节选部分<<陕西省西安一建法规题库>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《物权法》，不能设定权利质权的是()

A.专利权中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

正确答案:查看最佳答案

第1题:下列责任承担方式中，属于行政处罚的是()。

A.责令停止施工

B.记大过

C.排除妨碍

D.消除危险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法律责任的基本种类和特征，选项分析:行政处罚的种类为:(1)警告、通报批评;(2)罚款、没收违法所得、没收非法财物;(3)暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件;(4)限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业;(5)行政拘留;(6)法律、行政法规规定的其他行政处罚。B为行政处分，CD为民事责任的承担方式。

第2题:2008年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为()。

A.属于合法行为，洗车是司机的权利

B.属于违法行为，违反了我国《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定

C.属于违法行为，违反了我国《大气污染防治法》的规定

D.属于违法行为，违反了我国《固体废物污染环境防治法》的规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工现场水污染的防治。《水污染防治法》规定，禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。

第3题:某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法正确的是()。

A.施工企业必须撤回仲裁申请

B.施工企业在调解书签收前后不得反悔

C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书

D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是仲裁和解与调解。，选项分析:调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书和裁决书具有同等的法律效力。

第4题:关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是()。

A.用能单位应当加强能源计价管理

B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训

C.用能单位应当建立节能目标责任制

D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合理使用与节约能源的一般规定，选项分析:用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。用能单位应当建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训。用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。

第5题:在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向()报告事故。

A.安全生产监督管理部门

B.本级人民政府建设行政主管部门

C.本单位负责人

D.负有安全生产监督管理职责的有关部门

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()。

A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的

B.劳动者严重违反用人单位规章制度的

C.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；(6)法律、行政法规规定的其他情形。

第7题:因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利是()。

A.物权

B.特许物权

C.抗辩权

D.债权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是债的内容，选项分析:债的内容，是指债的主体双方间的权利与义务，即债权人享有的权利和债务人负担的义务，即债权与债务。债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利。建设工程债的产生，是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产生的一定法律事实，就是债产生的根据。建设工程债产生根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。

第8题:按照2013版《建设工程施工合同文本》通用条款规定，隐蔽工程经验收达到工程质量符合标准规范和设计图纸等要求，但监理工程师验收后不在验收记录上签字，在以下()情况下，施工单位可以继续进行隐蔽。

A.经建设单位书面确认

B.经监理口头通知

C.经施工项目负责人确认

D.经过24小时

正确答案:查看最佳答案

第9题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权转让给丙。关于各方权利的说法，正确的是()。

A.甲的地役权因办理登记而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是地役权，选项分析:A错误，甲的地役权因签订合同而设立。B错误，乙转让土地使用权无需经甲同意。C错误，土地所有权人设立地役权需经乙的同意。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。D正确，丙是权利转让的受让人，地役权对丙具有约束力。供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。

第10题:张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。

A.张某与李某间的买卖合同无效

B.张某与王某间的买卖合同无效

C.这两个买卖合同均有效

D.张某办理产权登记前不享有所有权

正确答案:查看最佳答案

第11题:某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位()。

A.无须承担保修责任

B.须承担保修责任

C.发包人支付费用后予以维修

D.维修事宜另行协商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。，选项分析:按照《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，防水工程保修期最低为5年。所以双方合同约定保修期不能低于5年，低于则无效，仍按法定保修期计算，此期间承包人仍须继续承担保修责任。因此应选择B。

第12题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于投标人之间相互串通投标情形的是()。

A.约定部分投标人放弃投标或中标

B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人

D.委托同一单位或个人办理投标事宜

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止投标人相互串通投标，选项分析:《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第13题:关于受国家保护的文物范围的说法，正确的是()。

A.古人类化石属于受国家保护的文物

B.石刻、壁画受国家保护

C.具有科学价值的古脊椎动物化石同文物一样受国家保护

D.反映历史上某时代社会生产的艺术品受国家保护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是国家保护文物的范围，选项分析:2017年11月经修改后公布的《中华人民共和国文物保护法》(简称《文物保护法》)规定，在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护:(1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画；(2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑；(3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；(4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；(5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。

