节选部分<<2026年宁夏回族自治区监理工程师监理基本理论与相关法规预习题>>题型

我们该怎么找到"2026年宁夏回族自治区监理工程师监理基本理论与相关法规预习题"？左拉曾经说过，生活的道路一旦选定，就要勇敢地走到底，决不回头。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 既然如此，知识像烛光，能照亮一个人，也能照亮无数人。既然如此，我们就废话少说，那开始我们做题吧！最后的祝福:考试加油!亲爱的朋友，平和一下自己的心态，控制自己的情绪，以平常心态应考，考完一门忘一门，让自己尽量放松，好好休息。希望你一举通过喔!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:对于政府投资项目，不属于可行性研究应完成的工作是()。

A.进行市场研究

B.进行工艺技术方案研究

C.进行环境影响的初步评价

D.进行财务和经济分析

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)，沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于()℃时施工。

A.10

B.5

C.0

D.-5

正确答案:查看最佳答案

第2题:信息分类体系应建立在对基本概念和划分的透彻理解基础上，这表明建设工程的信息分类应具有()。

A.兼容性

B.逻辑性

C.稳定性

D.实用性

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)，土方路基质量检验主控项目弯沉值检查数量为每车道、每()m测1点。

A.5

B.10

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第4题:建设工程采用EPC模式的基本特征之一是()。

A.业主承担大部分风险

B.由工程师管理工程实施

C.采用可调总价合同

D.承包商承担大部分风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:EPC模式的基本特征:承包商承担大部分风险；业主或业主代表管理工程实施；总价合同。

第5题:依据《建筑法》，当施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定时，工程监理人员应当()。

A.报告建设单位

B.要求建筑施工企业改正

C.报告建设单位要求建筑施工企业改正

D.立即要求建筑施工企业暂时停止施工

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《建设工程安全生产管理条例)，建设单位的安全责任是()。

A.为现场从事危险作业人员办理意外伤害保险

B.建立健全安全生产教育培训制度

C.确定安全施工措施所需费用

D.向作业人员提供安全防护用具

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第八条建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。第二十一条施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。第三十二条施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。第三十八条施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。第三章建设工程监理相关法律法规及标准第一节建设工程监理相关法律及行政法规

第7题:监理规划应当在()基础上制定。

A.监理招标文件

B.监理投标文件中的监理方案

C.经与业主协商确定的监理大纲

D.工程建设监理合同

正确答案:查看最佳答案

第8题:建设工程监理工作应有明确的依据，除《建设工程质量管理条例》中提及的监理依据外，还包括()。

A.有关技术标准

B.设计文件

C.工程承包合同

D.委托监理合同

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列选项中，属于三大目标控制措施中合同措施的是()。

A.调整控制人员的分工

B.选择合理的承发包模式和合同计价方式

C.要求施工单位增加施工机械，并给予合理的补偿

D.修改技术方案

正确答案:查看最佳答案

第10题:某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d.6d.4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为()。

A.6个，22d

B.7个，24d

C.8个，22d

D.9个，24d

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20号)，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批()。

A.资金申请报告和概算

B.开工报告和施工图预算

C.初步设计和概算

D.项目建议书和可行性研究报告

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于建设工程合同履行的表述中，正确的是()。

A.发包人可以随时对作业进度、质量进行检查

B.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建

C.发包人未按照约定支付价款的，承包人可直接与发包人协议将工程折价

D.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期，不可以要求赔偿停工、窝工等损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A错误，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查；选项C错误，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿；选项D错误，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第13题:针对下图所示的某保障房项目承发包组织方式，为减少协调工作，建设单位宜委托()家监理单位。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在施工总承包模式下，建设单位宜委托一家工程监理单位实施监理。监理工程师必须做好对分包单位资格的审查、确认工作。{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/32C2C2E053945CBB57C095BB86BC75EF.png}}

