节选部分<<2022年安徽省合肥一级建造师法律法规题库>>题型

我们千辛万苦找到了"2022年安徽省合肥一级建造师法律法规题库"。康德曾经说过，既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 既然如此，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们复习吧！最后的祝福:考试像漫漫人生路上的一道坎,无论成败与否,我认为现在都不重要了,重要的是要总结考试的得与失,以便在今后的人生之路上迈好每一个坎!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:法人的()是确定法律管辖的依据。

A.名称

B.场所

C.组织机构

D.必要财产第4页

正确答案:查看最佳答案

第1题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内，依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第2题:在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。

A.特证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

正确答案:查看最佳答案

第3题:某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于职工未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，其责任承担不正确的是()。

A.依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位.建设单位承担连带责任

B.用人单位和承担连带责任的施工总承包单位.建设单位不支付的，由工伤保险基金先行支付

C.建设单位.施工总承包单位或具有用工主体资格的分包单位将工程发包给不具备用工主体资格的组织或个人，该组织或个人招用的劳动者发生工伤的发包单位与不具备用工主体资格的组织和个人承担连带责任

D.社保经办机构承担无过错责任

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志，并由其签字后即可

正确答案:查看最佳答案

第6题:施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。

A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施，丁场地

B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。

第7题:关于和解的说法，正确的是()。

A.和解只能发生在诉讼前

B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解

C.和解达成协议，必须以书面形式作出

D.和解达成的协议具有合同效力

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列行为中不符合承揽合同特征的是()。

A.承揽人应当以自己的设备，技术和劳动力完成所承揽的工作

B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理

D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是()

A.，处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级，撤职处分

D.销有关人员资格

正确答案:查看最佳答案

第11题:某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()。

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

正确答案:查看最佳答案

第12题:除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于行政调解的说法。正确的是()

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

正确答案:查看最佳答案

第14题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，()应由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案:查看最佳答案

第15题:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料.不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

正确答案:查看最佳答案

第17题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。

A.甲的地役权因办理等级而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

正确答案:查看最佳答案

第18题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

第19题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第20题:在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是()。

A.自然磨损

B.维修保养

C.意外事故

D.盘点时发生的短缺

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

正确答案:查看最佳答案

第22题:某开发商将已出租的写字楼抵押给银行，以获得借款。当借款期限届满时，因无力偿还，便将该写字楼折价抵给银行口银行获得该写字楼的所有权后，准备自己使用口按照《物权法》的规定，下列说法中正确的是()。

A.银行有权解除租赁合同

B.银行无权解除租赁合同

C.出租的写字楼不能抵押

D.开发商应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《物权法》第190条的规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”本题出租权设定在前，抵押权设定在后，因而银行无权解除开发商与承租人签订的租赁合同。

第23题:关于和解的说法，正确的是()。

A.和解达成的协议不具有法律效力

B.和解协议必须采用书面形式

C.和解达成的协议不具有强制执行力

D.达成和解后当事人不得再行起诉

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列不属于委托代理关系终止原因的是()。

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

C.被代理人死亡

D.被代理人丧失民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第25题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是()。

A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责

B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

正确答案:查看最佳答案

第27题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

正确答案:查看最佳答案

第28题:当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是()

A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.分包单位只对总承包单位承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P101“四.总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。

第29题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设的返修。建设工程实行终身责任制，C.D选项错误，工程质量问题均由施工单位负责修复，所发生的费用有责任方承担。B选项错误

第30题:关于要约撤销的说法，正确的是()。

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

正确答案:查看最佳答案

第31题:下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于联合体共同承包的说法,正确的是()

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。

A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

正确答案:查看最佳答案

第34题:甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲.乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。

第35题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元

正确答案:查看最佳答案

第36题:合同债权人免除对方的债务，可以导致合同()。

A.解除

B.被追认

C.未成立

D.权利义务终止

正确答案:查看最佳答案

第37题:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地出让合同，向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。P51。

第38题:甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()。

A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。

A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同

B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对()分别处以罚款。

A.建设单位和监理单位

B.监理单位和施工单位

C.建设单位和设计单位

D.建设单位和施工单位

正确答案:查看最佳答案

第43题:被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()。

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

正确答案:查看最佳答案

第45题:建设丁程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第46题:按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是()。

A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》

C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》

D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.时刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

