节选部分<<2024版监理工程师在线考核历年真题>>题型

我们千辛万苦找到了"2024版监理工程师在线考核历年真题"。马尔顿曾经说过，坚强的信心，能使平凡的人做出惊人的事业。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 一般来说，珍惜每一次建筑考试可以使生命变的更有价值。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们练题吧！最后的祝福:考试了，希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情，不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你，鼓励着你，为你祝福!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为()万元。

A.100

B.99.9

C.99.8

D.99.6

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满(包括延长的期限终止)后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由()。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期(包括延长的期限)终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

第2题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是()。

A.业主

B.政府监督部门

C.承包商

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第3题:ISO质量管理体系“持续改进”管理原则的核心是()。

A.确立挑战性的改进目标

B.需求的变化要求组织不断改进

C.提高有效性和效率，实现质量目标

D.全员参与

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由()负责提供。

A.监理人

B.设计人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

第5题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.签发最终支付证书

C.颁发履约证书

D.承包商提交结清单

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对()进行论证。

A.勘察文件

B.设计文件

C.监理细则

D.专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

第7题:经过公证的合同，其法律效力()经过鉴证的合同。

A.等同于

B.高于

C.低于

D.相当于

正确答案:查看最佳答案

第8题:以下属于建设单位在设计阶段质量控制的是()。

A.选择最佳建设方案

B.使项目的质量要求符合业主的图

C.保证图纸符合现场和施工实际条件

D.择优选择监理单位

正确答案:查看最佳答案

第9题:在现代经济生活中，大部分合同都是()，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。

A.实践合同

B.诺成合同

C.有偿合同

D.双务合同

正确答案:查看最佳答案

第10题:当格式条款与非格式条款不一致时，应该()。

A.采用非格式条款

B.采用格式条款

C.由提供格式条款的一方决定

D.由提供格式条款的相对人决定

正确答案:查看最佳答案

第11题:参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应()，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。

A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方

B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调

C.由承包人进行协调

D.由发包人进行协调

正确答案:查看最佳答案

第12题:选择监理单位一般采用()。

A.公开指标

B.邀请招标，且邀请数量以3～5家为宜

C.邀请招标，且邀请数量以5～7家为宜

D.邀请招标，且邀请数量不得少于5家

正确答案:查看最佳答案

第13题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，()。

A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.应由指定分包商直接对业主承担责任

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是()。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项A，施工技术事故属于承包人的责任；选项B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期.费用和利润。参见教材P97。

第15题:总价合同，也称总价包干合同，是指合同就约定的工程施工内容和要求，规定一个确定的总价作为业主支付给承包商的款额。总价合同包括固定总价和可调总价两种形式。以下关于固定总价合同说法错误的是()

A.承包商几乎承担了如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等全部风险

B.承包商在报价时，应充分的估计价格变动因素以及不可预见因素

C.业主把风险分配给承包商，业主承担的风险较小

D.工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下不可以对合同价格进行调整

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制，通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。

