节选部分<<2026年浙江省杭州监理工程师质量投资进度控制，刷题用什么方法好？>>题型

"2026年浙江省杭州监理工程师质量投资进度控制，刷题用什么方法好？"对我们来说是十分重要的，特别是认真对待建筑考试的你来说尤为重要。莎士比亚曾经说过，抛弃时间的人，时间也抛弃他。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 既然如此，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来好好看题吧！最后的祝福:人都是在跌倒与爬起之间学会坚强，都是在风雨与阳光之间走过成长的路。失败所能带给你的只应是一些教训，一些冷静的思考，而不该有绝望、颓废、不知所措。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:按被保险人人数投保职工意外伤害险时，其投保人数必须占约定承保团体人员的()以上，且投保人数不低于()人。

A.65%，7

B.75%，7

C.65%，5

D.75%，5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人。

第1题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

正确答案:查看最佳答案

第2题:监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

A.依据合同条款提出的索赔

B.依据其他法律文书提出的索赔

C.提出的道义索赔

D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

正确答案:查看最佳答案

第3题:建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察单位必须为法人，必须持有企业法人营业执照。

第4题:定金作为设计合同担保方式时，定金()有约束力。

A.仅对提供担保的第三方

B.对当事人双方

C.仅对接受定金的设计单位

D.仅对委托人

正确答案:查看最佳答案

第5题:某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于货样买卖的规定描述错误的是()

A.货样买卖属于非即时买卖合同

B.当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。

C.当事人应当封存样品

D.买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量可不符合同种物的通常标准。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第7题:《民法典》规定，应当先履行合同的一方有可能丧失履行债务能力的行为，则可以()。

A.撤销合同

B.变更合同

C.解除合同

D.中止合同

正确答案:查看最佳答案

第8题:某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在()前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.2011年4月15日

B.2011年5月1日

C.2011年5月15日

D.2011年6月1日

正确答案:查看最佳答案

第9题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)中，由于委托人严重违约拖欠应付监理人的酬金，监理人可以单方面提出()。

A.变更合同

B.撤销合同

C.暂停合同

D.终止合同

正确答案:查看最佳答案

第10题:工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第11题:施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。

A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第12题:建设工程材料和设备的采购主要包括()种方式

A.三

B.二

C.四

D.一

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程材料和设备的采购主要包括询价选择供货商、直接向供货商订购和招标选择供货商三种方式。

第13题:在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款()。

A.有效

B.无效

C.经公证后有效

D.被拒绝后无效

正确答案:查看最佳答案

第14题:因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理行为不当或违法行为应承担的法律责任。授权不明:被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任；代理人不履行职责:给被代理人造成损失的，代理人承担民事责任；与第三人串通，损害被代理人利益的，两者负连带责任；代理事项违法:双方承担连带责任。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围或者职权范围内行使代理权，超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理违法行为未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。

第15题:下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。

A.学校、医院等教育、医疗设施

B.抵押人依法承包的荒山土地使用权

C.抵押人依法被监管的财产

D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第16题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。

A.招标文件要求

B.发包人接受

C.工程师确认

D.承包人指定

正确答案:查看最佳答案

第17题:通用条件内以投标截止日前第28天定义为()作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于合同转让的说法，正确的是()。

