节选部分<<2025年监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试历年题库>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期自()起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行()。

A.资格预审

B.资格后审

C.不进行资格审查

D.先资格预审，然后资格后审

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于抵押权的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证价值不变

C.转让抵押物的价款仅需高于担保债权

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A正确，抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。B错误，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。C错误，转让抵押物的价款不得明显低于其价值。D错误，抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。

第3题:施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付()。

A.4.2万元

B.2.2万元

C.2.0万元

D.0.2万元

正确答案:查看最佳答案

第4题:通用条件规定以投标截止日前第28天定义为()，其作用是作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.“划分日”

B.“基准日”

C.“合作日”

D.“起点日”

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列报审.报验表中，需要建设单位签署审批意见的是()。

A.分包单位资格报审表

B.监理通知回复单

C.分项工程报验表

D.工程复工报审表

正确答案:查看最佳答案

第6题:在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑的因素不包括()。

A.安全

B.服务

C.质量

D.成本

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在()后向监理人提交最终结清申请单。

A.签发缺陷责任期终止证书

B.缺陷责任期终止

C.签发工程接收证书

D.签发保修责任证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期终止证书签发后，承包人按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。

第8题:行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为()。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第10题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时，往往采用()计价方式。

A.可调总价合同

B.固定总价合同

C.估算工程量单价合

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第11题:在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应()。

A.将其退还投标人进行密封

B.进入初评阶段后确定为无效投标文件

C.作为无效投标文件，不再进入评标

D.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案:查看最佳答案

第12题:公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由()主持。

A.招标人

B.投标人

C.招标监督机构

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第13题:下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。

A.学校、医院等教育、医疗设施

B.抵押人依法承包的荒山土地使用权

C.抵押人依法被监管的财产

D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第14题:按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是()。

A.贸易公司

B.建筑公司

C.建设主管部门

D.银行

正确答案:查看最佳答案

第15题:采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第16题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.合同目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。

A.承包人承担影响正常施工的费用

B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期

C.承包人只给予发包人顺延相应工期

D.发包人和承包人共同承担责任

正确答案:查看最佳答案

第18题:某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()。

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

正确答案:查看最佳答案

第19题:下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()。

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔

正确答案:查看最佳答案

第20题:初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，修改设计费用应由()承担。

A.主管部门

B.业主

C.承包单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是()。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行约定，合同文件序号为优先解释的顺序:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)技术标准和要求(7)图纸(8)已标价的工程量清单(9)经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。

第22题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，复制费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第23题:以下关于项目监理机构查验施工控制测量成果，正确的是()。

A.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量成果

B.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量保护措施

C.应检查.复核施工单位测量人员的特种作业上岗证书

D.当控制点不能保存时，应督促施工单位进行引测，引测精度不应低于原精度等级

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当电梯井内的隔离措施采用钢管落地式满堂架，其高度大于()m时，应采用双立杆。

A.12

B.15

C.18

D.24

正确答案:查看最佳答案

第25题:国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为()年。

A.2

B.5

C.7

D.14

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-205),以下关于施工现场用火，不符合规定的是()。

A.焊接.切割.烘烤或加热等动火作业前，对作业现场无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离

B.裸露的可燃材料上严禁直接动火作业

C.具有火灾.爆炸危险的场所严禁动用明火

D.固定作业场所与在建工程的防火间距不应小于8m

正确答案:查看最佳答案

第27题:监理人员在旁站时发现施工活动危及工程质量的，正确的措施是()。

A.立即口头责令施工单位整改

B.立即发出监理通知单要求施工单位整改

C.发出暂停令，指令施工单位整改

D.及时向专业监理工程师或总监报告，由总监发出暂停令，指令施工单位整改

正确答案:查看最佳答案

第28题:以下关于项目监理机构检查施工试验室，正确的是()。

A.总监理工程师应检查施工单位为本工程提供服务的试验室

B.试验人员应持有相应的特种作业上岗证书

C.试验设备应有建设行政主管部门出具的符合规定的计量检定证明

D.应审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检定报告

正确答案:查看最佳答案

第29题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

第30题:《建设施工合同(示范文本)》的通用条件规定，()，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

A.未经招标

B.未经发包人同意

C.未提交分包人资质

D.分包人未与发包人签订合同

正确答案:查看最佳答案

第31题:FIDIC《施工合同条件》规定，裁决委员会的成员一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于()d。

