节选部分<<2026年福建省福州监理工程师质量投资进度控制，难度如何？>>题型

每个人都不得不面对考试， 在面对"2026年福建省福州监理工程师质量投资进度控制，难度如何？"时，易卜生曾经说过，伟大的事业，需要决心，能力，组织和责任感。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 既然如此，学习犹如农民耕作，汗水滋润了种子，汗水浇灌了幼苗，没有人瞬间奉送给你一个丰收。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们练题吧！最后的祝福:人生终有许多选择。每一步都要慎重。但是一次选择不能决定一切。不要犹豫，作出选择就不要后悔。只要我们能不屈不挠地奋斗，胜利就在前方。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于起重吊装作业，正确的是()。

A.司机.指挥应持证上岗，司索经项目部培训后上岗

B.每天作业前均应进行试吊，正常后才能作业

C.起吊重量不明的重物，应先试吊再起吊

D.起重吊装作业平台应与外墙脚手架连接牢固

正确答案:查看最佳答案

第1题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。

A.只能通过诉讼解决

B.调解、仲裁、诉讼可以任选

C.只能通过仲裁解决

D.按照调解-仲裁-诉讼的步骤依次进行

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是()。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。

第3题:某工程项目施工中，承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。

A.承包人承担返工费用，工期不予顺延

B.承包人承担返工费用，工期给予顺延

C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第4题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

第5题:避免索赔争议的最有效的办法是()。

A.按照合同约定行事

B.工程师充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识

C.从事实出发，实事求是

D.从工程整体效益、工程总目标的角度出发做出判断或采取行动

正确答案:查看最佳答案

第6题:按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但要通知对方

C.无须征得对方同意，但要提供担保

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

正确答案:查看最佳答案

第7题:在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由()承担。

A.供货方

B.采购方

C.双方共同

D.监理方

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，卷扬机钢丝绳在卷筒中间位置时，滑轮的位置应与卷筒轴线垂直，其垂直度允许偏差为()。

A.3°

B.5°

C.6°

D.9°

正确答案:查看最佳答案

第9题:国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》中,业主可以根据合同向承包商提出索赔,索赔的金额应由()确定。

A.业主代表

B.承包商

C.工程师

D.争端裁决委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由工程师确定业主通过索赔是否有权得到承包商的支付和(或)缺陷通知期的延长。

第10题:对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件()。

A.归入无效投标书

B.不再进入详评

C.仍属于有效投标书

D.予以淘汰

正确答案:查看最佳答案

第11题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第12题:划分采购标和包的基本原则不包括()。

A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的

B.能保证供货时间

C.能保证供货质量

D.多多益善的原则

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于起重吊装施工，不正确的是()。

A.操作人员在作业前必须对工作环境进行全面了解

B.起重吊装应编制专项施工方案

C.起重机械进场使用前应进行检查，合格后方可使用

D.遇有六级以上大风停止作业后，可直接重新作业

正确答案:查看最佳答案

第14题:对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求()确认无效。

A.人民法院

B.监理单位

C.建设行政主管部门

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第15题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第16题:施工合同示范文本规定，根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第17题:因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.其它工作

正确答案:查看最佳答案

第18题:《民法典》规定，要约()生效。

A.到达受要约人前

B.通知发出时

C.到达受要约人时

D.双方签字时

正确答案:查看最佳答案

第19题:下列选项中，不属于要约邀请的是()。

A.价目表的寄送

B.招标公告

C.投标书

D.招股说明书

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设工程设计合同中没有()费用。

A.进度款

B.预付款

C.结算款

D.定金

正确答案:查看最佳答案

第21题:设计交底会应该由()组织并主持。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第22题:监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过()d的准工作时间。

A.14

B.21

C.42

D.84

正确答案:查看最佳答案

第23题:下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。

A.学校、医院等教育、医疗设施

B.抵押人依法承包的荒山土地使用权

C.抵押人依法被监管的财产

D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于抵押权的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证价值不变

C.转让抵押物的价款仅需高于担保债权

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A正确，抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。B错误，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。C错误，转让抵押物的价款不得明显低于其价值。D错误，抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。