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务

正确答案:查看最佳答案

第19题:FIDIC《施工合同条件》规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认()为竣工日。

A.提出竣工验收日

B.竣工验收合格日

C.主体工程完工日

D.业主占用日

正确答案:查看最佳答案

第20题:设计合同正常履行情况下，应在()时终止合同。

A.提交设计文件

B.设计文件通过审批

C.设计人向施工单位完成设计交底

D.工程施工完成竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。

第22题:FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。

A.平均赔偿限额

B.最高赔偿限额

C.有限赔偿限额

D.最低赔偿限额

正确答案:查看最佳答案

第23题:如果业主对监理单位提交的交付通知书中部分酬金有异议，标准条件规定的处理原则是()。

A.按监理单位违约对待，追究其责任

B.拒付全部酬金

C.拒付有异议部分酬金，但不能拖延其他无异议酬金项目的支付

D.先按通知书支付，如审核后与通知书的金额不符，在后阶段支付款中扣除

正确答案:查看最佳答案

第24题:FIDIC《施工合同条件》规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为()。

A.缺陷通知期

B.施工期

C.合同有效期

D.合同工期

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《标准施工合同》下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是()。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人责任引起的暂停施工情形包括:1、承包人违约引起的暂停施工2、由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工(选项A)3、承包人擅自暂停施工4、承包人其他原因引起的暂停施工5、专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。发包人责任引起的暂停施工情形包括:1、未履行合同规定的义务，包括自身未能尽到管理责任或源于第三者责任原因(选项D)2、不可抗力等发包人无法控制但应承担的风险(选项B、C)3、协调管理原因，避免发生施工干扰4、政府行政管理部门的指令。教材P86-87。

第26题:根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是()。

A.技术标准和要求——图纸——已标价工程量清单——投标函及其附录

B.投标函及其附录——已标价工程量清单——技术标准和要求——图纸

C.技术标准和要求——投标函及其附录——图纸——已标价工程量清单

D.投标函及其附录——技术标准和要求——图纸——已标价工程量清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行约定，合同文件序号为优先解释的顺序:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)技术标准和要求(7)图纸(8)已标价的工程量清单(9)其他合同文件。

第27题:工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见1年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。

A.固定总价合同

B.可调价合同

C.固定单价合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第28题:在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()。

A.向工程师再次发出请求复工通知

B.向发包人发出请求复工通知

C.继续等待工程师的复工指示

D.自行复工继续后续工程的施工

正确答案:查看最佳答案

第29题:公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由()主持。

A.招标人

B.投标人

C.招标监督机构

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第30题:材料采购合同履行中，对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由()承担。

A.供货方

B.采购方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第31题:英国NEC施工合同文本规定，当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟竣工时间和影响合同价格时，应当()。

A.立即向对方发出早期预警

B.事后再进行索赔

C.要求对方赔偿

D.自己承担损失

正确答案:查看最佳答案

第32题:依据《民法典》的规定，一方以欺诈.胁迫的手段订立，损害国家利益的合同属于()。

A.效力待定合同

B.可撤销合同

C.可变更合同

D.无效合同

正确答案:查看最佳答案

第33题:委托监理合同变更或解除合同的通知或协议()，协议未达成之前，原合同仍然有效。

A.必须经公证机关公证

B.必须采取书面形式

C.可采取口头形式

D.由仲裁机构裁定

正确答案:查看最佳答案

第34题:在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。

A.采购方和运输部门

B.供货方和采购方

C.供货方和运输部门

D.供货方、采购方和运输部门

正确答案:查看最佳答案

第35题:FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是()。

A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理

B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理

C.指定分包商的施工由发包人协调管理

D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《建设施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

正确答案:查看最佳答案

第37题:发包人收到竣工结算报告及结算资料后()天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

A.7

B.14

C.28

D.35

正确答案:查看最佳答案

第38题:以下关于投标人资格审查方法描述正确的是()

A.对于公开招标的项目实行资格后审

B.对于邀请招标的项目实行资格预审

C.如无特殊情况，资格预审方法鼓励招标人采用有限数量制

D.资格预审和资格后审不同时使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于公开招标的项目实行资格预审，对于邀请招标的项目实行资格后审。资格审查方法分为合格制和有限数量制两种。投标人数过多，申请人的投标成本加大，不符合节约原则；而人数过少又不能形成充分竞争。因此由招标人结合项目特点和市场情况选择使用合格制和有限数量制。如无特殊情况，资格预审方法鼓励招标人采用合格制。资格预审和资格后审不同时使用。

第39题:根据《建筑旅工安全管理规范》(DB33/1116-2015，E线所用材质与相线.工作零线(N线)相同时，当相线芯线截面S为35mm时，PE线最小截面应为()。

