节选部分<<2026年湖南长沙监理工程师质量投资进度控制在线，如何一次就考过？>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程施工合同的计价方式中，()通常用于工期较长的施工合同。

A.固定价格合同

B.组合计价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第1题:对厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造.巡回监控和()方式。

A.委托厂家监控

B.定点监控

C.定期监控

D.日常监控

正确答案:查看最佳答案

第2题:按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按()的顺序进行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第3题:以下关于结构实体检测中钢筋配置的检测方法，正确的是()。

A.只能检测保护层厚度，无法检测钢筋直径.数量

B.必须采用破损法验证保护层厚度

C.宜采用雷达法或电磁感应法进行检测

D.宜采用超声波对测法进行检测

正确答案:查看最佳答案

第4题:在签订设备采购合同过程中，项目监理机构没有()。

A.编制设备采购计划权

B.签订设备采购合同决定权

C.选择设备供应单位

D.编制设备采购方案权

正确答案:查看最佳答案

第5题:由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的属于()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.限额工作

正确答案:查看最佳答案

第6题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工()。

A.验收后由发包人负责

B.验收前由发包人负责

C.验收后由工程师负责

D.验收前由工程师负责

正确答案:查看最佳答案

第7题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，固定价格合同的价款并不是绝对不可调整，而是约定范围内的风险由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第8题:某公司与他人订立合同后，分为A、B两企业。某公司未告知他人的情况下，他人有权()。

A.解除合同

B.撤销合同

C.将标的物提存

D.要求A、B两企业对合同承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第9题:通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为()。

A.招标文件要求的天数

B.投标书内承包人承诺的天数

C.发包人和承包人协商的天数

D.承包人提交的施工组织设计中的天数

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《施工合同(示范文本)》的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师未确认，承包人应该修改进度计划

B.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

C.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

D.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于工程设计招标的说法，错误的是()。

A.发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标

B.设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法

C.招标人可以实行勘察设计一次性总体招标

D.设计招标通常采用设计方案竞选的方式

正确答案:查看最佳答案

第12题:货物运输合同的客体是()。

A.被运货物

B.运输费用

C.运输行为

D.运输工具

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，委托人的权利不包括()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对其他合同承包人的选定权

D.审核承包人索赔的权利

正确答案:查看最佳答案

第14题:国际咨询工程师联合会(FDIC)发布的《施工合同条件》规定，某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过()时应对该项工作规定的费率或价格进行调整。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过10%时应对该项工作规定的费率或价格进行调整

第15题:某工程地下3层，地上30层，框架剪力墙结构，PC率20%，外墙为玻璃幕墙。监理人员在审查施工组织设计时，看到以下内容:

A.本工程装配式混凝土构件安装需按危大工程管理

B.本工程承重支模架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

C.本工程外墙脚手架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

D.本工程幕墙工程施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

正确答案:查看最佳答案

第16题:可以不依法公开招标的项目是()。

A.全部使用国有资金投资的工程项目

B.国有资金投资占控股的工程项目

C.国有资金投资占主导地位的工程项目

D.总投资在3000万元人民币以上项目

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工合同的当事人选择仲裁的，应当由()仲裁委员会仲裁。

A.双方选定

B.合同签字地

C.施工企业所在地

D.建设单位所在地

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑周边必须进行临边防护，临边防护距离基坑边不应小于()。

A.500mm

B.400mm

C.300mm

D.200mm

正确答案:查看最佳答案

第19题:某单位采购部门与供货厂商签订了购买建筑设备的合同，此合同法律关系的客体是()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第20题:仲裁委员会作出裁决后，一方当事人不履行时，另一方当事人可以()。

A.向其他仲裁委员会申请仲裁

B.向该仲裁委员会申请执行

C.向有管辖权的人民法院起诉

D.向有管辖权的人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

第21题:某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

正确答案:查看最佳答案

第22题:某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

正确答案:查看最佳答案

第23题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。

A.中标通知书

B.协议书

C.投标书

D.招标书

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列文件中，属于订立合同要约文件的是()。

A.投标书

B.招标公告

C.中标通知书

D.资格预审合格通知书

正确答案:查看最佳答案

第25题:按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，同厂家.同类型的太阳能集热器或太阳能热水器，其复验取样数量正确的是()。

A.数量≤200台时，抽检1台，200台以上，抽检1台;

B.数量≤200台时，抽检1台，200台以上，抽检2台;

C.数量≤500台时，抽检1台，每增加500台增加抽检1台;