第14题:根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，关于工程计量，正确的是()。

A.发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量，计量结果也是有效的

B.发包人无需在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量

C.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定

D.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设工程项目控制类型按照控制信息的来源可分为()。

A.事前控制.事中控制.事后控制

B.前馈控制.反馈控制

C.开环控制.闭环控制

D.主动控制.被动控制

正确答案:查看最佳答案

第16题:“按图施工”的要求表明，施工阶段是()的阶段。

A.以执行计划为主

B.实现建设工程价值

C.协调内容很多

D.无创造性劳动

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工合同的当事人是()。

A.发包人和监理人

B.发包人和承包人

C.承包人和监理人

D.发包人和投标人

正确答案:查看最佳答案

第18题:监理规划编制完成后，须经()审批。

A.总监理工程师

B.监理单位经营部门负责人

C.监理单位技术负责人

D.监理单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021，单桩竖向抗压静载试验应采用()。

A.快速维持荷载法

B.慢速维持荷载法

C.高应变法

D.自平衡法

正确答案:查看最佳答案

第20题:对设计阶段投资控制和质量控制均有明显作用的工作是()。

A.对设计方案的技术可行性分析

B.对设计方案的技术经济分析

C.对设计方案进行优化

D.限额设计

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须进行招标的项目，下列可以采取邀请招标的情形是()。

A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的

B.实施工程总承包的

C.工期较长的

D.需要资格预审的

正确答案:查看最佳答案

第22题:下列关于工程暂停，不恰当的是()。

A.施工单位未经批准擅自施工，总监应签发停工令

B.施工单位未按审查通过的设计文件施工，总监应签发停工令

C.施工单位拒绝项目监理机构的管理，总监应签发停工令

D.因施工单位原因暂停施工的，项目监理机构应记录停工原因

正确答案:查看最佳答案

第23题:工程造价动态比较的内容包括()。

A.工程造价目标分解值与造价实际值的比较

B.工程合同价与工程预算值

C.工程造价实际值的预测分析

D.工程预算值与概算值

正确答案:查看最佳答案

第24题:如果招标文件规定，中标价必须是经评审的最低报价，则投标人在报价时，应兼顾投标中的竞争力与中标后的利润，在计算报价时，()。

A.以预算定额为报价基础，再进行适当让利

B.以概算定额为报价基础，再适当让利

C.以市场类似项目为报价基础

D.以企业自身的技术与管理水平为报价基础

正确答案:查看最佳答案

第25题:专题会议是由总监理工程师或其授权的专业监理工程师主持或参加的，为解决工程监理过程中的工程专项问题而()召开的会议。

A.不定期

B.定期主持召开

C.每月组织召开一次

D.按建设单位要求组织

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设单位办理工程质量监督手续时，应提供的资料是()。

A.建设工程规划许可证

B.建设工程用地许可证

C.施工组织设计

D.施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⒉工程质量监督手续的办理。建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。办理质量监督注册手续时需提供下列资料:⑴施工图设计文件审查报告和批准书；⑵中标通知书和施工、监理合同；⑶建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；⑷施工组织设计和监理规划(监理实施细则)⑸其他需要的文件资料。第二章工程建设程序及组织实施模式第一节工程建设程序

第27题:根据《建设工程质量管理条例》，关于最低保修期限的说法，正确的是()。

A.外墙面防渗漏保修期限为5年

B.给排水管道保修期限为3年

C.电气管线保修期限为3年

D.装修工程保修期限为1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第四十条在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:㈠基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；㈡屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；㈢供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；㈣电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。第三章建设工程监理相关法律法规及标准第一节建设工程监理相关法律及行政法规

第28题:关于第一次工地会议的说法，正确的是()。

A.第一次工地会议应由总监理工程师组织召开

B.第一次工地会议应在总监理工程师下达开工令后召开

C.第一次工地会议的会议纪要由建设单位负责整理

D.第一次工地会议总监理工程师应介绍监理规划等相关内容

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列选项中，()不是设计或施工总分包模式的优点。

A.有利于投资控制

B.有利于质量控制

C.有利于工期控制

D.缩短建设周期

正确答案:查看最佳答案

第30题:下面关于质量控制，不正确的是()。

A.对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证

B.对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理

C.亲自对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查

D.对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于建设工程监理性质的表述中，体现科学性的是()。

A.监理单位在建设单位授权范围内控制建设工程质量、造价和进度

B.监理单位应有科学的工作态度和严谨的工作作风，创造性地开展工作

C.监理单位在监理工作过程中，必须建立项目监理机构，利用科学的方法和手段，独立地开展工作

D.在调解建设单位与施工单位之间争议时，应尽量客观、公正地对待建设单位和施工单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:科学性是由建设工程监理的基本任务决定的。为了满足建设工程监理实际工作需求，工程监理单位应由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导；应有足够数量的.有丰富管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍；应有健全的管理制度.科学的管理方法和手段；应积累丰富的技术.经济资料和数据；应有科学的工作态度和严谨的工作作风，能够创造性地开展工作。选项A体现服务性；选项C体现独立性；选项D体现公平性。

第32题:根据《砌体结构通用规范》GB55007-2021，多层或单层砌体结构中，圈梁宽度不应小于190mm，高度不应小于()mm。

A.100

B.120

C.150

D.180

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列用表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。

