节选部分<<2025年新版贵州省贵阳监理工程师质量投资进度控制预习题>>题型

试纸飘墨香，金笔待启程。忍心为功名，墨汁污纸张。怎能抛功名，畅游在海外。绞尽脑汁干，名在孙山外。两袖清风去，何苦染尘埃。 祝考试成功!!!既然如此，那么多人搜索"2025年新版贵州省贵阳监理工程师质量投资进度控制预习题"，奥普拉·温弗瑞曾经说过，你相信什么，你就成为什么样的人。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 既然如此，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来找答案吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:材料采购合同的履行过程中，对于现场交货的钢板，采购方衡量其面积应采用的检验方法是()。

A.化学试验法

B.理论换算法

C.衡量法

D.查点法

正确答案:查看最佳答案

第1题:招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将()返还承包商。

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商；颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。详见教材第141页。

第3题:无权代理行为属于()。

A.无效行为

B.可撒销的行为

C.效力待定的行为

D.可变更的行为

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是()。

A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则

B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席

C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况

D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工安全技术交底，不正确的是()。

A.项目部技术人员应在分部工程作业前向班组作业人员进行交底

B.项目部技术人员应在分项工程作业前向班组作业人员进行交底

C.交底应形成书面资料，双方履行签字手续

D.项目监理人员必须参加安全技术交底并检查实施情况

正确答案:查看最佳答案

第6题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。

第7题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),临边是施工现场内无围护设施或围护设施高度低于()的楼层.楼梯.平台或阳台.屋面和洞.沟.坑.槽等边沿的总称。

A.0.8m

B.0.9m

C.1.0m

D.1.2m

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列选项中，不属于要约邀请的是()。

A.价目表的寄送

B.招标公告

C.投标书

D.招股说明书

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列关于无权代理的说法，正确的有()。

A.无权代理的行为，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意追认

B.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的，视为否认，后果应由行为人承担

C.表见代理属于无权代理，代理行为无效

D.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后仍然实施代理行为都属于无权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无权代理的行为，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认，A错误；本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的，视为承认，后果应由本人承担，所以B错误。表见代理属于无权代理，代理行为有效。C错误。

第10题:施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金.30万元利息.50万元违约金，拍卖房产得款500万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()。

A.还有100万元

B.还有150万元

C.还有190万元

D.全部消灭

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列财产可以抵押的是()。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.抵押人所有的房屋

D.有争议的财产

正确答案:查看最佳答案

第12题:依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖

正确答案:查看最佳答案

第13题:(1)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是()。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务:实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；(2)提供货物组装和/或维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装.试运行.运行.维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P136。

第14题:施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使的()。

A.先履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.同时履行抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，保留金是按合同约定从()中相应扣减的一笔金额。

A.合同价内的暂列金

B.业主应交付的预付款

C.承包商应交付的定金

D.承包商应得的工程进度款

正确答案:查看最佳答案

第16题:FIDIC《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收到争议文件后()d内做出合理的裁决。

A.15

B.28

C.72

D.84

正确答案:查看最佳答案

第17题:观感质量验收以观察.触摸或简单量测的方式进行，并结合验收人员的主观判断，综合给出()的质量评价结果。

A.合格.基本合格.不合格

B.合格.良好.不合格

C.优.良.差

D.好.一般.差

正确答案:查看最佳答案

第18题:工程师发出口头指示后，未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件()个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第19题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。

A.只能通过诉讼解决

B.调解.仲裁.诉讼可以任选

C.只能通过仲裁解决

D.按照调解-仲裁-诉讼的步骤依次进行

正确答案:查看最佳答案

第20题:不论是公开招标还是邀请招标，都需要经过招标、投标、开标、中标。最后由()和中标人订立建设工程合同。

A.评标委员会

B.招标代理人

C.招标人

D.投标人

正确答案:查看最佳答案

第21题:以下属于工程质量事故处理方案类型的是()。

A.修补处理

B.试验验证后处理

C.定期观测处理

D.专家论证后处理

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于混凝土预制构件，错误的是()。

A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的60%

B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm

C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

D.预制柱的底部应设置键槽，键槽深度一般为30mm

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由()承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人具有清场义务。承包人未按监理人要求清场，发包人有权委托他人清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

