节选部分<<2026年新版北京市监理工程师质量投资进度控制，刷题有哪些软件?>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。

A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第1题:交货质量检验中，质量验收的方法不包括()。

A.经验鉴别法

B.化学试验法

C.物理试验法

D.生物试验法

正确答案:查看最佳答案

第2题:工程中常见的一类索赔是()。

A.合同被迫终止的索赔

B.意外风险和不可预见因素索赔

C.工程延误索赔

D.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

第3题:有关合同鉴证，下列说法中错误的是()。

A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷

B.合同鉴证由市级以上工商行政管理机关办理

C.合同经审查符合要求的，可以予以鉴证

D.合同鉴证可以到合同签订地.合同履行地工商行政管理机关办理

正确答案:查看最佳答案

第4题:工程施工前，()需向承包人进行设计交底。

A.委托人

B.设计人

C.工程师

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《标准设计施工总承包合同》，"变更管理"正确程序是()。

A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保

正确答案:查看最佳答案

第7题:按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。

A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作

B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续

D.组织设计交底

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《标准施工招标文件》，关于“异常恶劣的气候条件”和“不利气候条件”对施工影响的说法，正确的有()

A.两者分别属于“发包人”和“承包人”应承担的风险

B.两者分别属于“承包人”和“发包人”应承担的风险

C.两者均属于“发包人”应承担的风险

D.两者均属于“承包人”应承担的风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“异常恶劣的气候条件”属于发包人承担风险，“不利气候条件”属于承包人承担风险

第9题:建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察单位必须为法人，必须持有企业法人营业执照。

第10题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于模板及其支架安装，不正确的是()。

A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工

B.模板安装高度超过3米时，必须设置脚手架或操作平台

C.经专家论证后方可在模板支撑架上固定混凝土泵管

D.模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆措施

正确答案:查看最佳答案

第11题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程()使用年限。

A.经济

B.最长

C.合理

D.法定

正确答案:查看最佳答案

第12题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已同意，免除承包人应承担的计划缺陷责任

B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责任

C.工程师未同意，承包人应修改进度计划

D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工企业职工安全生产教育培训次数，正确的是()。

A.每周不应少于一次

B.每月不应少于一次

C.每季度不应少于一次

D.每年不应少于一次

正确答案:查看最佳答案

第14题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案:查看最佳答案

第15题:()是指买受人分期支付价款。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),门式钢管脚手架上下榀门架立杆应在同一轴线位置上，门架立杆轴线的对接偏差不应大于()。

A.1mm

B.2mm

C.3mm

D.4mm

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据FIDIC《施工合同条件》，有经验的承包商在()前不能合理预见的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第18题:合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.仲裁和诉讼

B.违约和诉讼

C.结算和违约

D.结算和清理

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《标准施工合同》下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是()。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人责任引起的暂停施工情形包括:1、承包人违约引起的暂停施工2、由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工(选项A)3、承包人擅自暂停施工4、承包人其他原因引起的暂停施工5、专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。发包人责任引起的暂停施工情形包括:1、未履行合同规定的义务，包括自身未能尽到管理责任或源于第三者责任原因(选项D)2、不可抗力等发包人无法控制但应承担的风险(选项B、C)3、协调管理原因，避免发生施工干扰4、政府行政管理部门的指令。教材P86-87。

第20题:下列关于合同法律关系的表述，错误的是()。

A.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质

B.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织

C.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素

D.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，应由设计人承担违约责任的情形是()。

A.因地下条件不利导致设计工作终止

B.设计文件未达到设计深度要求

C.设计人按合同约定分包多项设计工作

D.设计文件未被政府规划管理部门批准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、D项由发包人承担责任。C项无违约情形。

第22题:建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则()。

A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任

B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任

C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任

D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是()。

A.形式评审、设计方案评审、报价评审

B.形式评审、资格评审、响应性评审

C.资格评审、响应性评审、设计方案评审

D.资格评审、报价评审、设计方案评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在初步评审阶段，应进行形式评审、资格评审、响应性评审。

第25题:当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，()。

A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同

B.仲裁机构可裁定变更该合同

C.仲裁机构可裁定撤销该合同

D.应移交法院判定变更该合同

正确答案:查看最佳答案

第26题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第27题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第28题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。

