节选部分<<2024版最新全国监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟真题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,材料由专用合同条款约定的的拥有资质的第三方检验机构进行检验,该第三方检验机构的检验结果对()有约束力。

A.买方

B.卖方

C.第三方

D.买卖双方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

第1题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于混凝土预制构件，错误的是()。

A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的80%

B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm

C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

D.预制柱的底部应设置键槽，键槽深度一般为10mm

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),扣件式钢管模板支撑架的构造要求立杆各接头中心距主节点不宜大于()的1/3。

A.步距

B.立杆纵距

C.立杆横距

D.两跨跨距

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同文件包括:①承包人建议书:②中标通知书:③合同协议书。仅就上述组成文件而言，正确的优先解释顺序为()。

A.①-②-③

B.③-①-②

C.①-③-②

D.③-②-①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的组成文件优先解释顺序为(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)承包人建议书(8)价格清单(9)其他合同文件。

第4题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),单层活动房层高不宜大于()m。

A.6.5

B.5.5

C.4.5

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

第5题:当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据《民法典》，应在()履行。

A.支付货币一方所在地

B.接受货币一方所在地

C.货币存放地

D.货币使用地

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列合同中，属于从合同的是()。

A.买卖合同

B.借款合同

C.担保合同

D.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据相关规定，节能工程应当由()组织验收，竣工验收应当由()组织。

A.监理单位，监理单位

B.监理单位，建设单位

C.建设单位，监理单位

D.建设单位，监理单位

正确答案:查看最佳答案

第8题:某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理单位

D.钢材供应商

正确答案:查看最佳答案

第9题:某工程屋面节能工程采用了反射隔热材料，根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于该材料的复验，正确的是()。

A.应进行导热系数性能检验

B.应进行压缩强度性能检验

C.应进行太阳光反射比.半球发射率性能检验

D.应进行燃烧性能检验

正确答案:查看最佳答案

第10题:在勘察、设计合同中，属于发包人责任的是()。

A.提供设计依据资料

B.提交勘察设计成果

C.进行设计技术交底

D.不可抗力事件的影响

正确答案:查看最佳答案

第11题:从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

正确答案:查看最佳答案

第13题:中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的()天内发出中标通知书。

A.5

B.7

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

第14题:建设工程设计合同的履行中，设计的()是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。

A.进度

B.依据

C.质量

D.计划

正确答案:查看最佳答案

第15题:()适用于承包商不仅需要承担设施的设计和施工工作，还要负责设施的长期运营，并在运营期到期后将设施移交给政府的项目。

A.金皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“金皮书”，适用于承包商不仅需要承担设施的设计和施工工作，还要负责设施的长期运营，并在运营期到期后将设施移交给政府的项目。

第16题:以下不属于施工组织设计和项目管理机构评审因素的是()

A.质量管理体系与措施

B.工程进度计划与措施

C.施工设备

D.技术标准和要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、技术负责人、其他主要成员、施工设备、试验和检测仪器设备等。

第17题:经济合同当事人发生争议，依法确定仲裁机构时，应实行()。

A.申请人指定的仲裁机构

B.合同管理机关指定的仲裁机构

C.当事人双方共同商定的仲裁机构

D.有地域管辖权的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第18题:单价合同又可分为固定单价合同和可变单价合同两种形式，两者描述错误的是()

A.固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险。

B.固定单价合同适合于工期较短的项目

C.固定单价合同适合于工作内容和工程量变化幅度较大的项目

D.可变单价合同承包商承担价格变动的风险较小

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单价合同又可分为固定单价合同和可变单价合同两种形式。固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险。一般适合于工期较短、工作内容和工程量变化幅度不大的项目。与固定单价合同相比，可变单价合同承包商承担价格变动的风险较小

第19题:以下对包装的说法错误的是()

A.卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。

B.包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施

C.买方无需将包装物退还给卖方

D.买方必须将包装物退还给卖方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

第20题:下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是()。

A.具有独立订立合同的能力

B.良好的业绩

C.完善的质量保证体系

D.相应的资金来源

正确答案:查看最佳答案

第21题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的()。

A.内外部条件的变化

B.发包人应承担责任的原因

C.协调管理的原因

D.承包人的原因

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，因设计人未能按合同计划提供图纸，导致施工承包人不能按监理人批准的进度计划施工而造成损失的，该损失最终应由()承担。