A.12mm2

B.16mm2

C.18mm2

D.35mm

正确答案:查看最佳答案

第40题:电器产品漏电保护要保证使用者安全，是工程质量()特性的重要标志。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.耐久性

正确答案:查看最佳答案

第41题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第42题:(1)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是()。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务:实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；(2)提供货物组装和/或维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装.试运行.运行.维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P136。

第43题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师不能按时参加试车的，须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过()h。

A.6

B.12

C.21

D.48

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第45题:施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《标准材料采购招标文件》材料延迟交付违约金最高限额是()。

A.迟交材料价格的10%

B.合同价格的10%

C.迟交材料价格的25%

D.合同价格的25%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:延迟交付违约金不超过合同价格的10%

第47题:以下属于项目监理机构在质量控制中，依据的质量标准与技术规范的是()。

A.建筑法

B.建设单位与施工单位签订的施工合同

C.经批准的设计文件

D.有关材料标志方面的技术标准

正确答案:查看最佳答案

第48题:建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标，只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可，不必公开发布招标信息。

第49题:通常委托监理合同中所称的“监理人”是指()。

A.项目监理机构

B.监理单位

C.总监理工程师

D.监理单位的法人

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中发生不可抗力事件，对不可抗力事件引起的后果及其损失，承担的主体是()。

A.发包人

B.设计人

C.发包人和设计人

D.项目业主

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对不可抗力事件引起的后果及其损失按照损失自担原则确定责任主体。

第51题:中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是()。

A.按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C.书面同意从工程款中扣留履约保证金

D.接招标文件规定提交工程款支付担保

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)货用施工升降机中瞬时式防坠安全器应至少()检查维护一次。

A.每年

B.每2个月

C.每个月

D.每半个月

正确答案:查看最佳答案

第53题:对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应采取的措施是()。

A.发出监理通知单，要求施工单位在指定时间内整改并重新报验

B.发出监理通知单，要求施工单位在指定时间内返工并重新报验

C.发出暂停令，要求施工单位在指定时间内整改并重新报验

D.发出暂停令，要求施工单位在指定时间内返工并重新报验

正确答案:查看最佳答案

第54题:受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，()。

A.该承诺为无效承诺，不发生法律效力

B.该承诺为有效承诺，自承诺做出起发生法律效力

C.除非要约人及时通知受要约人不因承诺超过期限而接受该承诺，否则承诺无效

D.除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效

正确答案:查看最佳答案

第55题:在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.仲裁机构应予以认可

C.不具有强制性的约束力

D.排除了法院的诉讼管辖

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于保证的叙述中，有误的是()。

A.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

B.保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为

C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人不得拒绝承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第57题:以下关于装配式建筑PC构件制作过程驻厂监理，不正确的是()。

A.组模过程必须经驻厂监理检验合格

B.套简安装必须经驻厂监理检验合格

C.驻厂监理经现场回弹后给出脱模指令

D.钢筋安装必须经驻厂监理检验合格

正确答案:查看最佳答案

第58题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()。

A.发包人负责检验，费用由发包人承担

B.承包人负责检验，费用由发包人承担

C.发包人负责检验，费用由承包人承担

D.承包人负责检验，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第59题:承包人提出索赔要求时，应当向监理人递交()。

A.索赔意向通知书

B.索赔通知书

C.索赔意向通知书和索赔通知书

D.索赔意向通知书或索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据相关规范，以下应进行化学成份检验的是()。

A.钢丝

B.钢绞线

C.热处理钢筋

D.预应力混凝土用螺纹钢筋

正确答案:查看最佳答案

第61题:地基承载力的检测方法是()。

A.地质雷达测试

B.静力触探试验

C.动力触探试验

D.原型静荷载试验

正确答案:查看最佳答案

第62题:某建设工程公司A以其自有办公楼大楼作为抵押物为公司B向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。