第14题:企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核定。

A.工程业绩

B.注册资本

C.技术人员情况

D.技术装备情况

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《合同法》，下列关于委托合同的表述中，正确的是()。

A.原则上受托人有权转委托，不必征得委托人同意

B.无偿的委托合同，因受托人一般过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失

C.有偿的委托合同，受托人处理事务所需的必要费用，应当先行垫付

D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同，但造成对方损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第16题:女工张英已怀孕8个月，按照劳动法，企业的下列做法符合法律规定的是()。

A.安排其加班

B.安排其值夜班

C.安排其跟随矿领导下矿井检查工作

D.安排其做文秘工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是女职工的特殊保护，选项分析:根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工禁忌从事的劳动范围有:①矿山井下作业；②体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业；③每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工在孕期不能适应原劳动的，用人单位应当根据医疗机构的证明，予以减轻劳动量或者安排其他能够适应的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。

第17题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

正确答案:查看最佳答案

第18题:开庭审理的步骤正确的是()。

A.法庭辩论-法庭笔录-宣判-法庭调查

B.法庭辩论-法庭调查-法庭笔录-宣判

C.法庭调查-法庭辩论-法庭笔录-宣判

D.法庭辩论-法庭笔录-法庭调查-宣判

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一审程序。开庭审理的程序依次为:法庭调查，法庭辩论，法庭笔录，宣判。

第19题:按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A.利息税

B.企业所得税

C.营业税

D.个人所得税

正确答案:查看最佳答案

第20题:建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要()。

A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法

B.予以行政处罚、经济制裁

C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失

D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于劳动合同履行的说法，正确的是()。

A.用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额标准

B.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班

C.用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向当地劳动仲裁机构申请支付令

D.用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同自行终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的履行、变更、解除和终止，选项分析:A错误，B正确，用人单位应当严格执行劳动定额标准，不得强迫或者变相强迫劳动者加班。C错误，用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。D错误，用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

第22题:甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于工程监理的职责和权限，下列说法错误的是()

A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用?

B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款?

C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序?

D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第24题:当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是()

A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.分包单位只对总承包单位承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P101“四.总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。

第25题:在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。

A.不能增加保险费

B.不可以解除合同

C.不能转让保险合同

D.可以按照合同约定增加保险费或解除合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是保险概述，选项分析:在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。

第26题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，关于建设工程总承包的说法，正确的是()。

A.工程总承包单位为联合体的，联合体各方应当就合同履行过程中的过错承担按份责任

B.工程总承包单位可以同时是工程总承包项目的代建单位

C.建设单位依法采用招标或者直接发包等方式选择工程总承包单位

D.政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，可以成为该项目的工程总承包单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程总承包的规定，选项分析:A选项，联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。B选项，工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。D选项，政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位

第28题:甲乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还()万元。

A.30

B.40

C.60

D.200

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是承担违约责任的种类当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。

第29题:关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是()。

A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同

B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同

C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同的终止，选项分析:《民法典》规定，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。《民法典》规定，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。

第30题:根据《民法典》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为()。

A.变更

B.重新协定

C.则上变更

D.未变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工合同的变更，选项分析:如果当事人对于合同变更的内容约定不明确的，则推定为未变更。

第31题:关于行政复议申请的说法，正确的是()。

A.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起90日内提出行政复议申请

B.对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，应当向上一级主管部门申请行政复议

C.公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，仍可以申请行政复议

D.申请人可以口头提出行政复议申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政复议申请，选项分析:公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议。申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请。

第32题:关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在提交资格预审申请文件后组成

B.联合体至少一方应当具备承担招标项目的相应能力

C.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

D.联合体各方在同一招标项目中不得再以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是联合体投标的规定，选项分析:A选项，招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。B选项，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。C选项，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

第33题:根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或()环境噪声污染防治设施时，必须事先经所在地的县级以上地方政府生态环境主管部门批准。