第16题:观感质量验收以观察.触摸或简单量测的方式进行，并结合验收人员的主观判断，综合给出()的质量评价结果。

A.合格.基本合格.不合格

B.合格.良好.不合格

C.优.良.差

D.好.一般.差

正确答案:查看最佳答案

第17题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

正确答案:查看最佳答案

参考解析:伴随服务，系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。

第18题:在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，一般因素对应的累计频率区间为()。

A.0%-80%

B.80%-90%

C.80%-100%

D.90%-100%

正确答案:查看最佳答案

第19题:连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人()。

A.只能要求债务人履行债务

B.只能要求保证人履行债务

C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

正确答案:查看最佳答案

第21题:施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付()。

A.4.2万元

B.2.2万元

C.2.0万元

D.0.2万元

正确答案:查看最佳答案

第22题:以下关于建设工程保修义务和经济责任承担，正确的是()。

A.施工单位未按国家有关标准.规范和设计要求施工，造成质量问题，由施工单位负责返修并承担经济责任

B.因设计单位的原因造成质量问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

C.建设单位采购的建筑材料.构配件不合格引起的质量问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

D.因地震.洪水等不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担经济责任。

正确答案:查看最佳答案

第23题:以下关于分项工程验收，正确的是()。

A.分项工程应由总监理工程师组织施工单位技术负责人验收

B.分项工程应由专业监理工程师组织施工单位技术负责人验收

C.分项工程应由总监组织施工单位项目技术负责人验收

D.分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目技术负责人验收

正确答案:查看最佳答案

第24题:以下关于钢绞线进场验收，正确的是()。

A.同一规格的钢绞线每批不得大于30吨

B.屈服强度检验试验必须在现场进行

C.钢绞线应逐盘进行表面质量的外观检查

D.抽样检验时，应从每批钢绞线中任取6盘取样送检

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015，塑料安全帽的使用期限不应超过()。

A.1.5年

B.2年

C.2.5年

D.3年

正确答案:查看最佳答案

第26题:合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过()解决纠纷。

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

正确答案:查看最佳答案

第27题:承揽人按照定作人的具体要求，用定作人提供的物料制成约定的成品交付给定作人的合同是()合同。

A.加工

B.定作

C.承包

D.服务

正确答案:查看最佳答案

第28题:工程一切险中的意外事故，包括()。

A.地震

B.海啸

C.地崩

D.飞行物体坠落

正确答案:查看最佳答案

第29题:以下属于承包人义务的是()

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.编制施工实施计划

D.约定开工时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人义务(一)提供施工场地1、施工现场2、地下管线和地下设施的相关资料3、现场外的道路通行权(二)组织设计交底(三)约定开工时间承包人义务(一)现场查勘(二)编制施工实施计划1、施工组织设计2、质量管理体系3、环境保护措施计划(三)施工现场内的交通道路和临时工程(四)施工控制网(五)提出开工申请

第30题:确定中标人，招标人与投标人应以()作为施工合同价。

A.评标价

B.投标价

C.标底价

D.标底修正价

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),临边是施工现场内无围护设施或围护设施高度低于()的楼层.楼梯.平台或阳台.屋面和洞.沟.坑.槽等边沿的总称。

A.0.8m

B.0.9m

C.1.0m

D.1.2m

正确答案:查看最佳答案

第32题:《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过()，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

A.12个月

B.6个月

C.一年半

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

第33题:以下关于土方开挖施工方案，正确的是()。

A.必须遵循“先挖后撑”的原则

B.为保证工程进度，经总监认可，可一次性开挖到底

C.开挖到设计标高后，应立即施工垫层

D.基坑边坡土方及堆载应符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。

A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.监理人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工合同范本中专用条件是对通用条件进行的具体化的()

A.修改

B.补充

C.完善

D.修改和补充

正确答案:查看最佳答案

第36题:开标时，若投标文件的关键内容字迹模糊.无法辨认，则应()。

A.在初评阶段予以淘汰

B.在详评阶段予以淘汰

C.作为无效投标，不再进入评标

D.返回投标人要求其修改后再进入评标

正确答案:查看最佳答案

第37题:初步设计审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误的原因，则修改资料的责任应由()来承担。

A.委托方

B.设计单位

C.监理工程师

D.主管部门

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《标准施工招标文件》，承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的，对存在争议的部分应按()处理。

A.临时付款协议

B.监理人的決定

C.谕期支付条款

D.合同争议条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对存在争议的部分应按合同争议条款处理

第39题:合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是()。

A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁

C.仲裁协议约束合同当事人

D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权

正确答案:查看最佳答案

第40题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的产生.变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。

第41题:在职工意外伤害险保险期间内，被保险人因()造成身故或者残疾的，保险人承担给付保险金责任。

A.挑衅斗殴

B.药物过敏

C.在施工指定的生活区域内遭受意外伤害

D.酒后驾驶遭受意外伤害

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在保险期间内，被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作时，或在施工现场及施工指定的生活区域内遭受意外伤害，保险人依约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过保险金额。

第42题:施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.报规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

第43题:对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由()承担。

A.卖方

B.买方

C.卖方和买方

D.材料生产厂家

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同材料交付给买方。合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。

第45题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。

A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单

B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格

C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用

D.承包人向发包人的投标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P113。

第46题:根据《招标投标法实施条例》，投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间()日前由招标人提出。

A.7

B.5

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间2日前由招标人提出

第47题:关于建设工程合同的说法，错误的是()。

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:三、建设工程合同的特征建设工程合同的特征包括(1)合同主体的严格性(一般是法人)；(2)合同标的的特殊性(各类建筑产品)；(3)合同履行期限的长期性(合同的订立和履行一般都需要较长的准备期)；(4)计划和程序的严格性(以国家批准的投资计划为前提，并经过严格的审批程序)；(5)合同形式的特殊要求(采用要式合同)。

第48题:按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为()种方式

A.2

B.4

C.3

D.1

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式

第49题:()是保证合同履行的重要手段

A.合同交底

B.合同实施计划

C.合同报告

D.合同评审会签

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同实施计划是保证合同履行的重要手段

第50题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下()混凝土构件的模板支撑架宜委托专业检测机构进行支撑架监测。

