节选部分<<青海省西宁一级建造师法规答题>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的()

A.正当防卫权

B.紧急避险权

C.拒绝权

D.知情权

正确答案:查看最佳答案

第1题:无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由()承担责任。

A.被代理人

B.代理人

C.第三人

D.行为人

正确答案:查看最佳答案

第2题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定，对于接受转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位，处以()的罚款。

A.1万元以上3万元以下

B.合同金额2%以上4%以下

C.合同金额0.5%以上1%以下

D.50万元以上100万元以下

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法，正确的是()。

A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布

D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.

第5题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应该由()组织。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工验收的主体和法定条件，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

第6题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。

D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水

正确答案:查看最佳答案

第7题:某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。

A.特别重点事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由()许可。

A.国务院

B.国务院住房城乡建设主管部门

C.省级人民政府

D.省级人民政府住房城乡建设主管部门

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是()。

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级、撤职处分

D.吊销有关人员资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是事故责任单位及主要负责人应承担的法律责任，选项分析:《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。因此，选择“吊销有关人员资格”。

第11题:某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。

A.使用权

B.所有权

C.持有权

D.留置权

正确答案:查看最佳答案

第12题:法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中的()。

A.与被执行人订立执行和解协议

B.扣留、提取被执行人的收入

C.查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产

D.查封、冻结、划拨被执行人的存款

正确答案:查看最佳答案

第13题:工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。

A.承包方与监理方串通造成的损失

B.承包方不履行保修义务所造成的损失

C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失

D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任，选项B.D则完全是由承包人承担赔偿责任，但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失，但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项D是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选C。

第14题:《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定是()。

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《节约能源法》，用能产品的生产者.销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是()。

A.自愿原则

B.强制原则

C.限制原则

D.申请原则

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。

A.需经债务人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需经债务人同意，但需办理公证手续

D.无需经债务人同意,但需通知债务人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同权利义务的转让，选项分析:债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。

第17题:甲、乙因钢材质量产生纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的仲裁员王某对处理此案有受贿行为。依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以申请()。

A.请求法院撤销仲裁裁决

B.向高级人民法院起诉

C.向中级人民法院起诉

D.向上级仲裁委员会申诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是仲裁裁决的不予执行和撤销被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行:(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所根据的证据是伪造的；(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。根据《仲裁法》的规定，当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。由(6)可知，本题答案为“请求法院撤销仲裁裁决”。

第18题:根据我国《公司法》的规定，公司财产清算后的清偿顺序为()。

A.清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金、所欠税款

B.清算费用、社会保险费用、职工工资、法定补偿金、所欠税款

C.清算费用、职工工资、法定补偿金、社会保险费用、所欠税款

D.清算费用、社会保险费用、法定补偿金、职工工资、所欠税款?

正确答案:查看最佳答案

第19题:甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。

A.诉讼时效的中止

B.诉讼时效的中断

C.诉讼时效的延长

D.改变法定时效期间

正确答案:查看最佳答案

第20题:甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。

A.只能要求乙方返还4万元定金

B.只能要求乙方支付3万元违约金

C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金

D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第21题:对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是()。

A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为当事人起诉之日

B.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程已经实际交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，为当事人起诉之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期和支付价款的规定，选项分析:利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第22题:按照合同约定，由建设单位采购建筑材料，则下列理解错误的是()。

A.建设单位应向承包人提供产品合格证明

B.建设单位应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点

C.由承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

D.施工单位负责检验或试验并保证建筑材料符合设计文件和合同要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定。《建设工程质量管理条例》施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。施工单位是按照设计文件和合同要求进行检验，而不是保证建筑材料符合设计文件和合同要求。

第23题:根据《绿色施工导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是()。

A.由原材料引起的保险财产本身的损失

B.火灾造成的损失

C.由于超电压造成电气设备本身的损失

D.施工用机具失灵造成的本身损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安装工程一切险(及第三者责任险)，选项分析:保险人对因自然灾害、意外事故(具体内容与建筑工程一切险基本相同)造成的损失和费用，负责赔偿。保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿:(1)自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。除外责任:其除外责任与建筑工程一切险的第(2)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)相同，不同之处主要是:(1)因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支利的费用；(2)由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失；(3)施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。