A.总监理工程师任命书

B.工程款支付证书

C.监理通知单

D.旁站记录

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《监理工程师职业资格制度规定》，具有各工程大类专业大学专科学历，从事工程监理、施工、设计、等业务工作满()年者，可以申请参加监理工程师职业资格考试。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:报考条件从事工程施工、监理、设计等业务工作大学专科满6年不再要求中级职称大学本科满4年硕士满2年博士--第四章工程监理企业与监理工程师第二节监理工程师

第35题:根据项目管理知识体系(PMBOK)，组织为实现战略目标，获得收益而以综合协调方式对—组相关项目进行的管理是()。

A.项目集成管理

B.项目沟通管理

C.项目组合管理

D.项目群管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目集成管理指在项目管理过程中识别、定义、组合、统一和协调各类过程和项目管理活动的过程。项目沟通管理是指为确保项目及其利益相关者的信息需求得到满足而进行的必要管理过程。项目群管理是指组织为实现战略目标、获得收益而以一种综合协调方式对一组相关项目进行的管理。项目组合管理是指将若干项目或项目群与其他工作组合在一起进行有效管理，以实现组织的战略目标。项目组合中的项目或项目群之间没必要相互关联或直接相关。第十章项目管理服务第一节项目管理知识体系及风险管理

第36题:发生非监理人原因导致的变更时，附加工作酬金的计算公式为()。

A.附加工作酬金＝工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

B.附加工作酬金＝善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

C.附加工作酬金＝合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

D.附加工作酬金＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017)，闭式喷头进场验收中，试验数量应从每批中抽查1%，并不得少于5只，试验压力应为()MPa；保压时间不得少于3min；当两只及两只以上不合格时，不得使用该批喷头。

A.3

B.2.5

C.1.4

D.1

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)，隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于()。

A.220V

B.36V

C.24V

D.12V

正确答案:查看最佳答案

第39题:某工程，外墙涂料不在关键线路，施工进度计划的总时差为20天，因连续强降雨(超过专用条款约定标准)导致停工7天，则以下正确的是()。

A.应予以延长合同工期7天

B.应予以延长合同工期13天

C.应予以延长合同工期20天

D.不应予以延长合同工期

正确答案:查看最佳答案

第40题:建设工程开工时间是指工程设计文件中规定的任何一项永久性工程的()开始日期。

A.地质勘察

B.场地旧建筑物拆除

C.施工用临时道路施工

D.正式破土开槽

正确答案:查看最佳答案

第41题:第三方担保在风险对策中属于()。

A.风险回避

B.损失控制

C.风险自留

D.非保险转移

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)，对于城市快速路、主干路挖方路基，路床顶面以下30cm深度范围内压实度(采用重型击实)应不小于()。

A.98%

B.95%

C.93%

D.90%

正确答案:查看最佳答案

第43题:下列关于建筑工程发包的说法，错误的是()。

A.建筑工程实行招标发包的，发包单位应该将工程发包给依法中标的承包单位

B.建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质的承包单位

C.建筑工程实行总承包的，禁止将建筑工程肢解发包

D.按照合同约定，应由承包单位购买的建筑材料建设单位可以指定

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列法律文件中，由总理签署国务院令予以公布的行政法规是()。

A.《环境保护法》

B.《建设工程质量管理条例》

C.《工程监理企业资质管理规定》

D.《建筑工程施工许可管理办法》

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《钢结构通用规范》GB55006-2021，下列关于钢结构材料错误的是()。

A.钢结构承重构件所用的钢材应具有屈服强度，断后伸长率，抗拉强度和硫、磷含量的合格保证

B.焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构所用的钢材，应具有弯曲试验的合格保证

C.对焊接结构不需碳或碳当量的合格保证

D.对直接承受动力荷载或需进行疲劳验算的构件，其所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022，热熔法施工聚合物改性防水卷材防水层的最小厚度不应小于()。

A.1.2㎜

B.1.5㎜

C.3.0㎜

D.4.0㎜

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。

A.竣工财务决算报表

B.竣工财务决算说明书

C.竣工财务决算

D.竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第48题:以下关于“不可抗力”造成的损失，应由发包人承担的是()。

A.已运至施工场地的材料损害

B.承包人人员伤亡

C.停工损失

D.承包人设备的损害

正确答案:查看最佳答案

第49题:工程监理企业应当拥有一套健全的管理制度，现代化的管理手段，先进的管理理论.方法和手段，足够的技术.经济资料和数据，这是建设工程监理()的表现。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:根据施工合同标准文本，以下属于监理人职责的有()。

