节选部分<<2022版山东省二级注册建造师试题>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()，经其同意继续承保后，依法转让合同。

A.被保险人

B.保险人

C.受益人

D.投保人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是财产保险合同。财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。

第1题:工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。

A.24小时

B.48小时

C.3天

D.5天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是开工日期。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。

第2题:根据《合同法》，下列关于可撤销合同的说法中正确的是()。

A.合同履行中发生重大分歧的，可以申请撤销该合同

B.当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张

C.购买房屋后房价大跌，属于重大误解，购房人可申请撤销合同

D.当事人在合同订立一年内不行使撤销权的，撤销权消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查可撤销合同。可撤销合同是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于无效的合同。可撤销合同的种类有:因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫等手段或者趁人之危订立的合同。A.C均不属于可撤销合同。可撤销合同自己不能撤销，必须向人民法院或仲裁机构提起，B正确。合同撤销权从当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使的，撤销权消灭，不是从合同订立之日开始，D错误。

第3题:下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。

A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任

B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任

D.负有连带义务的每个债务人.都负有清偿部分债务的义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程总分包.联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故A选项错误，总承包人分包工程需经业主方认可，包括在总承包合同中明确或分包时经业主认定两种方式，但这不影响总.分包人之问应负的连带责任，故B选项错误。此外，民法通则规定，负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务，当出现赔偿时，业主可向任何一方索赔。故本题只有C选项正确。

第4题:关于建设工程合同变更，说法正确的是()。

A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定

B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容

C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履

D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，合同的变更须经当事人双方协商一致。C项错误，如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。D项错误，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的.不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。

第5题:甲公司与乙公司于2005年3月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定乙公司应于2005年4月8目日支付租金。在甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司却未按期支付租金。则该笔租金的诉讼时效至()届满。

A.2005年5月16日

B.2006年5月16日

C.2006年4月8日

D.2007年4月8日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:延付或拒付租金适用短期诉讼时效的规定，即为1年。故正常情况下，该笔租金的诉讼时效至2006年4月8日届满。

第6题:某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证()。

A.自行废止

B.重新检验

C.继续有效

D.自动延期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第7题:当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外()

A.合同不生效

B.合同无效

C.合同终止

D.不影响合同效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

第8题:下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法，正确的是()。

A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行

B.投标有效期截止时间至少15日前进行

C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前

D.投标有效期内均可进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。

第9题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全生产费用记取的说法，正确的是()。

A.施工企业提取的安全费用不列入工程造价

B.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

C.施工企业不得提高安全费用提取标准

D.总承包单位与分包单位按比例各自提取全费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，施工企业提取的安全费用列入工程适价。C项错误，企业在上述基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。D项错误，总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

第10题:《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求.()，对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

A.一般性和特殊性标准

B.施工技术标准和合同的约定

C.强制性和推荐性标准

D.国际标准和合同的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求.施工技术标准和合同的约定，对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

第11题:某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程一切险。自工程动工或用于保险的材料.设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书为止。移交后，遇到不可预料的损失由业主自行承担。

第12题:关于招标程序和要求的说法，正确的是()。

A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准

C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

正确答案:查看最佳答案

第13题:甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。

A.请求甲双倍返还定金8万元

B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

D.请求甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。P75

第15题:关于可撤销合同的说法，正确的是()。

A.代理权终止后，代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销

B.当事人可以放弃撤销权

C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权

D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，代理终止后订立的合同，若为无权代理，导致合同效力待定，善意相对人可以撤销，但若为表见代理，直接有效，无撤销。C错误，有权请求或者仲裁机构予以撤销；D错误，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。

第16题:在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在()提出。

A.首次开庭前

B.收到传票之日起7日内

C.举证期满前

D.庭审结束前

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁法。

第17题:甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是()。

A.仲裁协议是发生纠纷后签订的

B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序

D.裁决所根据的证据是伪造的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《仲裁法》.《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行:(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿.徇私舞弊.枉法裁决行为的。故选项A正确。

第18题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第19题:不属于随时解除劳动合同情形的是()。

A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。

第20题:施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《刑法》第137条规定，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役。并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。本题中施工单位“偷工减料，降低工程质量标准”属于工程重大安全事故罪的客观表现。

第21题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是()。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告

B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告

C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

第22题:根据最高法院司法解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是()。

A.发包人拖延付款.迟延提供设计图纸或甲供材料，应承担对质量缺陷的过错责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用后，装饰工程出现质量问题的，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

