节选部分<<2021版山西省太原二级建造师在线考核预习题>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。

A.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准

B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改

C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

D.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

第1题:甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生争议。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为()万元。

A.30

B.45

C.60

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金的数额由当事人约定，但最高不得超过主合同标的额的20%。300*20%=60

第2题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。

A.注册商标申请人寄出申请书

B.商标局收到申请书

C.公告发布

D.核准注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算

第3题:某建设单位与某供应商在买卖合同中未明确约定履行地点，在这种情况下，应当以约定的()为合同履行地。

A.货物验收地

B.交货地点

C.货物到达地

D.货物调试安装地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》中规定:对当事人在合同中明确约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同中约定的货物到达地.到站地.验收地.安装调试地等，均不应视为合同履行地。

第4题:()不属于知识产权的基本特征。

A.具有人身权和财产权的双重性质

B.地域性

C.时间性

D.唯一性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:知识产权的基本特征包括:具有人身权和财产权的双重性质.地域性.时间性和专有性(独占性或排他性)。

第5题:当事人申请执行仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

D.被执行人所在地或被执行财产所在地的中级人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查仲裁裁决的执行。当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。

第6题:《建设工程安全生产管理条例》规定，()应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是施工单位安全生产管理机构的职责。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥.违章操作的，应当立即制止。

第7题:在某实行工程总承包的建设工程的施工中，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位，在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理，造成分包工程存在很大的质量缺陷，承担主要责任的应该是()。

A.分包单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例>进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。总承包单位依法对施工现场的安全生产负总责，这就要求分包单位必须服从总承包单位的安全生产管理。在许多工地上，往往有若干分包单位同时在施工，如果缺乏统一的组织管理，很容易发生安全事故。因此，分包单位要服从总承包单位对施工现场的安全生产规章制度.岗位操作要求等安全生产管理。否则，一旦发生施工安全生产事故，分包单位要承担主要责任。

第8题:某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验就开始实施该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织了竣工验收，12月2日竣工验收合格，则该工程的竣工日期为()。

A.11月15日

B.11月20日

C.11月30日

D.12月2日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第9题:某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。

A.应按合同约定的价格4000元/吨结算

B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算

C.应当按新旧价格的平均值结算

D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按原价格执行;遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;遇价格下降时，按原价格执行。本题中供货商没有按照约定交付货物，违约在先，应当按照新价格执行结算。

第10题:关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是()。

A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外

B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出

C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院

D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉

正确答案:查看最佳答案

第11题:某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度断裂。经由相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。

第12题:分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是()。

A.起诉讼有法律依据

B.只能以总包人的名议起诉

C.只能起诉总包人

D.属于行使代位权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代位权

第13题:关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是()。

A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件

B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改

C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

第14题:依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处()的罚款。

A.1万元以上10万元以下

B.5万元以上20万元以下

C.10万元以上50万元以下

D.50万元以上200万元以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是招标人违法行为应承担的法律责任。依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。

第15题:下列不属于施工企业资质法定条件的是()。

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件:有符合规定的注册资本;有符合规定的专业技术人员;有符合规定的技术装备;有符合规定的已完成工程业绩。

第16题:引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。合同之债，是债发生最主要.最普遍的依据;当事人之间因产生了合同法律关系，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。

第17题:某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人"把活儿做得更细些，到时不会少了你们的"。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更

第18题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《绿色施工导则》规定，(:)制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400T。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

第19题:某工程设计文件需要作重大修改，则()。

A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用

B.设计单位可直接进行修改

C.应由建设单位报原审批机关批准

D.须开专家论证会后，设计单位方可修改

正确答案:查看最佳答案

第20题:合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照规定的价格履行。该规定的价格是()。

A.订立合同时履行地的市场价格

B.订立合同时履行地的政府定价

C.订立合同时履行地的政府指导价

D.履行合同时履行地的市场价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照合同约定的时间.金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。故选项A正确。

第21题:某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照()。

A.一般保证承担保证责任

B.连带责任保证承担保证责任

C.部分连带责任保证承担保证责任

D.由双方认定的第三方确定保证责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种:(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。

