节选部分<<一建法规模拟真题>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是()。

A.全部使用政府投资的建设项目，按合同价款5%左右预留

B.部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右预留

C.社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留

D.社会投资项目一律按合同价款10%左右预留

正确答案:查看最佳答案

参考解析:全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5％左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行。

第1题:由于张某不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，公司决定从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。

A.5月1日

B.6月1日

C.7月2日

D.7月16日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动合同的解除和终止。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:1.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；2.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第2题:同一机关制定的地方性法规中，一般规定与特别规定不一致时，应当适用()

A.一般规定

B.特别规定

C.上一级机关制定的法规的规定

D.国务院制定的行政规章的规定

正确答案:查看最佳答案

第3题:定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在()支付报酬。

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%

D.完成全部工作成果前

正确答案:查看最佳答案

第4题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

正确答案:查看最佳答案

第5题:某建设项目递交投标文件的截止时间为2015年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2015年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是()。

A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D.由评标办委员会按否决投标处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《招标投标法》第二十八条的规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点；在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

第6题:施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是()。

A.独立责任

B.按份责任

C.连带责任

D.补充责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工总承包和分包单位的安全生产责任，选项分析:总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

第7题:下列关于保证担保的说法，正确的是()。

A.保证人须向债权人证明其有清偿能力

B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人

D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于依法必须招标项目的中标候选人公示，正确的是()。

A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人，公示期不得少于5日

B.各中标候选人投标报价.投标工期等内容应当公示，但候选人排序情况应当保密

C.各中标候选人承诺的拟任项目经理的姓名.简历和业绩应当公示，但注册证书编号应当保密

D.投标人或利害关系提出异议的渠道及方式应当进行公示

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是()。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列关于保险合同的说法中，正确的是()。

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.被保险人或受益人必须是投保人

C.保险合同仅以财产为保险标的

D.受益人由被保险人或投保人指定

正确答案:查看最佳答案

第11题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于劳动争议仲裁，提出仲裁的一方应当自劳动争议发生之日起()内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。

A.60日

B.半年

C.一年

D.任何期限

正确答案:查看最佳答案

第13题:某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币5000万元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()元。

A.240万

B.120万

C.80万

D.20万

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是投标保证金，选项分析:招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。施工、货物招标的，投标保证金最高不得超过80万元人民币；勘察、设计等服务招标的，投标保证金最高不得超过10万元人民币。

第14题:关于计算机软件著作权的说法，正确的是()。

A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生

B.如无相反证据证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者

C.接受他人委托开发的软件，其著作权由委托人享有

D.法人的软件著作权，保护期为30年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是计算机软件的法律保护，选项分析:软件著作权属于软件开发者，《计算机软件保护条例》另有规定的除外。如无相反证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者。自然人的软件著作权保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日；软件是合作开发的，截止于最后死亡的自然人死亡后第50年的12月31日。接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定；无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。法人或者其他组织的软件著作权保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，不再受到《计算机软件保护条例》的保护。

第15题:负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。

A.国务院质量监督行政主管部门

B.国务院安全监督行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.公务员工商行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第16题:甲、乙双方于2014年4月1日签订的合同中约定:当某种条件成就时，当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于()

A.附解除条件的合同

B.附生效条件的合同

C.附成就条件的合同

D.附期限条件的合同

正确答案:查看最佳答案

第17题:工伤保险费应当由()缴纳。

A.当地政府

B.用人单位

C.职工个人

D.工伤保险基金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动保护的规定，选项分析:职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。

第18题:某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故()

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.由分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.由总承包单位承担全部责任

D.由总承包单位与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《招标投标法实施条例》，下列关于招标人权利的说法中，正确的是()

A.依法必须招标的项目的评标委员会，可以由招标人指定的成员组成

B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动

C.招标人可以自行决定对一个招标项目编制几个标底

D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列关于人民调解的说法中，错误的是()