A.维修

B.检测

C.闲置

D.使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查了对产生环境噪声污染企业事业单位的规定。，选项分析:根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府生态环境主管部门批准。

第34题:实行施工总承包的，隔震减震装置应当由()完成。

A.具有相应资质的专业分包

B.总承包单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程抗震管理制度，选项分析:实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完成。

第35题:某合同执行政府定价。签订合同时价格2000元／t，约定2008年3月1日交货，但供货方2008年3月21日才交货。2008年3月15日时政府定价改为2500元／t。则买方应支付的货款为()元／t。

A.1960

B.2000

C.2460

D.2500

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是买卖合同当事人的权利义务。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。

第36题:当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是()。

A.经质证认定不能作为证据使用的

B.鉴定人员工作有瑕疵的

C.鉴定程序违法的

D.鉴定结论依据不足的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是证据的种类，选项分析:当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许；(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；(2)鉴定程序严重违法的；(3)鉴定结论明显依据不足的；(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。

第37题:根据我国《建筑法》的规定，()建筑工程在施工前必须办理施工许可证。

A.投资20万元的临时性房屋

B.造价为600万元的抢险救灾

C.总投资5000万元的军用房屋

D.建筑面积为8000平方米的市政广场建设

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不需要办理施工许可证和开工报告的情形，选项分析:不需要办理施工许可证和开工报告的情形:①作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮；②军用房屋建筑工程建筑活动；③限额以下的小型工程:工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。④抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动。

第38题:关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。

A.经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固.维修等措施的,需经原施工企业进行加.维修和补强

D.不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第39题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是()。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业投标时，安全费用属于竞争性费用

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业的安全费用可以用于租赁特种设备

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建筑工程施工许可管理办法》，关于未取得施工许可证擅自施工的法律责任的说法，正确的是()。

A.只能责令停止施工，限期改正

B.可以对在建工程采取查封措施

C.可以同时对建设单位和施工企业处以罚款

D.应当依法追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是规避办理施工许可证应承担的法律责任，选项分析:C正确，《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。

第43题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。

A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**

C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告

D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列行为中，属于排水户危及城镇排水设施安全的是()。

A.向城镇排水设施排放毒水

B.擅自排放污水

C.擅自拆卸、移动、穿凿城镇排水设施

D.向城镇排水设施内排放非易堵塞物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场水污染防治的规定，选项分析:排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的行为:(1)向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油烟等;(2)堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物;(3)擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施;(4)擅自向城镇排水设施加压排放污水。

第45题:承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准

正确答案:查看最佳答案

第46题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第47题:?招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件包括()。

A.不要求招标单位具有项目法人资格

B.招标单位应当拥有专家库

C.应当拥有至少2名专职招标业务人员

D.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、管理等专业技术力量?

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于注册商标有效期的说法，正确的是()。

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自申请之日起计算

D.20年，自核准注册之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第49题:担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目()。

A.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人

B.承包方同意更换项目负责人

C.发包方与承包方产生了合同纠纷

D.因承包方原因致使工程项目停工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是一级建造师的执业范围，选项分析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；(2)发包方同意更换项目负责人的；(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

第50题:根据《标准施工招标文件》的规定，有可能不属于投标文件内容的是()。

A.投标报价

B.联合体投标协议书

C.施工组织设计

D.商务和技术偏差表

正确答案:查看最佳答案

第51题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任

A.所有人和建设单位

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业

D.管理人和施工企业

正确答案:查看最佳答案

第52题:以下关于民用建筑节能的表述，不正确的是()。

A.对不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证

B.国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准

C.在具备太阳能利用条件的地区，国家鼓励和扶持单位.个人安装使用太阳能热水系统.照明系统.供热系统.采暖制冷系统等太阳能利用系统

D.实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用向阳.改善通风等低成本改造措

正确答案:查看最佳答案

第53题:甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法.正确的是()