A.办理竣工验收之时

B.办理工程移交手续之时

C.合同完成之时

D.承包人和委托人签订工程保修合同之时

正确答案:查看最佳答案

第29题:某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，故未按时支付预付款，是订购方行使的()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先履行抗辩权

D.合同中止履行的权利

正确答案:查看最佳答案

第30题:某工程的人货梯拆除施工方案由专业承包单位编制，根据相关规定，该专项方案应由()签字。

A.施工总承包单位技术负责人

B.施工总承包单位项目技术负责人

C.人货梯拆除专业承包单位技术负责人

D.施工总承包单位技术负责人和人货梯拆除专业承包单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第31题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.缔约一方受损

B.缔约当事人有过错

C.合同尚未成立

D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

正确答案:查看最佳答案

第32题:以下关于质量事故处理，最恰当的是()。

A.总监应签发《工程暂停令》，要求工程全面停工

B.总监应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其关联部位的施工

C.监理单位应进行质量事故调查，提交质量事故调查报告

D.监理单位应主持质量事故调查组工作

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,合同材料的所有权和风险自()之日起由卖方转移至买方。

A.材料从卖方生产加工地出厂

B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方

C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单

D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同材料交付给买方。

第34题:设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

第35题:工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务的完成进度

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

第37题:主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是()。

A.指定代理

B.法定代理

C.转代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是()。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

正确答案:查看最佳答案

第39题:合同法律关系的主体不包括()。

A.自然人

B.法人

C.智力成果

D.其他组织

正确答案:查看最佳答案

第40题:工程施工评标中，有两家不同报价的投标单位综合评分相等时，根据《标准施工招标文件》，应将()排名靠前。

A.投标报价低的单位

B.资质等级高的单位

C.施工组织设计得分高的单位

D.对招标人提出较多优惠条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评分相等时，以投标报价低的优先。

第41题:被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致()关系的终止。

A.委托代理

B.转代理

C.意定代理

D.指定代理或法定代理

正确答案:查看最佳答案

第42题:某工程采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数Pn=1.02，实际竣工月计算的调价系数Pn=1.03，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为()。

A.1.0

B.1.O2

C.1.O3

D.1.O7

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于行使抗辩权的说法，正确的是()。

A.行使抗辩权方仍然承认合同有效

B.行使抗辩权是解除合同的必要条件

C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务

D.行使抗辩权表明合同变更

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。

A.发出开工通知

B.办理征地拆迁

C.办理施工现场外道路的通行权

D.办理施工现场内道路的通行权

正确答案:查看最佳答案

第45题:在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

第46题:供货周期不超过()的签约合同价为固定价格

A.12个月

B.6个月

C.18个月

D.24个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)合同价格合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。除专用合同另有约定外，供货周期不超过12个月的签约合同价为固定价格。供贷周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。

第47题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。

A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.按勘察设计工作持续时间进行分解

C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解

D.按项目施工周期进行分解

正确答案:查看最佳答案

第48题:《民法典》规定，要约()生效。

A.到达受要约人前

B.通知发出时

C.到达受要约人时

D.双方签字时

正确答案:查看最佳答案

第49题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于()。

A.法定代理

B.表见代理

C.指定代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

第50题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。

第51题:设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足()的需要。

A.控制概算

B.编制招标文件

C.施工图设计

D.非标准设备制作

正确答案:查看最佳答案

第52题:凡是()的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

正确答案:查看最佳答案

第53题:在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。

A.采购方和运输部门

B.供货方和采购方

C.供货方和运输部门

D.供货方、采购方及运输部门

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于对承包人施工设备的控制，以下做法正确的是()

A.施工设备不满足质量要求时，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由监理人承担

B.承包人擅自将施工设备挪作他用

C.目前闲置的施工设备，承包人擅自将其撤离施工现场

D.施工设备不满足合同进度计划，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工现场或挪作他用，对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

第55题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。

第56题:承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以()。

A.行使不安抗辩权

B.行使同时履行抗辩权

C.不通知开发商而暂停施工

D.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力

正确答案:查看最佳答案

第57题:,在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，主要因素对应的累计频率区间为()。

A.0%-80%

B.80%-90%

C.80%-100%

D.90%-100%

正确答案:查看最佳答案

第58题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第59题:风险型CM合同采用()的计价方式。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价合同