A.公司A

B.公司B

C.银行

D.登记机关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。可见，抵押物可以由债务人本人或者第三人提供，而提供抵押物的当事人称为抵押人。

第63题:根据《招标投标法实施条例》,对投标申请人的资格预审文件,招标人应组建资格审查委员会进行审查的是()。

A.无法精确拟定技术规格的项目

B.所有依法必须招标的项目

C.国际金融机构贷款项目

D.国有资金占控股的依法必须招标项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会。其他项目由招标人自行组织资格审查。

第64题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时，设计人收取的定金处理方式是()。

A.全部退还

B.按完成工作比例返还

C.双倍返还

D.不予退还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。

第65题:合同有效期，即()

A.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起

B.自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止

C.自施工日起至缺陷责任期的最后一天止

D.自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，气瓶使用时，间距应大于()m。

A.12

B.10

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

第67题:监理人应当在接到书面请求后()内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

A.24小时

B.36小时

C.12小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人应当在接到书面请求后24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

第68题:在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()。

A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

B.合同签字之日起至竣工之日止的期间

C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于后浇带正确的是()

A.后浇带留设界面应平行于纵向受力钢筋

B.为确保质量，后浇带的结合面应保证光渭

C.为确保质量，后浇带应采用与先浇混凝土同强度的混凝土浇筑

D.为确保质量，后浇带应采用减少混凝土收缩的技术措施

正确答案:查看最佳答案

第70题:下列导致质量数据波动的原因中，不属于系统性原因的是()。

A.工人未遵守操作规程生产的产品

B.机械设备发生故障生产的产品

C.原材料质量规格有显著差异时生产的产品

D.机械设备正常磨损下生产的产品

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于投标资格审查方式的说法，正确的是()。

A.公开招标和邀请招标都采用资格预审

B.公开招标和邀请招标都采用资格后审

C.资格审查方式可由评标委员会确定

D.公开招标和邀请招标分别采用资格预审和资格后审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审的适用范围:具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目，多用于公开招标。资格后审的适用范围:潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目，多用于邀请招标。

第72题:建设工程施工合同履行中，将施工所需水电.电信线路从施工场地外部至专用条款约定地点，并保证施工期间需要，这是()的义务。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第73题:承发包双方人员的伤亡损失，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人分别各自

正确答案:查看最佳答案

第74题:设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

正确答案:查看最佳答案

第75题:某施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时合同()。

A.成立

B.未成立

C.无效

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),扣件式钢管脚手架主节点处必须设置一根()，用直角扣件扣接，且严禁拆除。

A.斜向加强杆

B.竖向加强杆

C.纵向水平杆

D.横向水平杆

正确答案:查看最佳答案

第77题:材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的F方法是()。

A.类比衡量法

B.理论换算法

C.尾差分析法

D.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列各项中，不属于设计费支付管理原则的是()。

A.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用

B.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费

C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议

D.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费的一半以上，留有的余款一般不超过10天要全部结清

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()。

A.发包人无权要求交付工程

B.发包人有权要求交付工程

C.承包人可以留置工程

D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

正确答案:查看最佳答案

第81题:某合同采用抵押作为合同担保方式时，()可以作为抵押物。

A.房屋

B.机器设备

C.债券

D.股票

E.大型施工机具

正确答案:查看最佳答案

第82题:施工招标的评标过程中，综合评分法可分为()。

A.评标价评分法

B.按比例折算评分法

C.以标底衡量报价得分的综合评分法

D.无标底的综合评分法

E.以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法

正确答案:查看最佳答案

第83题:订立合同可采用的形式有()

A.承诺

B.要约

C.要约邀请

D.书面

E.口头

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据相关规范，钢结构工程用钢材进场验收时，应由供货方进行化学成分.力学性能及工艺性能抽检的情形包括()。