A.78

B.84

C.105

D.140

正确答案:查看最佳答案

第32题:以下关于质量记录资料管理，正确的是()。

A.主要专业工种操作上岗证书不属于质量记录资料管理内容

B.在施工前，应由项目监理机构和施工单位一起列出质量资料清单

C.监理资料的管理应由专职资料员负责

D.质量记录资料一般应与施工进展同步，确有困难时，经总监批准可先验收后补资料

正确答案:查看最佳答案

第33题:为了调整债务人.担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是()。

A.保险法

B.抵押法

C.定金法

D.担保法

正确答案:查看最佳答案

第34题:建设工程监理合同履行中，由于委托人.第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的工作属于()。

A.附加工作

B.额外工作

C.正常工作

D.变更工作

正确答案:查看最佳答案

第35题:按《建设工程施工合同(示范文本)》专用条款约定的数量和要求，承包人向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第36题:避免索赔争议的最有效的办法是()。

A.按照合同约定行事

B.工程师充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识

C.从事实出发，实事求是

D.从工程整体效益、工程总目标的角度出发做出判断或采取行动

正确答案:查看最佳答案

第37题:在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的()。

A.1‰

B.2‰

C.3‰

D.5％o

正确答案:查看最佳答案

第38题:以下关于装配式建筑PC构件制作过程驻厂监理，不正确的是()。

A.组模过程必须经驻厂监理检验合格

B.套简安装必须经驻厂监理检验合格

C.驻厂监理经现场回弹后给出脱模指令

D.钢筋安装必须经驻厂监理检验合格

正确答案:查看最佳答案

第39题:下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是()。

A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第40题:支付委托监理合同的酬金过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书()h内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。

A.12

B.24

C.36

D.48

正确答案:查看最佳答案

第41题:土方开挖施工方案，应由()组织编制。

A.施工单位项目经理

B.施工单位项目技术负责人

C.施工单位技术负责人

D.土方开挖单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机附着状态下最高附着点以下塔身轴心线对支承面的垂直度不大于()。

A.1/1000

B.2/1000

C.3/1000

D.4/1000

正确答案:查看最佳答案

第43题:在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／2

B.1／3

C.1／4

D.1／5

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的情形是()。

A.发包人提供图纸延误

B.不利的物质条件

C.隐蔽工程重新检验质量合格

D.监理人指示错误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据标准施工合同通用条款中给予承包人补偿的标准，总结补偿原则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。因此，选项A、C、D情况下，承包人有权得到费用、利润和工期补偿。选项B情况下，承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿。详见教材第97页。

第45题:合同履行中发生()情况，不属于勘察人违约

A.勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包

B.勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失

C.勘察人无法履行或停止履行合同

D.发包人未按合同约定支付勘察费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(1)勘察文件不符合法律以及合同约定;(2)勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包:(3)勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失;(4)勘察人无法履行或停止履行合同:(5)勘察人不履行合同约定的其他义务。

第46题:订购500吨水泥的供货合同中约定的合同价格为300元／吨。在履约期内，供货方交付200吨水泥后市场价格上涨为320元／吨。供货方提出变更单价的要求，采购方不同意。此时供货方()。

A.可单方宣布解除合同

B.必须仍按原单价交付剩余水泥

C.有权拒绝原单位继续供应水泥

D.可以单方修改合同中的价格条款强制采购执行

正确答案:查看最佳答案

第47题:以下关于设备监造中质量控制点设置，正确的是()。

A.调直处理过程应作为电气自动化部件的质量控制点

B.部件组装过程应作为电气自动化部件的质量控制点

C.仪表安装应作为机械类部件的质量控制点

D.线路布置应作为机械类部件的质量控制点

正确答案:查看最佳答案

第48题:FIDIC《施工合同条件》规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及()。

A.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现

B.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰

C.承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程

D.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致

正确答案:查看最佳答案

第49题:监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

正确答案:查看最佳答案

第50题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据住建部工程质量安全手册(试行)》，以下关干钢筋连接，正确的是()。

A.焊接连接接头应在加工车间制作

B.预埋件钢筋埋弧焊T形接头外观检查合格后可予以验收

C.闪光对焊接头外观检查合格后可予以验收

D.直螺纹连接接头应进行力学性能检验

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据相关规范，同一厂家.同一类型的成型钢筋，不超过()吨为一批进行进场检验。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案:查看最佳答案

第53题:发包人逾期支付设计费()天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

A.14

B.15

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列关于发包人违约以及违约处理的说法正确的是()。

A.发生发包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同

B.发生发包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知发包人立即解除合同

C.发生发包人违反合同规定的情况时，监理人应向发包人发出通知要求纠正

D.发生发包人违反合同规定的情况时，承包人应向发包人发出立即解除合同通知

正确答案:查看最佳答案

第55题:评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()，并标明排列顺序。

A.l-2人

B.l-3人

C.1-4人

D.1-5人

正确答案:查看最佳答案

第56题:风险型CM合同采用()的计价方式。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价合同

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

第57题:承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，建设单位应当在()中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时明确相应的安全管理措施。

