节选部分<<全国各地监理工程师考试题型>>题型

带着这些问题，我们来审视一下"全国各地监理工程师考试题型"。莎士比亚曾经说过，人的一生是短的，但如果卑劣地过这一生，就太长了。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 既然如此，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们复习吧！最后的祝福:十年寒窗苦,只为一刻甜! 都要加油哦!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列监理工程师质量控制措施中，属于技术措施的是()。

A.落实质量责任

B.制定协调程序

C.组织平行检验

D.优化信息流程

正确答案:查看最佳答案

第1题:《建设工程质量管理条例》规定，()对国家重大技术改造项目实施监督检查。

A.国务院发展计划部门

B.国务院建设主管部门

C.国务院经济贸易主管部门

D.国务院技术监督主管部门

正确答案:查看最佳答案

第2题:从监理实施细则目的角度，监理实施细则应满足的要求不包括()。

A.内容全面

B.可操作性强

C.内容力求统一

D.针对性强

正确答案:查看最佳答案

第3题:建设工程在可调价格合同条件下，发生了一起通货膨胀风险事件，则()。

A.业主不存在风险

B.业主的风险很大

C.承包商的风险很大

D.承包商不存在风险

正确答案:查看最佳答案

第4题:总监理工程师通过调整合同管理工作流程来加强合同管理，属于监理工作的()措施。

A.合同

B.组织

C.技术

D.经济

正确答案:查看最佳答案

第5题:为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要()。

A.建立风险因素清单

B.建立风险事件清单

C.建立初始风险清单

D.建立风险清单

正确答案:查看最佳答案

第6题:施工监理服务收费以建筑安装工程费分档定额计费方式收费的，其计费额为()。

A.工程概算中的建筑安装工程费

B.建筑安装工程费和设备购

C.施工预算中的建筑安装工程费

D.工程总造价

正确答案:查看最佳答案

第7题:在国际上，工程咨询的发展趋势之一是()。

A.与工程承包严格分开

B.与工程承包相互渗透.相互融合

C.逐步取代工程承包

D.逐步从工程承包中分离

正确答案:查看最佳答案

第8题:建设单位对所需服务提出的要求，是工程监理单位编制投标文件的依据是()。

A.竣工文件

B.投标文件

C.施工文件

D.招标文件

正确答案:查看最佳答案

第9题:建设工程监理文件资料的组卷顺序是()。

A.分项工程.分部工程.单位工程

B.单位工程.分部工程.专业.阶段

C.单位工程.分部工程.检验批

D.检验批.分部工程.单位工程

正确答案:查看最佳答案

第10题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。

第11题:第一次工地会议属于()

A.开工前的协调

B.书面协调法

C.访问协调法

D.情况介绍法

正确答案:查看最佳答案

第12题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第13题:监理工程师应针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息，这体现了建设工程信息管理工作的()。

A.有效性原则

B.时效性原则

C.标准化原则

D.定量化原则

正确答案:查看最佳答案

第14题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第15题:甲公司经过资产重组分立为乙.丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()。

A.乙.丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙.丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙.丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙.丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第16题:下列不属于项目监理机构组织协调方法的是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

第17题:审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告是()的职责。

A.监理单位技术负责人

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第18题:注册监理工程师从事执业活动，由()接受委托并统一收费。

A.监理单位

B.所在单位

C.注册机构

D.发证机关

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。

第20题:某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中:第1年400万元，第2年500万元，第3年300万元，年利率为5%。则该项目的建设期利息为()万元。

A.54.65

B.60.00

C.97.65

D.189.15

正确答案:查看最佳答案

第21题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

第22题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第23题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。

A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准

B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。

第24题:()的目的是考察各种风险控制措施产生的实际效果.确定风险减少的程度.监视风险的变化情况，进而考虑是否需要调整风险管理计划以及是否启动相应的应急措施等。

A.风险跟踪检查

B.风险监控

C.风险的重新估计

D.风险跟踪报告

正确答案:查看最佳答案

第25题:处理延期事件的时候，当总监理工程师与承包单位.建设单位协商不一致的时候，应交给()审核。

A.建设单位

B.监理工程师

C.施工单位

D.仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计

A.可行性研究报告

B.项目建议书

C.使用功能

D.批准的投资额

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批()