第25题:建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以()。

A.决定中标人

B.作为评标委员

C.参加定标投票

D.参加开标会

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。

第27题:招标人对资格预审文件的澄清或修改可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。

A.3

B.5

C.7

D.9

正确答案:查看最佳答案

第28题:设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应()。

A.没收全部定金补偿损失

B.要求发包人支付双倍的定金

C.要求发包人补偿实际发生的损失

D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列影响工程质量的环境因素中，属于工程作业环境的是()。

A.施工工艺和方法

B.质量管理制度

C.地下障碍物的影响

D.通风照明和通信条件

正确答案:查看最佳答案

第30题:设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

第31题:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，当约定的违约金低于造成的损失时，()。

A.当事人可以请求人民法院予以适当减少

B.当事人可以请求仲裁机构予以适当减少

C.当事人可以请求人民法院予以增加

D.当事人承受此项损失

正确答案:查看最佳答案

第32题:工程设计投标时，投标书中首先提出的内容是()

A.设计构思和初步方案

B.设计报价和进度安排

C.设计概算和初步构思

D.设计方案和设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规方的工程量清单填报报价后算出总价。

第33题:当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师()。

A.不承担责任

B.承担连带责任

C.承担全部责任

D.同意扣除一定数量监理酬金

正确答案:查看最佳答案

第34题:为了调整债务人、担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是()。

A.保险法

B.抵押法

C.定金法

D.担保法

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第36题:善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为()。

A.表见代理

B.无权代理

C.越权代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第37题:施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由()承担责任。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和工程师

正确答案:查看最佳答案

第38题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于保证人资格的说法.正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

第40题:某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。

A.3月20日

B.3月30日

C.4月25日

D.4月30日

正确答案:查看最佳答案

第41题:评价委员会按规定请投标人对不明确的内容作出的澄清或说明内容将作为()的组成

A.报价书

B.投标书

C.招标书

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第42题:项目总承包模式的优点是()。

A.合同关系简单

B.招标发包工作难度小

C.业主择优选择承包方的范围大

D.容易进行质量控制

正确答案:查看最佳答案

第43题:材料延迟付款违约金的公式描述正确的是()

A.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.01%×延迟付款天数

B.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数

C.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.05%×延迟付款天数

D.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.06%×延迟付款天数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数

第44题:因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出()。

A.扣除税金后的监理酬金总额

B.监理酬金总额

C.正常的监理酬金与税金总额

D.正常的监理酬金与利润总额

正确答案:查看最佳答案

第45题:建设工程施工索赔的类型中，()形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。

A.工期索赔

B.费用索赔

C.工程延误索赔

D.工程加速索赔

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据违约责任的规定，材料采购合同供货方的违约责任不包括()。

A.未能按合同约定交付货物

B.产品的质量缺陷

C.货物交接地点错误的责任

D.供货方的运输责任

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。

第48题:招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，供暖节能工程使用的保温材料进场时，同厂家.同材质的保温材料，复验次数不得少于()。

A.1次

B.2次

C.3次

D.5次

正确答案:查看最佳答案

第50题:FIDIC合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求()。

A.通知对方并与他协商

B.提交给监理工程师请他作出决定

C.直接提交仲裁

D.直接提请诉讼

正确答案:查看最佳答案

第51题:监理合同履行过程中，“额外工作”是指()。

A.由于委托人原因，使监理工作延误，增加了延续时间

B.由于承包人原因使承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间

C.与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人完成的工作

D.发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力消失后恢复施工前必要的监理准备工作

正确答案:查看最佳答案

第52题:监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

正确答案:查看最佳答案

第53题:采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()。

A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同

正确答案:查看最佳答案

第54题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人和发包人共同

D.施工场地保管员

正确答案:查看最佳答案

第55题:以下关于项目监理机构检查施工试验室，正确的是()。

A.总监理工程师应检查施工单位为本工程提供服务的试验室

B.试验人员应持有相应的特种作业上岗证书

C.试验设备应有建设行政主管部门出具的符合规定的计量检定证明

D.应审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检定报告

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015，塑料安全帽的使用期限不应超过()。

A.1.5年

B.2年

C.2.5年

D.3年

正确答案:查看最佳答案

第57题:通用条件内以投标截止日前第28天定义为()作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是()。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。

