节选部分<<2026年新版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师质量投资进度控制，有哪些题型？>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《招标投标法》，建设项目施工招标中，确定评标委员会专家的方式是()。

A.从专家库中抽取，并经政府主管部门批准

B.经招标机构推荐，由招标监管部门认定

C.经评标委员会主席推荐，由招标人批准

D.从专家库中随机抽取或由招标人直接确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。

第1题:履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。

A.所有合同文件之后

B.中标通知书之前

C.投标书之后

D.图纸之后

正确答案:查看最佳答案

第2题:经过鉴证的合同()。

A.人民法院应当作为认定事实的依据

B.该合同具有法律约束力

C.该合同具有强制执行的效力

D.人民法院仍需进行质证，审查确定其效力

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工方案程序性审查应重点审查()。

A.施工方案是否具有针对性.指导性.可操作性

B.施工方案的编制人.审批人是否符合有关规定

C.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系

D.施工质量保证措施是否符合现行规范.标准

正确答案:查看最佳答案

第4题:承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的()，对工期有影响的应给予相应顺延。

A.合同约定的合同价款

B.追加合同价款

C.工程预付款

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的情形是()。

A.发包人提供图纸延误

B.不利的物质条件

C.隐蔽工程重新检验质量合格

D.监理人指示错误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据标准施工合同通用条款中给予承包人补偿的标准，总结补偿原则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。因此，选项A、C、D情况下，承包人有权得到费用、利润和工期补偿。选项B情况下，承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿。详见教材第97页。

第6题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)中，由于委托人严重违约拖欠应付监理人的酬金，监理人可以单方面提出()。

A.变更合同

B.撤销合同

C.暂停合同

D.终止合同

正确答案:查看最佳答案

第7题:招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自()。

A.参与竞争的投标人

B.招标单位的董事会

C.上级行政主管部门

D.省，市政府部门提供的专家名册

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为()。

A.送交竣工验收报告日

B.修改后提请发包人验收日

C.修改后验收合格日

D.办理竣工移交手续日

正确答案:查看最佳答案

第9题:由于某种自然力的作用使施工受到损害，则该自然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预测的防范的条件应由()来判断。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.上级主管部门

正确答案:查看最佳答案

第10题:某工程地下3层，地上30层，框架剪力墙结构，外墙为玻璃幕墙。监理人员在审查施工组织设计时，看到以下内容:

A.本工程深基坑工程施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

B.本工程承重支模架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

C.本工程外墙脚手架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

D.本工程幕墙工程施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，出厂年限超过()年的钢丝绳式施工升降机，出厂年限超过()年的齿轮齿条式施工升降机，应进行安全评估。

A.3，5

B.5，3

C.5，8

D.8，5

正确答案:查看最佳答案

第12题:同一风险由不同的人识别，结果可能会有较人的差异。这表明风险识别具山.()。

A.主观性

B.个别性

C.复杂性

D.小确定性

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,买方委托第三方按照卖方现场服务人员的指导和设备安装、调试技术要求进行设备安装和调试,调试过程中发现设备运行参数不符合合同约定的技术性能指标,由此造成的损失应由()承担。

A.卖方

B.买方

C.买方委托的第三方

D.买方和卖方共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和(或)出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和(或)造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

第14题:评标程序正确的是()

A.初步评审-详细评审-投标文件的澄清和补正-评标结果

B.初步评审-投标文件的澄清和补正-详细评审-评标结果

C.初步评审-详细评审-评标结果-投标文件的澄清和补正

D.投标文件的澄清和补正-初步评审-详细评审-评标结果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标程序:初步评审-详细评审-投标文件的澄清和补正-评标结果

第15题:根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。

第16题:隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。

A.验收7小时后

B.验收24小时后

C.验收48小时后

D.验收72小时后

正确答案:查看最佳答案

第17题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。

A.办理竣工验收之时

B.办理工程移交手续之时

C.合同完成之时

D.承包人和委托人签订工程保修合同之时

正确答案:查看最佳答案

第18题:工程师判定承包人索赔成立的条件不包括()。

A.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任

B.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误

C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

D.索赔意向通知必须在28d内提交

正确答案:查看最佳答案

第19题:担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。

A.保证人和债权人

B.债权人和债务人

C.主合同当事人

D.保证人和债务人

正确答案:查看最佳答案

第20题:在招标投标活动中，()属于违反招标投标法的行为。

A.没有编制标底

B.委托代理机构进行招标

C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与

D.委托评标委员会定标

正确答案:查看最佳答案

第21题:以下关于抽样检验，正确的是()。

A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法

B.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验

C.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数

D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量.样本数和合格判定数

正确答案:查看最佳答案

第22题:工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。

A.工程所在地

B.建设单位所在地

C.施工单位所在地

D.双方选定

正确答案:查看最佳答案

第23题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.转移占有

B.约定保证期间

C.债权人优先受偿

D.转让办理登记

正确答案:查看最佳答案

第24题:对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是()。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在软土地基上，彩钢板围挡高度不宜超过()，立柱间距不官大干()，围挡应进行抗风计算，

