节选部分<<西藏自治区一级建造师法规考试历年真题>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合同约定于2020年3月1日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。

A.2020年3月15日

B.2020年6月1日

C.2020年9月1日

D.2021年3月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是重新办理批准手续的规定。，选项分析:对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

第1题:下列不属于合同应具有的特征是()。

A.合同是一种法律行为

B.合同当事人的法律地位平等

C.合同可以设立.变更.终止民事权利义务

D.合同的成立无须两个以上的当事人

正确答案:查看最佳答案

第2题:乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。丙建设施工公司的作业人员的意外伤害保险费根据法律规定应当由()承担。

A.甲建筑工程公司

B.乙房地产开发公司

C.丙建设施工公司

D.作业人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建筑意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。

第3题:在乡.村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人()。

A.不得补充.修改.替代或者撤回已经提交的投标文件

B.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人

D.须经过招标人同意才可以补充.修改.替代已经提交的投标文件

正确答案:查看最佳答案

第5题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

正确答案:查看最佳答案

第6题:发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第8题:甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

第9题:施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。

A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施，丁场地

B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。

第10题:甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件，合同约定乙收到支票之日3日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为()。

A.违约行为

B.行使同时履行抗辩权

C.行使先履行抗辩权

D.行使不安抗辩权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同的履行，选项分析:先履行抗辩权，是指当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行或者履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝先履行一方的履行要求。

第11题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应()资质的单位进行监测。

A.设计

B.监理

C.勘察

D.地基检测

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是编制安全技术措施、临时用电方案和安全专项施工方案，选项分析:对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。监测单位应当编制监测方案。监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位后方可实施。监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。

第12题:生产安全事故发生后，负责组织事故调查组的主体是()。

A.事故发生单位

B.事故发生地人民检察院

C.人民政府或者其授权、委托的有关部门

D.事故发生地相关行业协会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故的调查，选项分析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

第13题:关于仲裁庭组成的说法,正确的是()。

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

正确答案:查看最佳答案

第14题:国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，()应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。

A.设计单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程竣工消防验收。，选项分析:国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。

第15题:某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2014年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2015年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。

A.2014年10月10日

B.2014年10月20日

C.2014年12月1日

D.2015年5月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是工程价款的支付。利息应从应付工程价款起之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程已实际交付的，为交付之日，即为利息日起算利息从应付工程款之日计付。双方对付款时间约定为竣工验收后2个月内，于2014年10月1日通过竣工验收，即最晚支付时间为2014年12月1日前，故利息起算日应为2014年12月1曰。

第16题:甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法规定，下列表述正确的是()。

A.合同无效，已履行部分双方返还

B.合同无效，但已履行部分双方不再返还

C.合同未成立，已履行部分双方相互返还

D.合同已成立，甲公司承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是买卖合同，选项分析:买卖合同属于诺成合同；因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。

第17题:当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。

A.国债利率

B.活期存款利率

C.同期同类存款利率

D.同期同类贷款利率

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

正确答案:查看最佳答案

第19题:下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度，不正确的是()。

A.企业负责人指的是企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师

B.施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%

C.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的应口头通知工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度，选项分析:对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。

第20题:施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制度

B.群防群治制度

C.安全生产教育培训制度

D.安全责任追究制度

正确答案:查看最佳答案

第21题:2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。

A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

正确答案:查看最佳答案

第22题:某合同执行政府定价。签订合同时价格2000元／t，约定2008年3月1日交货，但供货方2008年3月21日才交货。2008年3月15日时政府定价改为2500元／t。则买方应支付的货款为()元／t。

A.1960

B.2000

C.2460

D.2500

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是买卖合同当事人的权利义务。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。

第23题:根据《建筑法》以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是()。

A.资质许可由原资质许可机关予以撤回

B.吊销资质证书,并处罚款

C.给予警告,或处罚款

D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《保障中小企业款项支付条例》，关于机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务的付款期限，说法正确的是()。

A.机关、事业单位应当自货物、工程、服务交付之日起15日内支付款项

B.合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自收到确认结算金额申请之日起算

C.约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算

D.机关、事业单位和大型企业拖延检验或者验收的，付款期限自货物、工程、服务交付之日起算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是中小企业款项支付保障，选项分析:A选项，机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；B选项，合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算；D选项，机关、事业单位和大型企业拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

第25题:生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。

A.1

B.2

C.4

D.3

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。

A.招标人从几名中标候选人中确定中标人

B.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人

C.招标人预先内定中标人

D.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为投标人的不正当竞争行为。选项B、C、D属于招标人与投标人串通投标的行为，选项A属于合法行为。