A.设计招标文件

B.施工招标文件

C.监理招标文件

D.设备采购招标文件

正确答案:查看最佳答案

第59题:在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用()。

A.格式条款

B.非格式条款

C.当事人另行协商确定的条款

D.仲裁机构确定的条款

正确答案:查看最佳答案

第60题:如果招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致，应以()为准。

A.招标文件中的规定

B.现场考察时招标单位的口头解释

C.招标单位在会议上的口头解答

D.发给每个投标人的书面质疑解答文件

正确答案:查看最佳答案

第61题:协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的()措施。

A.合同

B.技术

C.经济

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第62题:设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是()。

A.和解

B.调解

C.和解或诉讼

D.仲裁或诉讼

正确答案:查看最佳答案

第63题:承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经()同意。

A.设计单位

B.施工单位负责人

C.发包人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第64题:设计施工总承包合同的缺点是()。

A.承包人对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化

B.承包人对工程实施成本的考虑往往会使建设周期延长

C.使得合同双方的风险责任增加

D.承包人承包的范围加大，增加了设计变更的风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺点:设计不一定是最优方案，减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第65题:设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的()核算设计费。

A.初步设计概算

B.投资估算

C.施工图预算

D.扩大的初步设计概算

正确答案:查看最佳答案

第66题:以下关于设备监造中质量控制点设置，不恰当的是()。

A.调直处理过程应作为机械类部件的质量控制点

B.空载和负荷试验应作为机械类部件的质量控制点

C.仪表安装应作为电气自动化部件的质量控制点

D.部件组装过程应作为电气自动化部件的质量控制点

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据有关标准，对抗震设防等级为三级的框架结构，其纵向受力钢筋的屈服强度实测值与标准值之比不应大于()。

A.1.30

B.1.35

C.1.40

D.1.45

正确答案:查看最佳答案

第68题:施工招标中,对投标申请人资格预审可采用的方法是()。

A.合格制和淘汰制

B.有限数量制和淘汰制

C.资质合格制和有限数量制

D.合格制和有限数量制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法。

第69题:以下关于钢结构螺栓性能检验,正确的是()。

A.建筑安全等级为一级，跨度≥40米的螺栓球节点钢网架结构，其高强度螺栓应进行表面硬度试验

B.高强度大六角头螺栓连接副应检验预拉力

C.扭剪型高强度螺栓连接副应检验扭矩系数

D.高强度螺栓连接副保管时间超过6个月后使用时，经监理工程师外观检查合格后方可再使用

正确答案:查看最佳答案

第70题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程()使用年限。

A.经济

B.最长

C.合理

D.法定

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包

C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第72题:国际咨询工程师联合会(FDIC)发布的《施工合同条件》规定，某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过()时应对该项工作规定的费率或价格进行调整。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过10%时应对该项工作规定的费率或价格进行调整

第73题:指定分包商由()指定或选定。

A.业主

B.承包商

C.设计单位

D.业主和承包商共同

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》,因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由()承担。

A.业主

B.承包商

C.工程师决定业主或承包商

D.业主和承包商协商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:EPC基本上排除了承包商以外界物质条件不可预见为理由向业主提出费用索赔的机会。

第75题:设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《民法典》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。可见，可以质押的客体包括动产和权利，而可以质押的权利具体包括:(1)汇票、支票、本票；债券、存款单；仓单、提单；(2)可以转让的基金份额、股权；(3)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(4)应收账款；(5)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。

第77题:业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同上列明()为被保险人。

A.业主和承包商

B.监理工程师

C.业主

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人职责和权利的说法正确的是()。

A.监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准

B.监理人有权变更施工合同约定的承包人的义务

C.监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任

D.监理人对工程材料检验合格则视为其批准，可减轻承包人的责任和义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任，合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。

第79题:在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人向设计人提供的文件资料有()。

A.工程勘察报告

B.推荐的材料供应商名单

C.设计任务书

D.基础资料

E.拟使用的设备清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人应向设计人提供的文件资料，包括基础资料、勘察报告、设计任务书等。

第81题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》对"设计变更"的规定，下列情况中属于设计变更的有()。

A.减少合同中约定的工程量

B.删减合同中约定的部分承包工作内容

C.提高合同中约定的部分工程质量标准

D.增加附加工作内容

E.变更工程有关部分的基线

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列选项中可以没收投标保证金情况的有()。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的