第22题:项目经理部行为的法律后果由()承担。

A.企业法人

B.项目经理

C.企业法定代表人

D.项目经理部与企业法人分担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由企业法人承担。

第23题:根据《民用建筑节能条例》第16条的规定，未经()签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.施工单位的主要负责人

B.施工单位的项目负责人

C.监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:墙体.屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

第24题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位，发生以下事件。其中正确的是()。

A.施工单位3月1日起诉，法院3月5日立案。本案一审最迟应当在6月5日前审结

B.由于案件涉及建设单位大量商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理，但应公开宣告判决

C.建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以按撤诉处理

D.法院8月1日作出第一审民事判决，判决书8月5日送达原告，8月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是8月26日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，适用简易程序的，一审审限为立案之日起3个月;普通程序，一审审限为立案之日起6个月。C错误，原告不到庭，按撤诉;被告不到庭，缺席判决。D正确，原告上诉期间:6日~20日;被告上诉期间:11~25日，原被告超过上诉期限均不上诉，才能终局。

第25题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。

C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查二级建造师执业岗位范围。教材P69。A项跟项目规模无关，B项不得同时在两个企业执业，D项缺少建设单位同意。

第26题:下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。

A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标

B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标

C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，B选项虽然国有资金只占40%的股份，但在三家合作企业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。招标的项目，应当公开招标，但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第27题:注册建造师未执行法律.法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令停止执业()。

A.1个月～2个月

B.2个月～3个月

C.3个月～1年

D.1年～5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册执业人员未执行法律.法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第28题:甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。

A.承担材料毁损的责任

B.承担时间延误的责任

C.承担全部责任

D.不承担任何责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第311条规定不可抗力发生时，承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。

第29题:为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是()

A.法定代理

B.指定代理

C.委托代理

D.指定代理和法定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法定代理是为了保护无行为能力的人或限制行为能力的人的合法权益而设立的一种代理形式，适用范围比较窄。

第30题:施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是()。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包.违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A是不合格且拒绝修复的，B是承包人解除施工合同的情形，D没有完工且在发包人催告的合理期限仍没有完工。P126

第31题:对于起重吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。

A.施工企业项目经理.现场监理工程师

B.施工企业技术负责人.建设单位负责人

C.施工企业技术负责人.总监理工程师

D.建设单位负责人.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除.暴(同音字)破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑.地下暗挖工程.高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证.审查。

第32题:注册商标的有效期为10年，自()之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。

A.核准注册

B.公告发布

C.注册商标申请人寄出申请书

D.商标局收到申请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是注册商标的有效期。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。

第33题:商业秘密.商标权.著作权等属于()。

A.物权

B.债权

C.知识产权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为:①著作权；②专利权；③商标权；④商业秘密；⑤其他有关知识产权。

第34题:关于建设工程返修的说法，正确的是()

A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担

B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担

C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担

D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不管谁的原因，施工单位都修，非施工单位原因，责任方承担费用。

第35题:仲裁裁决人民法院裁定不予执行的，当事可以()

A.向人民法院上诉

B.向人民法院申请再审

C.向人民法院执行庭申请复义议

D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁裁决的执行，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼

第36题:根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。

A.3

B.2

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发[2016]33号)中规定，在办理行政许可过程中，对诚信典型和连续3年无不良信用记录的行政相对人，可根据实际情况实施“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施。P104

第37题:关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是()。

A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多

B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员

C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员

D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资质企业不少于3人。采用新技术.新工艺.新材料或者致害因素多.施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配备标准上增加。

第38题:根据《刑法》规定，投标人相互串通投标，损害招标人或其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者()，并处或单处()。

A.拘留;罚款

B.罚金;吊销营业执照

C.拘役;罚金

D.拘役;没收违法所得

正确答案:查看最佳答案

第39题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故

C.串通投标罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故属于工程重大安全事故罪。

第40题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。

A.建设单位检查验收

B.安装单位自检合格

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

第41题:行政责任的承担方式包括行政处罚和()。

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。

第42题:房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为()以上。

A.3.6亿元

B.1亿元

C.4000万元

D.800万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为1亿元以上。

第43题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13

第44题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，意外伤害保险费由()支付。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.建设单位与总包单位共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生声管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