A.施工总荷载大于15kN/㎡

B.施工总荷载大于30kN/m

C.集中线荷载大于15kN/m

D.集中线荷载大于30kN/m

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于低压配电系统使用的电线.电缆进场复验检查数量，正确的是()。

A.同厂家各种规格总数的10%，且不少于1个规格

B.同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格

C.同厂家最大与最小2个规格

D.同厂家最大规格

正确答案:查看最佳答案

第52题:隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。

A.验收7小时后

B.验收24小时后

C.验收48小时后

D.验收72小时后

正确答案:查看最佳答案

第53题:某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。

A.3月20日

B.3月30日

C.4月25日

D.4月30日

正确答案:查看最佳答案

第54题:在建设工程委托监理合同中，委托人拥有对()的审批权。

A.设计标准

B.工程设计变更

C.选定合同承包人

D.工程规模

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在合同计划方式中，()通常用于工期较长的施工合同。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列关于设计阶段特点的表述中，正确的是()。

A.设计阶段是执行计划为主的阶段

B.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

C.设计阶段需要协调的内容多

D.设计阶段合同关系复杂、合同争议多

正确答案:查看最佳答案

第57题:施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求()赔偿。

A.施工企业

B.施工企业的法定代表人

C.施工企业的项目经理

D.具体的施工人员

正确答案:查看最佳答案

第58题:一般说来，依法成立的合同，自()生效。

A.成立时

B.登记后

C.交付定金后

D.备案后

正确答案:查看最佳答案

第59题:按照施工合同文本的规定，()是承包人应当完成的工作。

A.使施工场地具备施工条件

B.提供施工场地的地下管线资料

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.组织设计交底

正确答案:查看最佳答案

第60题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，()应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第62题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。

第63题:根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括()。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.施工平面控制网的测量成果

C.测量设备的维修保养记录

D.控制桩的保护措施

正确答案:查看最佳答案

第64题:下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。

A.故意隐瞒标的物的瑕疵

B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金数额不得超过招标项目估算价的2%。

第66题:下列关于隐蔽工程共同检验的表述中，错误的是()。

A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验

B.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收

C.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24h，以书面形式向承包人提出延期验收要求

D.若工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人也不能自行组织验收

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，()及以上大风和雾.雨.雪等恶劣天气时应暂停室外脚手架搭设和拆除。

A.六级

B.五级

C.四级

D.三级

正确答案:查看最佳答案

第68题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工机具均应设置专用的()，并应做好保护接零。

A.总配电箱

B.分配电箱

C.开关箱

D.电控箱

正确答案:查看最佳答案

第69题:项目参建各方应在尊重并关照彼此需求、期望和利益的基础上整合确立项目共同目标，践行“干好项目，共同受益”的理念，描述不当的是()

A.形成“让我们一起努力、一起分享"的项目文化

B.建立参建各方“责任上分、目标上合的目标激励机制

C.合同上分、利益上分的利益驱动机制

D.岗位上分，思想上合的协调机制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形成“让我们一起努力、一起分享"的项目文化，建立参建各方“责任上分、目标上合的目标激励机制，合同上分、利益上合的利益驱动机制，岗位上分，思想上合的协调机制”。

第70题:因监理机构提出的合理化建议使业主获得了实际经济效益，按照监理合同示范文本的规定()。

A.属于正常监理工作的范畴，不必给予额外支付

B.可与业主分享获得的经济效益

C.可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励

D.按额外监理工作的计算方法给予补偿

正确答案:查看最佳答案

第71题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在监理工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应()。

A.由承包人承担，并顺延工期

B.由承包人承担，工期不予顺延

C.由发包人承担，工期不予顺延

D.由发包人承担，并顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第72题:建筑工程一切险往往还加保()。

A.安装工程一切险

B.人身意外伤害险

C.机械损坏险

D.第三者责任险

正确答案:查看最佳答案

第73题:设备招标及报价注意事项，报价分析中考虑内容描述不正确的是()

A.设备本体和辅助设备的费用

B.大件运输

C.专用工具等的费用

D.不需考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用;还要考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用。

第74题:关于施工预付款保函的说法，正确的是()。

A.预付款保函应由招标人委托第三方开具

B.预付款保函应在签订施工合同前出具

C.预付款保函金额应与预付款金额相同

D.预付款保函应在整个施工期内有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，预付款担保的主要形式为银行保函，金额应当与预付款金额相同。预付款担保的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。