A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用

B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织

C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对调解协议的内容发生争议的，可以向人民法院提起诉讼

正确答案:查看最佳答案

第21题:某建设单位2020年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法正确的是()。

A.领取施工许可证不能延期

B.可以延期，但只能延期一次

C.延期以两次为限，每次不超过两个月

D.超过延期界限的，施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是申请延期的规定。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工也不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第22题:关于工程再分包的说法,正确的是()

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体.非关键性的工作再分包给他人

正确答案:查看最佳答案

第23题:某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是()。

A.②①③

B.①②③

C.②③①

D.③②①

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于违约金与定金，表述正确的是()。

A.违约金存在于从合同之中

B.定金存在于主合同之中

C.违约金与定金可以同时适用

D.当事人既能约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是约定赔偿损失与法定赔偿损失。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因位于产生的损失赔偿额的计算方法。另外，当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。当事人既能约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

第25题:合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款()。

A.同时解除

B.若当事人不能协商一致，条款无效

C.尚未履行的终止履行

D.依然有效

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第27题:《劳动法》规定:劳动合同可以约定试用期。某固定期限劳动合同为3年，则下列符合试用期规定的是不得超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是订立劳动合同应当注意的事项。劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

第28题:某注册建造师在2017年7月16日，因交通肇事罪被判处有期徒刑两年，于2019年3月26日服刑完毕。根据有关规定。该注册建造师重新注册至少应在()之后才能提出申请。

A.2020年7月16日

B.2022年7月16日

C.2022年3月26日

D.2024年12月26日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一级建造师的注册。不予注册的情形:因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的。故“2020年7月16日”正确。

第29题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()

A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

第30题:某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。

A.质量监督站

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工验收的主体和法定条件，选项分析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

第31题:下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第32题:开庭审理的步骤正确的是()。

A.法庭辩论-法庭笔录-宣判-法庭调查

B.法庭辩论-法庭调查-法庭笔录-宣判

C.法庭调查-法庭辩论-法庭笔录-宣判

D.法庭辩论-法庭笔录-法庭调查-宣判

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一审程序。开庭审理的程序依次为:法庭调查，法庭辩论，法庭笔录，宣判。

第33题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是()。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止无资质承揽工程的规定。，选项分析:无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

第34题:，出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()

A.简易交付

B.占有诀定

C.指示交付

D.拟制交付

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是()。

A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价

B.招标人在招标前预先内定中标人

C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价

D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格

正确答案:查看最佳答案

第36题:某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()

A.11月15日

B.11月20日

C.11月30日

D.12月3日

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内

B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内

D.在试用期间被证明不符合录用条件

正确答案:查看最佳答案

第38题:仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当()

A.及时通知存货人或者仓单持有人

B.有权随时处理仓储物

C.催告存货人或者仓单持有人及时处置

D.有权随时提取仓储物

正确答案:查看最佳答案

第39题:某施工企业为了安全生产，建立安全生产保障体系，则正确的做法是()。

A.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

B.由于企业不超过300人，可以配备专职或者兼职的安全生产管理人员

C.企业人员达到300人以上才设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

D.企业可以委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查了施工单位的安全生产责任制度。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

第40题:某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

正确答案:查看最佳答案

第41题:工程项目施工安全监督档案保存期限()，自归档之日起计算。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是终止施工安全监督，选项分析:工程项目终止施工安全监督后监督机构应当整理工程项目的施工安全监督资料，包括监督文书、抽查记录、项目安全生产标准化自评材料等，形成工程项目的施工安全监督档案。工程项目施工安全监督档案保存期限3年，自归档之日起计算。

第42题:根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺.设备.材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

正确答案:查看最佳答案

第43题:某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由()承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.产权单位

D.档案管理部门

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是()。

A.大气变化引起的工程损失

B.设计错误引起的损失

C.原材料缺陷引起的保险财产损失

D.地面下陷引起的工程损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程一切险(及第三者责任险)，选项分析:根据建筑工程一切险的保险责任范围及除外责任可知，“大气变化引起的工程损失”、“设计错误引起的损失”、“原材料缺陷引起的保险财产损失”为建筑工程一切险的除外责任，“地面下陷引起的工程损失”为建筑工程一切险的承保范围。