第59题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第60题:以下关于抽样检验，正确的是()。

A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法

B.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验

C.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数

D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量.样本数和合格判定数

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),脚手架纵向水平杆应设置在立杆()，单根杆长度不应小于()跨。

A.内侧，2

B.外侧，2

C.内侧，3

D.外侧，3

正确答案:查看最佳答案

第62题:采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是()。

A.主要因素

B.次要因素

C.一般因素

D.基本因素

正确答案:查看最佳答案

第63题:承包人不可索赔的费用是()

A.人工费

B.设备费

C.保险费

D.税金

正确答案:查看最佳答案

第64题:下列说法正确的是()。

A.公证的效力仅限于我国国内

B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同

C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力

D.合同鉴证属于司法行政行为

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是()。

A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第66题:工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备()和组织评标的能力。

A.编制招标文件

B.委托招标代理机构

C.编制招标标底

D.编制招标公告

正确答案:查看最佳答案

第67题:施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.报规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

第68题:项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有()。

A.代表承包人向发包人提出要求的通知

B.向工程师提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计表

C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明.维栏设施，并负责安全保卫

D.做好施工现场保护工作

正确答案:查看最佳答案

第69题:业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同上列明()为被保险人。

A.业主和承包商

B.监理工程师

C.业主

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第70题:中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的()天内发出中标通知书。

A.5

B.7

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

第71题:按被保险人人数投保职工意外伤害险时，其投保人数必须占约定承保团体人员的()以上，且投保人数不低于()人。

A.65%，7

B.75%，7

C.65%，5

D.75%，5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人。

第72题:甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为()。

A.甲签字、盖章时

B.乙收到合同书时

C.乙签字、盖章时

D.甲、乙达成协议时

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),门式钢管脚手架上下榀门架立杆应在同一轴线位置上，门架立杆轴线的对接偏差不应大于()。

A.1mm

B.2mm

C.3mm

D.4mm

正确答案:查看最佳答案

第74题:以下关于监理单位质量目标，不正确的是()。

A.要制定具体的.可测量的质量目标

B.要突出监理工作服务性.公平性的要求

C.要突出监理工作严格执法.科学执法的要求

D.可以围绕总目标制定分目标

正确答案:查看最佳答案

第75题:在施工索赔中，监理工程师处理索赔的决定()。

A.排除了法院的诉讼管辖

B.仲裁机构应予以认可

C.承包人必须接受

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第76题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为()。

A.工程师已拒绝索赔要求

B.承包人需提交现场记录和补充证据资料

C.承包人的索赔要求已经被认可

D.需等待发包人批准

正确答案:查看最佳答案

第77题:在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()。

A.清理施工现场

B.工程维修

C.施工收尾

D.财务结算

正确答案:查看最佳答案

第78题:材料采购合同履行中，对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由()承担。

A.供货方

B.采购方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第79题:某工程地下室梁截面尺寸为1500x800mm，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),该梁采用扣件式钢管模板支架，其立杆的纵横距离除满足设计要求外，不应大于()。

A.1500mm

B.1200mm

C.900mm

D.800mm

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务以下材料描述错误的是()

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证副本一份

D.合同材料验收证书或进度款支付函正本一份

E.合同价格95%金额的增值税发票正本一份。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2.进度款卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%:(1)卖方出具的交货清单正本一份:(2)买方签署的收货清单正本一份:(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份:(4)合同材料验收证书或进度款支付函正本一份:(5)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第81题:影响工程质量的环境因素包括()。

