节选部分<<2026年山东省监理工程师质量投资进度控制在线测试，内容有哪些？>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第1题:如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为()。

A.违约责任

B.缔约过失责任

C.甲施工企业与乙企业承担按份责任

D.甲施工企业与乙企业承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第2题:在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

第3题:某工程混凝土结构表面蜂窝，经设计认可进行剔凿后抹灰，该处理方案类型是()。

A.修补处理

B.延期处理

C.返工处理

D.不做处理

正确答案:查看最佳答案

第4题:FIDIC《施工合同条件》规定，为了保证工程施工的顺利进行，业主选择指定分包商应首先征求()的意见。

A.一般分包商

B.承包商

C.发包人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第5题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，复制费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第6题:在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，()应负责对该设计资料进行审查。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第7题:关于分期交付买卖的规定描述错误的是()

A.购买的标的物要分批交付

B.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除

C.出卖人不交付其中-批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。

D.这种交付方式不常见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分期交付买卖，是指购买的标的物要分批交付。由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。出卖人不交付其中-批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。

第8题:在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是()。

A.甲某的行为属无权代理，该合同无效

B.甲某的行为属表见代理，该合同有效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支村水泥货款，甲某就要承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第9题:某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A、B银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

正确答案:查看最佳答案

第10题:建设工程施工合同履行中，对于因制造原因达不到验收要求的，设备采购方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装，当设备是由承包人采购的，则由()。

A.承包人承担全部费用，工期不予顺延

B.发包人承担部分费用，工期不予顺延

C.发包人承担全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担部分费用，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第11题:建设工程监理合同履行中，由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的工作属于()。

A.附加工作

B.额外工作

C.正常工作

D.变更工作

正确答案:查看最佳答案

第12题:对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件()。

A.归入无效投标书

B.不再进入详评

C.仍属于有效投标书

D.予以淘汰

正确答案:查看最佳答案

第13题:监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第14题:对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件()。

A.归入无效投标书

B.不再进入详评

C.仍属于有效投标书

D.予以淘汰

正确答案:查看最佳答案

第15题:工程施工索赔分类中，将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.索赔起因

B.索赔的目的

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第16题:当监理工程师根据规定对承包人同时给予费用补偿和工期延长时，()。

A.监理工程师的决定不能更改

B.应由监理工程师与业主再进行协商

C.业主有作出只增加费用补偿决定的权利

D.业主没有更改监理工程师决定的权利

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在()后向监理人提交最终结清申请单。

A.签发缺陷责任期终止证书

B.缺陷责任期终止

C.签发工程接收证书

D.签发保修责任证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期终止证书签发后，承包人按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。

第18题:建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为()。

A.提交投标书后，开标前

B.提交投标书后，评标前

C.开标后，定标前

D.提交投标书前

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审在发标(发售招标文件)前进行，资格后审在开标后评标前进行。但事实上，开标后即进入评标阶段。无论采用经评审的最低投标价法还是综合评估法，评标均分为初步评审和详细评审两个阶段进行，资格评审(后审)是初步评审的内容之一。

第19题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢结构工程，错误的是()。

A.高强度螺栓连接副的安装应符合设计和规范要求

B.高强度螺栓连接副的施拧顺序应符合设计和标准规定

C.高强度螺栓连接副的初拧复拧扭矩应符合设计和标准规定

D.高强度大六角头螺栓连接副终拧完成48h后应进行终拧扭矩检查

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第21题:在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应()。

A.向工程师再次发出请求复工通知

B.向发包人发出请求复工通知

C.继续等待工程师的复工指示

D.自行复工继续后续工程的施工

正确答案:查看最佳答案

第22题:依据《民法典》的规定，一方以欺诈.胁迫的手段订立，损害国家利益的合同属于()。

A.效力待定合同

B.可撤销合同

C.可变更合同

D.无效合同

正确答案:查看最佳答案

第23题:当前，国内评标一般采用“打分法”，即对各投标人的报价、工期、施工方案、质量保证措施、社会信誉等综合评议，按照评标办法中的打分标准及分数比例打分，获最高分者()。

A.即中标

B.最有可能中标，但要让利

C.即中标，但有可能让利

D.最有可能成为该施工工程合同的承包人

正确答案:查看最佳答案

第24题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第25题:工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前()内以书面形式通知工程师验收。