第27题:根据《民法通则》规定，法定代理终止的情形不包括()。

A.代理期间届满或者代理事务完成

B.被代理人或者代理人死亡

C.代理人丧失民事行为能力

D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

正确答案:查看最佳答案

第28题:人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。

A.判决驳回上诉，维持原判

B.裁定撤销原判，发回重审

C.依法改判

D.判决变更

正确答案:查看最佳答案

第29题:施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定()，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。

A.应急预案

B.管理制度

C.评估体系

D.救助方案

正确答案:查看最佳答案

第30题:甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。

A.要约邀请

B.新要约

C.承诺

D.承诺意向

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承诺必须是受要约人同意要约的意思， 本题中， 甲公司不是丙公司要约的受要 约人， 因此其发出的文件不属于承诺， 因甲公司按丙公司的要约进行了回复， 应该属于新要 约。

第31题:关于评标规则的说法,正确的是()。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是()。

A.施工企业计提的安全费用不列入工程造价

B.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

C.施工企业不得提高安全费用提取标准

D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产费用，选项分析:A选项，建设工程施工企业编制投标报价应当包含并单列企业安全生产费用，竞标时不得删减。C选项，企业根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。D选项，总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工日1个月内将至少50%企业安全生产费用直接支付给分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

第33题:甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由()。

A.甲和乙各分担一半

B.乙全部承担

C.甲承担大部分责任

D.甲承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

第34题:甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000t，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则()。

A.这1万元定金归乙水泥厂所有

B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元

C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元

D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是承担违约责任的种类。当事人可以依照《民法典》约定一方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。但是，定金罚则中要求主合同必须有效，题目中施工项目没有中标，即主合同不成立，定金合同的从属性决定此时定金罚则并不适用。乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元。

第35题:下列关于建设用地使用权转让的说法，错误的是()。

A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

B.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

C.应当向登记机构申请变更登记

D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施不随之转让

正确答案:查看最佳答案

第36题:同一机关制定的地方性法规中，一般规定与特别规定不一致时，应当适用()

A.一般规定

B.特别规定

C.上一级机关制定的法规的规定

D.国务院制定的行政规章的规定

正确答案:查看最佳答案

第37题:某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是()

A.这起行政处罚不适用听证程序

B.行政机关应负责组织听证

C.行政机关应承担组织听证的费用

D.施工单位有权要求举行听证

正确答案:查看最佳答案

第38题:民事诉讼的三大诉讼阶段是()。

A.一审程序、二审程序和再审程序

B.一审程序、再审程序和审判监督程序

C.一审程序、审判监督程序和抗诉程序

D.一审程序、二审程序和执行程序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼，选项分析:民事诉讼主要分为一审程序、二审程序和执行程序三大诉讼阶段，但并非每个案件都要经过这三个阶段。如果案件要经历诉讼全过程，就要按照上述顺序依次进行。

第39题:中外合资经营的建筑企业.中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的()。

A.10%

B.20%

C.25%

D.51%

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是()。

A.专业性

B.保密性

C.二审终审制

D.裁决的终局性

正确答案:查看最佳答案

第41题:专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。

A.技术秘密

B.商业秘密

C.发明创造

D.公开的发明创造

正确答案:查看最佳答案

第42题:我国民事诉讼中的证据交换的时间是()。

A.诉讼答辩期届满后开庭审理前

B.起诉立案后诉讼答辩前

C.开庭审理后庭审辩论过程中

D.举证期限届满后

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是证据的应用。我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。正确选项是A。

第43题:下列关于建设工程发包的说法中，错误的是()

A.建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位

B.建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位

C.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料

D.合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商

正确答案:查看最佳答案

第44题:某开发商将已出租的写字楼抵押给银行，以获得借款。当借款期限届满时，因无力偿还，便将该写字楼折价抵给银行口银行获得该写字楼的所有权后，准备自己使用口按照《物权法》的规定，下列说法中正确的是()。

A.银行有权解除租赁合同

B.银行无权解除租赁合同

C.出租的写字楼不能抵押

D.开发商应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《物权法》第190条的规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”本题出租权设定在前，抵押权设定在后，因而银行无权解除开发商与承租人签订的租赁合同。

第45题:代理是指代理人在()实施民事法律行为。

A.代理期限内，以代理人的名义

B.代理期限内，以委托人的名义

C.代理权限内，以被代理人的名义

D.依据法律以被代理人的名义

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是代理的法律特征，选项分析:《民法典》规定，代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。

