节选部分<<2024年河北省监理工程师质量投资进度控制测试，适用范围有哪些？>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:以下关于分项工程验收，正确的是()。

A.分项工程应由总监理工程师组织施工单位项目技术负责人验收

B.分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目技术负责人验收

C.分项工程应由总监组织施工单位项目专业质量检查员验收

D.分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员验收

正确答案:查看最佳答案

第1题:()是设计施工合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文件。

A.合同协议书

B.履约保函

C.预付款担保

D.专用条款

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于投标资格审查方式的说法，正确的是()。

A.公开招标和邀请招标都采用资格预审

B.公开招标和邀请招标都采用资格后审

C.资格审查方式可由评标委员会确定

D.公开招标和邀请招标分别采用资格预审和资格后审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审的适用范围:具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目，多用于公开招标。资格后审的适用范围:潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目，多用于邀请招标。

第3题:工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第4题:导致合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。

A.地震灾害导致施工暂停

B.恶劣气候影响施工安全

C.社会动乱影响施工进度

D.图纸设计错误导致的工程返工

正确答案:查看最佳答案

第5题:施工合同履行中，若承包人提出使用专利技术，应首先取得()认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。

A.发包人

B.监理人

C.专利权人

D.专利管理机关

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。

A.监理单位回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表

正确答案:查看最佳答案

第7题:施工招标时，招标人与中标人签订合同时，以()为准。

A.投标价

B.评标价

C.议标价

D.招标价；

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列有关施工招投标管理的叙述中，错误的是()。

A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理

B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优

C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质

D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《标准材料采购招标文件》初步评审材料采购投标文件时，属于响应性评审内容的是()。

A.业绩要求

B.联合体协议书

C.交货期

D.投标人名称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B、D项属于形式评审内容，A项属于资格评审内容。

第10题:委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当()。

A.无条件支付

B.停止支付该通知书所列酬金

C.先支付其他无异议部分酬金

D.加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是()。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同文件的优先解释次序为:“合”“中”“投”“专”“通”“技”“图”“清”。

第12题:以下关于隐蔽工程验收，正确的是()。

A.隐蔽工程应由总监理工程师组织验收

B.隐蔽工程应由总监代表组织验收

C.隐蔽工程为检验批时，应由专业监理工程师组织验收

D.隐蔽工程为子分部工程时，应由专业监理工程师组织验收

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是()。

A.投标文件中个别地方存在漏项

B.投标文件中提供了不完整的技术信息

C.投标人所提供的投标担保有瑕疵

D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第14题:以下关于工程原材料的质量控制，正确的是()。

A.总监理工程师应组织对石材等重要装饰材料的考察

B.专业监理工程师应组织对石材等重要装饰材料的考察

C.装饰材料订货时最好一次性备足，以免分批而出现色泽不一的问题

D.装饰材料品牌与合同不一致时，经设计单位认可后方可进场

正确答案:查看最佳答案

第15题:在项目评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后

正确答案:查看最佳答案

第16题:施工合同的担保合同属于()。

A.从合同

B.主合同

C.分包合同

D.有偿合同

正确答案:查看最佳答案

第17题:债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。

A.招标代表人2人，专家3人

B.招标代表人2人，专家4人

C.招标代表人2人，专家6人

D.招标代表人2人，专家7人

正确答案:查看最佳答案

第19题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第20题:以下关于工程变更，正确的是()。

A.工程变更单应由施工单位填写

B.工程变更单应由设计单位填写

C.工程变更单应由建设单位和设计单位共同填写

D.工程变更单应由提出单位填写

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于工程设计招标管理的说法，正确的是()。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程设计招标依法可以公开招标或者邀请招标。《工程建设项目招标范围和规模标准规定》明确了必须实行公开招标的情形。招标人采用邀请招标方式的，应保证有三个以上单位参加投标。对投标人的资格审查一般包括资质审查、能力和经验审查。

第22题:根据相关规范，每批钢绞线应由同一钢号.同一规格.同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于()吨。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案:查看最佳答案

第23题:对于无权代理行为，被代理人行使()后，代理行为有效。

A.后履行抗辩权

B.追认权

C.拒绝权

D.不安抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第24题:()是指工程不符合国家或行业的有关技术标准.设计文件及合同中对质量的要求。