B.投标人在投标有效期内修改投标文件的

C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的

D.无正当理由拒签合同协议书的

E.未按招标文件规定提交履约担保的

正确答案:查看最佳答案

第83题:法人应当具备的条件包括()。

A.能够独立承担民事责任

B.依法成立

C.有3名以上高级管理人员

D.有必要的财产或经费

E.有自己的名称

正确答案:查看最佳答案

第84题:以下关于设备采购方案，正确的有()。

A.采购方案应明确设备采购的原则.范围.内容.程序.方式和方法

B.采购方案应包括设备的类型.数量.质量要求.技术参数

C.采购方案应包括设备的供货周期要求.价格控制要求

D.应根据设计文件编制拟采购设备表，以及相应的备品配件表

E.采购方案最终应获得监理单位的批准

正确答案:查看最佳答案

第85题:设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于施工升降机使用正确的有:()。

A.施工升降机制造单位必须具有特种设备制造许可证

B.产品出厂应随机附有产品合格证.型式试验报告.使用说明书等质量技术资料

C.使用单位应对施工升降机进行检查，每月不少于2次

D.出厂年限超过5年的钢丝绳式施工升降机应进行安全评估

E.人货两用施工升降机严格控制吊笼额定载人数量不得超过10人

正确答案:查看最佳答案

第87题:监理人确认分包工程的施工质量工作包括()。

A.检查确认分包工程的施工质量

B.审查、批准分包商的索赔

C.向分包商发出变更指令

D.审查分包商的资质

E.计量确定分包商完成的工程量

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,“发包人要求”中的“功能要求”所包含的内容有()。

A.工程目的

B.工程规模

C.性能保证指标

D.产能保证指标

E.项目实施方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“功能要求”包括:工程的目的、规模；性能保证指标(性能保证表)和产能保证指标。

第89题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。

A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B.对招标有关文件的核查备案

C.投标人履行合同的能力评定

D.对投标活动的监督

E.查处招投标活动的违法行为

正确答案:查看最佳答案

第90题:在合同仲裁制度中，首席仲裁员由()。

A.当事人共同选定

B.仲裁申请人选定

C.未申请仲裁一方当事人选定

D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定

E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定

正确答案:查看最佳答案

第91题:施工招标准备的工作内容有()。

A.向行业主管部门申请报批设计任务书

B.向建设行政主管部门办理招标备案手续

C.组织评标专家组成评标委员会

D.编制施工招标文件

E.发布招标公告或投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标准备工作包括成立招标机构及备案、确定招标方式、编制施工招标文件和发布招标公告(或投标邀请书)。

第92题:FIDIC《施工合同条件》规定，工程进度款的支付程序应包括()。

A.工程师签证

B.承包商支付

C.工程量计量

D.承包商提供报表

E.业主支付

正确答案:查看最佳答案

第93题:以下关于监理设备的控制，正确的有()。

A.定期对工具和设备进行检测，保证设备的可靠性

B.监理人员对自己的监视和测量装置建立台帐，进行标定

C.监理人员对施工单位的监视和测量装置建立台帐，进行标定

D.监视和测量装置偏离校准状态时，对先前的测量结果进行复评

E.在监理规划中明确配备的测量和监视装置

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当存在下列()情况时，应对模板支撑架进行预压或监测。

A.承受重载或设计有特殊要求时

B.特殊支撑结构

C.地基为不良的地质条件

D.搭设高度超过8米

E.搭设高度超过4米

正确答案:查看最佳答案

第95题:依据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，我国现行的监理计算方法主要有()。

A.按照参与监理工作的年度平均人数计算

B.按照监理工程概预算的百分比计收

C.由委托人和监理人按商定的方法计收

D.中外合资.合作.外商独资的建设工程，工程建设监理收费双方参照国际标准协商确定

E.按照参与监理工作的年度总人数计算

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件的()。

A.内容

B.格式

C.数量

D.地点

E.时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。

第97题:根据《民法典》的规定，关于合同变更的表述，正确的有()。

A.变更必须采用书面形式

B.合同的变更一般不涉及已履行的内容

C.当事人协商一致可以变更合同

D.有效的合同变更必须要有明确的合同内容的变更

E.合同变更后原合同债消灭，产生新的合同债

正确答案:查看最佳答案

第98题:建设工程竣工验收过程中，竣工验收组主要审查()单位提供的工程档案资料。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.监理

E.预算

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润情形有()。

A.发包人未能按时提供文件

B.发现文物

C.行政审批延误

D.发包人原因造成工期延误

E.出现异常恶劣气候条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:补偿原则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A、D，可以对承包人补偿工期、费用和利润。