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为委托代理，合同有效

D.王某的行为为表见代理，合同有效

正确答案:查看最佳答案

第54题:注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。

A.1次

B.3次

C.无数次

D.5次

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是()。

A.工程总承包

B.专业分包

C.专业承包

D.劳务承包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:**规定、**办法、**实施细则属于部门规章。所以选“部门规章”。

第56题:关于投标保证金的说法，正确的是()

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.提交事故调查报告

D.提出对受伤人员的赔偿方案

正确答案:查看最佳答案

第58题:法律规定，用人单位因特殊原因需要劳动者延长工作时间的，每日不得超过3小时。但是建筑施工企业在()情况下，延长劳动者工作时间不受上述限制。

A.因梅雨时节即将到来抢工期

B.因基坑渗漏进行紧急处理

C.混凝土连续浇筑作业

D.夜间作业

正确答案:查看最佳答案

第59题:乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

正确答案:查看最佳答案

第60题:企业事业单位发生事故，造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()报告。

A.事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门

B.事故发生地的县级以上地方人民政府或者公安部门

C.事故发生地的市级人民政府或者行政主管部门

D.事故发生地及受影响区域的上一级人民政府

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于建设工程分包的说法，正确的有()

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列不属于用益物权的是()。

A.建设用地使用权

B.地役权

C.财产权

D.土地承包经营权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是用益物权，选项分析:用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、居住权、宅基地使用权和地役权。

第63题:2023年4月2日职工张某按照《职业病防治法》的规定被鉴定为职业病，则所在单位应当最迟于()，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

A.2023年4月16日

B.2023年5月1日

C.2023年5月16日

D.2023年5月21日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤保险的规定。，选项分析:职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

第64题:某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定.加固等而违法继续使用的，使用中所产生的后果应由()负责。

A.施工单位

B.建设单位

C.质量鉴定单位

D.产权所有单位

正确答案:查看最佳答案

第65题:承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是()。

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据我国《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期，自()起计算。

A.竣工验收合格之日

B.交付使用之日

C.发包方支付全部价款之日

D.发包方与承包方约定的日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程质量的最低保修期限。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。

第67题:劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。

A.兼职安全巡查员

B.专业监理工程师

C.发包人代表

D.建设工程安全生产监督站

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于委托代理的说法,正确的是()。

A.委托代理授权必须采用书面形式

B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权

C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任

D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列不属于侵权行为的归责原则有()。

A.过错责任原则

B.无过错责任原则

C.公平责任原则

D.等价有偿原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是侵权责任主体和损害赔偿，选项分析:我国侵权行为的归责原则为:(1)过错责任原则，是指行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。(2)无过错责任原则，是指行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。(3)过错推定责任，是指一旦行为人的行为致人损害就推定其主观上有过错除非其能证明自己没有过错，否则应承担民事责任。(4)公平责任原则，是指损害双方的当事人对损害结果的发生都没有过错，但如果受害人的损失得不到补偿又显失公平的情况下，由人民法院根据具体情况和公平的观念，要求当事人分担损害后果。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:工程建设中应当采取有效的消防安全措施，下列表述正确的是()。

A.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人

B.公安消防机构需指定用户消防产品的销售单位和品牌

C.施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置

D.在尚未竣工的建筑物内，不得设置员工集体宿舍

E.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因特殊情况需使用明火的，应按规定事先办理审批手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工现场的消防安全要求。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。动用明火必须实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；需要进行明火作业的，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离；施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

第71题:下列纳税人中，应该缴纳个人所得税的有()。

A.在中国境内有住所个人，从境外取得的所得

B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人，从境外取得的所得

C.在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得

D.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183天的个人，从中国境内取得的所得

E.在中国境内无住所又不居住，从中国境外取得的所得

正确答案:查看最佳答案

第72题:?对建设单位的行为处工程合同价款2％以上至4％以下的罚款，这些行为是指()。

A.未组织竣工验收，擅自交付使用

B.任意压缩合理工期

C.施工图设计文件审查不合格，擅自施工

D.对不合格的建设工程按照合格工程验收

E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料?