第24题:关于工程设计招标的说法，错误的是()。

A.发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标

B.设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法

C.招标人可以实行勘察设计一次性总体招标

D.设计招标通常采用设计方案竞选的方式

正确答案:查看最佳答案

第25题:确定建设工程施工合同变更价款的原则不包括()。

A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款

B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

C.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D.合同中有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

正确答案:查看最佳答案

第26题:工程师有权处理的索赔是()。

A.承包商依据合同条款提出的索赔

B.承包商依据其他法律文书提出的索赔

C.承包商提出的道义索赔

D.承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿

正确答案:查看最佳答案

第27题:逾期竣工违约金最高赔偿限额为签约合同价的()

A.3%

B.5%

C.1%

D.8%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工进度管理。(三)承包人原因的延误订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款中明确建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最高赔偿限额为签约合同价的3%

第28题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

A.1800万元，1800万

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第29题:FIDIC(施工合同条件》规定，在合同文件的组成内容中通常被称为技术条款的是()。

A.合同协议书

B.规范

C.合同专用条件

D.合同通用条件

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑()因素。

A.设备性能

B.付款条件

C.运输费用

D.技术服务和培训

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。

A.再次发布招标公告进行招标

B.降低对投标人的资格要求再次招标

C.降低工程质量标准再次招标

D.采用直接发包形式委托施工任务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。

第32题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人和发包人共同

D.施工场地保管员

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。

A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止

B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止

C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止

正确答案:查看最佳答案

第34题:我国《担保法》规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是()。

A.交付动产

B.交付不动产

C.货币

D.只交付不动产的法律文书

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到()。

A.70%及以上

B.80%及以上

C.90%及以上

D.95%及以上

正确答案:查看最佳答案

第36题:某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。

A.按延误1个月竣工赔偿

B.按提前1个月竣工奖励

C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励

D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿

正确答案:查看最佳答案

第37题:隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。

A.验收7小时后

B.验收24小时后

C.验收48小时后

D.验收72小时后

正确答案:查看最佳答案

第38题:按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为()种方式

A.2

B.4

C.3

D.1

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式

第39题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

A.额外监理工作

B.附加监理工作

C.正常监理工作

D.变更监理工作

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据标准施工合同通用条款规定，下列不可抗力造成的损失应当由承包人承担的是()。

A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失

B.发包人人员伤亡和其他财产损失

C.承包人人员伤亡和其他财产损失

D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用

正确答案:查看最佳答案

第41题:施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经()签认，并报建设单位批准。

A.事故调查组建议的单位

B.施工单位

C.法定检测单位

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第42题:与施工招标相比，工程总承包招标在投标人须知中应增加的内容是()。

A.投标有效期

B.设计成果补偿办法

C.投标保证金的要求

D.投标人资格要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程总承包招标在投标人须知中应增加设计成果补偿办法

第43题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第44题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-215,开关箱中漏电保护器额定漏电动作时间不应大于()。

A.1.0S

B.0.5S

C.0.2S

D.0.1S

正确答案:查看最佳答案

第45题:对于无权代理行为，被代理人行使()后，代理行为有效。

A.后履行抗辩权

B.追认权

C.拒绝权

D.不安抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第46题:下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是()。

A.联合体投标的，是否具备联合协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。初步审查内容包括提供资料的有效性、提供资料的完整性。详细审查是评定申请人的资质条件、能力和信誉是否满足招标工程的要求。选项B、C、D属于详细审查的内容。

第47题:下列报审.报验表中，需要建设单位签署审批意见的是()。

A.分包单位资格报审表

B.监理通知回复单

C.分项工程报验表

D.工程复工报审表

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履约保证的形式与金额(1)履约担保金(又叫履约保证金)，可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；(2)履约银行保函，是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；(3)履约担保书，是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。详见教材第14页。

