节选部分<<2026年全国监理工程师质量投资进度控制，哪个app好？>>题型

那么多人搜索"2026年全国监理工程师质量投资进度控制，哪个app好？"，爱尔兰曾经说过，越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 那么，珍惜每一次建筑考试可以使生命变的更有价值。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们好好看题吧！最后的祝福:眼看考试就要来了，向前看，相信自己，我会在远方为你送去最真挚的祝福，付出就会有收获的!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师()。

A.不承担责任

B.承担连带责任

C.承担全部责任

D.同意扣除一定数量监理酬金

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，()及以上大风和雾.雨.雪等恶劣天气时应暂停室外脚手架搭设和拆除。

A.六级

B.五级

C.四级

D.三级

正确答案:查看最佳答案

第2题:土方开挖施工方案程序性审查应重点审查()

A.施工方案是否具有针对性.指导性.可操作性

B.施工方案的审批人是否为施工单位技术负责人

C.是否遵循“先撑后挖”的程序

D.监测措施是否符合要求

正确答案:查看最佳答案

第3题:工程建设监理招标，鉴于标的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人()的选择。

A.经验多少

B.能力强弱

C.报价高低

D.财务状况

正确答案:查看最佳答案

第4题:建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保建筑工程()。

A.—切险

B.—切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.—切险加人身意外伤害险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:(1)在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；(2)被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。详见教材第17页。

第5题:依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应人

D.发包人和承包人分别

正确答案:查看最佳答案

第6题:运输货物时的运输合同的客体是()。

A.被运货物

B.运输行为

C.运输费用

D.运输工具

正确答案:查看最佳答案

第7题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第8题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第9题:债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第10题:如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以()为准。

A.行业标准

B.合同约定

C.国家标准

D.现行规范规定的表准

正确答案:查看最佳答案

第11题:FIDIC合同条件规定，业主应在监理工程师签发()后的14天内，退还承包商的履约保函。

A.工程移交证书

B.解除缺陷责任证书

C.结清单

D.最终支付证书

正确答案:查看最佳答案

第12题:施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔()d向工程师报告一次受害情况。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

第13题:项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定.监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动称为()。

A.巡视

B.旁站

C.平行检验

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

第14题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

第15题:依据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出()的通知。

A.指明其未履行义务

B.终止监理合同

C.暂停履行合同

D.解除合同

正确答案:查看最佳答案

第16题:某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

正确答案:查看最佳答案

第17题:以下关于隐蔽工程验收，正确的是()。

A.隐蔽工程应按检验批验收

B.隐蔽工程应按分项工程验收

C.隐蔽工程应按分部工程验收

D.隐蔽工程可以按检验批或分项工程.子分部工程验收

正确答案:查看最佳答案

第18题:债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的担保方式是()。

A.抵押

B.留置

C.保证

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第19题:监理工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后，应在()天内完成审查并报送发包人。

A.14

B.21

C.28

D.35

正确答案:查看最佳答案

第20题:工程项目履约保证的有效期限为()。

A.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止

B.从签订施工合同起，到项目竣工移交止

C.从签订施工合同起，到工程验收合格日止

D.从提交履约保证起，到合同约定的完成日止

正确答案:查看最佳答案

第21题:施工合同的标的是各类建筑产品，建筑产品是不动产，建造过程中往往受自然条件.地质水文条件.社会条件.人为条件等因素的影响，这就决定了每个施工合同的标的物不同于工厂批量生产的产品。体现的是建设工程施工合同()的特点。

A.标的的特殊性

B.主体的特定性

C.履行期限的长期性

D.内容的复杂性

正确答案:查看最佳答案

第22题:无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下()。

A.没有代理权而为的代理行为

B.超越代理权而为的代理行为

C.在代理人授权范围内的代理

D.代理权终止后的代理行为

正确答案:查看最佳答案

第23题:施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目T投标，中标后***的合同义务由()C承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

第24题:承担缔约过失责任的情形不包括()。

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.违反缔约中的保密义务

C.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

正确答案:查看最佳答案

第25题:可以质押的权利不包括()。

A.汇票、债券、仓单

B.依法可以转让的股份

C.依法可以转让的专利权中的财产权

D.不动产所有权证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;(2)依法可以转让的股份、股票;(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。