第46题:关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志，并由其签字后即可

正确答案:查看最佳答案

第47题:某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是()

A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容

B.对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释

C.对格式条款有两种以上解释的，该条款无效

D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《招标标投标违法行为公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月，公告期限为6个

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公关平台上予以声明

C.被告的招标投标当事人人为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。

D.行政处理决定在行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，由于施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用,造成重大质量事故。关于追究施工企业项目经理质量责任的说法，正确的是()。

A.项目经理为相关注册执业人员的，吊销执业资格证书，终身不予注册

B.项目经理为相关注册执业人员的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

C.施工企业宣告破产的，不再追究项目经理的责任

D.项目经理已经退休的，不再追究其质量责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是违法行为应承担的法律责任，选项分析:对施工单位项目经理按以下方式进行责任追究:(1)项目经理为相关注册执业人员的，责令停止执业1年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册；(2)构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；(3)处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；(4)向社会公布曝光。

第51题:根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

正确答案:查看最佳答案

第52题:下列不属于工程建设强制性标准条文的是直接涉及()方面的。

A.安全

B.能源

C.环境

D.卫生

正确答案:查看最佳答案

第53题:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。

A.承包商提交的结算书

B.人民法院的判决书

C.双方协商确定的和解协议

D.备案的中标合同

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列权利中，属于担保物权的有()。

A.地役权

B.留置权

C.土地承包经营权

D.宅基地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是担保物权的一般规定，选项分析:担保物权包括抵押权、质权、留置权。

第55题:甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙公司以甲公司的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，对此，下列说法正确的是()。

A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利

B.合同已经生效，甲应当履行合同

C.甲对乙.丙行为未明确反对，视为同意

D.乙的行为构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

第56题:?可以不进行招标的项目包括()。

A.涉及国家安全的项目?

B.涉及国家秘密的项目

C.施工主要技术采用特定的专利的项目?

D.抢险救灾的项目?

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《国籍法》

C.《反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法律部门和法律体系，选项分析:宪法相关法，是指《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《国籍法》《全国人民代表大会组织法》《国务院组织法》《民族区域自治法》等法律。C属于经济法。

第58题:某项目的招标人于2008年6月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2008年6月25日签订了合同。根据相关法律规定，招标人应在()前向有关部门提交招标投标情况的书面报告。

A.2008年6月15日

B.2008年6月30日

C.2008年7月10日

D.2008年7月25日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是中标的法定要求。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

第59题:关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()

A.注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件

正确答案:查看最佳答案

第60题:下列保险中，属于强制性保险的是()。

A.工伤保险

B.意外伤害保险

C.建筑工程一切险

D.勘察设计责任险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤保险和建筑职工意外伤害险、工伤保险和意外伤害保险的规定，选项分析:建筑工程一切险、安装工程一切险、建筑意外伤害险是商业保险，为自愿险。工伤保险是强制性保险。《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

第61题:经对某工程项目施工现场进行检查中，发现存在下列问题，其中()没有违反《安全生产法》的规定。

A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告

B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内

C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业

D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品

正确答案:查看最佳答案

第62题:保险合同订立中，按照保险合同负有支付保险费义务的是()。

A.受益人

B.投保人

C.被保险人

D.保险人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是保险合同，选项分析:技保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。

第63题:根据《女职工劳动保护特别规定》，下列关于女职工在经期禁忌从事劳动范围的说法，正确的是()。

A.在经期可以从事第二级低温作业

B.在经期可以从事第二级冷水作业

C.在经期可以从事第二级高处作业

D.在经期可以从事第三级高处作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是女职工的特殊保护，选项分析:女职工在经期禁忌从事的劳动范围有:①冷水作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级冷水作业(选项B错误)；②低温作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级低温作业(选项A错误)；③体力劳动强度分级标准中规定的第三级、第四级体力劳动强度的作业；④高处作业分级标准中规定的第三级、第四级高处作业(选项D错误)。

第64题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。

A.应执行新价格

B.应执行原价格

C.甲应承担一半价差

D.乙应承担大部分价差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。

第65题:某建设项目，建设单位为降低工程成本，要求施工单位采用不合格建筑构配件，则施工单位正确做法是()。

A.按照建设单位要求执行

B.要求设计单位出具设计变更

C.向工程监理机构请示批准后方可执行

D.拒绝执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定，选项分析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。在这种情况下，施工单位可以明确拒绝执行的。故D正确。