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于商标专用权的说法，正确的有()。

A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利

B.商标专用权的内容只包括财产权

C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

D.未经核准注册的商标不受商标法保护

E.商标设计者的人身权由专利权法保护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是商标专用权的内容及保护对象。商标专用股权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利。商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权由著作权法保护。商标专用权包括使用权和禁止权两个方面，未经核准注册的商标不受商标法保护。

第74题:属于承担民事责任的方式的是()。

A.警告

B.支付违约金

C.解除合同

D.提供抵押物

E.赔礼道歉

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。

A.有施工单位签署的工程保修书

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

E.有勘察.设计.施工单位共同签署的质量合格文件

正确答案:查看最佳答案

第76题:某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，()应先对李某伤害赔偿承担责任。

A.写字楼的产权单位

B.写字楼的施工单位

C.写字楼的设计单位

D.写字楼的使用单位

E.写字楼的物业管理单位

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度。，选项分析:本题考查的是施工单位的质量责任和义务。必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料:(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料。(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

第78题:下列纠纷不属于劳动争议的有()。

A.因确认劳动关系发生的争议

B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷

C.因除名、辞退和辞职、离职发生的争议

D.家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷

E.劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动争议的解决，选项分析:下列纠纷不属于劳动争议:(1)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；(2)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；(3)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；(4)家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；(5)个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；(6)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。我国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，适用《劳动争议调解仲裁法》:(1)因确认劳动关系发生的争议；(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；(6)法律、法规规定的其他劳动争议。

第79题:李某通过一级注册建造师资格考试并取得资格证书，初始注册时被拒绝，主要是()。

A.自资格证书签发之日起超过3年提出申请且未参加过继续教育培训

B.申请人的聘用单位是二级施工企业资质

C.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

D.李某年龄刚超过60周岁并办理退休手续

E.在申请注册之日前2年担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一级建造师的注册，选项分析:申请初始注册时应当具备以下条件:(1)经考核认定或考试合格取得资格证书；(2)受聘于一个相关单位；(3)达到继续教育要求；(4)没有明确规定不予注册的情形。初始注册者，自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。另外，申请人有下列情形之一的，不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

第80题:下列情形中，发包人应当赔偿损失的责任有()。

A.发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷

B.承包人提供的设备不符合强制性标准，引发工程质量缺陷

C.发包人直接指定分包人分包专业工程，部分工程发生质量缺陷

D.发包人未组织竣工验收而擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷

E.发包人指定购买的材料.建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是()。

A.承诺的通知到达要约人时合同成立

B.承诺通知一经发出不得撤回

C.承诺可对要约的内容作出实质性变更

D.承诺的内容应当与要约的内容一致

E.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列关于行政法规.地方性法规.自治条例和单行条例.规章的备案说法正确的是()。

A.行政法规无需报全国人民代表大会常务委员会备案

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；设区的市.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省.自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

C.自治州.自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例.单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

D.部门规章和地方政府规章报国务院备案；地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案；设区的市.自治州的人民政府制定的规章应当同时报省.自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备

E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案；经济特区法规报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

正确答案:查看最佳答案

第83题:延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下()作为计付时间。

A.建设工程实际交付的，以交付之日

B.建设工程没有交付的，以提交竣工结算文件之日

C.建设工程没有交付.工程价款没有结算的，以当事人起诉之日

D.建设工程合同中约定了竣工日期的，以约定竣工之日

E.建设工程没有质量验收合格的，以验收合格之日

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有()。

A.给予警告，限期整改

B.责令改正，没收违法所得

C.并处工程合同价款一定比例的罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.情节严重的，吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是转包、违法分包等行为应承担的法律责任，选项分析:《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》第十三条第二款规定，对认定有转包、违法分包违法行为的施工单位，依据《建筑法》第六十七条和《建设工程质量管理条例》第六十二条规定，责令其改正，没收违法所得，并处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。综上，行政处罚包括:应责令改正+应没收违法所得+并处罚款+可处停业整顿+可处降低资质等级+情节严重的吊销资质。因此，A错误，没有警告处罚。D错误，停止整顿是可处，而非应承担的，建议不选D。