A.工程质量不合格

B.工程质量问题

C.工程质量缺陷

D.工程质量事故

正确答案:查看最佳答案

第25题:招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由()承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据代理的特征，被代理人对代理行为承担民事责任。招标代理过程中的被代理人是招标人。

第26题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按()执行。

A.原价格

B.新价格

C.当地市场价格

D.签订合同地市场价格

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。

第28题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢结构防火涂料，正确的是()。

A.钢结构防火涂料应进行抗拉强度检测

B.薄涂型防火涂料不超过500t应抽检一次

C.厚涂型防火涂料不超过500t应抽检一次

D.厚涂型防火涂料最薄处厚度不应低于设计要求的80%

正确答案:查看最佳答案

第29题:工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

正确答案:查看最佳答案

第30题:工程勘察设计招标时，联合体投标人资质等级的确定原则是()。

A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的单位确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的单位确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察、设计投标人如采用联合体形式投标，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。

第31题:对可以预见的情况从技术.设备.资金等重大问题都有了解决的对策之后再投标，则这种标称为()

A.风险标

B.保险标

C.盈利标

D.保本标

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第33题:下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼

正确答案:查看最佳答案

第34题:施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由()负责。

A.承包人

B.发包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，在合同的计价方式中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.单项价格合同

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是()。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保

正确答案:查看最佳答案

第37题:可调因子现行价格指数应在约定付款证书相关周期最后一天前()天相应价格为准。

A.14

B.30

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可调因子现行价格指数应在约定付款证书相关周期最后一天前42天相应价格为准

第38题:采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()。

A.以评标价最低的标书为最优

B.以投标报价最低的标书为最优

C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价

D.中标后按评标价格签订合同价

正确答案:查看最佳答案

第39题:如果招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致，应以()为准。

A.招标文件中的规定

B.现场考察时招标单位的口头解释

C.招标单位在会议上的口头解答

D.发给每个投标人的书面质疑解答文件

正确答案:查看最佳答案

第40题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第41题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第42题:某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为3万元、定金为5万元。采购方依约支付了5万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。

A.3

B.5

C.8

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为定金与违约金条款的选择适用。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。如果采购方选择了定金条款，那么能主张12万元；如果选择违约金条款，定金还可以收回，则可以主张10万元。因此，本题中如果要主张最高金额，只能选择定金条款。

第43题:公证机关进行公证的依据是()，这是自愿原则的体现。

A.公证协议

B.当事人的申请

C.行政法律规定

D.法律规定

正确答案:查看最佳答案

第44题:有关合同鉴证，下列说法中错误的是()。

A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷

B.合同鉴证由市级以上工商行政管理机关办理

C.合同经审查符合要求的，可以予以鉴证

D.合同鉴证可以到合同签订地、合同履行地工商行政管理机关办理

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工升降机进料口上方应搭设规范牢固的防护棚，高度30米以上的施工升降机防护棚宽度不应小于()。

A.2米

B.3米

C.4米

D.5米

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据FIDIC《施工合同条件》。合同争端可按照规定由争端避免裁决委员会(DAAB)裁决。关于DAAB人员任命和酬金的说法，正确的是()。

A.由业主任命、承包商承担酬金

B.合同双方联合任命、业主承担酬金

C.合同双方联合任命、承包商承担酬金

D.合同双方联合任命、分摊酬金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB，分摊酬金。

第47题:根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是()。

A.投标书

B.工程量清单

C.业主要求

D.设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:EPC合同文件优先次序是:合同协议书，专用合同条件，通用合同条件，业主要求，明细表，投标书，联合体保证，其他文件。

第48题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

A.公平

B.科学

C.独立

D.公正

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据住建部(工程质量安全手册(试行)》，以下关于体工程，错误的是()。

A.砌块质量应符合设计和规范要求

B.砌筑砂浆的强度应符合设计和规范要求

C.应按规范留置砂浆试块，做好标识

D.墙体转角处.交接处应分两次砌筑，保证强度

正确答案:查看最佳答案

第50题:在索赔管理任务中，工程师起草文件.下达指令.做出决定.答复请示时都应注意到完备性和()。

A.严密性

B.正确性

C.合理性

D.周密性

正确答案:查看最佳答案

第51题:区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。参见教材P13。

第53题:《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合的条件之一是()。

A.投标报价最低

B.经评审的价格最低

C.可垫付全部建设投资

D.投标价格可以低于成本

正确答案:查看最佳答案

第54题:若要对工程组织等节奏流水施工，其基本条件是()。

A.各施工段工程量基本相等

B.各施工队作业人数相等

C.各施工段的面积基本相等

D.各施工段所用机械相同

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，监理酬金支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书()天内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。