A.国外进口钢材

B.板厚大于40mm且设计有2向性能要求的厚板

C.建筑结构安全等级为一级

D.设计有检验要求

E.总监理工程师有检验要求

正确答案:查看最佳答案

第85题:鉴于建设工程监理招标标的特殊性，其特点主要有()。

A.邀请投标人较多

B.一般采用邀请招标

C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择

D.报价在选择中居主要地位

E.邀请数量以3～5家为宜

正确答案:查看最佳答案

第86题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第87题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于外墙节能构造和外窗气密性能现场实体检验的抽样数量，正确的有()。

A.同工程项目.同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积;

B.同工程项目.同施工单位且同期施工的多个单位工程，应分别计算建筑面积:

C.每1万㎡可视为一个单位工程进行抽样，不足1万㎡也视为一个单位工程;

D.每2万m可视为一个单位工程进行抽样，不足2万㎡也视为一个单位工程;

E.每3万m可视为一个单位工程进行抽样，不足3万㎡也视为一个单位工程。

正确答案:查看最佳答案

第88题:在下列选项中，需要重新招标的是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3个的

B.经评标委员会评审后否决所有投标的

C.投标截止时间止，投标人少于5个的

D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的

E.投标截止时间止，投标人少于4个的

正确答案:查看最佳答案

第89题:建设工程委托监理合同中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是()。

A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失

B.因监理人过失造成经济损失，应按委托人的实际损失，对其进行赔偿

C.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)

D.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出

E.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出的1／2

正确答案:查看最佳答案

第90题:建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段，如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定()。

A.保险范围

B.保险金额

C.投保的险种

D.办理保险的责任

E.保险的内容

正确答案:查看最佳答案

第91题:设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，下列对卖方可能被要求提供的伴随服务描述正确的有()。

A.实施所供货物的现场组装

B.提供货物组装所需的工具

C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作手册

D.在卖方厂家就提供货物的组装对卖方人员进行培训

E.该服务可适当免除卖方在合同保证期内所承担的义务

正确答案:查看最佳答案

第92题:《标准施工合同》中给出的合同附件格式有()。

A.合同协议书

B.预付款保函

C.业主支付保函

D.履约保函

E.项目经理任命书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。详见教材第76页。

第93题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害师，正确做法有()。

A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失

B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完成工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担

正确答案:查看最佳答案

第94题:《合同法》规定，解决合同纠纷的方式有()。

A.双方协商

B.去造价管理部门

C.调解

D.去质监部门

E.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第95题:合同履行过程中，行使后履行抗辩权应满足的条件为()。

A.合同中约定了履行的顺序

B.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

D.应当后履行的合同当事人的经营状况严重恶化

E.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第97题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有()。

A.提交材料和工程设备的质量证明文件

B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划

C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收

D.运输、保管材料和工程设备

E.支付材料和工程设备合同价款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、E项属于发包人的工作。承包人负责接收、保管和施工现场内二次搬运所发生的费用。

第98题:下列关于设计施工阶段总承包合同的履行管理说法正确的有()。

A.发包人应对施工场地和周围环境进行查勘

B.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

C.监理人未在约定的时限内对承包人编制的进度计划进行批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准

D.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前10天向承包人发出开始工作通知

E.合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算

正确答案:查看最佳答案

第99题:以下关于工程暂停期间，项目监理机构工作，正确的有()。

A.项目监理机构应如实记录所发生的情况

B.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位全部人工.设备的数量和状态

C.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位人工.设备在现场的数量和状态

D.施工单位原因暂停施工的，应记录直接导致停工的原因

E.施工单位原因暂停施工的，应重点记录建设单位人员.设备在现场的数量和状态

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于扣件式钢管模板支撑架构造要求正确的有()。

A.扫地杆.水平拉杆.剪刀撑宜采用48.3mmx35mm钢管

B.扫地杆.水平杆宜采用搭接

C.立杆可采用搭接

D.剪刀撑应采用搭接

E.杆件搭接长度不得小于1000mm

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),附着式升降脚手架应在下列阶段进行检查与验收()。

A.首次安装完成

B.提升及下降前

C.提升.下降到位，投入使用前

D.拆除后

E.遇有五级大风.大雨后

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《标准施工招标资格预审文件》，资格审查办法的内容有()