第26题:依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()。

A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B.违约金和定金不可以同时选用

C.承担违约责任的条件采用严格责任原则

D.违约金和赔偿损失可以同时使用

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列关于大型设备的采购招标说法不正确的是()。

A.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用公开招标的方式进行

B.根据法律、行政法规的规定，不适宜公开招标的，可以采取邀请招标

C.采用邀请招标方式的项目应当向商务部备案

D.工程建设机电产品国际招标采购只能采用国际招标的方式进行

正确答案:查看最佳答案

第28题:材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，则()。

A.由供货方承担全部责任

B.由运输部门承担全部责任

C.属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任

D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任

正确答案:查看最佳答案

第29题:监理合同履行过程中，“额外工作”是指()。

A.由于委托人原因，使监理工作延误，增加了延续时间

B.由于承包人原因使承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间

C.与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人完成的工作

D.发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力消失后恢复施工前必要的监理准备工作

正确答案:查看最佳答案

第30题:某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

正确答案:查看最佳答案

第31题:当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，应提请()批准。

A.建设项目主管单位

B.仲裁机构

C.监理单位法人

D.项目业主

正确答案:查看最佳答案

第32题:监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的()天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第33题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

A.2%

B.2%

C.5%

D.7%

正确答案:查看最佳答案

第34题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()。

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据

正确答案:查看最佳答案

第35题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:查看最佳答案

第36题:总临理上程帅是工程临理的()主体。

A.决策

B.权力

C.利益

D.行为

正确答案:查看最佳答案

第37题:建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交货前出现的问题，应由()负责。

A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第38题:担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是()。

A.保证

B.抵押

C.留置

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第39题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署()意见。

A.业主

B.总监理工程师

C.承包单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。

A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包。

B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策。

C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的主要风险。

D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施。

正确答案:查看最佳答案

第41题:建筑工程一切险责任范围中，保险人对下列原因造成的损失和费用不负责赔偿的是()

A.飓风、台风、龙卷风、风暴

B.地面下陷下沉

C.火灾和爆炸。

D.内在或潜在缺陷

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，采用扣件式钢管模板支撑架时，单根立杆的轴力标准值不应大于()。

A.8kN

B.10kN

C.12kN

D.14kN

正确答案:查看最佳答案

第43题:按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是()。

A.贸易公司

B.建筑公司

C.建设主管部门

D.银行

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于地基强度或承载力检验，正确的是()。

A.注浆地基经承载力检验合格后即可判定合格

B.注浆地基应进行地基承载力检验和原位测试两种检测

C.对地基承载力检验应采用高应变动测法

D.对地基承载力检验应采用低应变动测法

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),建筑工地应制定()建筑垃圾的回收利用应符合现行国家标准的规定。

A.垃圾焚烧计划

B.垃圾运输计划

C.垃圾减量计划

D.垃圾回收计划

正确答案:查看最佳答案

第46题:某通用设备采购合同中约定:采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辨权

D.先诉抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第47题:建设工程招标程序中，投标人研究招标文件和现场考察后，会以书面形式提出某些质疑问题，()。

A.招标人对此可以不予理睬

B.招标人应及时给予口头解答

C.招标人需对提问者一人给予解答

D.招标人应及时给予书面解答

正确答案:查看最佳答案

第48题:美国建筑师学会(AIA)合同文本中，关于风险型管理承包合同(CM)的说法正确的是()。

A.承包商不与分包商订立分包合同

B.不允许承包商将全部施工任务进行分包

C.采用成本加酬金的计价方式

D.采用单价合同的计价方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM承包商在施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责。CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第49题:根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第50题:合同评审中发现的问题应做以下处理，不妥的是()

A.口头提出汇总改正

B.对问题予以澄清或调整

C.根据需要进行合同谈判

D.协商，细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同评审中发现的问题，应以书面形式提出，并对问题予以澄清或调整。合同当事方还可根据需要进行合同谈判，通过协商，细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。

第51题:关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于高处作业吊篮，不正确的是()。

A.吊篮验收前进行载荷试验

B.吊篮应具有型式检验报告

C.吊篮验收合格后方可使用，悬挂限载牌

D.安装单位改装吊篮构配件应报监理单位审批

正确答案:查看最佳答案

第53题:一般情况下，()应当由招标人完成。

A.确定中标人

B.评标情况说明

C.对各个合格投标书的评价

D.推荐合格的中标候选人

正确答案:查看最佳答案

第54题:《土木工程施工分包合同条件》规定，任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由()予补偿。