A.1

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第56题:由于某种自然力的作用使施工受到损害，则该自然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预测的防范的条件应由()来判断。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.上级主管部门

正确答案:查看最佳答案

第57题:当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。

A.技术标准

B.专用条款

C.最新签署的纪要、协议

D.通用条款

正确答案:查看最佳答案

第58题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。

第59题:以下关于政府部门对建设工程进行管理的目标，正确的是()。

A.维护国家经济安全

B.对建设工程全过程实施有效管理

C.对建设工程全方位实施有效管理

D.保证建设工程总体目标的实现

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于投标限价的说法，正确的是()。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如招标文件设置最高投标限价，招标文件中应明确最高投标限价金额或最高投标限价的计算方法。若投标人的投标价格超出最髙投标限价，其投标将被否决。

第61题:安装工程一切险自()起开始生效。

A.工地动工时

B.被保险项目被卸至施工地点时

C.保险公司中约定生效日期

D.施工准备阶段开始时

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工项目部对现场安全检查的次数要求是()。

A.每天巡查

B.每周不应少于一次

C.每月不应少于一次

D.每季度不应少于一次

正确答案:查看最佳答案

第63题:施工图设计完成后，()应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。

A.发包人

B.承包人

C.设计单位

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，龙门架.井架式货用施工升降机，最大安装高度不应超过()。

A.30m

B.36m

C.48m

D.50m

正确答案:查看最佳答案

第65题:以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上，进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格。这些以贴现值计算的费用不包括()。

A.估算寿命期内所需的燃料消耗费

B.估算寿命期内所需备件费用

C.估算寿命期外所需备件维修费用

D.估算寿命期残值

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于对承包人施工设备的控制，以下做法正确的是()

A.施工设备不满足质量要求时，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由监理人承担

B.承包人擅自将施工设备挪作他用

C.目前闲置的施工设备，承包人擅自将其撤离施工现场

D.施工设备不满足合同进度计划，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工现场或挪作他用，对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

第67题:根据《标准施工合同》，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是()。

A.图纸→专用合同条款→中标通知书

B.图纸→中标通知书→专用合同条款

C.中标通知书→图纸→专用合同条款

D.中标通知书→专用合同条款→图纸

正确答案:查看最佳答案

第68题:在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑的因素不包括()。

A.安全

B.服务

C.质量

D.成本

正确答案:查看最佳答案

第69题:设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则()

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

正确答案:查看最佳答案

第70题:企业定额的水平()。

A.应反映社会平均水平

B.应高于地区定额水平才具有竞争能力

C.都高于地区定额水平

D.都低于地区定额水平

正确答案:查看最佳答案

第71题:材料采购合同在履行过程中，由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，并由()支付相应的保管费用。

A.承包人

B.发包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第72题:工程一切险中的意外事故，包括()。

A.地震

B.海啸

C.地崩

D.飞行物体坠落

正确答案:查看最佳答案

第73题:施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.报规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

第74题:承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，()。

A.应征得业主同意

B.可不经过业主同意

C.自行决定后通知业主

D.自行决定后通知监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内

正确答案:查看最佳答案

第76题:建设工程设计合同的履行中，设计的()是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。

A.进度

B.依据

C.质量

D.计划

正确答案:查看最佳答案

第77题:对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于()。

A.2家

B.3家

C.5家

D.没有限制

正确答案:查看最佳答案

第78题:某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()。

A.试验室只接受发包人指示的试验项目

B.试验室应完成承包人要求的试验项目

C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责

D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据FIDIC《施工合同条件》承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到()之日止。

A.承包商提交工程竣工验收申请

B.业主颁发工程接收证书

C.承包商提交工程竣工结算申请

D.业主颁发工程缺陷责任终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包商应从开工日期起，承担工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,承包人可以提出利润索赔的情形有()。