A.24h

B.48h

C.7d

D.14d

正确答案:查看最佳答案

第26题:招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用()。

A.由招标人承担

B.由投标人承担

C.由双方平均分配

D.由双方协商解决

正确答案:查看最佳答案

第27题:承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示()。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

正确答案:查看最佳答案

第28题:在标准材料采购招标文件中，迟早违约金不应超过

A.迟延材料价格的10%

B.合同金额的10%

C.迟延材料金额的25%

D.合同金额的25%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:迟延违约金不超过合同金额10%

第29题:工程设计招标的评标过程，应考虑的主要因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务完成的进度

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产，提单属于权利凭证，可用于质押，不得用于抵押。

第31题:在项目实施阶段，发包人将更多精力用于项目的筹资、建设过程重大问题的决策等方面，由()承担实施过程的主要风险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

正确答案:查看最佳答案

第32题:凡是()的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

正确答案:查看最佳答案

第33题:某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为()。

A.1000

B.2000

C.3000

D.4000

正确答案:查看最佳答案

第34题:《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指()。

A.进行监理招标的一方

B.监督监理招标的一方

C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人

D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)货用施工升降机中瞬时式防坠安全器应至少()检查维护一次。

A.每年

B.每2个月

C.每个月

D.每半个月

正确答案:查看最佳答案

第36题:某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()。

A.9月5日

B.10月5日

C.10月20日

D.11月5日

正确答案:查看最佳答案

第37题:成本加酬金合同通常适用于()

A.施工期限一年左右的项目

B.建设周期一年半以上的工程项目

C.抢险救灾项目

D.工程技术、结构方案已经预先确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通常仅适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫(如抢险救灾)的项目。

第38题:招标文件要求工程的施工期限不得超过18个月，承包商在投标书内承诺17个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期0.5个月，填筑工程施工中遇到未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工1个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。

A.17.5

B.18

C.18.5

D.19

正确答案:查看最佳答案

第39题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，分包合同的价格()。

A.不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格

B.等于主合同中所约定的该部分工程价格

C.大于主合同中所约定的该部分工程价格

D.小于主合同中所约定的该部分工程价格

正确答案:查看最佳答案

第40题:确定中标人，招标人与投标人应以()作为施工合同价。

A.评标价

B.投标价

C.标底价

D.标底修正价

正确答案:查看最佳答案

第41题:某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()。

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.只同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告中的要求

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),砌体围挡及基础应进行设计计算,砌体不宜采用空斗墙砌筑方式，厚度不宜小于()mm。

A.180

B.200

C.240

D.370

正确答案:查看最佳答案

第43题:以下不属于装配式建筑PC构件吊装方案审查内容的是()

A.管理与技术人员的配置

B.起重机械设备的选型

C.吊装使用的吊具

D.PC构件外观质量检查

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),专职安全生产管理人员对现场安全检查的次数要求是()。

A.每天巡查

B.每周不应少于一次

C.每月不应少于一次

D.每季度不应少于一次

正确答案:查看最佳答案

第45题:FIDIC《施工合同条件》规定，付给争端裁决委员会委员的酬金有()，由业主与承包商平均负担。

A.月聘请费、日酬金和奖金三部分

B.月聘请费和日酬金两部分

C.月聘请费

D.月聘请费和奖金两部分

正确答案:查看最佳答案

第46题:以下关于质量记录资料管理，正确的是()。

A.主要专业工种操作上岗证书不属于质量记录资料管理内容

B.在施工前，应由项目监理机构和施工单位一起列出质量资料清单

C.监理资料的管理应由专职资料员负责

D.质量记录资料一般应与施工进展同步，确有困难时，经总监批准可先验收后补资料

正确答案:查看最佳答案

第47题:在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。

A.采购方和运输部门

B.供货方和采购方

C.供货方和运输部门

D.供货方、采购方和运输部门

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由()组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据相关规范，同一厂家.同一类型的成型钢筋，不超过()吨为一批进行进场检验。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案:查看最佳答案

第50题:在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()。

A.清理施工现场

B.工程维修

C.施工收尾

D.财务结算

正确答案:查看最佳答案

第51题:()适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计一招标-建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。