A.资金申请报告和概算

B.开工报告和施工图预算

C.初步设计和概算

D.项目建议书和开工报告

正确答案:查看最佳答案

第28题:建设工程监理大纲的内容包括()。

A.监理实施方案

B.监理企业组织机构

C.监理工作细则

D.监理绩效考核

正确答案:查看最佳答案

第29题:不同风险对策的适用性需从()方面考虑。

A.效果

B.代价

C.效果和代价

D.效果或代价

正确答案:查看最佳答案

第30题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。

第31题:关于工程监理单位的投标工作的内容不包括()。

A.唱标

B.参加开标及答辩

C.投标文件编制

D.投标决策

正确答案:查看最佳答案

第32题:在损失控制计划系统中，在风险损失基本确定后的处理计划为()。

A.预防计划

B.安全计划

C.灾难计划

D.应急计划

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

第34题:不属于监理实施细则编制要求的是()。

A.内容全面

B.针对性强

C.可操作性强

D.总监理工程师编制

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在每一注册有效期内，需完成()学时的继续

A.48

B.80

C.96

D.120

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程风险的特点之一是()。

A.风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小

B.风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大

C.风险因素和风险事件的发生概率均较大

D.风险因素和风险事件的发生概率均较小

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列选项中，不适用《建设工程质量管理条例》的建设工程有()。

A.经济适用房工程

B.工业建筑工程

C.商业建筑工程

D.抢险救灾工程

正确答案:查看最佳答案

第38题:平行承发包模式的缺点之一是()。

A.不利于质量控制

B.不利于业主选择承建单位

C.不利于投资控制

D.不利于进度控制

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于监理人员任职与调换的说法，错误的是()。

A.总监理工程师需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意

B.总监理工程师最多不得同时担任超过三项建设工程监理合同的总监理工程师

C.总监理工程师调换专业监理工程师应书面通知建设单位

D.工程监理单位调换总监理工程师，不用征得建设单位书面同意

正确答案:查看最佳答案

第40题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第41题:严格监理.热情服务的原则是指()。

A.对承建单位既要严格监理又要热情服务

B.对业主既要热情服务又要严格监理

C.对承建单位严格监理，对业主热情服务

D.对业主严格监理，对承建单位热情服务

正确答案:查看最佳答案

第42题:按照《建设工程监理规范》的规定，施工阶段，项目总监理工程师可将()工作委托给总监理工程师代表。

A.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员

B.组织编写监理月报.监理工作总结，组织质量监理文件资料

C.审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收

D.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。

第44题:为了有效控制建设工程质量.造价.进度三大目标，可采取的技术措施是()。

A.审查.论证施工组织设计

B.建立健全实施动态控制的组织机构.规章制度和人员

C.选择合理的承发包模式和合同计价方式

D.编制和实施资金使用计划

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是()

A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目

B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目

C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目

D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任是()

A.编制工程概算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

B.采用新工艺时，应提出保障施工作业人员安全的措施

C.采用新技术.新工艺时，应对作业人员进行相关的安全生产教育培训

D.工程施工前，应审查施工单位的安全技术措施

正确答案:查看最佳答案

第47题:按照《建设工程监理合同》示范文本,监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师，以下说法中正确的是()。

A.自行更换后通知委托人

B.自行更换，无需通知委托人

C.需报告委托人，未经同意不得更换

D.项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列各项中，体现建设工程三大目标之间对立关系的是()。