第75题:建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以()。

A.决定中标人

B.作为评标委员

C.参加定标投票

D.参加开标会

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，外保温采用保温浆料，厚度大于()时应分层施工。

A.10mm

B.20mm

C.30mm

D.40mm

正确答案:查看最佳答案

第77题:设备采购合同履行管理中，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的()

A.60%

B.50%

C.80%

D.65%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%:

第78题:下列关于建筑工程一切险的说法正确的是()。

A.《标准施工招标文件》(2007年版)规定由发包人投保

B.设备供应商可以作为被保险人

C.被保险人在工地的原有建筑物受到的损失属于除外责任

D.工程施工延误竣工的，工程竣工验收日为保险责任终止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》(2007年版)规定由承包人投保。被保险人具体包括:(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。建筑工程一切险保险人的保险责任期限终止的时间包括①工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时；②工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时；③保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。以先发生者为准。因此，工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止。

第79题:建设工程施工合同履行中，由于施工场地的电路出现问题，而导致工期延误，并给承包人带来了损失应()。

A.由承包人承担，工期不予顺延

B.由承包人承担，工期相应顺延

C.由发包人承担，工期不予顺延

D.由发包人承担，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:《民法典》规定的承担违约责任的方式有()。

A.采取补救措施

B.继续履行

C.支付违约金

D.终止履行

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第81题:以下质量控制依据中，属于行政法规的有()

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国消防法》

C.《建设工程质量管理条例》

D.《民用建筑节能条例》

E.《建筑工程施工许可证管理办法》

正确答案:查看最佳答案

第82题:合同的书面形式包括()等，这些可以有形地表现所载内容。

A.合同书

B.信件

C.数据电文

D.审批

E.公证

正确答案:查看最佳答案

第83题:在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第84题:工程建设合同是()合同。

A.主合同

B.从合同

C.诺成合同

D.实践合同

E.无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列对可更正的错误表述正确的有()。

A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价

B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准

C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝

D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受

E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受

正确答案:查看最佳答案

第86题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。

A.合同价款

B.批准承包商索赔的价款

C.承包商因自身原因导致返工的支出

D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列关于建设工程承包人修改进度计划的表述中，正确的是()。

A.不管实际进度是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度计划

B.承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行

C.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果应由承包人和发包人共同承担

D.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，工程师应该对确认后的改进措施效果负责

E.如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任

正确答案:查看最佳答案

第88题:建筑工程项目申请领取施工许可证应具备的条件包括()。

A.建设资金已经落实

B.已经办理了招标投标核准手续

C.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

D.已委托监理单位

E.在城市规划区的建设工程，已经取得规划许可证

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列可能导致工程质最缺陷的因素中，属于违反法律法规的有()

A.无证施工

B.越级设计

C.转包.挂靠

D.图纸未经会审

E.出借监理资质

正确答案:查看最佳答案

第90题:按照施工合同文本的规定，监理人发布变更通知的范围应限于()等方面。

A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B.更改部分工程的位置和尺寸

C.增加部分合同中约定的工程量

D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履行期间，属于变更范围的有()。

A.承包人投入施工设备的数量超过投标文件承诺的数量

B.为完成工程需要追加的额外工作

C.改变合同中任何一项工作的施工时间

D.改变合同中任何一项工作的质量特性

E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同通用条款规定的变更范围包括:1、取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；2、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；3、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；5、为完成工程需要追加的额外工作。

第92题:根据《标准材料采购招标文件》，评标时进行初步评审的内容包括()。

A.形式评审

B.资格评审

C.评标办法评审

D.响应性评审

E.投标价格评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审。

第93题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。

第94题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工质量管理中，承包商对施工中涉及的()的资料应有充分的了解。

A.现场的现状和性质

B.水文和气候条件

C.为实施和完成工程及修复工程缺陷约定的工作范围和性质

D.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的习惯做法

E.资料提供的岩土条件

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于投标有效期的说法，正确的是()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标有效期由招标人在招标文件中载明，从投标截止日期开始起算，到招标文件上规定的天数的最后一天终止。投标有效期对招标人和投标人均有约束力。招标人应在投标有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作。

第96题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有()。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(三)监理人的指示监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。通用条款明确规定:(1)监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。(2)监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。由于监理人不是合同当事人，因此合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。