A.约定开工时间

B.组织设计交底

C.审查承包人的实施方案

D.审查进度计划

E.发出开工通知

正确答案:查看最佳答案

第51题:下列选项中，属于劳动合同可以约定的条款有()。

A.福利待遇

B.劳动报酬

C.社会保险

D.试用期

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《建设工程监理规范》，监理实施细则编写依据包括()。

A.已批准的建设工程监理规划

B.施工组织设计

C.与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料

D.建设工程设计文件

E.专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理实施细则编写的依据:(1)已批准的建设工程监理规划；(2)与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；(3)施工组织设计、(专项)施工方案。

第53题:下列各项中，属于总监理工程师职责的有()。

A.调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔

B.组织审查施工组织设计

C.处置发现的质量问题和安全事故隐患

D.复核工程计量有关数据

E.审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件

正确答案:查看最佳答案

第54题:建设工程监理规划应按以下要求编写:()。

A.基本内容应力求统一

B.具体内容应具有针对性

C.满足监理实施细则的要求

D.表达方式应格式化.标准化

E.随建设工程的展开不断补充.修改和完善

正确答案:查看最佳答案

第55题:建设工程监理的作用在于()。

A.有利于政府对工程建设参与各方的建设行为进行监督管理

B.可以对承包单位的建设行为进行监督管理

C.可以对建设单位的建设行为进行监督管理

D.尽可能避免发生承包单位的不当建设行为

E.尽可能避免发生建设单位的不当建设行为

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022，以下关于种植屋面和地下建(构)筑物种植顶板工程防水要求，正确的有()。

A.防水等级应为一级

B.防水等级应为二级及以上

C.应至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水层

D.应至少设置两道具有耐根穿刺性能的防水层

E.应至少设置三道具有耐根穿刺性能的防水层

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建设工程文件归档整理规范》，需要城建档案管理部门保存的监理文件资料有()。

A.监理实施细则

B.工程竣工决算审核意见书

C.费用索赔报告及审批

D.合同争议、违约报告及处理意见

E.质量评价意见报告

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《标准监理招标文件》，监理人违约的情形有()。

A.编制的监理文件不符合规范标准及合同约定的

B.由于疫情暂停项目监理工作的

C.两次未及时编写监理例会会议纪要的

D.转让合同内监理业务的

E.未按建设单位的口头要求开展监理工作的

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《住宅工程质量常见问题控制标准》(DBJ33/T1286-2022)，以下关于楼地面蓄水试验，正确的有()。

A.有防水要求的楼地面，结构施工完成、防水施工完成后应分别进行蓄水试验

B.蓄水最浅处不应小于20㎜

C.蓄水时间不应小于24小时

D.蓄水时间不应小于48小时

E.下沉式卫生间应在第二次防水完成后进行第三次蓄水试验

正确答案:查看最佳答案

第60题:下列属于专业监理工程师职责的是()。

A.参与编制监理规划，负责编制监理实施细则

B.处置发现的质量问题和安全事故隐患

C.参与审核分包单位资格

D.组织工程竣工预验收和竣工验收

E.进行工程计量

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)，在人行道等人员来往密集场所安装的景观照明落地式灯具，当无围栏防护时，其安装高度符合规范要求的有()。

A.1.8m

B.3.0m

C.2.2m

D.2.5m

E.2.8m

正确答案:查看最佳答案

第62题:监理费的计算方法主要有()计算法。

A.按建设工程投资的百分比

B.基本工资加奖金

C.工资加一定比例的其他费用

D.按工作时间

E.固定价格

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021，下列说法正确的有()。

A.阳台雨水宜与屋面雨水共用排水立管

B.虹吸式雨水斗屋面雨水系统应能耐受系统运行期间产生的负压

C.屋面雨水排水系统应能耐受屋面灌水高度产生的正压

D.工业厂房的高温作业区宜采用塑料雨水排水管道

E.室外雨水口应设置在雨水控制利用设施的末端，以溢流形式排放

正确答案:查看最佳答案

第64题:以下符合《建筑法》规定的有()。

A.实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理

B.建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同

C.国家推行建筑工程监理制度，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围

D.监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准的，应当要求设计单位改正

E.监理人员认为工程施工不符合合同约定的，有权要求施工单位改正

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列属于监理规划中工程质量控制主要任务的有()。

A.参加工程竣工验收，签署建设工程监理意见

B.熟悉施工合同及约定的计价规则，复核、审查施工图预算

C.审查施工总进度计划和阶段性施工进度计划

D.对隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程进行验收

E.审查施工单位用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021，城乡给排水和燃气热力工程应符合下列规定()。