第25题:在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2个采暖期、供冷期

正确答案:查看最佳答案

第26题:按照我国《建筑法》的规定，()确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。

A.国务院环境保护主管部门

B.国务院建设行政主管部门

C.省级人民政府环境保护主管部门

D.省级人民政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据我国《保险法》的规定，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。

A.盘点时发现的短缺

B.不可预料的意外事故

C.维修保养或正常检修的费用

D.因原材料缺陷或工艺不善

正确答案:查看最佳答案

第28题:某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为2015年9月1日。由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于2015年12月1日致函建设单位要求付款，建设单位答应最迟于2016年3月1日前付清工程尾款。但是，到期时，建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位起诉建设单位工程款纠纷的诉讼时效截止时间为()

A.2018年9月1日?

B.2019年9月1日?

C.2018年12月1日?

D.2019年3月1日

正确答案:查看最佳答案

第29题:某项目施工中，由于材料供应缓慢，为加快施工进度，施工单位项目经理请求用一部分酸性石料代替碱性石料。监理单位派驻现场的总监理工程师虽然知道不能使用碱性石料，但碍于双方的关系，同意了施工单位的请求。后来，工程出现了严重质量问题而造成建设单位的损失。则建设单位的损失应当由()连带承担。

A.监理单位与施工单位

B.监理单位与项目经理

C.施工单位与总监理工程师

D.项目经理与总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是工程监理单位质量违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。因此选择A。

第30题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政责任是()。

A.取消投标资格

B.降低资质等级

C.责令限期改正

D.吊销企业资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建造师注册违法行为应承担的法律责任，选项分析:聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1万元以上3万元以下的罚款。

第31题:有效仲裁协议的内容不包括()。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会

D.具体的仲裁事实.理由

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下面说法正确的是()。

A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是无效合同。由于甲建筑公司借用他人资质投标、签订合同的，因此，其所签订的合同无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。

第33题:某建设工程生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则该事故等级应定为()

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于招标项目标底的说法，正确的是()。

A.一个招标项目可以有多个标底

B.招标人可以自行决定是否编制标底

C.接受委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询

D.标底是最低投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标基本程序-编制招标文件、标底及工程量清单计价，选项分析:一个招标项目只能有一个标底。招标人可以自行决定是否编制标底。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。标底不是最低投标限价，招标人不得规定最低投标限价。

第35题:关于文物保护单位的保护范围，说法正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围是指文物周边一定范围对建设项目加以限制的区域

B.全国重点文物保护单位的保护范围，由国务院划定，并作出标志说明

C.全国重点文物保护单位的保护范围内，不得建设污染环境的设施

D.全国重点文物保护单位的保护范围内，进行暴(同音字)破.挖掘作业，应当经国务院文物行政部门批准

正确答案:查看最佳答案

第36题:建筑物倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。

A.所有人和建设单位

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业

D.管理人和施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是侵权，选项分析:《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。

第37题:关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()。

A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.应当依法报审施工图设计文件

C.不得将建设工程肢解发包

D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。

A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据招标投标相关法律的规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时()

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第40题:涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。

A.其他设计单位

B.具有相应资质等级的设计单位

C.监理单位

D.装修施工单位

正确答案:查看最佳答案

第41题:在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。

A.施工方上级单位

B.建设方

C.当地政府建设主管部门

D.人民法院

正确答案:查看最佳答案

第42题:建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的条件包括()。

A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

C.依法为施工现场全部作业人员办理意外伤害保险并交纳保险费

D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件，选项分析:选项B错在“兼职”，应该为“专职”。选项C错误，依法为施工现场全部作业人员办理工伤保险，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害险，并交纳保险费。选项D错误，管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格。

第43题:根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是()。

A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚

B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算

C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提

D.罚款处罚按照执法成本确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是按日连续处罚的法律规定，选项分析:《环境保护法》规定，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。前款规定的罚款处罚，依照有关法律法规按照防治污染设施的运行成本、违法行为造成的直接损失或者违法所得等因素确定的规定执行。