第45题:关于投标报价的说法，正确的是()。

A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价

B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。

第46题:甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是()

A.原合同已经终止

B.必须签订变更协议

C.合同主体未变更

D.合同内容已变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同主体签订人没有变更。

第47题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274

第48题:关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构，正确；B检测报告经检测人员签字.检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，所以不要求必须是法定代表人签署；C检测机构是具有独立法人资格的中介机构；D根据《建设工程质量管理条例》，涉及结构安全的要检测，所以不仅仅是参考。P272

第49题:甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

第50题:甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。

A.请求减少价款至16万元

B.以欺诈为由请求解除合同

C.以重大误解为由请求撤销合同

D.请求甲承担缔约过失责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

第51题::根据《建筑法》，开工报告制度是指()。

A.建设单位对施工企业开工条件的确讣

B.政府主管部门的一种行政审批制度

C.监理单位对施工企业开工准备工作的确讣

D.政府主管部门对施工企业开工条件的确讣

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开工报告6个月必须开工，由国务院有关规定批准开工报告。

第52题:根据工程承包相关法律规定，建筑业企业()承揽工程。

A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围

B.可以另一个建筑施工企业的名义

C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内

D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。建筑业企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程。

第53题:根据《物权法》，住宅建设用地使用权期间届满的，()。

A.自动续期

B.依法办理手续后续期

C.自动消灭

D.由主管部门注销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

第54题:甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲.乙.丙之间的合同效力的说法，正确的是()。

A.甲与乙.丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙.丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。甲与乙，甲与丙之间的合同均是有效的，但由于甲丙之间交付了设备，根据《物权法》，动产物权权的设立和转让，自交付时发生效力。因此甲丙之间已转让了物权，但并不等于甲乙之间的合同失效。正确的处理是，甲乙之间已转让物权，所以设备归丙所有，但甲乙之间合同有效，根据此合同，甲向乙承担违约责任。

第55题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物损坏.灭失的，应当承担损害陪产责任。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。P165

第56题:根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。

A.埋压.*占.遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款

B.进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款

C.未按规定要求贮存.销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业

D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是()。

A.用工单位与劳动者

B.派遣单位与用工单位

C.派遣单位与劳动者

D.用工单位与当地人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳务派遣(又称劳动力派遣.劳动派遣或人才租赁)，是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资.福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。

第58题:关于代理的说法，正确的是().

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，代理人对第三人的选任/指示承担责任；B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应共同行使代理权；D错误，实质是无权代理。

第59题:关于竣工验收，下列说法正确的是()。

A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》第十六条规定:“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计.施工.工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第六条规定，工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请程竣工验收。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:关于劳务派遣的说法，正确的有()。

A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记

C.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

D.劳务派遣用工只能在临时性.辅****或替代性的工作岗位上实施

E.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离

正确答案:查看最佳答案

第61题:有下列情形之一的，劳动者可以立即解除劳动合同的是()。

A.用人单位违章指挥危及人身安全

B.在试用期内的

C.用人单位濒临破产

D.用人单位强令冒险作业

E.用人单位以暴力.威胁手段强迫劳动者劳动的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第38条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款规定的情形致使劳动合同无效的;(6)法律.行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。故ADE选项正确。

第62题:按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批.核准部门审批.核准。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标公告

E.招标组织形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围.招标方式.招标组织形式应当报项目审批.核准部门审批.核准。

第63题:下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有()。

A.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立

B.以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立

C.约定内部承包违约金

D.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立

E.重大误解，在违背真实意思的情况下订立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的;(3)违反法律.行政法规强制性规定的。

第64题:下列分包合同无效的有()。

A.承包人承包了某土方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业

B.承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业

C.承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务作业分包给丙劳务企业

D.分包人承包了某装饰装修工程后，将地面瓷砖铺设的工程再分包给丁施工企业

E.承包人承包了某基础工程后，将其全部分包给丙施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

第65题:关于建筑业企业资质法定条件的说法，正确的有()。

A.有符合规定的净资产

B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备

C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核

D.除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考核

E.有符合规定的在建工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设工程施工合同中，承包人的主要义务有()。