A.发包人提供的基准资料错误

B.发包人提供的设备不符合要求

C.隐蔽工程重新检查证明质量合格

D.不可抗力事件发生后照管、清理、修复工程

E.不可抗力导致承包人设备损坏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、C、D项可以提出工期、费用、利润索赔。发包人提供的设备不符合要求，可以提出工期、费用索赔。不可抗力导致承包人设备损坏，由承包人自行承担。

第81题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第83题:按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。

A.有编制招标文件的能力

B.已发布招标公告

C.有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员

D.有组织评标的能力

E.已委托公证机关公证

正确答案:查看最佳答案

第84题:依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素包括()。

A.对经济效益的影响

B.对国家政策的影响

C.施工现场条件

D.对工程总投资影响

E.施工内容的专业要求

正确答案:查看最佳答案

第85题:申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料包括()。

A.合同副本

B.有关专项许可证的正本或者副本

C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件

D.申请鉴证经办人的资格证明

E.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书

正确答案:查看最佳答案

第86题:在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括()。

A.火灾引起的电气装备的毁坏

B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏

E.气温变化造成精密仪表毁坏

正确答案:查看最佳答案

第87题:合同实施计划应包括()

A.合同实施总体安排

B.合同跟踪、诊断和纠偏

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同交底工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排(2)合同分解与管理策划(3)合同实施保证体系的建立。其中，合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致。还应建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统。

第88题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第89题:设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现在()。

A.招标费用不同

B.评标原则不同

C.招标文件的内容不同

D.对投标书的编制要求不同

E.开标形式不同

正确答案:查看最佳答案

第90题:工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有()。

A.核查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况

C.核查实际进度是否滞后于计划进度

D.抽查主体结构工程的施工质量

E.依据法规对违法分包行为进行处罚

正确答案:查看最佳答案

第91题:关于施工招标中开标工作的说法，正确的有()。

A.开标时应宣布投标人姓名

B.开标时应宣布投标人报价

C.设有标底的，开标时应公布标底

D.开标时应对投标报价进行排序

E.开标时应宣布评标委员会成员选取办法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:主持人按下列程序开标:宣布开标纪律；公布投标人姓名；宣布开标人、唱标人、记录人、监标人姓名；检查密封情况；确定并宣布开标顺序；公布标底；当众开标；签字确认。

第92题:工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有()。

A.划清施工进度拖延的责任

B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上

C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上

D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力

E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期

正确答案:查看最佳答案

第93题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是()。

A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

B.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

D.延误的工期相应顺延

E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于墙体节能工程材料验收，正确的有()。

A.保温隔热材料的燃烧性能和导热系数应各自分别出具检验报告

B.增强网有出厂合格证并经外观检查合格后即可使用

C.粘结材料应对拉伸粘结强度进行复验

D.抹面材料应对拉伸粘结强度.压折比进行复验

E.保温砌块应对传热系数.抗压强度.吸水率进行复验

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列()属于工程施工合同第二版中的核心条款。

A.总则

B.雇主的主要责任

C.工期

D.测试和缺陷

E.所有权

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列关于建设工程勘察合同履行管理说法正确的是()。

A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿

B.勘察现场需要看守，发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作

C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用

D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计算的加班费

E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费

正确答案:查看最佳答案

第97题:FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括()。

A.工程师不认可分包商报表中的某些款项

B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款

C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议

D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表

E.承包商与业主发生合同争议

正确答案:查看最佳答案

第98题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.施工单位管理人员已到位后，方可签发开工令

C.进场道路及水.电.通信满足要求后，方可签发开工令

D.施工组织设计已由总监理工程师签认后，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案

第99题:施工、监理招标时，属于废标的情况有()

A.投标书逾期送达

B.投标书未按要求密封

C.投标书未按要求提供投标担保

D.投标书未按规定格式填写

E.投标价高于或低于标底

正确答案:查看最佳答案

第100题:项目监理机构对基坑土方开挖巡视的检查要点包括()。

A.土方开挖条件是否具备

B.土方开挖顺序.方法是否与设计要求一致

C.每道支撑底面粘附的土块.垫层等是否及时清理

D.垫层混凝土的浇筑是否及时

E.卷材防水的细部处理是否符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，关于计算当期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容的表述，正确的是()。