A.2.5m，3.6m

B.2.4m，3.3m

C.2.2m，3.3m

D.2.0m，3.0m

正确答案:查看最佳答案

第26题:某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则()。

A.重新进行资格预审

B.改变合格标准

C.由下一家递补维持预定数量

D.减少预定数量

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管支模架安装后的扣件螺栓拧紧力矩应达到()。

A.40N·m至60N·m

B.40N·m至65N·m

C.45N·m至60N·m

D.45N·m至65N·m

正确答案:查看最佳答案

第28题:设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。

A.施工方案

B.合理使用年限

C.竣工验收的标准

D.设计变更的期限

正确答案:查看最佳答案

第29题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，()。

A.由被代理人和代理人承担连带责任

B.由行为人承担责任

C.经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

D.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第30题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)气瓶距明火应大于()m，当不能满足安全距离时，应采取隔离措施。

A.12

B.10

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

第31题:测定地基土压实度，应采用()。

A.烘干法

B.重型击实法

C.轻型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案

第32题:委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当()。

A.无条件支付

B.停止支付该通知书所列酬金

C.先支付其他无异议部分酬金

D.加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚

正确答案:查看最佳答案

第33题:施工图设计的内容不包括()。

A.方案设计

B.建筑设计

C.设备设计

D.结构设计

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《建设工程监理规范》，以下做法正确的是()。

A.工程开工令签发后，建设单位应在7天内组织设计交底

B.工程开工令签发后，总监理工程师应在7天内审查施工组织设计

C.工程开工令签发后，施工单位管理人员应在7天内到岗

D.工程开工令签发，应报建设单位批准

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经()签认，并报建设单位批准。

A.事故调查组建议的单位

B.施工单位

C.法定检测单位

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列影响工程质量的环境因素中，属于工程管理环境的是()。

A.工程地质.水文.气象

B.施工环境作业面

C.工程实施的合同环境

D.工程邻近的地下管线

正确答案:查看最佳答案

第37题:职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是()。

A.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起360日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金

B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金

C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额给付残疾保险金

D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金。被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，保险人按保险金额给付身故保险金。被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按该表所列给付比例乘以保险金额给付残疾保险金。

第38题:根据住建部有关规定，以下正确的是()。

A.有关勘察.设计和监测单位项目技术负责人应当参加危大工程验收

B.总监理工程师可授权专业监理工程代表其参加危大工程验收

C.专家论证意见为“修改后通过”的，施工单位修改后可实施

D.建设单位人员不需参加超过一定规模的危大工程专项方案专家论证会

正确答案:查看最佳答案

第39题:某施工项目在实施暴(同音字)破作业时，其安全防护措施费用应由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第40题:对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第41题:对厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造.巡回监控和()方式。

A.委托厂家监控

B.定点监控

C.定期监控

D.日常监控

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下错误的是()。

A.PVC管道的阻火圈.伸缩节安装应符合设计要求

B.空调水管道系统应进行强度试验和严密性试验

C.防排烟系统单机调试合格后可予以验收

D.智能建筑与电气工程共用线槽，应与电气工程导线有隔离措施

正确答案:查看最佳答案

第43题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人和发包人共同

D.施工场地保管员

正确答案:查看最佳答案

第44题:按照招标人和投标人参与程序，可将招标过程概括划分为三阶段，其中不包括()。

A.准备阶段

B.招标投标阶段

C.评标定标阶段

D.决标成交阶段

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是()。

A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则

B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席

C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况

D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.