第85题:根据《民法典》，关于融资租赁合同的说法，正确的是()。

A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力

B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同

C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意

D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产

E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是融资租赁合同的法律规定，选项分析:出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人仍然有效；出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人不得变更。

第86题:关于劳动合同订立的说法，正确的有()。

A.试用期包含在劳动合同期限内

B.固定期限劳动合同不能超过10年

C.商业保险是劳动合同的必备条款

D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立

E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建设工程质量检测管理办法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的有()。

A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备

B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质

C.检测机构不得转包检测业务

D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行

E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度，选项分析:选项“检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备”正确，检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。选项“检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质”错误，按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。选项“检测机构不得转包检测业务”正确，检测机构不得转包检测业务。选项“质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行”错误，质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。委托方与被委托方应当签订书面合同。选项“利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案”正确，如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。

第88题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城.名镇.名村条件的有()。

A.保存文物特别丰富

B.历史建筑集中成片

C.保留着传统自然格局和地理风貌

D.集中反映本地区建筑的文化特色.民族特色

E.历史上曾经作为政治.经济.文化.交通中心或者军事要地

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《民法典》的有关规定，禁止抵押的有()。

A.土地所有权

B.有争议的财产

C.建设用地使用权

D.学校图书馆

E.被扣押的汽车

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权，选项分析:下列财产不得抵押:(1)土地所有权；(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

第90题:招标人与投标人串通投标的情形有()。

A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人

B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息

C.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便

D.投标人在开标后撤销投标文件，与招标人协商退还投标保证金

E.招标人分别组织投标人踏勘现场

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括()。

A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的

D.未对建筑材料.建筑构(配)件.设备和商品混凝土进行检测的

E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据我国现行的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括()。

A.不得安排女职工在经期从事高温.低温.冷水作业和国家规定的第四级体力劳动强度的劳动

B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动

C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

D.女职工生育享受不少于98天的产假

E.女职工终止妊娠可最短享受15天和最长42天产假

正确答案:查看最佳答案

第93题:《民事诉讼法》规定，关于一审程序中宣判的说法正确的有()。

A.判决前能够调解的，还可以进行调解

B.调解书经双方当时人签收后，即具有法律效力

C.最高人民法院的判决.裁定.是发生法律效力的判决和裁定

D.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的可以缺席审判

E.原告经传票传唤，可以不到庭即缺席审判即可

正确答案:查看最佳答案

第94题:某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有()。

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输

C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用

D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第四章第3节相关合同制度P183

第95题:我国实用新型保护的客体必须具有的条件是()。

A.一定的形状

B.一定的结构

C.一定的创意

D.一定的方法

E.一定的构思

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是专利权，选项分析:我国实用新型保护的客体必须具有一定的形状或者结构，或者两者的结合。

第96题:某工地招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括()。

A.保证

B.抵押

C.动产质押

D.权利质押

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第97题:按照原建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，工程总承包的方式有()总承包。

A.设计采购施工(EPC)

B.设计施工(D-B)

C.设计采购(E-P)

D.采购施工(P-C)

E.项目管理(PM)

正确答案:查看最佳答案

第98题:某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有()。

A.建筑公司可以解除设备买卖合同

B.解除设备合同的效力及于零部件

C.解除设备合同的效力不涉及零部件

D.建筑公司可以拒绝接收这台设备

E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于买卖合同，因标的物的质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接收标的物或者解除合同。因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因此，建筑公司可以拒绝接收这台设备或解除设备买卖合同，解除合同的效力及于零部件。

第99题:职工有下列情形之一的，不能认定为工伤()。

A.故意犯罪的

B.患职业病的

C.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

D.自残或者自杀的

E.醉酒或者吸毒的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤认定，选项分析:不能认定为工伤情形:故意犯罪；醉酒或吸毒；自残或自杀。选项B属于应当认定为工伤情形；选项C属于视同工伤情形。