正确答案:查看最佳答案

第48题:安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过()个月。

A.2

B.3

C.6

D.9

正确答案:查看最佳答案

第49题:下列不属于工程建设强制性标准条文的是直接涉及()方面的。

A.安全

B.能源

C.环境

D.卫生

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于表见代理的说法,正确的是()。

A..表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力

B.人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《建筑企业资质管理规定》，由省级人民政府住房建设主管部门颁发的施工企业资质证书变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:前款规定以外的资质证书的变更，由企业工商注册说在地的省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定。变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡结案设主管部门备案。

第52题:关于工程建设标准的说法，正确的是()

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

正确答案:查看最佳答案

第53题:建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。

A.调控同期开工项目的数量

B.调控同期在建项目的规模

C.防止施工单位违法转包工程

D.确保工程项目符合法定的开工条件

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于项目经理的说法，正确的是()。

A.项目经理的权利来自于企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

正确答案:查看最佳答案

第56题:建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计.施工.生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

正确答案:查看最佳答案

第58题:在建工程的建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于投标保证金的说法，正确的是()

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

正确答案:查看最佳答案

第60题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位，发生了以下事件。其中判断正确的是()。

A.施工单位3月1日起诉，法院3月5日立案。本案一审一般最迟应当在6月5日前审结

B.由于案件可能涉及建设单位商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理，但应公开宣告判决

C.建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以按撤诉处理

D.法院8月1日作出第一审民事判决，判决书8月5日送达原告，8月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是8月26日

正确答案:查看最佳答案

第61题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙**支付

C.甲先行支付

D.甲和丙**支付

正确答案:查看最佳答案

第62题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()

A.经建设单位同意，由施工企业负责修改

B.经建设单位同意，由设计单位负责修改

C.由施工企业负责修改，经监理单位审定

D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准的规定，工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时，应当及时提出意见和建议。

第63题:关于物权的说法，正确的是()。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役

D.物权的变动只能基于合同关系

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于建设工程代理的说法，正确的是()

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程代理行为的设立和终止。选项A,招标活动可以自行完成的，可以不委托招标代理，选项B代理人可以单方辞去委托，选项D。法定代理是更具法律的规定而发生的代理。

第65题:建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是债的发生依据。合同订立需要当事人约定，合同之债由当事人约定产生。

第67题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于仲裁协议的效力的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁过程中随时提出

B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定

D.未约定仲裁机构的，则仲裁协议无效

E.合同的变更.解除.终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的独立性

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。

A.颁发施工许可证

B.工程竣工验收合格

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于工程保修期的说法正确的有()。

A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限

B.屋面防水工程的保修期为4年

C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日

D.保修期结束后返还质量保证金

E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务

正确答案:查看最佳答案

第71题:在下列关于债权转让的表述中，正确的是()。

A.债权人转让权利的，应当通知债务人

B.债权人转让权利的通知经债务人同意可以撤销

C.从权利随同主权利一同转让

D.债务人对原债权人的抗辩，可以向新债权人主张

E.债务人对受让人的抗辩，可以向让与人主张

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《社会保险法》，国家建立()等社会保险制度，保障公民享有从国家和社会获得物质帮助的权利。

A.意外伤害保险

B.工伤保险

C.生育保险

D.基本养老保险

E.基本医疗保险

正确答案:查看最佳答案

第73题:下列关于建造师的继续教育说法正确的是()。

A.各省级住房城乡建设主管部门组织注册建造师参加继续教育

B.注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于120学时

C.继续教育完成规定学时并测试合格后取得的《注册建造师继续教育证书》是建造师申请注册的重要依据

D.每一注册有效期内充抵继续教育的学时累计不得超过30学时

E.注册建造师应在企业注册所在地选择中国建造师网发布的培训单位接受继续教育

正确答案:查看最佳答案

第74题:行政责任的承担方式主要包括行政处罚和行政处分。下列属于行政处罚的种类是()。

A.没收违法所得

B.责令停业整顿

C.撤职

D.警告

E.降级

正确答案:查看最佳答案

第75题:导致中标无效的情形有()

A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的

B.投标人向招标人展示工程业绩.企业实力,谋取中标的

C.投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的

D.招标人要求投标人提交投标保证金的

E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

正确答案:查看最佳答案

第76题:建筑工程一切险的保险人对()原因造成的损失和费用，负责赔偿。

A.地震.海啸.雷电

B.飓风.台风.龙卷风

C.火灾和爆炸

D.暴雨.洪水

E.设计错误

正确答案:查看最佳答案

第77题:甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备,并签订了买卖合同。合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输,但没有约定毁损风脸的承担,则乙的主要义务有()