A.监理人

B.承包商

C.设计人

D.发包商

正确答案:查看最佳答案

第55题:我国的合同鉴证实行的是()，合同鉴证根据双方当事人的申请办理。

A.自愿原则

B.公平原则

C.客观原则

D.诚实信用原则

正确答案:查看最佳答案

第56题:按照施工合同文本的规定，()是承包人应当完成的工作。

A.使施工场地具备施工条件

B.提供施工场地的地下管线资料

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.组织设计交底

正确答案:查看最佳答案

第57题:施工招标中,对投标申请人资格预审可采用的方法是()。

A.合格制和淘汰制

B.有限数量制和淘汰制

C.资质合格制和有限数量制

D.合格制和有限数量制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法。

第58题:下列关于劳务分包的说法错误的是()。

A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源

B.劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任

C.劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划

D.劳务分包人不需要单独办理保险

正确答案:查看最佳答案

第59题:因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，()推迟开工日期。

A.工程师应以书面形式通知承包人

B.应当经过承包人批准

C.发包人与承包人协商

D.应当经过建设行政主管部门批准

正确答案:查看最佳答案

第60题:下列关于建设施工合同中工期的表述，错误的是()。

A.在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数

B.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数

C.在中标通知书中应注明发包人接受的投标工期

D.合同内发包人要求分阶段移交的单项工程或部分工程，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《标准施工合同》，合同工期应自()载明了开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

第62题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力()。

A.是终局性的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的，对发包人具有强制约束力

C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于供货方代运货物的说法错误的是()。

A.采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货

B.采购方接收后，运输部门不再负责

C.在交运前出现的问题，由供货方负责

D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责

正确答案:查看最佳答案

第64题:在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成。关于该事件的说法，正确的是()。

A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同

B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度

C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查

D.设计人不对变更部分的设计质量负责

正确答案:查看最佳答案

第65题:担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为()。

A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

正确答案:查看最佳答案

第66题:人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指()。

A.投保人

B.被保险人

C.受益人

D.保险人

正确答案:查看最佳答案

第67题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违反法律法规的是()。

A.工程招投标中的不公平竞争

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第69题:在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在()支付或扣除。

A.竣工结算

B.下一次进度款中

C.本次进度付款中

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

第70题:被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致()关系的终止。

A.委托代理

B.转代理

C.意定代理

D.指定代理或法定代理

正确答案:查看最佳答案

第71题:某工程实施过程中，监理人于2023年3月3日收到承包人提交的2月份进度付款中请单及支持性证明文性并于3月10日完般审核。根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人向承包人支付该笔进度款的最迟时间应是2023年()。

A.4月9日

B.4月7日

C.3月31日

D.3月17日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人应在监理人收到进度付款申请后28天完成进度款支付

第72题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第73题:以下属于承包人义务的是()

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.编制施工实施计划

D.约定开工时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人义务(一)提供施工场地1、施工现场2、地下管线和地下设施的相关资料3、现场外的道路通行权(二)组织设计交底(三)约定开工时间承包人义务(一)现场查勘(二)编制施工实施计划1、施工组织设计2、质量管理体系3、环境保护措施计划(三)施工现场内的交通道路和临时工程(四)施工控制网(五)提出开工申请

第74题:建设工程施工合同履行中，对于因制造原因达不到验收要求的，设备采购方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装，当设备是由承包人采购的，则由()。

A.承包人承担全部费用，工期不予顺延

B.发包人承担部分费用，工期不予顺延

C.发包人承担全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担部分费用，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按()划分。

A.工程量.施工程序

B.主要工种.施工工艺

C.工程部位.施工特点

D.专业性质.楼层

正确答案:查看最佳答案

第76题:在施工索赔中，监理工程师处理索赔的决定()。

A.排除了法院的诉讼管辖

B.仲裁机构应予以认可

C.承包人必须接受

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第77题:协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的()措施。