第66题:关于法的效力，下列表述错误的是()。

A.行政法规的效力低于宪法和法律

B.地方政府规章的效力高于地方性法规

C.部门规章之间同一事项的规定有冲突的，由国务院裁决

D.部门规章与地方政府规章之间同一事项的规定有冲突的，由国务院裁决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是法的效力层级在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

第67题:某建筑施工企业的安全生产许可证遗失,正确的做法是()。

A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办

B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办

C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废,缴纳罚款后补办

D.向原安全生产许可证颁发首理机关报告,并在公众媒休上声明作废后,申请补办

正确答案:查看最佳答案

第68题:2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于联合体共同承包的说法，正确的是()。

A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是联合体投标的规定，选项分析:选项B，联合体投标是一种特殊的投标人组织形式，一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。选项C，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。选项D，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有()。

A.意外伤害保险为非强制保险

B.被保险人为从事危险作业人员

C.受益人可以不是被保险人

D.保险费由分包单位支付

E.保险期限由施工企业根据实际自行确定

正确答案:查看最佳答案

第71题:某工程项目招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。

A.招标文件设有最高投标限价

B.向投标人提供了有差别的项目信息

C.设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符

D.对投标人采取不同的资格审查条件

E.以特定奖项作为加分或中标条件

正确答案:查看最佳答案

第72题:承担民事责任的方式包括()。

A.停止侵害

B.罚款

C.返还财产

D.没收违法所得

E.赔礼道歉

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于工程质量检测的说法，正确的有()。

A.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C.检测机构不得与建设单位有隶属关系

D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

正确答案:查看最佳答案

第74题:法人是指具有()，依法享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.权利

B.承担义务

C.自然人

D.民事权利能力

E.民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是法人应具备的条件《民法典》规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

第75题:某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年拒绝履行保修工作，则工程公司应承担的法律责任包括()。

A.处以罚款

B.被扣除保证金

C.申请晋升资质等级不予批准

D.申请主项资质以外的资质不予批准

E.追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第76题:?下列工程可以在开工前不申请施工许可证的有()。

A.建设资金已经落实的投资28万元的工程

B.涉及国家秘密不适宜公开招标的工程

C.工期不足一年的工程

D.设计图纸已经经过审批的军用房屋工程

E.施工企业自用的办公楼工程?

正确答案:查看最佳答案

第77题:拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。

A.建设用地规划许可证

B.土地使用权批准文件

C.建设工程规划许可证

D.拆迁计划和拆迁方案

E.拆迁补偿安置资金证明

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《注册建造师管理规定》，在下列情形中，不予注册的情形包括()。

A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年

B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月

C.丙某申请在两个单位注册

D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故

E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人

正确答案:查看最佳答案

第79题:注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工的项目经理，但下列选项中()情况例外。

A.同一工程相邻分段发包或分期施工的

B.因非承包方原因使工程停工120天以上且经主管部门同意的

C.合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的

D.因工作需要经工程发、承包双方协商同意的

E.合同约定的工程验收合格的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是一级建造师的受聘单位和执业范围，选项分析:可以同时担任两个项目负责人的情形:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。

第80题:材料供应商张某对工商局违法扣押其货物提起行政复议，在复议期间，工商局做出的具体行政行为可以继续执行，但有下列情形()之一的，可以停止执行。

A.张某申请停止执行，复议机关认为合理

B.工商局将扣押改为查封

C.工商局认为需要停止执行

D.行政复议机关认为需要停止执行

E.张某提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政复议的决定，选项分析:行政复议期间行政行为不停止执行；但是有下列情形之一的，应当停止执行:(1)被申请人认为需要停止执行；(2)行政复议机关认为需要停止执行；(3)申请人、第三人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行；(4)法律、法规、规章规定停止执行的其他情形。

第81题:关于评标，下列说法不正确的是()。

A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密

B.评标委员会的人数为5人以上的奇数，其技术经济专家不少于成员总数的2/3

C.评标委员会完成评标后，应当直接确定中标人

D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触

E.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，不可以否决所有投标

正确答案:查看最佳答案

第82题:关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表述

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

E.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于安全生产许可证的说法，正确的有()。

A.施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动

B.施工企业变更法定代表人的，不必办理安全生产许可证变更手续

C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目，不得颁发施工许可证

D.施工企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

E.未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时自动延期

正确答案:查看最佳答案

第84题:建设工程民事责任的主要承担方式有()。

A.返还财产

B.继续履行

C.警告

D.赔偿损失

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列工程施工中所使用的材料，必须实施见证取样和送检的是()。