第100题:招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有()。

A.形式审查

B.详细审查

C.资格预审

D.资格后审

E.资格备案

正确答案:查看最佳答案

第101题:钢材进场时，应检查的质量证明文件有()。

A.产品合格证

B.出厂检验报告

C.进场复验报告

D.企业法人身份证明

E.企业营业执照

正确答案:查看最佳答案

第102题:材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。

A.手触

B.金相试验

C.拉伸试验

D.压缩试验

E.查，占、法

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有()。

A.投标函

B.投标函附录

C.投标保函

D.评标委员会书面要求澄清的问题

E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清

正确答案:查看最佳答案

第104题:某订购50t水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30d通过铁路运输将55t水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3t水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有()。

A.接货后采购方应及时支付50t水泥的货款

B.接货后采购方应及时支付55t水泥的货款

C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50t水泥的货款

D.采购方可向供货方索要55t水泥的保管费

E.供货方应承担3t水泥的损失

正确答案:查看最佳答案

第105题:合同生效应具备的条件有()。

A.意思表示真实

B.不违反社会公共利益

C.当事人具有相应的民事行为能力

D.当事人具有相应的民事权利能力

E.必须发出要约邀请

正确答案:查看最佳答案

第106题:鉴于建设工程监理招标标的特殊性，其特点主要有()。

A.邀请投标人较多

B.一般采用邀请招标

C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择

D.报价在选择中居主要地位

E.邀请数量以3～5家为宜

正确答案:查看最佳答案

第107题:要使索赔得到公平合理的解决，监理人在工作中必须注意的原则包括()。

A.公平合理地处理索赔

B.及时作出决定和处理索赔

C.尽可能通过协商达成一致

D.诚实信用

E.尽可能通过仲裁解决索赔

正确答案:查看最佳答案

第108题:监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。

A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失

B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失

C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失

D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出

E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额

正确答案:查看最佳答案

第109题:在下列()情况下，工程师可以暂停施工。

A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工

B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰

C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全

D.发包人订购的设备已运抵施工现场

E.施工遇到了有考古价值的文物或占迹需要进行现场保护

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机的哪些主要结构件应设有可追溯制造日期的永久性标志()。

A.爬梯

B.标准节

C.臂架

D.拉杆

E.塔顶

正确答案:查看最佳答案

第111题:在《担保法》规定的担保方式中，()能作为保证人。

A.公民

B.国家机关

C.企业法人的分支机构

D.企业法人的职能部门

E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关

正确答案:查看最佳答案

第112题:以下属于设备监造质量控制点的有()。

A.零部件检查试验人员岗位职责及技术水平

B.专职质检人员上岗资格

C.外购配件制造过程的检查

D.成品零件的标识入库

E.出厂前整机性能检测

正确答案:查看最佳答案

第113题:合同法规定，若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有()情形之一时，可以行使不安抗辩权。

A.未按合同约定办理保险

B.经营状况严重恶化

C.为了逃避债务转移财产或抽逃资金

D.丧失商业信誉

E.财务状况恶化，但提供了第三人的提保

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，关于计算当期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容的表述，正确的是()。

A.经过确认核实的完成工程量对应报价单的相应价格计算应支付的工程款

B.当期应扣回的工程暂列金额

C.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项

D.设计变更应调整的合同价款

E.经过监理人批准的发包人索赔款

正确答案:查看最佳答案

第115题:以下关于工程材料见证取样，正确的有()。

A.检测试验室应具有相应资质

B.见证取样人员应经培训考核合格

C.项目监理机构应将见证人员报送施工单位备案

D.项目监理机构应按规定制定检测试验计划

E.实施取样前施工单位应通知见证人员到场见证

正确答案:查看最佳答案

第116题:FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。

A.对合同中任何工作工程量的改变

B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变

C.改变原定的施工顺序或时间安排

D.删减任何合同约定的工作内容

E.施工进度计划关键线路上的施工内容

正确答案:查看最佳答案

第117题:法律规范中所指的法律“事件”包括()。

A.地震灾害

B.社会动乱

C.甲方的违约行为

D.乙方的违约行为

E.非甲乙方责任的火灾

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人投保的险种有()。

A.第三者责任险

B.监理职业责任险

C.现场人员工伤保险

D.现场人员人身意外伤害保险

E.建筑工程一切险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应按照专用条款的约定投保(1)建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。(选项E)(2)第三者责任保险。(选项A)(3)工伤保险:承包人应为其雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。(4)其他保险:承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。(选项C、D)详见教材第116页。

第119题:承担违约责任的方式包括()。

A.继续履行

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.支付违约金

E.恢复名誉

正确答案:查看最佳答案