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

第60题:建设单位应当自领取施工许可证之日起()时间内开工。

A.15天

B.一个月

C.三个月

D.半年

正确答案:查看最佳答案

第61题:委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受()的指示完成相应的试验工作。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第62题:有义务解决施工中出现的设计问题的是()。

A.发包人

B.工程师

C.设计人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，预制外墙板的接缝及门窗洞口，应采用()方法检验防水效果。

A.抗拉强度试验

B.现场淋水试验

C.三性试验

D.抗风压变形试验

正确答案:查看最佳答案

第64题:技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。

A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标

B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段

C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价

D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案

正确答案:查看最佳答案

第65题:按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()。

A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

C.无论上涨还是下降均按新价格执行

D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行

正确答案:查看最佳答案

第66题:材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该()。

A.提取部分材料，按实际交付数量付款

B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款

C.拒绝提前提货，拒付货款

D.提取全部材料，按订购数量付款

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据标准施工合同的通用条款中规定，关于物价浮动价格调整的说法正确的是()。

A.工期12个月以上的施工合同应设有调价条款

B.工期12个月以上的施工合同，由发包人承担市场价格变化的风险

C.总价支付部分参考单价部分考虑物价浮动对合同价格的调整

D.通用条款规定的基准日期指投标截止时间前14天的日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.基准日期通用条款规定的基准日期指投标截止时间前28天的日期。2.调价条款(2)标准施工合同的规定。工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。

第68题:在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应()。

A.向工程师再次发出请求复工通知

B.向发包人发出请求复工通知

C.继续等待工程师的复工指示

D.自行复工继续后续工程的施工

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第70题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源.

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

第71题:施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第72题:在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由()。

A.发包人承担费用和工期损失

B.承包人承担费用和工期损失

C.承包人承担费用，但工期给予顺延

D.发包人承担费用，但工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。

A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目

B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目

C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目

D.构成内容多且专业性强的大型项目

正确答案:查看最佳答案

第74题:在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

正确答案:查看最佳答案

第75题:为了保证工程质量，《建设工程施工合同(示范文本)》规定设备安装工程的最低质量保修期限为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.列明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。

第77题:FIDIC《施工合同条件》规定，合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以()为判定准则。

A.承包商的报价是否包括对该事件的费用

B.该事件是否由不可抗力事件造成

C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见

D.该事件是否非承包商原因造成

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列内容()不属于合同协议书中应明确填写的内容。

A.签约合同价

B.合同工期

C.质量标准

D.争议解决方法

正确答案:查看最佳答案

第79题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工阶段的合同管理，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的()d内开工。

A.7

B.15

C.42

D.78

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:设计方案评审内容主要有()。

A.设计指导思想是否正确

B.工艺流程是否先进

C.建筑标准是否合理

D.勘察方案是否合理

E.“三废”治理方案是否有效

正确答案:查看最佳答案

第81题:合同履行过程中，行使后履行抗辩权应满足的条件为()。

A.合同中约定了履行的顺序

B.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

D.应当后履行的合同当事人的经营状况严重恶化

E.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务

正确答案:查看最佳答案

第82题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。

第83题:在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第84题:某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金。招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。

A.投标人在投标有效期内撤回投标文件

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.中标人拒绝提交履约保证金

D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求

E.中标人拒绝签订合同

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列关于施工过程中检查和返工的表述中，正确的是()。

A.承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用，工期给予顺延

B.经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延

C.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行

D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担

E.因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标的评标办法包括()。

A.打分法

B.有限数量法

C.经评审的最低评标价法

D.经评审的最低投标价法

E.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

第87题:按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有()。

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.议标是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标意味着招标时间长、费用高

正确答案:查看最佳答案

第88题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买

正确答案:查看最佳答案

第89题:在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。

A.作为被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),施工现场临时用电的安全技术档案应包括下列内容()。