D.数量≤500台时，抽检2台，每增加500台增加抽检1台。

正确答案:查看最佳答案

第27题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第28题:由于下列原因，承包商无权得到延长工期的是()

A.额外的或附加的

B.承包商违约引起的

C.合同条件提到的导致工期延误的原因:如征地拆迁延误;颁发图纸或指令延误;工程师命令暂时停工;特殊风险引起的对工程的损害或延误等

D.异常恶劣的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第29题:当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。

A.签订之日

B.登记之日

C.担保之日

D.清偿之日

正确答案:查看最佳答案

第30题:施工合同履行过程中，因监理人指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团，仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较，因此大多情况下由招标人确定中标人。参见教材P35。

第32题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),碗扣式钢管模板支撑架，当立杆间距大于()时，应在拐角处设置通高专用斜杆，中间每排每列应设置通高八字形斜杆或剪刀撑。

A.1.0m

B.1.2m

C.1.5m

D.1.8m

正确答案:查看最佳答案

第33题:当格式条款与非格式条款不一致时，应该()。

A.采用非格式条款

B.采用格式条款

C.由提供格式条款的一方决定

D.由提供格式条款的相对人决定

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是()。

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。开标时不按报价高低排定次序。评标时不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。教材P46。

第35题:下列属于招标项目情况介绍的是()。

A.申请人应具备的资质条件.能力和信誉的最低要求

B.是否接受联合体投标

C.拒绝作为资格预审申请人情况

D.招标人和招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

第36题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括()。

A.增加合同中约定的工程量

B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施

C.改变承包人原计划的工作顺序和时间

D.更改工程有关部分的标高

正确答案:查看最佳答案

第37题:当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，()。

A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同

B.仲裁机构可裁定变更该合同

C.仲裁机构可裁定撤销该合同

D.应移交法院判定变更该合同

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于工程设计管理的说法，正确的是()。

A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务

B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商

C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务

D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析

正确答案:查看最佳答案

第39题:以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是()。

A.形式评审标准

B.资格评审标准

C.响应评审标准

D.施工组织设计和项目管理机构评审

正确答案:查看最佳答案

第40题:如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以()

A.不批准承包人的索赔要求

B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料

C.将该事件确认为承包人的责任

D.认定索赔不成立

正确答案:查看最佳答案

第41题:合同生效应当具备的条件不包括()。

A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B.意思表示真实

C.不违反法律或者社会公共利益

D.必须采用一定的合同形式

正确答案:查看最佳答案

第42题:定金的数额由当事人约定，但不得超过()。

A.主合同与从合同标的总额的20%

B.主合同标的额的20%

C.主合同与从合同标的总额的10%

D.主合同标的额的10%

正确答案:查看最佳答案

第43题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)勘察费用清单(8)勘察纲要(9)其他合同文件。

第45题:FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价必须同时满足以下条件()。

A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分

B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10％

C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01％

D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2％

正确答案:查看最佳答案

第46题:可以质押的权利不包括()。

A.汇票、债券、仓单

B.依法可以转让的股份

C.依法可以转让的专利权中的财产权

D.不动产所有权证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;(2)依法可以转让的股份、股票;(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。

第47题:债权人的()是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权。

A.撤销权

B.代位权

C.先履行抗辩权

D.后履行抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第48题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第49题:保证方式没有约定或约定不明确的，按()承担保证责任。

A.一般保证

B.连带责任保证

C.违约

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第50题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第51题:合同履行中发生()情况，不属于发包人违约

A.勘察人原因造成勘察停止

B.发包人未按合同约定支付勘察费用

C.发包人原因造成勘察停止

D.发包人无法履行或停止履行合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约:(1)发包人未按合同约定支付勘察费用;(2)发包人原因造成勘察停止;(3)发包人无法履行或停止履行合同;(4)发包人不履行合同约定的其他义务。

第52题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),位于坠落半径内的道路及进出建筑物主体通道口的防护棚，棚宽应()。

A.大于道口，两端各长出1m

B.不应小于2m

C.不应小于3m

D.不应小于5m

正确答案:查看最佳答案

第53题:合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。

A.社会动乱影响施工进度

B.恶劣气候影响施工安全

C.图纸设计错误导致的工程返工

D.地震灾害导致施工暂停

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。

A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商

B.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定

C.采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担

D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第55题:监理工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后，应在()天内完成审查并报送发包人。

A.14

B.21

C.28

D.35

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支撑系统当承受荷载较大，立杆需加密时，加密区的水平杆应向非加密区延伸()。