第23题:诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其()的制度。

A.起诉权

B.胜诉权

C.申诉权

D.请求权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度。

第24题:·某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为()。

A.无效

B.有效

C.效力特定

D.失效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是效力待定合同。无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。因为租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，建筑公司属于签订合同后取得处分权，该合同有效。P123。

第25题:根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

正确答案:查看最佳答案

第26题:甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当撤销诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求.案件的事实和调解结果。调解书由审判员.书记员署名，加盖人民法院印章，送达双方当事人。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。

第27题:下列可以不招标的建设工程项目是()。

A.使用国家政策性贷款的项目中合同估算价为80万元的监理合同

B.使财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同

C.国家融资的供水项目中合同估算价为2000万元的施工合同

D.防洪工程项目中估算价为500万元的材料采购合同

正确答案:查看最佳答案

第28题:下列情形中，投标人中标有效的是()。

A.投标人给予招标人金钱获取中标

B.投标人在投标书中表面给予招标人折扣获取中标

C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过()。

A.4个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

第30题:关于建设工程中代理的说法，正确的是()。

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程中的代理主要是法定代理

C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理

D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:诉讼代理人不仅仅只有律师还可以包括基层法律服务工作者等。所以A错误。建设工程中的代理主要是委托代理。所以B错误。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。所以D错误

第31题:某工程由于周边道路改造，运输材料的车辆不能进场，导致该工程停工达100天之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他工程的项目经理，根据有关规定，可行的解决方式是()。

A.经建设单位同意，由甲同时担任该两个项目的项目经理

B.经建设单位同意，施工单位更换项目经理

C.经建设主管部门同意，由甲同时担任该两个项目的项目经理

D.经建设主管部门同意，施工单位更换项目经理

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于承揽合问当事人权利义务的说法，正确的是()。

A.定作人不得中途变更承揽工作的要求

B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料

C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于无效合同法律后果的说法，正确的是()。

A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力

B.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿

C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失

D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法典》规定，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。合同不生效.无效.被撤销或者终止的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。民事法律行为无效.被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。

第34题:某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是()

A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B.承包人应负责返修，费用由承包方先行承担

C.承包人应负责返修，费用由发包方先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工质量检验和返修的规定，P265

第35题:关于表见代理的错误说法是()。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理在本质上不是狭义的无权代理

C.表见代理发生时，被代理人不用承担责任

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权，是表见代理的前提

正确答案:查看最佳答案

参考解析:表见代理是指行为人虽无权代理(此处的无权代理不是狭义的无权代理)，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的.由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。所以被代理人应先承担责任后，可以向无权代理人追偿。

第36题:某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用，下列说法正确的是()。

A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任

B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任

C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任

D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第37题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

B.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

C.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件为规定利息的，可以不返还利息

D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。所以A错误。招标人终止招标，巳经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。所以C错误。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。所以D正确。

第38题:甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，()经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，()被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。

第39题:施工企业取得法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工企业是以盈利为目的的企业法人，必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格，即工商登记意味着企业法人成立。

第40题:关于财产保险合同的说法，正确的是()。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

正确答案:查看最佳答案

第41题:某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在()前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。

A.2006年9月30日

B.2006年10月15日

C.2006年11月15日

D.2006年12月15日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在工程竣工验收合格之日起15日内履行工程竣工验收备案手续。

第42题:建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:多建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应该在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。故选项D正确。

第43题:根据《建筑业企业资质管理规定》，不属于建筑业企业资质序列的是()。

A.工程总承包

B.施工总承包

C.专业承包

D.施工劳务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包.专业承包和施工劳务三个序列。

第44题:承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同()。

A.效力待定

B.无效

C.经发包人确认有效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:主体分包属于违法分包，所签订的合同无效。

第45题:根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是()。

A.撤销注册

B.处1万元以上罚款

C.三年内不得再次申请注册

D.不予注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是二级建造师的注册，继续教材不合格的不予以注册。参见教材P66

第46题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查代理相关内容。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。所以本题选A。

第47题:下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。

A.警告

B.罚款

C.支付违约金

D.没收财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是民事责任的承担方式。警告.罚款属于行政责任，没收财产属于刑事责任，所以选项A.B.D均不正确。

第48题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的现值期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。所以A错误。公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。所以C错误。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。所以D错误。

第49题:关于执行申请期间的说法，正确的是()

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算

D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:申请执行的期间为2年。申请的期限起算:从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

第50题:在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工()日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

第51题:·关于垫资的说法，正确的是()。

A.法律.行政法规明确禁止垫资行为

B.垫资的法律性质是工程欠款

C.当事人约定垫资利息时，其利率最高为同期银行贷款利率是4倍

D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程价款的支付。当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