A.工程技术环境

B.工程劳动环境

C.工程社会环境

D.工程管理环境

E.工程作业环境

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有()。

A.收集地下管线资料

B.建立专门的质量检查体系

C.测施工控制网

D.组织施工图纸会审

E.提交工程开工报审表

正确答案:查看最佳答案

第83题:《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()。

A.被保证的主债权种类.数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

正确答案:查看最佳答案

第84题:招标人自行办理招标事宜，须具备()等条件。

A.具有编制招标文件能力

B.有自己的评标专家库

C.有组织评标能力

D.经招标代理机构批准

E.向有关行政监督部门备案

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第86题:根据有关规定，以下施工作业人员应持建筑施工特种作业操作资格证书上岗的有()。

A.高处作业吊篮安拆工

B.高处作业吊篮操作工

C.普通脚手架架子工

D.建筑附着升降脚手架架子工

E.建筑木工

正确答案:查看最佳答案

第87题:非企业法人包括()。

A.项目法人

B.集体法人

C.行政法人

D.社团法人

E.事业法人

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有()。

A.建设单位依法能够自行勘察设计

B.能满足技术条件的勘察设计单位少于3家

C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标

D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少

E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依法必须招标的项目，经批准可以不进行招标的情形:(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，而不适宜招标；(2)采购人或已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；(3)已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；(4)主要工艺、技术采用不可替代的专利、专有技术；(5)建筑艺术造型有特殊要求；(6)技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争。

第89题:根据标准施工合同的通用条款中规定，属于发包人义务的是()。

A.及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作

B.按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料

C.按专用条款约定及时修建出入施工场地的专用和临时道路

D.根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底

E.按专用条款约定向承包人发出开工通知

正确答案:查看最佳答案

参考解析:四、发包人义务(一)提供施工场地1.施工现场发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作，并在开工后急需解决其遗留问题，同时按专用合同条款约定的时间和范围向承包人提供施工场地。2.地下管线和地下设施的相关资料发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。3.现场外的道路通行权发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权。(二)组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。(三)约定开工时间关于C，发包人的义务是办理“专用和临时道路”通行权；关于E，是监理人的职责。

第90题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评估的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专业要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成和评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

第91题:FIDIC《施工合同条件》规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了()的情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。

A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长

B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后48d内未派人修补

C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同

D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项

E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述中，正确的有()。

A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责

B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任

C.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任

D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任

E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第94题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式的，当发生保险事件时，对于损失赔偿不足的部分，采取的处理原则有()。

A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方负责赔偿

B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿

C.不足的部分由发包人全部承担

D.永久工程损失的差额由发包人补偿

E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2、保险金不足的补偿如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。某些大型工程项目经常因工程投资额巨大，为了减少保险费的支出，采用不足额投保方式，即以建安工程费的60%~70%作为投保的保险金额，因此受到保险范围内的损害后，保险公司按实际损失的相应百分比予以赔偿。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。

第95题:建设施工合同是否有履约担保不是合同有效的必要条件，按照合同具体约定来执行。如果合同约定有履约担保和预付款担保，则需在专用条款内明确说明()。

A.总价金额

B.担保的种类

C.担保方式有效期

D.担保金额

E.担保书的格式

正确答案:查看最佳答案

第96题:建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段，如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定()。

A.保险范围

B.保险金额

C.投保的险种

D.办理保险的责任

E.保险的内容

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关干气瓶的使用符合安全规定的有()。

A.气瓶应有标准色标或明显标志

B.当气瓶间距不能满足安全距离时，应采取隔离措施

C.气瓶使用和存放时均应平放

D.气瓶应分别存放，不得在强烈的阳光下曝晒

E.气瓶必须装有防震圈和安全防护帽

正确答案:查看最佳答案

第98题:建设工程委托监理合同中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是()。

A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失

B.因监理人过失造成经济损失，应按委托人的实际损失，对其进行赔偿

C.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)

D.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出

E.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出的1／2

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《标准材料采购招标文件》，建设工程材料供货要求中应写明卖方提供的相关服务有()。

A.为买方检验材料提供技术指导

B.为买方检验材料提供检测仪器设备

C.为买方使用供货材料提供培训

D.为买方购买的材料进行投保

E.可根据买方要求派遣技术人员到施工现场提供服务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:相关服务要求，应在招标文件中写明要求供货方提供的与供货材料有关的辅助服务，如:为买方检验、使用和修补材料提供技术指导、培训、协助等。