第45题:代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行代理活动的，属于()。

A.有权代理

B.无权代理

C.表见代理

D.滥用代理权

正确答案:查看最佳答案

第46题:投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是()

A.招标人终止招标的

B.投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的

C.投标截止后投标人撤销投标文件的

D.投标人未中标的

正确答案:查看最佳答案

第47题:以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自()设立。

A.签订抵押合同时

B.建筑物竣工验收时

C.登记时

D.竣工验收合格时

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

第49题:法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中的()。

A.与被执行人订立执行和解协议

B.扣留、提取被执行人的收入

C.查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产

D.查封、冻结、划拨被执行人的存款

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于劳动仲裁的说法，正确是()。

A.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成

B.劳动者应当与用人单位先行调解，调解不成的，方可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期间为6个月

D.劳动争议申请仲裁的时效期间不适用中止和中断

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动争议的解决，选项分析:劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。B错误。《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。C错误。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第1款规定的1年仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。D错误。

第51题:某注册建造师在2017年7月16日，因交通肇事罪被判处有期徒刑两年，于2019年3月26日服刑完毕。根据有关规定，该注册建造师重新注册至少应在()之后才能提出申请。

A.2020年7月16日

B.2022年7月16日

C.2022年3月26日

D.2024年12月26日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是一级建造师的注册。，选项分析:不予注册的情形:因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的。

第52题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()。

A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是转让安全生产许可证等应承担的法律责任，选项分析:《安全生产许可证条例》规定，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的，依照未取得安全生产许可证擅自进行生产的规定处罚。

第53题:发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持的情形是()。

A.承包人将承包的建设工程非法转包.违法分包的

B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

D.承包人在合同约定的期限内没有完工，在发包人催告的合理期限内完工的

正确答案:查看最佳答案

第54题:甲施工企业向乙公司订购了10台自卸车，由于乙公司库存短缺，经甲同意，由丙公司代替乙交付2台。若丙公司交付的2台自卸车存在质量问题，则应当由()承担违约责任。

A.乙向丙

B.乙向甲

C.丙向甲

D.丙向乙

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同权利义务的转让。《民法典》规定，债务人将合同的义务部分转移给第三人，即新的债务人加入到原债务中，经债权人同意，原债务人与新债务人一起向债权人履行义务。在本案例中，买卖合同的双方当事人是甲施工企业和乙公司，丙公司承担了部分由乙公司转让的义务，因此，当甲施工企业的利益因为丙公司的原因造成损失的，乙公司应向甲施工企业要求承担违约责任。

第55题:我国《建筑法》规定的建筑意外伤害险属于()。

A.强制保险?

B.自愿保险?

C.人身保险?

D.责任保险?

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案

第58题:施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是().

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，关于工程建设领域保证金的说法，正确的是()。

A.建设单位可以要求施工企业缴纳工期保证金

B.农民工工资保证金已经被取消

C.未按规定返还保证金，无需承担违约责任

D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量保证金，选项分析:国务院办公厅《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》规定，对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消；严禁新设保证金项目；转变保证金缴纳方式，推行银行保函制度；未按规定或合同约定返还保证金的，保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金；在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。

第60题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为()。

A.3个月

B.6个月至3年

C.3个月至6个月

D.6个月至1年

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。

A.3

B.2

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建设工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的是()。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的

C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列被监理工程的单位中，可以与监理单位存在隶属关系的是()。

A.施工企业

B.建设单位

C.建筑材料供应单位

D.建筑构配件供应单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是对有隶属关系或其他利害关系的回避，选项分析:《建筑法》《建设工程质量管理条例》均规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

第64题:根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的期限为竣工验收后()个月内。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程竣工规划验收，选项分析:《城乡规划法》规定，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。故C正确。

第65题:根据《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

正确答案:查看最佳答案

第66题:在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。

A.施工企业

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系，选项分析:由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

第67题:关于计算机软件著作权的说法不正确的是()。

A.软件著作权属于软件开发者

B.接受他人委托开发的软件，其著作权属于委托人所有

C.软件著作权需合理使用

D.自然人的软件著作权，保护期为自然人死亡后50年

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限()

A.与合同工期一致?