第49题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。

第50题:监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()。

A.通知委托人后即可调换

B.无需通知委托人即可调换

C.取得委托人同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换总监人选

正确答案:查看最佳答案

第51题:合同生效应当具备的条件不包括()。

A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B.意思表示真实

C.不违反法律或者社会公共利益

D.必须采用一定的合同形式

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第53题:根据《中华人民共和国合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是()。

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为()。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定值权重与可调因子的变值权重之和为1.0。

第55题:根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.结算.清理.违约

C.结算.仲裁.违约

D.仲裁和诉讼

正确答案:查看最佳答案

第56题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第57题:以下关于砌筑砂浆试块强度验收，正确的是()。

A.同一验收批砂浆试块强度平均值应≥设计强度等级值的115倍

B.同一验收批砂浆试块强度平均值应≥设计强度等级值的120倍

C.同一验收批砂浆试块强度最小一组强度值应≥设计强度等级值的80%

D.同一验收批砂浆试块强度最小一组强度值应≥设计强度等级值的85%

正确答案:查看最佳答案

第58题:设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，()不可以进行工期索赔。

A.国家有关部门审批迟延

B.承包人采购的材料没有及时到货

C.隐蔽工程重新检验证明质量合格

D.监理人的指示延误

正确答案:查看最佳答案

第59题:建设工程的建设合同大体上不包括()阶段。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.造价

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时建筑场地应设有消防车道，宽度不应小于()m。

A.6.0

B.5.0

C.4.5

D.4.0

正确答案:查看最佳答案

第61题:设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则定金自()之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成设计任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。

第62题:投标保证的有效期限从()之日起计算。

A.招标文件出售

B.投标文件递交

C.投标截止

D.中标通知书发出

正确答案:查看最佳答案

第63题:建设工程施工合同履行中，质量保修完成后，由()组织验收。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第64题:下列有关施工招投标管理的叙述中，错误的是()。

A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理

B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优

C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质

D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力

正确答案:查看最佳答案

第65题:某工程项目施工中，承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。

A.承包人承担返工费用，工期不予顺延

B.承包人承担返工费用，工期给予顺延

C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第66题:以下关于结构实体检测中钢筋配置的检测方法，正确的是()。

A.只能检测保护层厚度，无法检测钢筋直径.数量

B.必须采用破损法验证保护层厚度

C.宜采用雷达法或电磁感应法进行检测

D.宜采用超声波对测法进行检测

正确答案:查看最佳答案

第67题:合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将()。

A.仍然有效

B.自行终止

C.合同无效

D.双方重新协商另签合同

正确答案:查看最佳答案

第68题:接到采购方的书面异议通知后，供货方应在()天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第69题:设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设备供应人

正确答案:查看最佳答案

第70题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，复制费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第71题:某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为()。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，评标价最低的投标书为最优。“评标价”既不是投标价也不是中标价，只是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第72题:购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价

E.XW价D.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CIF价，卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。

第73题:依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。

A.因使用不当导致的质量下降

B.到货检验时采购方提出的质量异议

C.因交货后保管不善导致的质量下降

D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议

正确答案:查看最佳答案

第74题:采用直方图法分析工程质量时，出现双峰型直方图的原因是()。

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

第75题:以下关于质量记录资料管理，正确的是()。

A.主要专业工种操作上岗证书不属于质量记录资料管理内容

B.在施工前，应由项目监理机构和施工单位一起列出质量资料清单

C.监理资料的管理应由专职资料员负责

D.质量记录资料一般应与施工进展同步，确有困难时，经总监批准可先验收后补资料

正确答案:查看最佳答案

第76题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

第77题:某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠l8万元。某投标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为()万元。