正确答案:查看最佳答案

第46题:按照施工合同范本通用条款的规定，()原因造成的工期延误，经监理工程师确认后工期不予顺延。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时

正确答案:查看最佳答案

第47题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经()生效。

A.双方当事人抵押物登记后

B.双方当事人签字盖章后

C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后

D.双方当事人签字后

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)勘察费用清单(8)勘察纲要(9)其他合同文件。

第49题:建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是()

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金被没收的情形包括:投标人在投标有效期内撤销投标文件；中标人无正当理由拒签合同，或者签订合同时提出附加条件或者未提交履约保证金；投标人采用不正当手段骗取中标。

第50题:某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在()前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.2011年4月15日

B.2011年5月1日

C.2011年5月15日

D.2011年6月1日

正确答案:查看最佳答案

第51题:如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由()进行处理。

A.终止合同方选定的仲裁委员会

B.违约方选定的仲裁委员会

C.双方选定的仲裁委员会

D.有管辖权的人民法院

正确答案:查看最佳答案

第52题:某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位在施工中发现招标文件中载明的部分临时场地不能使用。经发包人与设计人协调后，设计单位签发了变更设计通知单。监理人针对此变更应签发的是()。

A.变更意向书

B.监理通知单

C.变更指示

D.变更确认单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:属于必须实施的变更，如按照发包人的要求提高质量标准、设计错误需要进行的设计修改、协调施工中的交叉干扰等情况，不需征求承包人意见，监理人经发包人同意后，发出变更指示，要求承包人完成变更工作。

第53题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后()个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

A.3

B.5

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

第54题:担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是()。

A.保证

B.抵押

C.留置

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第55题:在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由()。

A.承包人办理申报手续，发包人承担费用

B.承包人办理申报手续，承包人承担费用

C.发包人办理申报手续，承包人承担费用

D.发包人办理申报手续，发包人承担费用

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，关于设计成果的说法，错误的是()。

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性

正确答案:查看最佳答案

第57题:FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

正确答案:查看最佳答案

第58题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违反法律法规的是()。

A.无证施工

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.不经竣工验收就交付使用

正确答案:查看最佳答案

第59题:下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏

D.洪灾引起的沉降

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人在工程施工准备阶段的义务包括(1)现场查勘；(2)编制施工实施计划，包括编制施工组织设计、建立质量管理体系、编制环境保护措施计划；(3)修建现场内的道路和临时工程；(4)根据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点，测设施工控制网；(5)提出开工申请。详见教材第83-84页。

第61题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支撑架应与既有结构可靠连接，附柱(墙)拉结杆件距支撑结构主节点不宜大于()。

A.200mm

B.300mm

C.400mm

D.500mm

正确答案:查看最佳答案

第62题:合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，下列关于这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是()。

A.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任

B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务

C.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，债权人有权直接追究第三人的违约责任

D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变

正确答案:查看最佳答案

第63题:以下关于砌体结构实体检测，正确的是()。

A.砌体检测可采用回弹法

B.基础不均匀沉降可采用经纬仪检测

C.砌体中的钢筋可采用雷达法或电磁感应法检测

D.圈梁和构造柱设置应采用剔凿表面抹灰法

正确答案:查看最佳答案

第64题:材料采购合同履行中，对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由()承担。

A.供货方

B.采购方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第65题:设备招标及报价注意事项，报价分析中考虑内容描述不正确的是()

A.设备本体和辅助设备的费用

B.大件运输

C.专用工具等的费用

D.不需考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用;还要考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用。

第66题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，监理酬金支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书()天内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。

A.1

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第67题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列文件中应优先解释()。

A.工程量清单

B.通用条款

C.中标通知书

D.专用条款

正确答案:查看最佳答案

第68题:在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

第69题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.—般民事行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。

第70题:某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为()。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:变更的估价原则为无适用变更工作的子目，但有类似子目，可参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。

第71题:对于无权代理行为，被代理人行使()后，代理行为有效。

A.后履行抗辩权

B.追认权

C.拒绝权

D.不安抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第72题:以下关于隐蔽工程验收，正确的是()。

A.隐蔽工程应由总监理工程师组织验收

B.隐蔽工程应由总监代表组织验收

C.隐蔽工程为检验批时，应由专业监理工程师组织验收

D.隐蔽工程为子分部工程时，应由专业监理工程师组织验收

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),建筑工地应制定()建筑垃圾的回收利用应符合现行国家标准的规定。

A.垃圾焚烧计划

B.垃圾运输计划

C.垃圾减量计划

D.垃圾回收计划

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当土方开挖过程发现不明或有毒气体时，应立即()，查明原因并采取措施后方可继续施工。

A.坑外卸载

B.坑内封堵

C.回土反压

D.停止施工

正确答案:查看最佳答案

第75题:招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()。

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员

正确答案:查看最佳答案

第76题:《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指()。

A.进行监理招标的一方

B.监督监理招标的一方

C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人

D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程完工后，应由()组织对工程质量进行竣工预验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师代表