B.与实际工期一致?

C.自开工之日起至竣工验收合格之日止?

D.自进场之日起至验收撤场之日止

正确答案:查看最佳答案

第69题:某工程有6个单位投标，评标委员会经评审完以后认定4个为否决投标。则正确处理的是()。

A.评标委员会否定全部投标，招标人重新招标

B.评标委员认定剩余的两个单位中标，并排序

C.合格的两个单位中，报价低的为中标人

D.由招标人确定排名第一的为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是投标文件。评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:下列选项中，关于脚手架工程施工安全要点说法正确的是()。

A.脚手架工程必须按照规定编制.审核专项施工方案，无需组织专家论证

B.脚手架搭设.拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质从事脚手架搭设.拆除作业

C.脚手架搭设.拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书

D.脚手架搭设.拆除要严格按照专项施工方案组织实施，相关管理人员必须在现场进行监督，发现不按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改

E.脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件。落地式脚手架搭设场地必须平整坚实。严禁在脚手架上超载堆放材料，严禁将模板支架.缆风绳.泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。

正确答案:查看最佳答案

第71题:国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。下列关于建筑业企业资质证书的管理说法正确的是()。

A.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办前应当在公众媒体上刊登遗失声明

B.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

C.企业发生分立.合并.重组等事项，无需重新核定建筑业企业资质等级

D.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

E.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续

正确答案:查看最佳答案

第72题:甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是()。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.若甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任

E.乙将其债务转让，必须取得丙的书面同意，否则丙不再承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第73题:下列选项中属于侵犯商业秘密的行为的表现形式的是()。

A.擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误以为是他人的商品

B.以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密

C.披露、使用或者允许他人使用以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取的权利人的商业秘密

D.违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密

E.经营者捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是商业秘密，选项分析:经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为:(1)以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;(2)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密;(3)违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密;(4)教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。

第74题:关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

正确答案:查看最佳答案

第75题:甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有()

A.甲假借订立合同，恶意进行磋商

B.甲恶意进行磋商，给乙造成损失

C.乙隐瞒其资质的真实情况

D.甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失

E.乙未尽保密义务，给甲造成损失

正确答案:查看最佳答案

第76题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。

A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B.中标候选人未缴纳履约保证金

C.中标候选人放弃中标

D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建设工程质量管理条例》，下列项目中，属于法定最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限的有()。

A.装饰装修工程

B.地基基础工程

C.电气管线工程

D.主体结构工程

E.供冷系统

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定，选项分析:在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

第78题:劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的

C.严重违反用人单位规章制度的

D.同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响的

E.患病,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动合同的履行、变更、解除和终止。，选项分析:劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。BE属于用人单位的预告解除。有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第79题:根据《民法典》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()。

A.交通运输工具

B.建筑物

C.生产设备、原材料

D.正在建造的船舶

E.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权，选项分析:抵押权自登记时设立的有:(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)海域使用权；(4)正在建造的建筑物；

第80题:人民法院审理行政案件，以()为依据。

A.部门规章

B.法律

C.行政法规

D.地方性法规

E.地方政府规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政案件的审理程序，选项分析:人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件。审理民族自治地区的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照规章。

第81题:建筑墙体屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()形式实施工程监理。

A.巡査

B.抽检

C.平行检验

D.旁站

E.巡视

正确答案:查看最佳答案

第82题:关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。

A.具有财产权和人身权双重属性

B.效力不受地域限制

C.仅在法律规定的期限內受到法律保护

D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

正确答案:查看最佳答案

第83题:表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括()。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人丧失民事行为能力