第52题:代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，()。

A.被代理人承担责任

B.代理人承担责任

C.被代理人和代理人负连带责任

D.代理人和被代理人按约定承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由被代理人和代理人负连带责任。

第53题:建筑作品(工程设计图纸及其说明)属于()的客体。

A.物权

B.著作权

C.财产权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:著作权的客体就是著作权法的保护对象，著作权是基于作品而发生的民事权利。作品指文学.艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。著作权法保护的作品表现形式有:文字作品；口述作品；音乐作品；戏剧作品；曲艺作品；舞蹈作品；杂技艺术作品；美术作品；建筑作品；摄影作品；电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品；图形作品；模型作品。

第54题:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是()。

A.委托勘察.设计单位制订技术加固措施

B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固.维修和补强

C.委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定

D.申请工程质量监督机构鉴定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固.维修等措施，重新界定使用期。据此，产权所有人依法应当首先进行的程序是C，这也是符合技术要求的。

第55题:根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A年龄超过65周岁不予注册，60周岁注册；C被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的，不予注册，C选项是5年，不选；D选项中3年内，5年前可以注册，不选。所以答案选B。P67

第56题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后，可以解除劳动合同。

A.其同住的近亲属

B.发布决定

C.额外支付劳动者一个月工资

D.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。

第57题:申请领取建筑工程施工许可证不必具备下列条件()。

A.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

B.已经确定建筑施工企业

C.建设资金已经落实

D.征地工作已经全部完成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。拆迁工作只要满足施工需要即可，并不需要全部完成。

第58题:关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。

A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利

C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理

D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定:“实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也要使实际施工人的合法权益得到实现。

第59题:根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的()

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%。P89

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:安全生产领导小组的主要职责()。

A.及时.如实报告安全生产事故

B.组织实施项目安全检查和隐患排查

C.建立项目安全生产管理档案

D.组织制定国家有关安全生产法律法规和标准

E.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是安全生产领导小组的主要职责。安全生产领导小组的主要职责:(1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准;(2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施;(3)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练;(4)保证项目安全生产费用的有效使用;(5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案;(6)开展项目安全教育培训;(7)组织实施项目安全检查和隐患排查;(8)建立项目安全生产管理档案;(9)及时.如实报告安全生产事故。

第61题:根据《民法典》，保证合同担保的范围包括()。

A.定金

B.主债权及利息

C.违约金

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。

第62题:根据《民法典》，租赁合同的承租人可以随时解除合同的情形有()。

A.当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，依法仍不能确定的

B.租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的

C.出租人不同意承租人对租赁物进行改善或者增设他物的

D.租赁物被司法机关依法查封扣押的

E.租货物危及承租人安全或者健康的，承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B，租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。选项C，承租人未经出租人同意,对租赁物进行改善或者增设他物的,出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。选项D，租赁物被司法机关或者行政机关依法查封.扣押，非因承租人原因致使租赁物无法使用的，承租人可以解除合同，属超纲点。E选项，超纲，租赁物危及承租人的安全或者健康的，承租人可以随时解除租赁合同，即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格，承租人仍然可以随时解除租赁合同。

第63题:法的形式的含义包括()。

A.创制机关的性质及级别

B.法律规范的地域效力

C.法律规范的内涵

D.法律规范的期间效力

E.法律规范的效力等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义:(1)法律规范创制机关的性质及级别:(2)法律规范的外部表现形式:(3)法律规范的效力等级:(4)法律规范的地域效力。

第64题:法人应当具备的条件有()。

A.依法成立

B.有自己的场所

C.有必要的财产或者经费

D.有自己的名称.组织机构

E.能够独立承担无限民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。法人应具备的条件:依法成立;应当有自己的名称.组织机构.住所.财产或者经费;能够独立承担民事责任;有法定代表人。

第65题:2012年9月5日，甲乙签订建材买卖合同，总价款为200万元，约定由甲()支付定金50万元。由于资金周转困难，甲于9月30日交付了45万元，乙予以签收，则()。

A.定金合同为担保合同，是从合同

B.定金合同自9月30日成立

C.买卖合同自9月30日成立

D.若卖方不能交付货物，应返还100万元

E.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查定金的相关内容。本题中，建材买卖合同为主合同，定金合同作为担保合同，是从合同，A正确。定金合同属于实际合同，从定金实际交付之日起生效:因此B正确。买卖合同作为主合同，其成立自买卖双方当事人意思达成一致之日，即2012年9月5日，C错误。《民法通则》规定，给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金;接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主同标的额的20%。因此，9月30日支付的定金45万元，只有40万元为定金，另外5万不是定金，因此当卖方(收受定金一方)违约时，应当双倍返还定金即返还80万元以及多支付的5万元共计85万元，所以D错误。若买方违约，定金40万元没收，但5万元应返回，E正确。