C.总监理工程师

D.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第78题:接到采购方的书面异议通知后，供货方应在()天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第79题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，监理人提出重新检验要求，重新检验结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:FIDIC《施工合同条件》规定，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及的影响因素包括()。

A.合同的有效期限

B.合同类型特点

C.发生应由业主承担责任的事件

D.可调价合同

E.承包商延误工期或提前竣工

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，脚手架及其基础应在下列阶段进行检查与验收()。

A.基础完工后.脚手架搭设前及悬挑梁安装完成后

B.每搭设完6米至8米高度后

C.停用超过一个月，恢复使用前

D.遇有六级及以上大风.大雨.大雪.结冻地区解冻后，施工前

E.本层混凝土浇筑完成后

正确答案:查看最佳答案

第82题:按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，()。

A.发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表

B.48小时时发出异议通知书

C.按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款

D.按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金

E.拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息

正确答案:查看最佳答案

第83题:卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务以下材料描述错误的是()

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证副本一份

D.合同材料验收证书或进度款支付函正本一份

E.合同价格95%金额的增值税发票正本一份。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2.进度款卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%:(1)卖方出具的交货清单正本一份:(2)买方签署的收货清单正本一份:(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份:(4)合同材料验收证书或进度款支付函正本一份:(5)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第84题:根据《标准施工招标文件》，合同附件格式有()。

A.通用合同条款格式

B.专用合同条款格式

C.合同协议书格式

D.履约担保格式

E.预付款担保格式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约担保和预付款担保。

第85题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

第86题:法人成立应当具备的条件是()。

A.有行政主管部门的明确授权

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称、组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第87题:材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有()。

A.不按合同约定的时间支付货款

B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款

C.不按合同约定接受运抵的货物

D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物

E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有()。

A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书

B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主

C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日

D.工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书

E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工

正确答案:查看最佳答案

第89题:以下属于质量数据波动偶然因素的有()。

A.气温突然下降

B.测量出现微小误差

C.工人违规操作

D.机械设备长期过度磨损

E.钢筋未经验收投入使用

正确答案:查看最佳答案

第90题:项目监理机构对施工方案内容审查时，应重点审查()。

A.施工方案是否具有针对性.指导性.可操作性

B.审查施工方案编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求

C.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系

D.是否建立了完善的管理制度和质量管理程序

E.施工质量保证措施是否符合现行的规范.标准等，尤其是强制性标准的的符合性

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有()

A.独立处理单价的合同调整的索赔批准

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务

D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理

E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人受发包人委托对施工合同的履行进行管理:在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等；在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致，不能达成一致时，总监理工程师应认真研究审慎“确定”。监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。

第92题:建筑工程项目申请领取施工许可证应具备的条件包括()。

A.建设资金已经落实

B.已经办理了招标投标核准手续

C.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

D.已委托监理单位

E.在城市规划区的建设工程，已经取得规划许可证

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建设工程监理合同》通用条款规定，委托人的义务包括()。

A.负责购买材料

B.提供与有关设备.房屋，供监理人无偿使用

C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面回复

E.授权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联系

正确答案:查看最佳答案

第94题:评标委员会修正错误的原则是()

A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写写金额为准

B.总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准，但总价金额小数点有明显错误的除外

C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以评标委员会评定金额为准

D.总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外

正确答案:查看最佳答案

第95题:按合同是否要求在当事人意思表示一致的基础上，交付标的物或者其他给付义务为标准，可将合同划分为()。

A.诺成合同

B.实践合同

C.要式合同

D.不要式合同

E.计划合同

正确答案:查看最佳答案

第96题:工程建设合同是()合同。

A.主合同

B.从合同

C.诺成合同

D.实践合同

E.无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第97题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第98题:邀请招标的优点是()。

A.投标竞争激烈

B.节约招标费用和节省时间

C.邀请范围广

D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序

E.减小了合同履行过程中承包方违约的风险

正确答案:查看最佳答案

第99题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是()。

A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

B.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

D.延误的工期相应顺延

E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

正确答案:查看最佳答案

第101题:在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有()