A.新红皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计-招标-建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。

第52题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。

第53题:以下关于工程质量缺陷的处理，正确的是()。

A.发生工程质量缺陷后，由总监签发停工令

B.监理单位应负责质量缺陷调查，并提出处理方案

C.设计单位应负责质量缺陷调查，并提出处理方案

D.处理记录应整理归档

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是()。

A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点

B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点

C.当事人对合同成立的地点可以另行约定

D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立

正确答案:查看最佳答案

第55题:总监理工程师作为监理单位的代理人属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是()。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

第57题:FIDIC《施工合同条件》规定，预付款的数额由承包商在()内确认。

A.合同协议书

B.规范

C.投标书

D.中标书

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，()及以上大风和雾.雨.雪等恶劣天气时应暂停室外脚手架搭设和拆除。

A.六级

B.五级

C.四级

D.三级

正确答案:查看最佳答案

第59题:下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

正确答案:查看最佳答案

第60题:以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是()。

A.在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立

B.采用书面形式订立合同的，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立

C.如果在形式上不符合要求，但当事人已经有了交易事实，再强调合同形式就失去了意义

D.法律.行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，一方已经履行了主要义务，即使对方不接受，该合同仍然成立

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于要约的表述中，不正确的是()。

A.要约必须是特定人的意思表示

B.要约必须是以缔结合同为目的

C.要约必须具备合同的一般条款

D.要约必须由相对人承诺，且相对人必须为不特定的多数人

正确答案:查看最佳答案

第62题:在室外工程划分中，下列属于电气子单位工程的分部工程的是()。

A.室外排水系统

B.室外给水系统

C.室外照明系统

D.室外供热系统

正确答案:查看最佳答案

第63题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。

A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准

B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。

第64题:确定建设工程施工合同变更价款的原则不包括()。

A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款

B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

C.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D.合同中有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设监理招标的最大特点是()。

A.非常注重监理单位的报价

B.邀请招标人较多

C.很注重监理单位能力的选择

D.很注重监理单位的资金状况

正确答案:查看最佳答案

第66题:依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是()。

A.预付款的金额不少于合同价22％

B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函

C.预付款保函金额要大于预付款额

D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10％的月开始扣回预付款

正确答案:查看最佳答案

第67题:为了调整债务人.担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是()。

A.保险法

B.抵押法

C.定金法

D.担保法

正确答案:查看最佳答案

第68题:某超高层工程转换层板厚800mm，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),该转换层板采用扣件式钢管模板支架，其立杆的纵横距离除满足设计要求外，不应大于()。

A.1500mm

B.1200mm

C.900mm

D.800mm

正确答案:查看最佳答案

第69题:任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为()。

A.连带责任

B.保证责任

C.缔约过失责任

D.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第70题:FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中()是FIDIC编制其他合同文本的基础。

A.《简明合同格式》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《施工合同条件》

D.《设计采购施工(

E.pc)/交钥匙工程合同条件》

正确答案:查看最佳答案

第71题:颁发履约证书后将()保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部

正确答案:查看最佳答案

第72题:某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。

A.甲投标人，合同价为5050万元

B.甲投标人，合同价为5060万元

C.乙投标人，合同价为5070万元

D.乙投标人，合同价为5050万元

正确答案:查看最佳答案

第73题:供货方逾期交货，采购方认为不再需要，有权在接到供货方发货协商通知后的()天内，通知供货方办理解除合同手续。

A.10

B.15

C.20

D.25

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，因勘察人使用的勘察设备不足以满足合同约定的勘察成果质量要求，发包人要求勘察人更换勘察设备，勘察人及时进行了更换，由此增加的费用由()承担。

A.发包人

B.勘察人

C.设备供应商

D.发包人和勘察人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。

第75题:委托工程监理是业主在工程()阶段的工作。

A.设汁

B.施工安装

C.建设准备

D.生产准备

正确答案:查看最佳答案

第76题:依据FIDIC《施工合同条件》规定，发包人选用奖励条款，需要在()中具体约定奖金的计算办法。

A.协议书

B.专用条件

C.通用条件

D.合同附件

正确答案:查看最佳答案

第77题:设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，()需要通知监理人。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要