A.818

B.800

C.782

D.700

正确答案:查看最佳答案

第78题:设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是()。

A.对承包人施工方案的进一步完善

B.对承包人合理化建议的阐述

C.对发包人要求的响应

D.对发包人招标文件的补充

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是()。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和(或)造成的延误由卖方负责。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有()。

A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划

B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续

C.测设施工控制网并报监理人审批

D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系

E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:负责办理施工场地临时道路占用的许可手续，属于发包人的职责。

第81题:下列行为中属于委托代理的法律行为有()。

A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人

B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人

C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人

D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜

E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作

正确答案:查看最佳答案

第82题:质押担保一般是指权利质押，主要包括()。

A.房屋及构筑物

B.机器设备

C.汇票.本票.支票.债券.存款单.仓单，提单

D.依法可以转让股份.股票

E.依法可以转让时商标专用权.专利权.著作权中的财产权

正确答案:查看最佳答案

第83题:出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有()。

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后，投标人拒绝订立合同

E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同

正确答案:查看最佳答案

第84题:在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。

A.作为被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

正确答案:查看最佳答案

第85题:以下关于监理单位对项目监理机构月检，正确的有()。

A.检查监理服务质量是否符合要求

B.检查项目监理机构是否按规定开展了质量控制工作

C.检查发现的问题应书面下发被检查的项目监理机构

D.对被查项目监理服务质量应进行量化考核

E.项目监理机构应检查施工管理人员是否到位，并进行评审打分

正确答案:查看最佳答案

第86题:《建设工程监理合同》的标的包括()。

A.工程项目

B.正常的监理工作

C.附加工作

D.相关服务

E.包括工程项目总概算以外的有关工作

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第88题:以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。

A.地震造成的工程损坏

B.水灾的淹没损失

C.气温变化导致材料变质

D.施工机具的自然磨损

E.非外力引起的机械本身损坏

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。

A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段

B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求

D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理

E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。

第90题:可以质押的权利包括()。

A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；

B.依法可以转让的股份.股票；

C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；

D.房屋所有权证书

E.依法可以质押的其他权利。

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有()

A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%

B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%

C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%

D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%

E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:迟延交付违约金的计算方法:(1)1-4周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；(2)5-8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；(3)第9周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

第92题:《民法典》规定，合同内容一般包括()等条款。

A.标的

B.数量、质量

C.价款或者报酬

D.签订地点

E.解决争议的方法

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的()。

A.重心

B.合同号

C.目的港

D.起吊点

E.发货标记

正确答案:查看最佳答案

第94题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为120吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有()。

A.计量118吨，则应补交2吨

B.计量118吨，则应补交1.4吨

C.计量119.6吨，则不再补交

D.计量119.6吨，则应补交0.4吨

E.计量122吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

第95题:FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括()。

A.不利于施工的自然条件

B.招标文件未说明的污染物影响

C.不利的气候条件

D.招标文件未提供的地质条件

E.战争或外敌入侵

正确答案:查看最佳答案

第96题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第97题:施工招标的发包工作范围可以是()招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊专业工程

D.分部工程

E.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第98题:经济合同变更或解除后，当事人的责任为()。

A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

C.双方达成变更解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任

E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人均不承担责任

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工平面布置原则，正确的有()。

A.施工区域.办公区域和生活区域宜分开独立设置

B.施工区域内严禁设置办公设施

C.施工平面布置应符合消防安全.卫生防疫规定

D.大型机械设备不宜对周边环境安全带来不利影响

E.现场出入口应满足交通安全基本要求

正确答案:查看最佳答案

第100题:按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有()。

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.议标是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标意味着招标时间长、费用高