第66题:建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担损失的包括()。

A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工.停工的损失

B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失

C.发包方中途变更设计造成的损失

D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失

E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中A属于承包人的责任，B属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C属于发包方的责任，D属于承包人保管不善的责任，E中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，故选项A.B.D正确。

第67题:总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，这种认可的方式包括()。

A.在总承包合同中规定分包的内容

B.由建设单位指定分包，分包人与总承包单位签约

C.总承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意

D.劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认

E.对于建设单位推荐的分包人，总承包人不能拒绝

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式:(1)在总承包合同中规定分包的内容;(2)在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。但是，劳务作业分包出劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。需要说明的是，分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，“建设单位不得直接指定分包工程承包人。”故AC选项正确。

第68题:甲建设单位与乙施工单位签订施工合同，并约定因合同履行产生的纠纷由被告住所地法院管辖。事后，双方另行达成补充协议，又约定合同纠纷由A仲裁委员会裁决。施工中双方因工程质量引发纠纷，甲认为诉讼管辖约定无效，向仲裁委员会申请仲裁。但乙认为双方既约定诉讼又约定仲裁的，仲裁协议无效。则，乙对仲裁协议效力的异议，根据《仲裁法》规定其应当在()。

A.仲裁庭首次开庭前向a仲裁委员会提出

B.仲裁庭首次开庭前向仲裁协议签订地的中级法院提出

C.仲裁裁决作出前向a仲裁委员会提出

D.仲裁裁决作出前向仲裁委员会所在地中级法院提出

E.仲裁庭首次开庭前向仲裁委员会所在地的中级法院提出

正确答案:查看最佳答案

第69题:建筑工程安全防护.文明施工措施费用主要包含()。

A.文明施工费

B.临时设施费

C.工程排污费

D.安全施工费

E.环境保护费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》中规定，建筑工程安全防护.文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003-]206号)中措施费所含的文明施工费.环境保护费.临时设施费.安全施工费组成。

第70题:·下列合同中，属于可变更.可撤销合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同

D.显失公平的合同

E.一方乘人之危与他人订立的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可撤销合同。因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。

第71题:法律行为的成立要件有()。

A.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力

B.经过登记或备案等程序

C.行为人意思表示真实

D.行为内容合法

E.行为形式合法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力2.行为人意思表示真实3.行为内容合法4.行为形式合法

第72题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租.使用:①属国家明令淘汰或者禁止使用的；②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；③经检验达不到安全技术标准规定的；④没有完整安全技术档案的；⑤没有齐全有效的安全保护装置的。P257

第73题:在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有()。

A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言

B.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言

C.已严重违背公序良俗的方法获取的证据

D.无正当理由未出庭作证的证人证言

E.无法与原件.原物核对的复印件.复印品

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《文物保护法》的规定，在施工中发现文物，下列说法正确的是()。

A.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场

B.应当接受审批机关的监督和指导

C.立即报告当地文物行政部门

D.文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场

E.文物行政部门应在7日内提出处理意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。选项B不属于该规定范围，故选项A.C.D.E正确。

第75题:取得安全生产许可证应具备的条件包括()。

A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.资金投入符合安全生产要求

C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

D.企业生产过程未发生过安全事故

E.按规定配备专职安全生产管理人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件:(1)建立.健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;……(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;……条例并未就D选项作出规定。故选项A.B.C.E正确。

第76题:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()等形式，对建设工程实施监理。

A.抽样检验

B.旁站

C.全面检验

D.巡视

E.平行检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

第77题:(1)法的形式的含义包括()。

A.创制机关的性质及级别

B.法律规范的地域效力

C.法律规范的内涵

D.法律规范的期间效力

E.法律规范的效力等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法的形式的含义包括:法律规范创制机关的性质及级别；(2)法律规范的外部表现形式；(3)法律规范的效力等级；(4)法律规范的地域效力。

第78题:劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形是()。

A.用人单位违章指挥，强令冒险作业危机劳动者人身安全

B.在试用期内

C.用人单位濒临破产

D.用人单位未依法缴纳社会保险费

E.用人单位以暴力.威胁手段强迫劳动者

正确答案:查看最佳答案

第79题:《建筑法》规定，施工单位偷工减料.使用不合格的材料.构配件和设备的，应承担的法律责任包括()。

A.责令改正，处以罚款

B.情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书

C.吊销营业执照，退出建筑市场

D.对质量不合格工程负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失

E.构成犯罪的，依法追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。