正确答案:查看最佳答案

第78题:材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是()。

A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

正确答案:查看最佳答案

第79题:本次招标经过评审比较，投标人的投标书均不满足招标文件的规定而未能选出中标人，后续处理的原则是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3个的应重新招标

B.经评标委员会评审后否决所有投标的不再进行招标

C.重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后应重新进行招标

D.重新招标后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后应重新招标

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:建设工程竣工验收应当具备下列条件()。

A.完成建设工程设计约定的各项内容

B.完成施工合同约定的各项内容

C.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第81题:法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括()。

A.依法成立

B.有自己的名称及组织机构

C.有必要的经费

D.有资质证书

E.法定代表人具有执业资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人应当具备以下条件:(1)依法成立(2)有必要的财产或者经费(3)有自己的名称、组织机构和场所(4)能够独立承担民事责任。详见教材第5-6页。

第82题:根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有()。

A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生

B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项

C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项

D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用

E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂列金额指已标价工程量清单中所列的，用于支付合同履行阶段可能发生，签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。暂列金额在招投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。暂列金额可能全部使用或部分使用，承包人不一定能够全部获得支付。

第83题:监理人在对专业分包工程进度管理中，需要对承包人发出指令进行协调的情形有()。

A.分包工程施工进度偏差较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工

B.分包工程作业人员严重不足

C.分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施

D.分包工程施工进度不符合分包合同工期要求

E.分包工程出现停工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:虽然由承包人负责分包工程施工的协调管理，对分包工程施工进度进行监督，但如果分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同的履行时，监理人需对承包人发出相关指令进行相应的协调。如分包工程施工与合同进度计划偏离较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工；分包工程施工进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施等情况。教材P108。

第84题:要使索赔得到公平合理的解决，监理人在工作中必须注意的原则包括()。

A.公平合理地处理索赔

B.及时作出决定和处理索赔

C.尽可能通过协商达成一致

D.诚实信用

E.尽可能通过仲裁解决索赔

正确答案:查看最佳答案

第85题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第86题:某采用《标准设计施工总承包合同》的工程项目，合同履行中出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是()。

A.发包人要求的设计变更

B.发包人未按期审查承包人文件

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的材料延误

E.异常不利的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第87题:《建设工程监理合同(示范文本)》中规定属于附加监理工作的情况包括()。

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.参加工程竣工验收，签署竣工验收意见

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当存在下列()情况时，应对模板支撑架进行预压或监测。

A.承受重载或设计有特殊要求时

B.特殊支撑结构

C.地基为不良的地质条件

D.搭设高度超过8米

E.搭设高度超过4米

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《标准施工合同》，关于工程保险的说法，正确的有()。

A.进场材料和工程设备保险手续应由发包人办理

B.必须以发包人和承包人的共同名义投保

C.由承包人负责投保并承担办理保险的费用

D.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

E.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的单据和副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致。如果一个建设工程项目采用平行发包的方式交由多个承包人施工，此时由发包人办理工程保险和第三者责任保险为宜。无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。大型工程项目为了减少保险费的支出，经常采用不足额投保方式，即以建安工程费的60%-70%作为投保的保险金额。进场材料和工程设备保险由当事人双方具体约定，并在专用条款内写明投保责任。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。详见教材第81-82页。

第90题:有资格代理招标的机构应具备的条件包括()。

A.必须是法人组织

B.不得与行政机关有隶属关系

C.有从事招标代理业务的场所

D.有编制招标文件的能力

E.有自己的评标专家库

正确答案:查看最佳答案

第91题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的情形有()。

A.当事人订立合法合同

B.法律对合同形式作出规定

C.合同一方当事人违约

D.行政机关作出罚款

E.人民法院对合同纠纷作出判决

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有()。

A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故

C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工

D.监理工程师未按规定程序进行质量检验

E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工中因()引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。

A.发包人负责提供的设备未按时到位

B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误

C.发生不可抗力

D.承包人原因进行施工方案调整

E.承包人施工机械故障

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发生不可抗力，只有权要求延长工期。承包人原因进行施工方案调整、承包人施工机械故障，损失由承包人自行承担。