A.至少1跨

B.至少2跨

C.不得小于500mm

D.不得小于1200mm

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.承担施工的承包商公司

D.承担分包工作的分包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

第58题:建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

正确答案:查看最佳答案

第59题:以下关于设备监造中质量控制点设置，正确的是()。

A.调直处理过程应作为电气自动化部件的质量控制点

B.部件组装过程应作为电气自动化部件的质量控制点

C.仪表安装应作为机械类部件的质量控制点

D.线路布置应作为机械类部件的质量控制点

正确答案:查看最佳答案

第60题:某市政基础设施工程项目建安工程费6000万元，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，该工程项目部的专职安全生产管理人员配备不少于()人。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

第61题:在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()。

A.清理施工现场

B.工程维修

C.施工收尾

D.财务结算

正确答案:查看最佳答案

第62题:设计人有权向发包人提出索赔的是()。

A.施工图设计未达到设计深度

B.发包人要求设计人进行设计变更

C.设计人对外商的设计资料进行审查

D.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目

正确答案:查看最佳答案

第63题:若某大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，()应负责对外商的设计资料进行审查。

A.监理人

B.设计人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第64题:确定中标人，招标人与投标人应以()作为施工合同价。

A.评标价

B.投标价

C.标底价

D.标底修正价

正确答案:查看最佳答案

第65题:FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中()是FIDIC编制其他合同文本的基础。

A.《简明合同格式》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《施工合同条件》

D.《设计采购施工(

E.pc)/交钥匙工程合同条件》

正确答案:查看最佳答案

第66题:合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用()确定价款。

A.补充协议

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.按照通常标准

正确答案:查看最佳答案

第67题:承包人投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明()为被保险人。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业主和承包商

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于混凝土预制构件，正确的是()。

A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的60%

B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

D.预制墙的顶部应设置光滑面

正确答案:查看最佳答案

第69题:甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

正确答案:查看最佳答案

第70题:当事人以除土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产以外财产抵押的，()。

A.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效

B.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效

C.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效

D.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列因素中，不是子单位工程划分依据的是()。

A.建筑设计分区

B.使用功能的显著差异

C.结构缝的设置

D.工程部位

正确答案:查看最佳答案

第72题:当前，国内评标一般采用“打分法”，即对各投标人的报价、工期、施工方案、质量保证措施、社会信誉等综合评议，按照评标办法中的打分标准及分数比例打分，获最高分者()。

A.即中标

B.最有可能中标，但要让利

C.即中标，但有可能让利

D.最有可能成为该施工工程合同的承包人

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

正确答案:查看最佳答案

第74题:在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是()。

A.解决施工中出现的设计问题

B.提供现场开展工作的必要条件

C.负责工程项目外部协调工作

D.支付设计合同的定金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B、C、D均属于设计合同发包人的责任。

第75题:在工程开工前，()应负责办理有关单位施工图设计文件审查.工程施工许可证和工程质量监督手续，组织设计交底。

A.施工单位

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第76题:在现代经济生活中，大部分合同都是()，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。

A.实践合同

B.诺成合同

C.有偿合同

D.双务合同

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，建设单位应当在施工招标文件中列出()，要求施工单位在投标时明确相应的安全管理措施。

A.危大工程专项施工方案

B.危大工程设计文件

C.危大工程监理细则

D.危大工程清单

正确答案:查看最佳答案

第78题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.缔约一方受损

B.缔约当事人有过错

C.合同尚未成立

D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

正确答案:查看最佳答案

第79题:在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，()是错误的。

A.监理人可以拒绝验收

B.承包人承担由此发生的费用

C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照监理人的要求重新采购符合要求的产品

D.由此造成工期延误不予顺延

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:有资格代理招标的机构应具备的条件包括()。

A.必须是法人组织

B.不得与行政机关有隶属关系

C.有从事招标代理业务的场所

D.有编制招标文件的能力

E.有自己的评标专家库

正确答案:查看最佳答案

第81题:设备采购监理工作开始时，监理工程师应熟悉和掌握设计文件对拟采购设备的()。

A.各项要求

B.技术说明

C.价格

D.供应单位

E.有关标准

正确答案:查看最佳答案

第82题:施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，()。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