第44题:某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。

A.省政府

B.市政府

C.西城区政府

D.西城区建委

正确答案:查看最佳答案

参考解析:西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为答案。

第45题:应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是()。

A.项目技术比较复杂

B.拟进行公开招标的费用比较多

C.项目被确定为地方政府的重点项目

D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()

A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

第47题:建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括()。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续

B.已经取得规划许可证

C.已经取得拆迁许可证

D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是()

A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目

B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目

C.民营企业投资的商品住宅建设项目

D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目

正确答案:查看最佳答案

第49题:甲乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中，约定赔偿损失费用为5万元，而且实际损失小于5万元，因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。

第50题:关于工程建设行业标准与国家标准的关系，下列说法错误的是()

A.对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准

B.行业标准不得与国家标准相抵触

C.行业标准的规定不能与国家标准不一致

D.行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准

正确答案:查看最佳答案

第52题:甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述专业工程质量出现问题，经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由()。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是总分包单位的质量责任，选项分析:《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第53题:?根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中()不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。

A.工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

B.工程监理单位不得转让工程监理业务

C.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理

D.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理?

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是()。

A.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

B.在试用期间被证明不符合录用条件的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.被依法追究刑事责任的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:用人单位不得与劳动者解除劳动合同的情形有:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或疑似职业病人在诊断或医学观察期间的；(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；(6)法律、行政法规规定的其他情形。BCD属于用人单位随时解除劳动者的情形。

第55题:关于施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更应当办理批准.登记手续

B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更

C.工程变更必将导致合同变更

D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致

正确答案:查看最佳答案

第56题:对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第57题:人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。

A.判决驳回上诉，维持原判

B.裁定撤销原判，发回重审

C.依法改判

D.判决变更

正确答案:查看最佳答案

第58题:关于受国家保护的文物范围的说法，正确的是()。

A.古人类化石属于受国家保护的文物

B.石刻、壁画受国家保护

C.具有科学价值的古脊椎动物化石同文物一样受国家保护

D.反映历史上某时代社会生产的艺术品受国家保护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是国家保护文物的范围，选项分析:2017年11月经修改后公布的《中华人民共和国文物保护法》(简称《文物保护法》)规定，在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护:(1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画；(2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑；(3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；(4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；(5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。

第59题:当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。

A.申请人所在地的中级人民法院

B.被执行人所在地的基层人民法院

C.被执行财产所在地的中级人民法院

D.仲裁机构所在地的中级人民法院

正确答案:查看最佳答案

第60题:确定中标候选人符合条件的是()。

A.报价最低的投标人

B.投标价格低于成本的投标人

C.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

D.能够满足招标文件中规定的报价最低

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是中标的法定要求。中标人的投标应当符合下列条件之一:(1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

第61题:根据《商标法》，工商行政管理部门对涉嫌侵犯他人注册商标权的行为进行查处时，有权行使查封.扣押权的是()。

A.当事人与侵权活动有关的合同.发票.账簿

B.涉嫌从事侵权活动的场所(车间.仓库)

C.与侵权活动有关的所有物品(包括制造设备)

D.有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品

正确答案:查看最佳答案

第62题:在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金2800万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

正确答案:查看最佳答案

第63题:某施工单位法定代表人授权市场部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是代理的种类代理包括委托代理和法定代理:1.委托代理按照被代理人的委托行使代理权，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的。2.法定代理是指根据法律规定而发生的代理。故“委托代理”正确。

第64题:劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前()日以书面形式通知劳动者本人。

A.10

B.20

C.30

D.60

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动合同的解除和终止。劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的。用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资。

第65题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设的返修。建设工程实行终身责任制，C.D选项错误，工程质量问题均由施工单位负责修复，所发生的费用有责任方承担。B选项错误

第66题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之

正确答案:查看最佳答案

第67题:行政责任的承担方式包括行政处罚和()。

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

正确答案:查看最佳答案

第68题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年1月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:该工程因承包方原因拖期，但建设工程未经验收而被发包方实际占用，依法应以转移占用之日为竣工日期，故C选项为正确选项。