D.须相对人主观故意

E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

正确答案:查看最佳答案

第84题:关于仲裁协议效力的说法，正确的有()。

A.合同无效，仲裁协议亦无效

B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼

C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议

D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权

E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁协议的效力，选项分析:“合同无效，仲裁协议亦无效”错误，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议解决达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。“仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼”错误，“有效仲裁协议排除法院的司法管辖权”正确，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权。当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。“仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议”错误，仲裁事项，可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以是合同中某一特定问题的争议；既可以是事实问题的争议，也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事人的约定。“有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力”正确，仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向法院提起诉讼。

第85题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。

A.中国投资的建设项目

B.外资占45%,但技术难度大的建设项目

C.全部由外国赠款建设的工程

D.外资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。

A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担

B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担

C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担

D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担

E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年

B.缺陷责任期的期限由法律直接规定

C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第88题:某工程公司承建写字楼工程，根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。

A.工程本身受损

B.施工用设施受损

C.被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残

D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死

E.场地清理费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查了建筑意外伤害保险的规定。，选项分析:建筑意外伤害保险的承保范围为:被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作，或在施工现场及施工指定的生活区域内遭受意外伤害。

第89题:甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输，但没有约定毁损风险的承担，则乙的主要义务有()。

A.按合同约定交付机械设备

B.转移机械设备的所有权

C.承担机械设备运输过程中毁损的风险

D.机械设备的瑕疵担保

E.为机械设备购买运输保险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是买卖合同当事人的权利义务，选项分析:“按合同约定交付机械设备”“转移机械设备的所有权”“机械设备的瑕疵担保”正确，买卖合同中出卖人的主要义务:1.按照合同约定交付标的物的义务；2.转移标的物所有权的义务；3.瑕疵担保义务。“承担机械设备运输过程中毁损的风险”错误，“为机械设备购买运输保险”错误，对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。

第90题:下列关于知识产权的说法中，正确的是()。

A.知识产权具有财产权和人身权的双重特征

B.知识产权一经确认，在全世界范围内有效

C.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护

D.知识产权包括著作权和工业产权两大类

E.知识产权具有绝对的排他性

正确答案:查看最佳答案

第91题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()

A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故

B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是发生施工安全生产事故后应采取的相应措施，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有:抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要。经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督福安里部门和负有安全生产监督职责有关部门的同意。做出标致，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并作书面记录。尽量使现场少受破坏。

第92题:关于开标的说法正确的是()。

A.开标由招标人主持，投标人可不参加

B.开标地点应当为招标公告中确定的地点

C.投标人少于三个的，也应开标

D.开标时间为投标截止时间的同一时间

E.开标需检查投标文件密封情况

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列债权请求权中，当事人提出诉讼时效抗辩时，人民法院不予支持的有()

A.支付存款本金及利息请求权

B.基于投资关系产生的缴付出资请求权

C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权

D.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权

E.履行建设工程保修义务的请求权

正确答案:查看最佳答案

第94题:建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果()。

A.折价补偿

B.赔偿损失

C.合同解除

D.继续履行

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第四章第1节建设工程合同制度P135

第95题:建设工程纠纷发生后，双方当事人根据合同约定发生纠纷可以仲裁，其仲裁的特点是()。

A.不公开审理

B.当事人的自愿性

C.仲裁庭独立进行仲裁

D.不服仲裁裁决可以提出上诉

E.仲裁员应当由仲裁委员会确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是仲裁。仲裁的基本特点包括:自愿性；专业性；独立性；保密性；快捷性(指仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。仲裁裁决不能上诉。)；裁决在国际上得到承认和执行。因此正确选项是ABC。

第96题:施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是()。

A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让

B.乙因除名与单位发生的纠纷

C.丙不服单位罚款产生的纠纷

D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服

E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷

正确答案:查看最佳答案

第97题:关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。

A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担

B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担

C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担

D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担

E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修

正确答案:查看最佳答案

第98题:行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项()。

A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼

B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式

C.履行义务的方式

D.履行义务的期限

E.当事人依法享有的陈述权和申辩权

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。

A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商

B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件

C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求

D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标

正确答案:查看最佳答案