A.按合同约定交付机械设备

B.转移机械设备的所有权

C.承担机械设备运辋过程中毁损的风险

D.机械设备的瑕疵担保

E.为机械设备购买运输保险

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效()。

A.聘用单位破产的

B.聘用单位被吊销营业执照的

C.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的

D.已与聘用单位解除聘用合同关系的

E.受到刑事处罚

正确答案:查看最佳答案

第79题:某教学楼工程发包人，拟提前一个月竣工。正确的是()。

A.在不违反强制性标准的前提下，发包人通过监理人下达监理通知单即可要求承包人提前竣工

B.发包人应当与承包人达成提前竣工协议，作为合同文件组成

C.提前竣工协议应当包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施

D.提前竣工协议应经过主管部门批改方能生效

E.如因学生开学原因，教学楼未经竣工验收提前使用的，应当以实际竣工验收合格之日作为工程竣工日，确定承包人工期责任

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《建筑市场信息行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正.变更或删除的情形有()。

A.行政处罚决定在行政复议期间的

B.行政处罚决定被依法停止执行的

C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

D.企业整改经审查确有实效的

E.行政处罚决定因行政执法监督被变更的

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。

A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格

D.施工图设计文件已通过审查

E.有保证工程质量的具体措施

正确答案:查看最佳答案

第82题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议

B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议

C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请

E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政复议的申请与受理。C选项，申请人申请行政复议可以书面申请，也可以口头申请。E选项，行政复议机关应当在受到行政复议申请后5日内进行行政审查，决定是否受理。

第83题:关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()

A.乡镇企业不适用最低工资标准制度

B.延长工作时间工资不包括在最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资

D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

正确答案:查看最佳答案

第84题:依据不同的标准，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括()。

A.有名合同

B.双务合同

C.要式合同

D.从合同

E.实践合同

正确答案:查看最佳答案

第85题:某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮.重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。

A.有取得文物博物执业资格的人员

B.有取得文物博物专业技术职务的人员

C.有文物修缮.重建方而的工程业绩

D.有从谁文物保护工程所需的技术设备

E.有建设行政主管部门颁发的资质证书

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有()。

A.投标人之间协商投标报价

B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

E.投标人之间约定中标人

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。

A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人

B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关

C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人

D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员

E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列关于《中华人民共和国担保法》的说法正确的是()。

A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效

B.担保方式主要有抵押.质押.保证.订金.留置

C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保

D.反担保同时也适用于《担保法》的规定

E.担保的目的是保障特定债权实现

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列关于地役权的表述中，正确的是()。

A.从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

B.设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同

C.地役权自登记时设立

D.土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权

E.需役地以及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。

正确答案:查看最佳答案

第91题:物权包括所有权.担保物权及用益物权，下列各项中属于用益物权的是()。

A.建设用地使用权

B.宅基地使用权

C.担保权

D.土地承包经营权

E.地役权

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列责任种类中，属于行政处罚的有()。

A.警告

B.行政拘留

C.罚金

D.排除妨碍

E.没收财产

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据我国《合同法》的规定，以下属于可撤销合同的有()。

A.违反法律的强制性规定的合同

B.以合法行为掩盖非法目的的合同

C.因重大误解订立的合同

D.一方以欺诈.胁迫手段订立的合同

E.订立合同时显失公平的合同

正确答案:查看最佳答案

第94题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

第95题:《民事诉讼法》规定，起诉必须符合的条件有()。

A.有明确的被告

B.有具体的诉讼请求.事实和理由

C.仲裁协议无效

D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

E.原告是与本案有直接利害关系的公民.法人和其他组织

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。

A.具有财产权和人身权双重属性

B.效力不受地域限制

C.仅在法律规定的期限內受到法律保护

D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

正确答案:查看最佳答案

第97题:关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()

A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包

B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包

C.由中国投资.但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽

D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成

E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于仲裁程序中的和解与调解，下列表述正确的是()。

A.当事人申请仲裁后，可以自行和解

B.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解

C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请

D.仲裁庭调解达成协议后制作的裁决书不具有法律效力

E.仲裁庭可以根据调解协议的结果制作裁决书

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

E.勘察设计责任险

正确答案:查看最佳答案