A.所有商品混凝土试块

B.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

C.拌制砌筑砂浆的水泥

D.抹灰的配料水泥

E.承重结构的钢筋及连接接头试件

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于行政诉讼案件管辖和审理的说法，不正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的法院起诉的，由最先收到起诉材料的法院管辖

B.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

E.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列属于工程监理单位的安全生产责任的有()。

A.安全设备合格审查

B.安全技术措施审查

C.专项施工方案审查

D.施工安全事故隐患报告

E.施工招标文件审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是工程监理单位的安全责任，选项分析:工程监理单位的安全生产责任:1、对安全技术措施或专项施工方案进行审查2、依法对施工安全事故隐患进行处理；3、承担建设工程安全生产的监理责任。

第88题:法的形式的含义包括()。

A.创制机关的性质及级别

B.法律规范的地域效力

C.法律规范的内涵

D.法律规范的期间效力

E.法律规范的效力等级

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有()。

A.合同变更

B.债务相互抵消

C.债务已按约定履行完毕

D.债务人依法将标的物提存

E.债权债务同归于一人

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建设工程安全生产管理条例》，关于对达到一定规模、危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案的说法，正确的有()。

A.应当附具安全验算结果

B.应当经施工企业技术负责人签字

C.应当经总监理工程师签字

D.由专职安全生产管理人员进行现场监督

E.应当经建设单位负责人签字

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定，选项分析:对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除、暴(同音字)破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

第91题:关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，不正确的是()。

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人.违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

E.该施工合同有效，可予以价款结算

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位不得与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系。

A.建筑材料供应单位

B.设计单位

C.建设单位

D.施工承包单位

E.设备供应单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是对有隶属关系或其他利害关系的回避，选项分析:工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该建设工程的监理业务。

第93题:某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括()。

A.在合理期限内提供证明

B.不能履行义务方应及时通知对方

C.免责程度限于不可抗力的影响程度

D.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分

E.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《招标投标法实施条例》，关于资格审查下列说法正确的有()。

A.招标人编制的资格审查预审文件的内容违反法律.行政法规强制规定得到，投标人应当在修改资格预审文件后重新招标

B.资格预审文件的发售期不得少于5日

C.资格预审申请人提交资格预审申请文件的时间，应当自资格预审文件停止发售之日起不少于5日

D.国有资金占控股或主导地位的依法招标项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件

E.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审文件截止时间3日前提出

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列是有关仲裁与民事诉讼的表述，错误的是()。

A.仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构

B.所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决

C.请求仲裁机构解决纠纷，应该以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议

D.仲裁案件一般情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公开审理

E.仲裁机构裁决案件实行一审裁决终局制度，法院审理案件实行两审制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是仲裁。《仲裁法》规定，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。仲裁委员会并不属于事业单位，也不属于行政机关，是属于社会团体法人，与行政机关没有隶属关系，A错误；劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁不受《仲裁法》的调整，依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁，B错误。

第96题:在下列关于债权转让的表述中，正确的是()。

A.债权人转让权利的，应当通知债务人

B.债权人转让权利的通知经债务人同意可以撤销

C.从权利随同主权利一同转让

D.债务人对原债权人的抗辩，可以向新债权人主张

E.债务人对受让人的抗辩，可以向让与人主张

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，划分事故等级的要素包括()。

A.人身要素

B.经济要素

C.环境要素

D.社会要素

E.影响要素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:据此，生产安全事故等级的划分包括了人身、经济和社会3个要素:人身要素就是人员伤亡的数量；经济要素就是直接经济损失的数额；社会要素则是社会影响。这三个要素依法可以单独适用。

第98题:我国招投标应当遵循的原则是()。

A.公开

B.公平

C.公正

D.科学

E.诚信

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是招标基本程序。《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第99题:某设计单位承担了某市体育场的设计任务，其做法正确的是()。

A.为加快设计进度，在勘察成果文件不全时先开始部分设计工作

B.在设计文件中注明“本工程地基基础和主题结构设计年限为50年，从竣工验收合格之日起计算”

C.在设计文件中注明“本工程电视直播间有特殊防烟要求，建议参照某项目电视直播间选用相关防火涂层材料”

D.对正在送审的排水管网图纸进行了设计交底

E.设计文件中没有对危险性大的屋顶吊装工程提出防范生产安全事故的措施建议，但图纸会审中提出了

正确答案:查看最佳答案