A.发包人

B.施工承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一方当事人因第三人原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。

第23题:2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为()万元。

A.100

B.99.9

C.99.8

D.99.6

正确答案:查看最佳答案

第24题:可调因子现行价格指数应在约定付款证书相关周期最后一天前()天相应价格为准。

A.14

B.30

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可调因子现行价格指数应在约定付款证书相关周期最后一天前42天相应价格为准

第25题:列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第27题:项目监理机构发现施工存在质量问题的，应及时签发()。

A.监理通知单

B.工程暂停令

C.整改报告

D.监理报告

正确答案:查看最佳答案

第28题:《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过()，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

A.12个月

B.6个月

C.一年半

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

第29题:实行总分包的工程，分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向()负责。

A.总承包单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第30题:以下关于设备交付的规定说法错误的()

A.合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方

B.运输的风险不由卖方承担

C.买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。

D.如由于买方原因导致技术资料丢失和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

第31题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

第32题:当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。

A.技术标准

B.专用条款

C.最新签署的纪要.协议

D.通用条款

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于设计差错的是()。

A.无证设计

B.越级设计

C.悬挑结构未进行抗倾覆验算

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第34题:公开招标是指()。

A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为

D.有限招标

正确答案:查看最佳答案

第35题:有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是()。

A.合同鉴证与公证的内容和范围相同

B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同

C.鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力

D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案

第36题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()。

A.发包人负责检验，费用由发包人承担

B.承包人负责检验，费用由发包人承担

C.发包人负责检验，费用由承包人承担

D.承包人负责检验，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是()。

A.联合体投标的，是否具备联合协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。初步审查内容包括提供资料的有效性、提供资料的完整性。详细审查是评定申请人的资质条件、能力和信誉是否满足招标工程的要求。选项B、C、D属于详细审查的内容。

第38题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。

A.公开招标和邀请招标

B.邀请招标和议标

C.公开招标.邀请招标和议标

D.公开招标和议标

正确答案:查看最佳答案

第39题:某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。承包人以工期紧为由，未通知监理人到场检查，自行检验后进行了填筑作业。监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验，经随机抽检，填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.承包人和监理人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

第40题:有些工程在发现质量缺陷时，其状态可能尚未达到稳定仍会继续发展，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。

A.定期观测

B.试验验证

C.方案比较

D.专家论证

正确答案:查看最佳答案

第41题:某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。

A.未经承包人同意

B.未经工程师审核确认

C.未经工程师对分包工程验收

D.在分包人未提交工程进度表时

正确答案:查看最佳答案

第43题:项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定.监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动称为()。

A.巡视

B.旁站

C.平行检验

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

第44题:在建设工程中涉及的代理主要是()。

A.委托代理

B.指定代理

C.法定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第45题:竣工报表是在颁发整个工程的()之后84天内，承包商应向监理工程师报送的财务文件，并应附有按监理工程师批准的格式所编写的证明文件。

A.移交证书

B.结算证书

C.最终证书

D.合格证书

正确答案:查看最佳答案

第46题:保险合同中的保险人对于()事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。

A.一切

B.偶然

C.合同约定

D.自然

正确答案:查看最佳答案

第47题:某项目在保修期内，对涉及结构安全的质量问题，发包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取相应的防范措施，由()提出修复方案。

A.原设计单位

B.发包人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指()。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同价格是承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额，即中标价。

第49题:建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是()

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金被没收的情形包括:投标人在投标有效期内撤销投标文件；中标人无正当理由拒签合同，或者签订合同时提出附加条件或者未提交履约保证金；投标人采用不正当手段骗取中标。

第50题:建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于总人数的()。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。详见教材第34页。

第51题:凡是()的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

正确答案:查看最佳答案

第52题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()。

A.颁发履约证书日

B.颁发工程接收证书日

C.协议书中约定的竣工日

D.工程接收证书注明的竣工日

正确答案:查看最佳答案

第53题:FIDIC编制的合同文本调整的条款更偏重于()对施工过程中的控制。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时，设计人收取的定金处理方式是()。