A.合同

B.技术

C.经济

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，关于临时建筑论述错误的有()。

A.生活区内不得存放易燃.易爆.剧毒.放射性等化学危险品

B.生活区应设置开水炉.电热水器或饮用水保温桶

C.厕所.盥洗室.淋浴间的地面应做硬化和防滑处理

D.可采用钢管.毛竹.彩条布及脚手片等搭设简易工棚作宿舍

正确答案:查看最佳答案

第79题:工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:设计合同发包方的义务包括()。

A.为设计人员提供工作和生活条件

B.明确设计范围的深度

C.委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告

D.按合同承担设计文件的保密责任

E.向施工单位进行技术交底

正确答案:查看最佳答案

第81题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第82题:下列关于投标预备会的说法正确的有()。

A.招标人按投标人须知说明的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题

B.投标人应在招标公告规定的时间前，以任何形式将提出的问题送达招标人

C.投标人应在招标公告规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人

D.投标预备会后，招标人在招标公告规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，该澄清内容不是招标文件的组成部分

E.组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支撑系统的监测内容应包括()等。

A.架体基础变形

B.立杆垂直度

C.水平挠度

D.立杆轴力

E.扣件拧紧程度

正确答案:查看最佳答案

第84题:设计招标文件通常由招标人委托有资质的中介机构准备，其内容应包括()。

A.投标须知

B.设计依据文件

C.项目说明书

D.合同的主要条件

E.无效投标文件的规定

正确答案:查看最佳答案

第85题:招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。

A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

E.评标工作量较大

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于监理合同的协调管理说法中不正确的是()。

A.在合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露本工程的保密资料

B.委托人或承包人对对方的意见，应首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见

C.委托人和承包人发生争议时，监理机构应以委托方代理人的身份进行调解

D.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应做调解或仲裁的记录工作

E.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实资料

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据住建部有关规定，进行第三方监测的危大工程监测方案的主要内容应当包括()。

A.监测内容

B.旁站监理方案

C.测点布置与保护

D.监测频次

E.预警标准

正确答案:查看最佳答案

第88题:对建设工程的实体质量的监督过程中，主体结构工程抽查的主要包括()等。

A.抽查基础砌体.混凝土和防水等施工质量

B.分项.分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录

C.混凝土构件.钢结构构件制作和安装质量

D.质量保证及见证取样送检检测资料

E.结构安全重点部位的砌体.混凝土.钢筋施工质量抽查情况和检测

正确答案:查看最佳答案

第89题:设计交底的内容一般包括()。

A.施工图设计文件总体介绍

B.特殊的工艺要求

C.施工中的难点.疑点和容易发生的问题

D.设计意图说明

E.地基处理方法是否合理

正确答案:查看最佳答案

第90题:勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有()。

A.审查基础工程施工方案

B.参与施工验槽

C.解决工程施工中的勘察问题

D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案

E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案

正确答案:查看最佳答案

第91题:以下项目中，可不采取招标方式而采取直接委托方式的有()。

A.抢险救灾工程

B.大型基础设施

C.涉及国家安全、国家秘密的项目

D.需要使用农民工特殊情况的项目

E.利用扶贫资金以工代账的项目

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列()属于工程施工合同第二版中的核心条款。

A.总则

B.雇主的主要责任

C.工期

D.测试和缺陷

E.所有权

正确答案:查看最佳答案

第93题:施工招标资格预审中的必要合格条件包括()。

A.财务状况

B.营业执照

C.履约情况

D.流动资金

E.同类工程的施工经验

正确答案:查看最佳答案

第94题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第95题:当脚手架支设在()等处时，应对上述等部位的结构安全性进行验算，并在专项施工方案中明确。

A.屋面

B.雨棚

C.硬化地面

D.阳台

E.回填地面

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列关于招标流程的相关说法正确的是()。

A.现场踏勘是由招标人组织的

B.招标人具备自行招标能力可以自行进行招标事宜

C.评标委员会成员人数必须为7人以上单数

D.组织投标预备会一般应在投标截止时间7日以前进行

E.对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人

正确答案:查看最佳答案

第97题:可以作为抵押物的财产有()。

A.房屋

B.机器

C.首饰

D.医院

E.学校

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括()。

A.编制说明与概算

B.工艺流程试验研究

C.参加初步设计审查会议

D.特殊设备的研制

E.修正初步设计

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《合同法》的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有()。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.电子技术对合同形式的影响