A.自行完成建设工程主体结构施工

B.交付竣工验收合格的建设工程

C.无偿修理质量不合格的建设工程

D.及时验收隐藏工程

E.提供必要的施工条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项DE属于发包人的主要义务。

第67题:下列关于证据保全的说法，正确的是()。

A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据

B.人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定

C.当事人申请证据保全，不必提供担保

D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全

E.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前，向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。

第68题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任承担的表述中，正确的有()。

A.因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修

B.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担

C.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任

D.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由建设参与各方共同进行维修

E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于联合体投标，下面说法正确的是()。

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B.资格预审后联合体增减.更换成员的，其投标有效

C.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任

D.联合体中标的，应由资质较高的单位与招标人签订合同

E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。故选项A.C.E正确。

第70题:(1)根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有()。

A.债务人依法将标的物抵押

B.合同解除

C.债务相互抵消

D.债权人依法将标的物提存

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止:债务已经按照约定履行；(2)合同解除；(3)债务互相抵消；(4)债务人依法将标的物提存；(5)债权人免除责任；(6)债权债务同归于一人；(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。P121

第71题:根据《劳动法》的规定，关于女职工特殊保护的表述中，不正确的有()。

A.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间延长工作时间和夜班劳动

B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动

C.对怀孕5个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

D.女职工生育享受不少于120天的产假

E.不得安排女职工在经期从事高处.低温作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

第72题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的

C..建设工程依法必须进行招标而未招标的

D.工企业超越资质等级与建设单位签订的

E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，应认定无效:(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时，承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。P121

第73题:(1)下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一人编制

B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标

E.投标人之间约定部分投标人放弃投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:视为串通投标的情形:不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出P86

第74题:下列用工方式中，属于违法用工的有()。

A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬

B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同

C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不予分包企业工人签订劳动合同

D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用

E.施工企业现场项目部在国庆节期间不安排劳务作业人员休假

正确答案:查看最佳答案

第75题:从事建筑活动的建筑施工企业，按照其拥有的()等条件，划分为不同的资质等级。

A.注册资本

B.专业技术人员

C.咨询服务人员

D.已完成的建筑工程业绩

E.已完成和正在进行的建筑工程业绩

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。从事建筑活动的建筑施工企业，按照有符合规定的净资产;有符合规定的主要人员;有符合规定的已完成工程业绩;有符合规定的技术装备。

第76题:·关于建设工程施工合同无效的处理，说法正确的有()。

A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费的，不予支持

B.建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持

C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

D.建设工程经竣工验收不合格，发包人有过失的，可以不承担相应的民事责任

E.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。选项A，由于验收不合格是承包人的责任，所以应予支持发包人的请求;选项D由于是发包人有过失，所以应该承担相应的民事责任。P119～120。

第77题:结构材料节材与材料资源利用的技术要点包括()。

A.推广使用现场搅拌混凝土和砂浆

B.推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗

C.推广钢筋专业化加工和配送

D.优化钢筋配料和钢构件下料方案

E.优化钢结构制作和安装方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:结构材料节材与材料资源利用的技术要点是:(1)推广使用预拌混凝土和商品砂浆。准确计算采购数量.供应频率.施工速度等，在施工过程中动态控制。结构工程使用散装水泥。(2)推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗。(3)推广钢筋专业化加工和配送。(4)优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料。(5)优化钢结构制作和安装方法。大型钢结构宜采用工厂制作，现场拼装;宜采用分段吊装.整体提升.滑移.顶升等安装方法，减少方案的措施用材量。(6)采取数字化技术，对大体积混凝土.大跨度结构等专项施工方案进行优化。

第78题:依据我国《招标投标法》，下列项目中()必须经过招标才能进行。

A.铁路.公路.机场.港口等工程建设项目

B.能源.交通运输.邮电通信等大型基础设施

C.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质的等级符合工程要求的

D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

E.世行贷款的污水处理厂

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。对于施工中采用专利或者专有技术的和施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质的等级符合工程要求的，按照规定则可以不进行施工招标。P75。

第79题:下列属于保证担保范围的有()。

A.主债权

B.抵押权

C.主债权的利息

D.违约金

E.损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。