A.适当增加投资数量，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回

B.适当提高建设工程功能要求和质量标准，能够节约工程项目动用后的运行费和维修费

C.制定科学合理的建设工程进度计划，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价

D.如果要抢时间.争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降

正确答案:查看最佳答案

第49题:编制建设工程监理规划时，需要满足的要求是()。

A.监理规划的内容应当标准化.格式化

B.监理规划的编制应充分考虑有效性

C.基本构成内容应力求统一，内容应具有针对性

D.基本构成内容应具有针对性，内容应力求统一

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在:()。

A.更准确地认识风险

B.降低风险发生的概率

C.建立最终风险清单

D.保证目标规划的合理性和计划的可行性

E.合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合

正确答案:查看最佳答案

第51题:组织构成因素一般包括()。

A.管理模式

B.管理层次

C.管理跨度

D.管理部门

E.管理职能

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。

A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。

第53题:目标控制的效果取决于()。

A.目标控制的措施是否得力和及时

B.主动控制是否与被动控制有机结合

C.目标规划和计划的质量

D.目标规划和计划的循环性

E.目标控制的组织机构和任务分工是否明确

正确答案:查看最佳答案

第54题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。

第55题:在对建设工程投资进行全方位控制时，应注意以下问题:()。

A.按总投资构成内容分解

B.认真分析建设工程特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素

C.强调早期控制的重要性

D.抓主要矛盾，有所侧重

E.根据各项目费用的特点选择适当的控制方式

正确答案:查看最佳答案

第56题:从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势:()。

A.向全过程和全方位服务方向发展

B.逐渐取代工程承包

C.与工程承包相互渗透.相互融合

D.带动本国工程设备.材料和劳务出口

E.促进国际间工程领域的交流和合作

正确答案:查看最佳答案

第57题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第58题:工程咨询的全方位服务比建设项目管理中对建设项目目标的全方位控涵宽得多，还包括下列内容中的()。

A.项目策划

B.项目融资

C.组织协调

D.决策支持

E.合同管理

正确答案:查看最佳答案

第59题:在下列情况中的()，业主可以直接委托工程监理企业。

A.外资工程

B.机密工程

C.规模较小的工程

D.大型工程

E.原工程监理企业续用

正确答案:查看最佳答案

第60题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。

第61题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第62题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。

A.返工费用

B.医疗费

C.造成工期延误的损失

D.第三者责任损失

E.对工程使用造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第64题:对于一个建设工程而言，归档的含义包括()。

A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交

B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交

C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第66题:在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是()。

A.协助业主编制招标文件

B.协助业主编制标底

C.做好投标资格预审工作

D.组织评标工作

E.定标

正确答案:查看最佳答案

第67题:组织设计原则包括()。

A.主观能动原则

B.专业分工与协作统一原则

C.权责一致原则

D.才职相称原则

E.弹性原则

正确答案:查看最佳答案

第68题:在下列内容中，属于建设工程目标控制组织措施的是()。

A.审查施工组织设计

B.落实目标控制的组织机构和人员

C.明确目标控制人员的任务

D.选择最佳的建设工程组织管理模式

E.改善目标控制工作的流程

正确答案:查看最佳答案

第69题:在施工过程中发生工程变更，应经过()的代表鉴认。

A.建设单位

B.设计单位

C.承包单位

D.分包单位

E.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第71题:平行承发包模式的特点是()。

A.有利于缩短工期

B.有利于减少合同数量

C.有利于质量控制

D.有利于选择承建单位

E.有利于投资控制

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第73题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第74题:《建筑法》中关于()等的规定，也适用于其他专业建筑工程的建筑活动。

A.建筑许可

B.建筑工程发包.承包.禁止转包

C.建筑工程监理

D.建筑工程安全和质量管理

E.法律责任

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第76题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第77题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第78题:监理费的计算方法主要有()计算法。

A.按建设工程投资的百分比

B.基本工资加奖金

C.工资加一定比例的其他费用

D.按工作时间

E.固定价格

正确答案:查看最佳答案

第79题:EＰC模式的基本特征是()。

A.业主承担大部分风险

B.承包商承担大部分风险

C.总价合同

D.单价合同

E.业主或业主代表管理工程实施

正确答案:查看最佳答案