A.全部退还

B.按完成工作比例返还

C.双倍返还

D.不予退还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。

第55题:对于建设工程合同的纠纷，由()人民法院管辖。

A.合同签订地

B.合同履行地

C.原告住所地

D.工程所在地

正确答案:查看最佳答案

第56题:与施工招标相比，工程总承包招标在投标人须知中应增加的内容是()。

A.投标有效期

B.设计成果补偿办法

C.投标保证金的要求

D.投标人资格要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程总承包招标在投标人须知中应增加设计成果补偿办法

第57题:下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。

A.故意隐瞒标的物的瑕疵

B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

正确答案:查看最佳答案

第58题:施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后()小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复费用。

A.36

B.56

C.24

D.48

正确答案:查看最佳答案

第59题:在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由()承担。

A.发包人

B.承包商

C.监理单位

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是()。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《招标投标法实施条例》，投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间()日前由招标人提出。

A.7

B.5

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间2日前由招标人提出

第62题:下列关于无权代理的说法，正确的有()。

A.无权代理的行为，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意追认

B.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的，视为否认，后果应由行为人承担

C.表见代理属于无权代理，代理行为无效

D.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后仍然实施代理行为都属于无权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无权代理的行为，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认，A错误；本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的，视为承认，后果应由本人承担，所以B错误。表见代理属于无权代理，代理行为有效。C错误。

第63题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，未经()同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

A.工程师

B.发包人

C.监理单位负责人

D.勘察设计单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第64题:经过鉴证的合同()。

A.人民法院应当作为认定事实的依据

B.该合同具有法律约束力

C.该合同具有强制执行的效力

D.人民法院仍需进行质证，审查确定其效力

正确答案:查看最佳答案

第65题:以下关于分部工程质量验收合格的规定，正确的是()。

A.所含检验批的质量均应验收合格

B.具有完整的施工操作依据.质量验收记录

C.观感质量验收符合要求

D.有关节能.环保的抽样检验正在进行

正确答案:查看最佳答案

第66题:工程开工前，施工图纸会审会议应由()主持召开。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第67题:资格审查办法描述不当的是()

A.合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案

B.合格制可能增加招标成本

C.有限数量制得分按高到低排序

D.有限数量制和合格制在审查标准上，二者有本质或重要区别

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有限数量制和合格制在审查标准上，二者无本质或重要区别，都是需要进行初步审查和详细审查。

第68题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人负责采购材料设备的，应在材料设备到货前()h通知工程师共同进行到货清点。

A.12

B.48

C.24

D.72

正确答案:查看最佳答案

第69题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式时，根据我国《担保法》的规定，此保证属于()。

A.一般保证

B.连带保证

C.书面保证

D.反担保保证

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第71题:采用综合评估法进行施工评标时，评标基准价的计算方法应以()的优先。

A.评标办法前附表

B.招标公告

C.资格预审公告

D.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标基准价的计算方法应以评标办法前附表的优先

第72题:承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前()d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第73题:卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的相关单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的()

A.95%

B.85%

C.90%

D.100%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%；(1)卖方出具的交货清单正本一份；(2)买方签署的收货清单正本一份；(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份；(4)合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；(5)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第74题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，在引起承包人损失的事件中，承包人仅可索赔工期的是()。

A.业主提前占用工程

B.非承包人原因检验导致施工的延误

C.施工中遇到文物和古迹

D.异常不利的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第75题:如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以()为准。

A.行业标准

B.合同约定

C.国家标准

D.现行规范规定的表准

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是()。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。

第77题:某国外设备投标的CIF为250万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.4

B.9

C.11.5

D.16.5

正确答案:查看最佳答案

第78题:合同履行的前提和依据是()。

A.有效的合同

B.合同法

C.诚实信用原则

D.合同生效

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据标准施工合同通用条款规定，下列不可抗力造成的损失应当由承包人承担的是()。

A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失

B.发包人人员伤亡和其他财产损失

C.承包人人员伤亡和其他财产损失

D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《标准设备采购招标文件》，组成设备采购的合同的文件有()。