正确答案:查看最佳答案

第83题:权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括()。

A.抵押人合法所有的车辆

B.汇票、支票、本票

C.依法可以转让的股份、股票

D.债券、存款单、仓单、提单

E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权

正确答案:查看最佳答案

第84题:《民法典》规定，()的合同均属无效合同。

A.因重大误解而订立

B.订立合同时显失公平

C.以合法形式掩盖非法目的

D.损害社会公共利益

E.恶意串通，损害集体利益

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，对填方工程施工，应检查的内容有()。

A.回填土料的有机质含量.含水量

B.分层厚度.辗迹重叠长度

C.分层压实系数

D.回填标高

E.地基承载力

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

第87题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第88题:投标人须知正文中，总则包括()、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容;

A.项目概况

B.资金来源和落实情况

C.招标范围

D.招标文件的组成

E.招标文件的澄清与修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式3部分。正文有:(1)总则，包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容。

第89题:国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为()。

A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年

C.供热与供冷系统，为l个采暖期、供冷期

D.给排水管道、设备安装和装修工程，为2年

E.电气管线，为2年

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有()。

A.永久工程的损失

B.施工设备损坏

C.停工损失

D.施工场地的材料和工程设备

E.承包人的人员伤亡损失

正确答案:查看最佳答案

第91题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是()。

A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

B.工程所需清理.修复费用，由发包人承担

C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

D.延误的工期相应顺延

E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第92题:工程监理投标时，编制监理实施方案应包括编解的内容有。

A.监理招标函

B.招标工程量清单

C.拟投入的资源

D.拟不用的监理方法和手段

E.监理工作制度和流程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第93题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，属于勘察合同变更情形的有()。

A.勘察范围发生变化

B.对工程同一部位进行再次勘查

C.暂停勘察及恢复勘察

D.发包人原因引起的勘察周期延误

E.勘察成果未达到合同约定的深度要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:变更的内容应符合合同约定或法律法规规定。

第94题:《简明标准施工招标文件》适用的项目有()。

A.小型项目

B.设计和施工由同一承包人承担的项目

C.技术要求复杂的项目

D.工期不超过12个月的项目

E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不由同一承包人承担的小型项目。

第95题:进行工程施工招标时，需要在投标人须知中列明的内容有()。

A.工程质量要求

B.中标通知时间

C.招标文件的密封

D.现场勘时间

E.开标时间和地点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式3部分。前附表针对招标工程列明正文中的具体要求，明确新项目的要求、招标程序中主要工作步骤的时间安排、对投标书的编制要求等内容。正文有:(1)总则，包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容；(2)招标文件，包括招标文件的组成、招标文件的澄清与修改等内容；(3)投标文件，包括投标文件的组成、投标报价、投标有效期、投标保证金和投标文件的编制等内容；(4)投标，包括投标文件的密封和标识、投标文件的递交和投标文件的修改与撤回等内容；(5)开标，包括开标时间、地点和开标程序；(6)评标，包括评标委员会和评标原则等内容；(7)合同授予；(8)重新招标和不再招标；(9)纪律和监督；(10)需要补充的其他内容。附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括:开标记录表、问题澄清通知书格式、中标通知书格式和中标结果通知书格式。

第96题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第97题:在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照()订立书面合同。

A.招标文件

B.双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改

C.投标文件

D.双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改

E.招标人要求投标人垫资的要求

正确答案:查看最佳答案

第98题:资格预审文件由招标人依据项目的特点编写，资格预审须知的内容包括()。

A.财务状况

B.工程经验

C.工作范围介绍

D.招标工程概况

E.对投标人的基本要求

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列不能成为索赔的证据资料的有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.会议纪要

D.施工现场照片

E.业主的口头承诺

正确答案:查看最佳答案

第100题:以下属于设备监造质量控制点的有()。

A.零部件检查试验人员岗位职责及技术水平

B.专职质检人员上岗资格

C.外购配件制造过程的检查

D.成品零件的标识入库

E.出厂前整机性能检测

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额.暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

正确答案:查看最佳答案

第102题:代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应()。

A.以自己的名义签订合同

B.与第三方商签过程中独立地表现自己的意志

C.在授权范围内单独与第三方谈判合同

D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务

E.在合同内约定业主和第三方的权利义务

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，可列入施工进度付款证书的内容有()。

A.按合同约定截至本次付款周期末已实施工程的价款

B.按合同约定应增加的变更金额

C.按合同约定已确认质量不符合要求项的工程价款

D.按合同约定应支付的预付款和扣还预付款

E.按合同约定应扣减的质量保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中要求进度付款申请单的内容包括:①截至本次付款周期末已实施工程的价款；②变更金额；③索赔金额；④本次应支付的预付款和扣减的返还预付款；⑤本次扣减的质量保证金；⑥根据合同应增加和扣减的其他金额。