第97题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。

第98题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决程序的表述中，正确的有()。

A.调解合同争议并做出决定

B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料

C.解决争议的地点只可以在工地进行

D.裁决委员会成员审阅各方提交的材料

E.接到业主或承包商任何一方的请求后，裁决委员会确定会议的时间和地点

正确答案:查看最佳答案

第99题:工程师对分包工程的管理职责有()。

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.审查分包工程的质量

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),施工企业和项目部应建立()，明确教育岗位.教育人员.教育内容.教育时间等。

A.安全生产考核制度

B.安全生产交底制度

C.安全生产教育培训制度

D.安全生产检查制度

正确答案:查看最佳答案

第101题:某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()。

A.只减少1名招标人代表

B.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家

C.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家

D.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

E.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专项施工方案应包括的内容有()。

A.工程概况

B.计算书及相关图纸

C.施工技术措施

D.施工安全保证措施

E.危大工程旁站要求

正确答案:查看最佳答案

第103题:有关合同()及解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

A.法律效力

B.标的

C.质量

D.价款

E.履行期限

正确答案:查看最佳答案

第104题:按索赔的合同依据分类，索赔可分为()。

A.工程变更索赔

B.工程延误索赔

C.合同中明示的索赔

D.合同中默示的索赔

E.工期索赔

正确答案:查看最佳答案

第105题:按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有()。

A.购买约定使用的国内标准的费用

B.购买约定使用的国外标准的费用

C.承包人需增加图纸套数的复制费用

D.图纸的保密措施费用

E.修改施工进度计划的费用

正确答案:查看最佳答案

第106题:下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

第107题:分项报价表的内容包括()。

A.规格

B.单位

C.性能

D.数量

E.总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分项报价表的内容包括:分项名称；单位；数量；单价；总价；合计报价。

第108题:下列()属于工程施工合同文本次要选项条款。

A.通货膨胀引起的价格调整

B.母公司担保

C.按时竣工奖金

D.“伙伴关系”协议

E.保留金

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《英国工程施工合同文本》(ECC)，属于核心条款的有()

A.承包商的主要责任

B.工期

C.通货膨胀引起的价格调整

D.法律的变化

E.履约保证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程施工合同(ECC)第二版中的核心条款设有9条:总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止。选项C、D、E属于工程施工合同(ECC)中的次要选项条款。

第110题:根据住建部有关规定，进行第三方监测的危大工程监测方案的主要内容应当包括()。

A.监测内容

B.旁站监理方案

C.测点布置与保护

D.监测频次

E.预警标准

正确答案:查看最佳答案

第111题:下列合同中，属于无效合同的有()。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

D.必须招标的项目未招标的合同

E.订立合同时显失公平的合同

正确答案:查看最佳答案

第112题:依据代理权产生的依据不同可将代理权分为()。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.表见代理

E.无权代理

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发()后分次返还。

A.工程移交证书

B.工程接受证书

C.履约证书

D.缺陷责任期终止证书

E.工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第114题:关于代理型CM管理模式的说法，正确的有()。

A.CM承包商不承担项目实施风险

B.CM承包商只为雇主提供咨询服务

C.CM合同属于设计施工总承包合同

D.CM承包商在施工阶段相当于总承包商

E.CM承包商按保证工程最大费用值(GMP)的限制组织施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM合同属于管理承包合同，分为代理型CM合同和风险型CM合同。代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险。风险型CM合同，CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，在施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。详见教材第144页。

第115题:在材料采购合同中，交货质量的验收方法有()。

A.经验鉴别法

B.因果分析法

C.物理试验

D.化学实验

E.直方图法

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有()

A.监理人的指示延误

B.发包人提供的材料和工程设备提前交货

C.异常恶劣的气候条件

D.法规变化引起的价格调整

E.隐蔽工程重新检验质量合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据总结的补偿规则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项B、D，不会影响工期，发包人无过错，所以只补偿费用。选项C，比照不可抗力，只补偿工期。

第117题:合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写，约定的主要内容包括()。

A.工程概况

B.工程承包范围

C.合同工期

D.质量标准

E.合同条款

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用和工期补偿的有()。

A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复

B.发包人违约解除合同

C.隐蔽工程的重新检查证明质量合同

D.发包人原因的工期延误

E.基准资料错误

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关干气瓶的使用符合安全规定的有()。

A.气瓶应有标准色标或明显标志

B.当气瓶间距不能满足安全距离时，应采取隔离措施

C.气瓶使用和存放时均应平放

D.气瓶应分别存放，不得在强烈的阳光下曝晒

E.气瓶必须装有防震圈和安全防护帽

正确答案:查看最佳答案