A.分项报价表

B.招标文件

C.供货要求

D.技术服务计划

E.商务和技术偏差表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设备采购合同文件的组成:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函(4)商务和技术偏差表(5)专用合同条款(6)通用合同条款(7)供货要求(8)分项报价表(9)中标设备技术性能指标的详细描述(10)技术服务和质保期服务计划(11)其他合同文件。

第81题:根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有()。

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.对外商提供的设备设计图样进行审查

D.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案

E.组织并主持有关方面参加的设计交底会

正确答案:查看最佳答案

第82题:保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是()。

A.业主提供场地日

B.承包商提交履约保函日

C.投保工程开工日

D.承保项目所用材料卸至工地日

E.投保工程投保日

正确答案:查看最佳答案

第83题:代理法律制度中的委托代理，代理人(或行为人)因()承担法律责任。

A.委托授权不明

B.无权代理未经追认

C.与第三人恶意串通

D.完成代理事项，被代理人不接受行为后果

E.复代理行为未经追认

正确答案:查看最佳答案

第84题:FIDIC《施工合同条件》规定，如果由于工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段(视情况而定)，在此情况下，业主有权获得的承包商的赔偿包括()。

A.业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用以及融资费用

B.承包商为部分工程(视情况而定)所垫支的全部费用

C.清理现场所支付的费用

D.拆除工程所支付的费用

E.将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第86题:根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。

A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人

B.监理人是施工合同履行中独立的第三方

C.监理人在授权范围内独立开展工作

D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权

E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权

正确答案:查看最佳答案

第87题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

第88题:ISO质量管理体系要求做到循证决策，其内容包括()。

A.收集与目标有关的数据和信息

B.保证数据和信息的可靠性和准确性

C.及时.准确地传达和共享信息

D.科学分析数据和信息

E.总结推广改进成果

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，勘察合同的内容有()。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.勘察成果的提交

D.勘察费用的支付

E.合同争议的解决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程勘察合同(示范文本)(一)》合同条款的主要内容包括:(1)工程概况；(2)发包人应提供的资料；(3)勘察成果的提交；(4)勘察费用的支付；(5)发包人、勘察人责任；(6)违约责任；(7)未尽事宜的约定；(8)其他约定事项；(9)合同争议的解决；(10)合同生效。教材P61。

第90题:根据《标准施工合同》，发包人在施工准备阶段的主要义务有()。

A.审定施工方案

B.组织设计交底

C.提供施工现场

D.约定开工时间

E.讨论通过施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人在施工准备阶段的主要义务包括:1、提供施工场地2、组织设计交底3、约定开工时间。选项A属于监理人的职责。选项E属于承包人的义务。教材P82-84。

第91题:按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有()。

A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意

B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性

C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行

D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

正确答案:查看最佳答案

第92题:在施工合同中，发包人的义务通常包括()。

A.平整施工场地

B.确保施工所需水.电供应

C.提供工程进度计划

D.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第94题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),施工企业和项目部应建立()，明确教育岗位.教育人员.教育内容.教育时间等。

A.安全生产考核制度

B.安全生产交底制度

C.安全生产教育培训制度

D.安全生产检查制度

正确答案:查看最佳答案

第95题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第96题:进行工程材料招标时，标段划分过小，将会产生的后果有()。

A.不利于保证材料质量

B.不利于材料的及时供应

C.不利于中小厂商参与竞标

D.不利于吸引大型厂商参与竞标

E.不利于减少招标工作量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标段划分过小，不利于吸引大型厂商参与竞标，不利于减少招标工作量

第97题:根据《标准施工招标资格预审文件》，资格审查办法的内容有()

A.审查方法

B.审查标准

C.审查委员会组成

D.审查程序

E.审查结果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法，每种办法都包括简明说明、评审因素和标准的附表和正文。附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写。正文包括4部分:(1)审查方法；(2)审查标准，包括初步审查标准、详细审查标准，以及评分标准(有限数量制)；(3)审查程序，包括初步审查、详细审查、资格预审申请文件的澄清，以及评分(有限数量制)；(4)审查结果。