第69题:对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。

A.建立大呢

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。P302

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有()。

A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

B.人民法院对保全财产予以查封

C.监察机关给予机关工作人员降级处分

D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解

E.行政拘留

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据我国《民法典》规定，要约表示应当符合()的规定。

A.内容具体确定

B.要约是一种行为

C.承担责任

D.表明经受合同的承诺

E.表明经受要约人承诺，要约人要受到要约的约束

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是要约，选项分析:要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定:《民法典》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。该意思表示应当符合下列规定:1、内容具体确定；2、表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

第72题:关于仲裁基本特点的说法，正确的有()。

A.仲裁以当事人的自愿为前提

B.仲裁委员会隶属于行政机关

C.仲裁实行一裁终局制度

D.仲裁以公开审理为原则

E.仲裁裁决可以在《承认和执行外国仲裁裁决公约》的缔约国得到承认和执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事纠纷的法律解决途径，选项分析:“仲裁委员会隶属于行政机关”选项，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。“仲裁以公开审理为原则”选项，仲裁以不公开审理为原则。

第73题:关于买卖合同的解除的说法，正确的是()。

A.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物

B.标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除

C.出卖人分批交付标的物的，其中一批标的物交付不符合约定，致使之后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就所有批次标的物解除

D.出卖人分批交付标的物的，其中一批标的物交付不符合约定，买受人可以就该批标的物解除，如果该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解除

E.分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的十分之一，经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是买卖合同的法律规定，选项分析:A正确，因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。B错误，表述不准确，缺少“致使该批标的物不能实现合同目的的”C错误，出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使之后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及之后其他各批标的物解除。D正确，买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解除。分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的五分之一，经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。十分之一应改为五分之一，故E错。

第74题:建设单位办理工程质量安全监督手续，应提供的资料包括()。

A.经规划部门审核的建设规划总平面图

B.施工图审查合格书

C.设计单位资质等级证书

D.投标文件及施工承包合同

E.施工单位的中标通知书和安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是依法办理工程质量监督手续，选项分析:一般来讲，办理建设工程质量安全监督手续需提交下列材料:(1)经规划部门审核的建设规划总平面图；(2)施工图审查合格书；(3)保证建设工程质量和施工安全措施的资料；(4)与勘察、设计、施工、监理等单位签订的合同；(5)勘察、设计、施工、监理等单位的资质证书；(6)施工单位的中标通知书和安全生产许可证等等。

第75题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。

A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B.中标候选人未缴纳履约保证金

C.中标候选人放弃中标

D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

正确答案:查看最佳答案

第76题:如第上题所述，下列是一些关于王某从业资格的表述，正确的是()。

A.王某必须在3年内不改变执业范围

B.王某申请延续注册使应提交原注册证书

C.2012年1月王某变更到另一家施工企业，则变更后的注册期到2015年1月

D.王某初始注册有效期至2014年5月31日

E.因增加执业专业，王某申请专业增项注册?

正确答案:查看最佳答案

第77题:建筑业企业资质的法定条件主要包括有符合规定的()。

A.注册资本

B.从业人数

C.专业技术人员

D.技术装备

E.已完成的建筑工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第78题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()

A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故

B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是发生施工安全生产事故后应采取的相应措施，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有:抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要。经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督福安里部门和负有安全生产监督职责有关部门的同意。做出标致，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并作书面记录。尽量使现场少受破坏。

第79题:下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。

A.对拘役不服的

B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的

C.认为行政机关侵犯其财产权的

D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法院不受理公民.法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼:国防.外交等国家行为;(2)行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍约束力的决定.命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。

第80题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。

A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装

E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

正确答案:查看最佳答案

第81题:应当认定为工伤的有()。

A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B.在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

C.患重大疾病的

D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故

E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列关于调解的说法正确的是()。

A.专业机构进行调解达成的调解协议对当事人具有合同约束力，可以通过法院的司法确认或者申请仲裁机构出具和解裁决书获得强制执行力

B.仲裁调解书已经作出即具有法律约束力

C.法院调解具有法律约束力，一经签收即具有法律效力

D.人民调解的调解协议达成后双方可以共同向调解组织所地在基层人民法院申请司法确认调解协议

E.行政调解属于诉讼外调解，其达成的协议不具有强制约束力

正确答案:查看最佳答案

第83题:对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的有()。

A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施

B.施工方案中应附具安全验算结果

C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施

D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督

E.施工方案应经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施

正确答案:查看最佳答案

第84题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。

A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移

B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖

C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院

D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致

E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列关于商标权的说法中，正确的有()。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权