C.当事人对合同的形式不予重视

D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

正确答案:查看最佳答案

第100题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第101题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有()。

A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划

B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续

C.测设施工控制网并报监理人审批

D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系

E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:负责办理施工场地临时道路占用的许可手续，属于发包人的职责。

第102题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买

正确答案:查看最佳答案

第103题:下列关于施工质量控制的说法正确的有()。

A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收

B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定

C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查

D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担

E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担

正确答案:查看最佳答案

第104题:某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括()。

A.修改施工组织设计

B.承担更换设备发生的费用

C.自行享有获得的工程收益

D.与发包人协议工程收益的分享

E.要求顺延此项变更导致延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第105题:依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素包括()。

A.对经济效益的影响

B.对国家政策的影响

C.施工现场条件

D.对工程总投资影响

E.施工内容的专业要求

正确答案:查看最佳答案

第106题:保险人对事故的赔偿应遵循的规定是()。

A.不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额

B.最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额

C.以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准

D.特殊情况下，赔偿不受限制

E.以保险人的裁定为准

正确答案:查看最佳答案

第107题:在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。

A.作为被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

正确答案:查看最佳答案

第108题:《民法典》规定的承担违约责任的方式有()。

A.采取补救措施

B.继续履行

C.支付违约金

D.终止履行

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第109题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。

第110题:关于建设工程材料釆购合同的说法，正确的有()。

A.以取得材料所有权为目的

B.以取得材料使用权为目的

C.是双务合同

D.是实践性合同

E.是无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有()。

A.招标人在投标截止日前对招标文件内容做出修改

B.至投标截止时间共有2家单位投标

C.开标时发现所有投标人报价均高于标底

D.评标委员会成员中有投标人的近亲

E.所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人需重新招标的情形包括:投标截止时间止，投标人少于3个的；经评标委员会评审后否决所有投标的。

第112题:施工合同示范文本中规定的施工合同文件由()组成。

A.图纸

B.合同履行过程中的变更协议

C.工程量清单

D.投标书

E.招标文件

正确答案:查看最佳答案

第113题:在合同订立前，合同主体相关各方应组织()的专业人员进行合同评审，应用文本分析、风险识别等方法完成对合同条件的审查、认定和评估工作。

A.工程管理

B.经济

C.行政事务

D.技术

E.法律方面

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在合同订立前，合同主体相关各方应组织工程管理、经济、技术和法律方面的专业人员进行合同评审，应用文本分析、风险识别等方法完成对合同条件的审查、认定和评估工作。采用招标方式订立合同时，还应对招标文件和投标文件进行审查、认定和评估。

第114题:在合同仲裁制度中，首席仲裁员由()。

A.当事人共同选定

B.仲裁申请人选定

C.未申请仲裁一方当事人选定

D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定

E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定

正确答案:查看最佳答案

第115题:甲、乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。

A.遇价格上涨时，按原价格执行

B.遇价格上涨时，按新价格执行

C.遇价格下降时，按新价格执行

D.遏价格下降时，按原价格执行

E.无论上涨或下降，仍按原定价格执行

正确答案:查看最佳答案

第116题:保险决策主要表现在()。

A.是否发生

B.是否投保

C.选择保险人

D.选择保险范围

E.索赔

正确答案:查看最佳答案

第117题:监理招标中，评标委员会对投标人的资质进行评审，其内容主要包括()。

A.财务状况

B.人员综合情况

C.批准的监理业务范围

D.单位规模

E.资质等级

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于外墙节能构造和外窗气密性能现场实体检验的抽样数量，正确的有()。

A.同工程项目.同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积;

B.同工程项目.同施工单位且同期施工的多个单位工程，应分别计算建筑面积:

C.每1万㎡可视为一个单位工程进行抽样，不足1万㎡也视为一个单位工程;

D.每2万m可视为一个单位工程进行抽样，不足2万㎡也视为一个单位工程;

E.每3万m可视为一个单位工程进行抽样，不足3万㎡也视为一个单位工程。

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括()。

A.严格责任原则

B.惩罚性原则

C.过错推定源原则

D.公平责任原则

E.补偿性原则

正确答案:查看最佳答案