第98题:工程设计合同约定设计人承担违约责任的情形有()。

A.设计审批工作延误

B.设计错误

C.设计人延误完成设计任务

D.设计人原因要求解除合同

E.不可抗力

正确答案:查看最佳答案

第99题:《招标投标法》规定必须进行招标的建设工程项目包括()。

A.小型建筑设施

B.私人投资的别墅

C.国家融资的项目

D.公众安全项目

E.使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工现场扬尘控制，正确的有()。

A.建筑工地应建立健全扬尘控制规章制度

B.裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖.固化或绿化措施

C.施工现场土方作业应采取洒水等降尘措施

D.风力达到4级及以上时，应停止拆除施工，防止风吹产生扬尘

E.施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施

正确答案:查看最佳答案

第101题:关于民事代理的说法,正确的有()

A.代理人必须在代理范围内实施代理行为

B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为

C.代理人以自己的名义实施代理行为

D.被代理人对代理人的代理行为承担责任

E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。代理人在被代理人的授权范围内可以独立地表现自己的意志。代理人以被代理人的名义实施代理行为。被代理人对代理行为承担民事责任，既包括对代理人在执行代理任务中的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

第102题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第103题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。

第104题:按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有()。

A.购买约定使用的国内标准的费用

B.购买约定使用的国外标准的费用

C.承包人需增加图纸套数的复制费用

D.图纸的保密措施费用

E.修改施工进度计划的费用

正确答案:查看最佳答案

第105题:勘察合同履行中，由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括()等。

A.补偿发包人来回的进出场费和调遣费

B.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

C.费用按实际延误的工日乘以延时费率计算

D.工期按实际延误的工日顺延

E.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

正确答案:查看最佳答案

第106题:人民法院审理民事案件，依照法律规定实行()制度。

A.合议

B.回避

C.公开审判

D.两审终审

E.一审终局

正确答案:查看最佳答案

第107题:鉴于建设工程监理招标标的特殊性，其特点主要有()。

A.邀请投标人较多

B.一般采用邀请招标

C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择

D.报价在选择中居主要地位

E.邀请数量以3～5家为宜

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的()。

A.重心

B.合同号

C.目的港

D.起吊点

E.发货标记

正确答案:查看最佳答案

第109题:设计招标与其他招标在程序上的主要区别包括()。

A.招标方式不同

B.招标文件的内容不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同

正确答案:查看最佳答案

第110题:建筑工程一切险承担保险责任的范围包括()。

A.错误设计引起的费用

B.火灾

C.工人恶意行为造成的事故

D.技术人员过失造成的事故

E.盗窃

正确答案:查看最佳答案

第111题:综合评估法初步评审标准包含()三部分。

A.形式评审标准

B.实质评审标准

C.资格评审标准

D.响应性评审标准

E.详细评审

正确答案:查看最佳答案

第112题:在设备制造期间，属于监理工程师的权力范围的有()。

A.检查材料性能

B.检查加工工艺

C.检查加工进度

D.检查加工及装配质量

E.决定加工人员调配

正确答案:查看最佳答案

第113题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第114题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.施工单位管理人员已到位后，方可签发开工令

C.进场道路及水.电.通信满足要求后，方可签发开工令

D.施工组织设计已由总监理工程师签认后，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案

第115题:工程建设合同是()合同。

A.主合同

B.从合同

C.诺成合同

D.实践合同

E.无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第116题:在建设工程委托监理合同履行的过程中，委托人可以行使的权利包括()。

A.选定施工合同的承包人

B.审核承包人的索赔

C.确定工程规模

D.批准施工合同承包人选定的分包人

E.主持工程建设有关协作单位的组织协调

正确答案:查看最佳答案

第117题:施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括()。

A.提前竣工的时间

B.为提前竣工而调整的施工进度计划

C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据FIDIC《施工合同条件》规定，下列属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分的是()。

A.合同协议书

B.中标意向书

C.专用条件

D.图纸

E.资料表

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《标准施工合同文件》监理工程师收到承包人的索赔通知后，应及时开展的工作有()

A.组织发包人和承包协商合同变更

B.审查素赔通知书的内容

C.征求争议评审组的意见

D.查验承包人素赔证据材料

E.督促发包人尽快付款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)