正确答案:查看最佳答案

第101题:工程设备进场应附有的资料包括()。

A.设备检测试验室资质证书

B.设备出厂合格证

C.设备技术说明书

D.设备质量检验证明

E.有关图纸.配件清单

正确答案:查看最佳答案

第102题:在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有()。

A.手触

B.目测

C.常用的检测工具量测

D.拉伸试验

E.压缩试验

正确答案:查看最佳答案

第103题:工程投保建筑工程一切险后，如果因()原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。

A.地震

B.地面沉陷

C.施工机械制动失灵造成的损失

D.施工现场邻近建筑物的火灾

E.领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏

正确答案:查看最佳答案

第104题:以下有关招标过程中的现场踏勘，说法正确的是()。

A.现场踏勘由招标人组织

B.现场踏勘的费用由招标人承担

C.现场踏勘中，有投标人对相关内容提出异议，招标人需要澄清说明的，招标人必须将澄清内容以书面形式通知异议提出人

D.现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前进行

E.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和周边环境情况，投标人由此作出的判断，招标人应承担责任

正确答案:查看最佳答案

第105题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。

第106题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。

A.施工现场质量管理检查记录

B.施工图设计文件审查记录

C.施工过程作业活动质量记录

D.工程材料质量记录

E.工程有关合同文件评审记录

正确答案:查看最佳答案

第107题:材料采购合同的订立方式有()。

A.公开招标

B.间接订购

C.直接订购

D.监理机构决定

E.询价.报价.签订合同

正确答案:查看最佳答案

第108题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()。

A.向承包人发出要求提前竣工的通知

B.与承包人协商签订提前竣工的协议

C.负责修改施工计划

D.为承包人提供赶工的必要条件

E.减少工程质量检测的试验项目

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，下列基坑工程的监测方案应进行技术论证()。

A.地质和环境条件复杂的基坑工程

B.临近历史文物等破坏后果很严重的基坑工程

C.已发生严重事故，重新组织施工的基坑工程

D.采用新技术的二级基坑工程

E.开挖深度为3米的基坑工程

正确答案:查看最佳答案

第110题:工程施工过程中，质量事故处理的基本要求有()。

A.安全可靠，不留隐患

B.满足工程的功能和使用要求

C.技术可行，经济合理

D.满足建设单位的要求

E.造型美观，节能环保

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《标准施工合同》，履约担保的特点有()。

A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止

B.采用无条件担保方式

C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响

D.能降低发包人合同风险

E.有助于加强发包人的履约责任心

正确答案:查看最佳答案

第112题:承担违约责任的形式有()。

A.变更合同

B.解除合同

C.继续履行合同

D.赔偿损失

E.移交合同

正确答案:查看最佳答案

第113题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。

第114题:以下关于项目监理机构审查施工组织设计，符合要求的是()。

A.施工组织设计的编审程序应符合要求

B.总监理工程师审查后发现不符合要求的，应口头通知施工单位进行修改

C.项目监理机构应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位

D.经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施

E.施工单位擅自改动施工组织设计时，项目监理机构应及时发出监理通知单

正确答案:查看最佳答案

第115题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于高处作业吊篮，不正确的是()。

A.吊篮安装.使用和拆卸应编制专项施工方案

B.吊篮验收前应进行载荷试验，填写试验记录

C.吊篮可作为材料垂直运输设备

D.吊篮必须具有安全锁和超高限位装置

正确答案:查看最佳答案

第116题:建设单位的质量责任包括()。

A.根据工程特点，配备相应的质量管理人员

B.对强制监理项目，委托有相应资质的监理单位

C.工程开工后，及时办理施工图设计文件审查

D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准

E.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

正确答案:查看最佳答案

第117题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》对"设计变更"的规定，下列情况中属于设计变更的有()。

A.减少合同中约定的工程量

B.删减合同中约定的部分承包工作内容

C.提高合同中约定的部分工程质量标准

D.增加附加工作内容

E.变更工程有关部分的基线

正确答案:查看最佳答案

第118题:下列属于发包人违约责任的是()。

A.设计错误

B.设计工作暂停

C.审批工作延误

D.发包人延误支付定金

E.设计人员受不可抗为影响延误完成

正确答案:查看最佳答案

第119题:分项报价表的内容包括()。

A.规格

B.单位

C.性能

D.数量

E.总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分项报价表的内容包括:分项名称；单位；数量；单价；总价；合计报价。