A.经过确认核实的完成工程量对应报价单的相应价格计算应支付的工程款

B.当期应扣回的工程暂列金额

C.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项

D.设计变更应调整的合同价款

E.经过监理人批准的发包人索赔款

正确答案:查看最佳答案

第102题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人应提供的项目设计要求主要包括()等。

A.工程的范围和规模

B.工程勘察依据

C.限额设计的要求

D.设计依据的标准

E.建筑物的合理使用年限设计要求

正确答案:查看最佳答案

第103题:在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照()订立书面合同。

A.招标文件

B.双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改

C.投标文件

D.双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改

E.招标人要求投标人垫资的要求

正确答案:查看最佳答案

第104题:《建设工程质量管理条例》规定，()的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

A.屋面防水工程

B.基础设施工程

C.房屋建筑的地基基础工程

D.房屋建筑的主体工程

E.设备安装和装修工程

正确答案:查看最佳答案

第105题:某工程的基坑开挖深度为6米，其施工方案由专业承包单位编制，根据相关规定，以下关于该专项方案编制与审批，正确的是()。

A.该方案由施工总包单位技术负责人签字后报监理审核

B.该方案由施工总包单位技术负责人和基坑专业承包单位技术负责人签字后报监理审核

C.该方案应经专家论证通过

D.该方案应经建设单位审批

E.该方案在施工过程中变更的，应重新报专家论证

正确答案:查看最佳答案

第106题:现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。

A.定量计算法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.理论换算法

E.查点法

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有()。

A.向发包人和施工承包人进行设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.解决施工人员分配问题

D.参加重要部位的隐蔽工程验收

E.对外商的设计资料的审查

正确答案:查看最佳答案

第108题:在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第109题:保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其主要表现形式为()。

A.发生与否的不确定性

B.发生顺序的不确定性

C.发生时间的不确定性

D.发生后果的不确定性

E.发生原因的不确定性

正确答案:查看最佳答案

第110题:《招标投标法》规定必须进行招标的建设工程项目包括()。

A.小型建筑设施

B.私人投资的别墅

C.国家融资的项目

D.公众安全项目

E.使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人有权要求发包人延长勘察周期和增加勘察费用的情形有()。

A.勘察人原因在施工场地造成第三方财产损失并导致勘察周期延长和费用增加

B.由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件导致勘察周期延长和费用增加

C.由于出现专用合同条款规定的不利物质条件导致勘察周期延长和费用增加

D.采取有效措施保护勘察中发现的地下文物导致勘察周期延长和费用增加

E.当地居民采取阻工方式要求增加征地补偿款导致勘察周期延长和费用增加

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非勘察人原因导致勘察周期延长和费用增加，勘察人有权要求发包人延长勘察周期和增加勘察费用。

第112题:关于设计招标项目评标的说法，正确的有()

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商业标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。建设工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分。评审的内容大致可以归纳为以下五个方面:(1)设计方案的优劣，评审内容主要包括总体布置的合理性等(2)投入、产出经济效益比较，主要涉及投资估算是否超过限制等(3)设计进度快慢(4)设计资历和社会信誉(5)报价的合理性。

第113题:合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括()。

A.物

B.行为

C.权利

D.义务

E.智力成果

正确答案:查看最佳答案

第114题:在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是()。

A.施工质量不合格

B.地方法规要求在某一时段内不允许施工

C.发包人延误支付工程进度款

D.发生不可抗力

E.发包人订购的设备不能按时到货

正确答案:查看最佳答案

第115题:抽样检验方法有()。

A.完全随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样

E.正态分布抽样

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，由于承包人施工原因使设备试车达不到要求的()。

A.重新安装和试车的费用由发包人承担

B.工期不予顺延

C.承包人应按工程师的要求重新安装和试车

D.由设备制造方负责重新安装和修理

E.试车费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第117题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是()清偿。

A.按抵押物登记的先后顺序

B.按债权比例

C.按合同生效顺序

D.按债权的价款多少顺序

E.抵押物已登记的先于未登记的

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工企业应建立健全安全生产管理体系，明确以下()安全制度。

A.项目部管理人员和作业人员的安全生产责任制度

B.安全教育培训制度

C.防火消防安全制度

D.危险性较大的分部分项工程专项巡查制度

E.安全生产文明施工措施费使用管理制度

正确答案:查看最佳答案

第119题:设备开箱检验内容应包括()。

A.数量检验

B.质量检验

C.能检验

D.外观检验

E.功能性检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开箱检验内容应包括数量检验，外观检验