第104题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有()。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份

D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份

E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有(1)卖方出具的交货清单正本一份；(2)买方签署的收货清单正本一份；(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份；(4)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第105题:关于交货验收，下列说法正确的是()。

A.运输过程中发生的问题由供货方负责

B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限

C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补

D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差

E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责

正确答案:查看最佳答案

第106题:以下关于砌块材料验收，正确的有()。

A.各类砌块都应有产品合格证书

B.各类砌块都应有产品性能型式检验报告

C.砌块应按规定抽取试件进行抗压.弯曲抗拉等力学性能试验

D.砌块应按规定抽取试件进行抗拉.抗折等力学性能试验

E.砌块应按规定抽取试件进行抗冻性能试验

正确答案:查看最佳答案

第107题:材料、通用型设备采购招标，应当具备()条件。

A.项目法人已经依法成立

B.按国家规定履行审批手续的，已经审批

C.资金来源已经落实

D.能够提出货物的使用与技术要求

E.有相应的技术人员

正确答案:查看最佳答案

第108题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.超越代理权限为代理行为

C.代理权终止为代理行为

D.表见代理

E.转代理

正确答案:查看最佳答案

第109题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)基坑工程施工应具备以下条件()。

A.基础结构设计文件交底已完成

B.基坑支护设计文件交底已完成

C.基坑监理细则已按规定编制审批完毕

D.基坑监测方案已按规定编制审批完毕

E.已根据设计文件要求进行试抽水

正确答案:查看最佳答案

第110题:某监理通知单写明“楼板钢筋局部保护层厚度不足，钢筋间距偏大，请立即整改，整改完毕后回复监理单位”。这份监理通知单存在的问题有()。

A.对存在问题部位的表述不具体

B.没有用数据反映问题

C.没有说明问题存在的违规内容

D.没有具体叙述整改时限

E.应当由总监理工程师签发

正确答案:查看最佳答案

第111题:对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有()。

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更

正确答案:查看最佳答案

第112题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的义务包括()。

A.负责合同的协调管理工作

B.外部关系协调

C.免费提供监理工作需要的资料

D.更换委托人代表需要经监理人同意

E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人

正确答案:查看最佳答案

第113题:下列关于竣工验收的说法正确的有()。

A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

C.工程严禁任何部分甩项竣工

D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日

E.竣工验收合格的工程移交发包人使用

正确答案:查看最佳答案

第114题:关于设计招标程序的说法，正确的有()

A.设计招标，一般分为初步设计招标和施工图设计招标

B.设计招标的内容无具体的工作量

C.设计招标不宜要求项目应当达到的技术指标

D.设置评标因素时不应当过分追求投标价的高低

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。评标时不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。不设置资格预审的邀请招标，在评标时还应进行资格后审，作为评审比较条件之一。

第115题:建设工程施工合同履行过程中，关于暂停施工的管理程序，下列说法中正确的是()。

A.监理人若发现施工质量不合格，应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见

B.监理人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工工程

C.监理人实施工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求

D.监理人应当在收到复工通知后的24小时内给予相应的答复

E.如果因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第116题:在委托监理合同中，监理人享有()。

A.选择工程总承包人的建议权

B.对工程规模.设计标准等的审批权

C.工程建设有关协作单位的组织协调主持权

D.合同范围内工程款支付的审核和签认权

E.一切工程变更的批准权

正确答案:查看最佳答案

第117题:材料采购合同履行中，可用来验收现场交货质量的方法有()。

A.查点衡量法

B.物理试验法

C.理论换算法

D.化学分析法

E.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量验收方法包括经验鉴别法、物理试验、化学分析。数量验收方法包括衡量法、理论换算法、查点法。详见教材第131页。

第118题:关于施工招标中对投标申请人资格预审申请文件澄清和说明的说法，正确的有()。

A.对资格预审申请文件要求澄清和说明的通知应发给所有申请人

B.申请人的澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容

C.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分

D.招标人和审查委员会应拒绝申请人主动提出的澄清和说明

E.请人可以主动提出资格预审申请文件的澄清或说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:审查过程中，审查委员会可以用书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。

第119题:对选定的评标因素，可采用以下()量化方法调整评标价格。

A.运输费、保险费和其他费用

B.根据投标文件申报的交货期调整

C.根据付款条件的偏差来调整

D.投标设备的预计运行和维护费用

E.成套设备的费用

正确答案:查看最佳答案