A.电气分部分项工程检验批划分计划

B.用电组织设计的全部资料

C.用电技术交底资料

D.用电工程检查验收表

E.电工安装.巡检.维修.拆除工作记录。

正确答案:查看最佳答案

第91题:合同约定应当先履行债务的当事人，当对方()，可以中止履行合同。

A.经营状况不理想

B.转移财产，逃避债务

C.丧失商业信誉

D.抽逃资金、逃避债务

E.丧失履行能力

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据相关规范，以下关于钢结构工程焊缝检测，正确的有()。

A.一.二级焊缝可以采用超声波探伤的方法检测

B.一级焊缝应100%检测

C.二级焊缝检测比例不小于80%

D.二级焊缝检测比例不小于20%

E.三级焊缝根据设计要求进行检测

正确答案:查看最佳答案

第93题:工程质量的特点包括()。

A.影响因素多

B.质量标准化

C.质量隐蔽性

D.终检局限性

E.评价方法特殊性

正确答案:查看最佳答案

第94题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第95题:根据《招标投标法》的规定，招标组织形式包括()。

A.议标

B.邀请招标

C.公开招标

D.自行招标

E.委托招标

正确答案:查看最佳答案

第96题:施工招标的发包工作范围可以是()招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊专业工程

D.分部工程

E.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第97题:设计人配合施工的义务包括()。

A.设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.工程验收

D.编制商务标

E.编制技术标

正确答案:查看最佳答案

第98题:合同法律关系的客体，包括()。

A.行为

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于合同中格式条款的说法，正确的有()。

A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款

B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务

C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释

E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据《建设工程监理合同》通用条款规定，委托人的义务包括()。

A.负责购买材料

B.提供与有关设备、房屋，供监理人无偿使用

C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面回复

E.授权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联系

正确答案:查看最佳答案

第101题:在材料采购合同中，交货质量的验收方法有()。

A.经验鉴别法

B.因果分析法

C.物理试验

D.化学实验

E.直方图法

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程

B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件

C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行

D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金

E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。移交后的单位工程由发包人负责照管。工程接收证书中，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。缺陷责任期(包括延长的期限)终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清。详见教材第100-102页。

第103题:下列关于建设工程承包人修改进度计划的表述中，正确的是()。

A.不管实际进度是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度计划

B.承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行

C.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果应由承包人和发包人共同承担

D.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，工程师应该对确认后的改进措施效果负责

E.如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任

正确答案:查看最佳答案

第104题:分项报价表的内容包括()。

A.规格

B.单位

C.性能

D.数量

E.总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分项报价表的内容包括:分项名称；单位；数量；单价；总价；合计报价。

第105题:工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有()。

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护

正确答案:查看最佳答案

第106题:下列报审.报验表中，只需由专业监理工程师签署审查意见的有()。

A.分部工程报验表

B.单位工程竣工验收报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

E.分包单位资格报审表

正确答案:查看最佳答案

第107题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第108题:工程材料质量记录包括()。

A.施工现场质量管理制度

B.主要专业工种操作上岗证书

C.各种试验检验报告

D.各种合格证

E.工程材料质量证明资料

正确答案:查看最佳答案

第109题:发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况有()。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产

E.承包人倒闭

正确答案:查看最佳答案

第110题:我国《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()。

A.履行期限条款

B.结算条款

C.清理条款

D.质量条款

E.违约责任条款

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关干幕墙(含采光顶)节能工程材料复验，正确的有()。

A.隔热型材应进行抗拉强度.抗剪强度性能复验

B.隔热型材应进行抗压强度.抗剪强度性能复验

C.幕墙玻璃应进行可见光反射比性能复验

D.保温隔热材料应进行导热系数.密度.吸水率.燃烧性能复验

E.透光.半透光遮阳材料应进行太阳光透射比.反射比性能复验

正确答案:查看最佳答案

第112题:招标人自行办理招标事宜，须具备()等条件。

A.具有编制招标文件能力

B.有自己的评标专家库

C.有组织评标能力

D.经招标代理机构批准

E.向有关行政监督部门备案

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据有关规定，试验室管理制度应包括()。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.试验人员工作记录

C.试验人员资格证书

D.外委试验管理制度

E.样品管理制度

正确答案:查看最佳答案

第114题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。

A.监理委托函或中标书

B.建设工程监理合同标准条件

C.建设工程监理合同专用条件

D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件

E.工程建设委托监理合同

正确答案:查看最佳答案

第115题:指定代理只在没有()的情况下适用。

A.委托代理人

B.指定代理人

C.法定代表人

D.法定代理人

E.被代理人

正确答案:查看最佳答案

第116题:承担违约责任的方式包括()。

A.继续履行

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.支付违约金

E.恢复名誉

正确答案:查看最佳答案

第117题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第118题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

第119题:关于招标有效期的说法，正确的有()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。