A.审查方法

B.审查标准

C.审查委员会组成

D.审查程序

E.审查结果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法，每种办法都包括简明说明、评审因素和标准的附表和正文。附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写。正文包括4部分:(1)审查方法；(2)审查标准，包括初步审查标准、详细审查标准，以及评分标准(有限数量制)；(3)审查程序，包括初步审查、详细审查、资格预审申请文件的澄清，以及评分(有限数量制)；(4)审查结果。

第103题:签发()必须由监理工程师亲自处理。

A.工程移交证书

B.付款证书

C.解除缺陷责任证书

D.最终证书

E.分项工程合格证书

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据有关规定，以下施工作业人员应持建筑施工特种作业操作资格证书上岗的有()。

A.高处作业吊篮安拆工

B.高处作业吊篮操作工

C.普通脚手架架子工

D.建筑附着升降脚手架架子工

E.建筑木工

正确答案:查看最佳答案

第105题:发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况有()。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产

E.承包人倒闭

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人必须是联合体

B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件

C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系

D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议

E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容

正确答案:查看最佳答案

第107题:下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有()。

A.承包人自检后书面通知工程师验收

B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验

C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验

D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验

E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第108题:《招标投标法》规定必须进行招标的建设工程项目包括()。

A.小型建筑设施

B.私人投资的别墅

C.国家融资的项目

D.公众安全项目

E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

正确答案:查看最佳答案

第109题:法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括()。

A.依法成立

B.有自己的名称及组织机构

C.有必要的经费

D.有资质证书

E.法定代表人具有执业资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人应当具备以下条件:(1)依法成立(2)有必要的财产或者经费(3)有自己的名称、组织机构和场所(4)能够独立承担民事责任。详见教材第5-6页。

第110题:材料采购合同的订立方式有()。

A.公开招标

B.间接订购

C.直接订购

D.监理机构决定

E.询价.报价.签订合同

正确答案:查看最佳答案

第111题:建设工程施工过程中，对不符合工程施工质量要求的处理办法中，正确的是()。

A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约定标准

B.因承包人的原因迭不到约定标准的，由承包人承担返工费用，工期不予顺延

C.因发包人的原因达不到约定标准的，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延

D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担

E.如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，投保建筑工程一切险时，需要在专用合同条款中约定的内容有()。

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用条款中约定。

第113题:供货方的运输责任主要涉及()。

A.产品质量缺陷

B.包装责任

C.逾期付款

D.发运责任

E.数量短缺责任

正确答案:查看最佳答案

第114题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第115题:不进行资格预审的项目，招标人要发布招标公告，其内容一般包括()。

A.招标条件

B.项目概况与招标范围

C.招标人资格要求

D.招标文件的获取

E.投标文件的递交

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《标准施工招标文件》，关于投标报价算术错误处理的说法，正确的有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

B.依据单价计算结果与总价金额不一致的，以总价金额为准

C.评标委员会对发现算术错误的报价可直接修正，并对投标人有约束力

D.投标文件中发现报价金额小数点有明显错误的，应予否决投标

E.投标人不接受对其投标报价的算术错误进行修正的，应予否决投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会按以下原则对投标报价进行修正:(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价(单价金额小数点有明显错误的除外)。(3)修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。

第117题:在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有()。

A.选址意见书

B.场地规划红线图

C.场地工程勘察报告

D.有关水.电等供应情况的资料

E.有关公用设施的资料

正确答案:查看最佳答案

第118题:图纸会审的内容一般包括()。

A.地质勘探资料是否齐全

B.图纸是否经施工单位正式签署

C.防火.消防是否满足要求

D.地基处理方法是否合理

E.设计地震烈度是否符合当地要求

正确答案:查看最佳答案

第119题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.货物运输险

D.安装工程一切险(及第三者责任险)

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案