C.注册商标每次续展注册的有效期为10年

D.注册商标不能转让

E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第86题:按照我国《民法典》的规定，属于要约邀请的包括()。

A.寄送的价目表

B.招标公告

C.递送投标书

D.无价格的商业广告

E.发出中标通知书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是要约。《民法典》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约邀请的意思表示，寄送的价目表、拍卖广告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。

第87题:下列车船中，属于免征车船税范围的有()。

A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶

B.渣土运输车辆

C.警用车船

D.排气量2000毫升以下的乘用车

E.政府机关所有的乘用车

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是车船税，选项分析:下列车船免征车船税:(1)捕捞、养殖渔船；(2)军队、武装警察部队专用的车船；(3)警用车船；(4)悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶；(5)依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。

第88题:某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质，下列说法中正确的有()。

A.向甲供应商支付货款属于合同之债

B.向乙供应商支付货款属于合同之债

C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系

D.乙供应商获得货款形成无因管理之债

E.乙供应商获得货款形成不当得利之债

正确答案:查看最佳答案

第89题:某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，是发生了()。

A.甲放弃中标

B.甲逾期缴纳履约保证金

C.甲拒不缴纳履约保证金

D.甲因不可抗力提出不能履行合同

E.存在不影响中标结果违法行为

正确答案:查看最佳答案

第90题:既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑()等实施节能改造的活动。

A.围护结构

B.保温结构

C.采暖制冷系统

D.照明设备

E.供水系统

正确答案:查看最佳答案

第91题:某建设工程由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司，对于编制专项施工方案，下列说法正确的是()

A.该专项方案应当由施工总包单位组织编制?

B.该专项方案可由专业工程公司组织编制?

C.该专项方案应当由总包单位项目技术负责人签字?

D.该专项方案应当组织专家论证?

E.该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()等特点。

A.替代性

B.辅助性

C.临时性

D.长期性

E.关键性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳务派遣，选项分析:劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。

第93题:建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有()。

A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工

B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工

D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

正确答案:查看最佳答案

第94题:某教学楼工程发包人，拟提前一个月竣工。正确的是()。

A.在不违反强制性标准的前提下，发包人通过监理人下达监理通知单即可要求承包人提前竣工

B.发包人应当与承包人达成提前竣工协议，作为合同文件组成

C.提前竣工协议应当包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施

D.提前竣工协议应经过主管部门批改方能生效

E.如因学生开学原因，教学楼未经竣工验收提前使用的，应当以实际竣工验收合格之日作为工程竣工日，确定承包人工期责任

正确答案:查看最佳答案

第95题:各相关机关和单位在实施工程建设强制性标准的监督管理中的作用是()。

A.规划审查机关应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督

B.施工图审查单位应当对施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督

C.工程质量监督机构应当对工程建设监理阶段执行强制性标准的情况实施监督

D.安全监督管理机构应当对工程建设验收阶段执行强制性标准的情况实施监督

E.施工图审查单位应当对设计阶段执行强制性标准的情况实施监督

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列关于联合体投标说法错误的有()。

A.共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任

B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标

C.共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人

D.资格预审后联合体增减.更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效

E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标

正确答案:查看最佳答案

第97题:民事合同纠纷诉讼管辖中，确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。

A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地

B..给付货币的，接受货币一方所在地为合同履行地

C.公民提起的民事诉讼，被告住所地是公民的当前居住地

D.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即法人的注册登记地

E.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于建筑意外建筑伤害保险的说法,正确的有()。

A.意外伤害保险费由施工企业支付

B.施工企业办理建筑意外伤害保验时,投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额

C.保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日,工程提前竣工的，保验责任自行终止

D.已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险

E.工程项目中有分包项目,由分包单位办理意外伤害保险并承担投保

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()。

A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的

B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的

E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满

正确答案:查看最佳答案