A.选址意见书

B.场地规划红线图

C.场地工程勘察报告

D.有关水、电等供应情况的资料

E.有关公用设施的资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各个设计阶段需发包人提供的资料和文件有以下几种:(1)方案设计阶段:1)规划部门的规划要点、规划设计条件、选址意见书；2)场地规划红线图；3)场地地形坐标图；4)设计任务书。(2)初步设计阶段:还需提供1)已批准的方案设计资料；2)场地工程勘察报告(初勘或详勘)；3)有关水、电、气、燃料等能源供应情况的资料；4)有关公用设施和交通运输条件的资料；5)有关使用要求或生产工艺等资料；6)如工程设计项目属于技术改造或者扩建项目时，发包人还应提供企业生产现状的资料、原设计资料和对现状的检测资料。(3)施工图设计阶段:还需提供1)已批准的初步设计资料；2)场地工程勘察报告(详勘)。

第102题:根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有()。

A.运输车辆可以不受限制地进出工地

B.施工机械在工程竣工前不得运出工地

C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用

D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用

E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地

正确答案:查看最佳答案

第103题:关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有()。

A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准

C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款

E.基准日期即为投标截止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格。基准日期后，因法律法规、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款。基准日期为投标截止日前第28天。

第104题:监理单位的投标书由()组成。

A.技术建议书

B.承接监理任务意向书

C.投标证明书

D.财务建议书

E.资质资格证书

正确答案:查看最佳答案

第105题:下列可能导致工程质最缺陷的因素中，属于违反法律法规的有()

A.无证施工

B.越级设计

C.转包.挂靠

D.图纸未经会审

E.出借监理资质

正确答案:查看最佳答案

第106题:下列选项中，属于可以终止委托监理合同的情形的是()。

A.监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后

B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时

C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后

D.暂停监理业务期限已超过半年

E.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知，在21天内没收到答复

正确答案:查看最佳答案

第107题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第108题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专项施工方案应包括的内容有()。

A.编制依据

B.施工计划

C.监理措施

D.施工监测和检测措施

E.应急预案

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当基坑出现深层水平位移.坑底隆起等险情时，可采取以下应急措施()。

A.立即停止基坑开挖，清理基坑周边堆放的物品

B.有条件的情况下挖除坑外土体进行卸载

C.坑内被动区范围内回土反压

D.在基坑外增设深井降水

E.采用双管双液注浆

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，勘察合同的内容有()。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.勘察成果的提交

D.勘察费用的支付

E.合同争议的解决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程勘察合同(示范文本)(一)》合同条款的主要内容包括:(1)工程概况；(2)发包人应提供的资料；(3)勘察成果的提交；(4)勘察费用的支付；(5)发包人、勘察人责任；(6)违约责任；(7)未尽事宜的约定；(8)其他约定事项；(9)合同争议的解决；(10)合同生效。教材P61。

第111题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人可获得工期、费用和利润补偿的情形有()。

A.发包人违约解除合同

B.不可抗力发生后的工程照管

C.不可预见物质条件

D.发包人原因影响设计进度

E.监理人指示延误或错误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人违约解除合同，承包人可获得费用、利润补偿。不可预见物质条件，承包人可获得工期、费用补偿。

第112题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,解释顺序排在“通用合同条款”之后的合同文件有()。

A.发包人要求

B.专用合同条款

C.承包人建议书

D.中标通知书

E.价格清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行约定，合同文件序号为优先解释的顺序:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)承包人建议书(8)价格清单(9)其他合同文件。

第113题:关于违约赔偿损失的说法，正确的有()。

A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额

B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失

C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益

D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失

E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

正确答案:查看最佳答案

第114题:合同主体的权利表现为()。

A.有权按照自己的意志作出某种行为

B.必须按照对方的要求不得作出某种行为

C.当权利受到侵害时要求法律保护

D.按照合同要求完成某种行为

E.强制对方作出某种合同内没有约定的行为

正确答案:查看最佳答案

第115题:《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A.清理条款

B.结算条款

C.质量条款

D.风险条款

正确答案:查看最佳答案

第116题:下列关于建设工程施工中不可抗力的表述中，正确的有()。

A.不可抗力事件发生后，对施工合同的履行会造成较大的影响

B.不可抗力是指合同当事人能预见但不能避免且不能克服的客观情况

C.在不可抗力事件结束后24h内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用

D.合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任

E.发生不可抗力后，发包人应尽力协助承包人采取措施

正确答案:查看最佳答案

第117题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害师，正确做法有()。

A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失

B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完成工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担

正确答案:查看最佳答案

第118题:工程竣工验收时，应当具备的条件有()。

A.上级部门的批准文件

B.完整的技术档案与施工管理资料

C.工程竣工验收备案表

D.勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.施工单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第119题:在下列机构中，不具有法人资格的有()。

A.某大学教务处

B.某乡政府

C.某房地产开发公司

D.某建筑公司财务科

E.某中学

正确答案:查看最佳答案