A.地下或半地下砌体结构，砖砌体强度等级不应低于MU5

B.地下或半地下砌体结构，砖砌体强度等级不应低于MU10

C.盛水构筑物和地下管道的混凝土强度等级不应低于C20

D.盛水构筑物和地下管道的混凝土强度等级不应低于C25

E.燃气、热力工程中的结构用钢，不得采用Q235A级钢材

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位有()行为的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款

A.任意压缩合理工期

B.迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料

D.未组织竣工验收、擅自交付使用

E.对不合格的建设工程按照合格工程验收

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，审查施工图设计文件的主要内容包括()。

A.结构选型是否经济合理

B.地基基础的安全性

C.主体结构的安全性

D.勘察设计企业是否按规定在施工图上盖章

E.注册执业人员是否按规定在施工图上签字，并加盖执业印章

正确答案:查看最佳答案

第69题:监理单位在开展监理活动的过程中，应当确定自己的监理()。

A.组织机构

B.工作准则

C.总目标

D.工作方法

E.实施程序

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《必须招标的工程项目规定》，下列使用国有资金的项目中，必须进行招标的有()。

A.施工单项合同估算价为400万元人民币的项目

B.设计单项合同估算价为150万元人民币的项目

C.监理单项合同估算价为50万元人民币的项目

D.工程材料采购单项合同估算价为300万元人民币的项目

E.重要设备采购单项合同估算价为100万元人民币的项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标:㈠施工单项合同估算价在400万元人民币以上；㈡重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；㈢勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。

第71题:监理实践证明，建设工程监理目标的实现与业主协调的好坏有很大的关系，监理工程师应从()方面加强与业主的协调。

A.监理工程师应理解建设工程总目标.理解业主的意图

B.坚持实事求是，严格按规范办事，及时与业主交流信息

C.利用工作之便做好监理宣传工作，增进业主对监理工作的理解

D.尊重业主，让业主一起投入到建设工程全过程

E.处理好人际关系，让业主感受到得到的是独立.高质量的服务

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《预拌混凝土质量管理标准》(DBJ33/T1284-2022)，以下关于预拌混凝土交货检验，正确的有()。

A.坍落度检验的取样频率应与强度检验相同

B.水溶性氯离子含量检验，同一配合比不应少于1次

C.应随机从不同运输车中取样

D.应随机从同一运输车卸料量的1/4至3/4之间取样

E.应在交货地点取样

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《钢结构通用规范》GB55006-2021，高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应随箱带有以下质量保证资料()。

A.监理旁站记录

B.钢材见证取样记录

C.尺寸复核记录

D.扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告

E.出厂质量保证书

正确答案:查看最佳答案

第74题:监理实施细则中，监理工作涉及的流程包括()。

A.开工审核工作流程

B.施工质量控制流程

C.监理规划编制流程

D.工程质量问题处理审核流程

E.隐蔽工程验收流程

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017)，消防给水系统的()等系统主要组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。

A.信号阀

B.水泵接合器

C.报警阀组

D.自动排气阀

E.喷头

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，审查施工图设计文件的主要内容包括()。

A.结构选型是否经济合理

B.地基基础的安全性

C.主体结构的安全性

D.勘察设计企业是否按规定在施工图上盖章

E.注册执业人员是否按规定在施工图上签字，并加盖执业印章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⒊施工图设计文件的审查。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，建设单位应当将施工图送施工图审查机构审查。审査的主要内容包括:⑴是否符合工程建设强制性标准；⑵地基基础和主体结构的安全性；⑶消防安全性；⑷人防工程(不含人防指挥工程)防护安全性；⑸是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；⑹勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；⑺其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

第77题:项目建议书是针对拟建工程项目编制的建议文件，其主要内容包括()。

A.项目提出的必要性和依据

B.拟建规模和建设地点的初步设想

C.项目的基数可行性

D.项目投资估算

E.项目进度安排

正确答案:查看最佳答案

第78题:在下列内容中，属于设计阶段质量控制工作的是()。

A.提出设计文件

B.确定设计质量标准

C.限额设计

D.审查阶段性设计成果

E.对设计方案进行技术经济分析

正确答案:查看最佳答案

第79题:可行性研究报告应完成的工作内容包括()。

A.进行市场研究，以解决项目建设的必要性问题

B.进行工艺技术方案研究，以解决项目建设的技术可行性问题

C.进行财务和经济分析，以解决项目建设的经济合理性问题

D.项目建设重点.难点的初步分析

E.环境影响的初步评价

正确答案:查看最佳答案