第100题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第101题:某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由承包方承担。

A.承包方人员伤亡损失

B.发包方人员伤亡损失

C.承包方施工设备损坏的损失

D.运至施工场地待安装工程设备的损害

E.工程修复费用

正确答案:查看最佳答案

第102题:承担违约责任的形式有()。

A.变更合同

B.解除合同

C.继续履行合同

D.赔偿损失

E.移交合同

正确答案:查看最佳答案

第103题:项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有()。

A.尺寸

B.规格

C.型号

D.产品标志

E.工艺性能

正确答案:查看最佳答案

第104题:工程设备进场应附有的资料包括()。

A.设备检测试验室资质证书

B.设备出厂合格证

C.设备技术说明书

D.设备质量检验证明

E.有关图纸.配件清单

正确答案:查看最佳答案

第105题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是()清偿。

A.按抵押物登记的先后顺序

B.按债权比例

C.按合同生效顺序

D.按债权的价款多少顺序

E.抵押物已登记的先于未登记的

正确答案:查看最佳答案

第106题:施工单位提交的质量事故调查报告内容应包括()。

A.事故原因的初步判断

B.质量事故发生的时间

C.事故主要责任者的处罚情况

D.质量事故发生的简要经过

E.质量事故调查中收集的有关数据

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，勘察合同的内容有()。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.勘察成果的提交

D.勘察费用的支付

E.合同争议的解决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程勘察合同(示范文本)(一)》合同条款的主要内容包括:(1)工程概况；(2)发包人应提供的资料；(3)勘察成果的提交；(4)勘察费用的支付；(5)发包人、勘察人责任；(6)违约责任；(7)未尽事宜的约定；(8)其他约定事项；(9)合同争议的解决；(10)合同生效。教材P61。

第108题:《标准施工招标文件》给出的合同附件格式有()。

A.工程量清单表

B.联合体协议书

C.合同协议书

D.履约担保

E.预付款担保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》给出的合同附件格式包括合同协议书，履约担保，预付款担保

第109题:《标准施工合同》中给出的合同附件格式有()。

A.合同协议书

B.预付款保函

C.业主支付保函

D.履约保函

E.项目经理任命书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。详见教材第76页。

第110题:某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，该建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对设备的换用，并已经征得工程师的同意，则发包人应()。

A.承担变更费用

B.与承包人协议更换设备所发生费用的承担

C.顺延此项变更导致延误的工期

D.自行享有获得的工程收益

E.与承包人协议工程收益的分享

正确答案:查看最佳答案

第111题:下列对设计人员设计错误的处理，正确的是()。

A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费

B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金

D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款

E.赔偿金累计总额应不超过设计费用

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，当卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方向卖方支付合同价格60%的货款时,卖方应提交的材料有()。

A.卖方出具的交货清单

B.买方签署的收货清单

C.制造商出具的出厂质量合格证

D.结清款支付函

E.合同价格100%金额的增值税发票

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方应提交(1)卖方出具的交货清单正本一份；(2)买方签署的收货清单正本一份；(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份；(4)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第113题:指定代理只在没有()的情况下适用。

A.委托代理人

B.指定代理人

C.法定代表人

D.法定代理人

E.被代理人

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人必须是联合体

B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件

C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系

D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议

E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容

正确答案:查看最佳答案

第115题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第116题:建筑工程一切险的保险责任自()之时起，以先发生者为准。

A.第一批工人进入保险工程工地

B.保险工程在工地动工

C.双方签订施工合同

D.水电接通

E.用于保险工程的材料、设备运抵工地

正确答案:查看最佳答案

第117题:工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是()。

A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款

B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工

C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责

D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担

E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第118题:建设工程质量的特性主要表现在以下几个方面()。

A.适用性

B.耐久性

C.节能性

D.与环境的协调性

E.美观性

正确答案:查看最佳答案

第119题:以下ISO质量管理体系质量管理原则中，正确的有()。

A.以顾客为关注焦点

B.以建设单位为关注焦点

C.全员参与

D.领导参与

E.结果导向

正确答案:查看最佳答案