第94题:按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。

A.有编制招标文件的能力

B.已发布招标公告

C.有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员

D.有组织评标的能力

E.已委托公证机关公证

正确答案:查看最佳答案

第95题:对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有()。

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更

正确答案:查看最佳答案

第96题:公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括()。

A.工程概况

B.项目资金来源

C.投标须知

D.评标方法

E.招标范围

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人可获得工期、费用和利润补偿的情形有()。

A.发包人违约解除合同

B.不可抗力发生后的工程照管

C.不可预见物质条件

D.发包人原因影响设计进度

E.监理人指示延误或错误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人违约解除合同，承包人可获得费用、利润补偿。不可预见物质条件，承包人可获得工期、费用补偿。

第98题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形不属于进行实质性响应，其投标将被否决。

A.投标函有效期不足

B.单价计算结果和总价不一致

C.没有提供资格证明文件

D.有法定代表人的签字和盖章

E.技术规格中的响应虚假投标的

正确答案:查看最佳答案

第99题:可以产生委托代理关系的基础关系包括()。

A.监护关系

B.委托合同关系

C.合伙合同关系

D.劳动合同关系

E.工作隶属关系

正确答案:查看最佳答案

第100题:以下关于工程暂停期间，项目监理机构工作，正确的有()。

A.项目监理机构应如实记录所发生的情况

B.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位全部人工.设备的数量和状态

C.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位人工.设备在现场的数量和状态

D.施工单位原因暂停施工的，应记录直接导致停工的原因

E.施工单位原因暂停施工的，应重点记录建设单位人员.设备在现场的数量和状态

正确答案:查看最佳答案

第101题:下列资质分类中属于工程设计资质的有()。

A.工程设计综合资质

B.工程设计行业资质

C.工程设计专业资质

D.工程设计专项资质

E.工程设计劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

正确答案:查看最佳答案

第103题:招标人自行办理招标事宜，须具备()等条件。

A.具有编制招标文件能力

B.有自己的评标专家库

C.有组织评标能力

D.经招标代理机构批准

E.向有关行政监督部门备案

正确答案:查看最佳答案

第104题:承担缔约过失责任的情形有()。

A.提供格式条款一方免除其责任

B.没有得到进口许可证而谎称已取得

C.违反缔约中的保密业务

D.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有

E.故意提供与订立合同有关的虚伪情况

正确答案:查看最佳答案

第105题:设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按()阶段和专用条款约定的比例进行分解。

A.订立采购合同

B.设备制造完成

C.进场验收合格

D.安装就位

E.工程竣工

正确答案:查看最佳答案

第106题:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起()的客观现象。

A.合同法律关系产生

B.合同法律关系变更

C.合同法律关系消灭

D.合同法律关系转移

E.合同法律关系冻结

正确答案:查看最佳答案

第107题:施工、监理招标时，属于废标的情况有()

A.投标书逾期送达

B.投标书未按要求密封

C.投标书未按要求提供投标担保

D.投标书未按规定格式填写

E.投标价高于或低于标底

正确答案:查看最佳答案

第108题:合同法律关系客体中的行为包括()。

A.建筑物

B.施工

C.专利权

D.安装

E.建筑材料

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据FIDIC《施工合同条件》，工程师受业主委托进行合同管理时，应履行的工作职责和义务有()。

A.确认工程变更和合同价款支付

B.提前将其参加试验的意向通知承包商

C.解除任何一方依照合同应具有的职责

D.向其助手指派任务和委托部分权力

E.随时进行工程计量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师的主要责任和义务包括:执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控和日常管理工作，包括协调、联系、指示、批准和决定等；确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等；工程师可以向助手指派任务和委托部分权力，但工程师无权修改合同，无权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任。工程师应提前至少72小时将其参加试验的意向通知承包商。当工程师要求对工程量进行计量时，应提前通知承包商代表，承包商应派员及时协助工程师进行测量并提供工程师所要求的详细资料。

第110题:根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有()。

A.担保的方式不同

B.担保的金额不同

C.担保的期限不同

D.担保的作用不同

E.被担保的主体不同

正确答案:查看最佳答案

第111题:材料采购合同中，采购方的违约责任包括()。

A.提前交货

B.不按合同约定接受货物

C.产品的质量缺陷

D.货物交接地点错误

E.逾期付款

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据《标准施工招标文件》，关于投标报价算术错误处理的说法，正确的有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

B.依据单价计算结果与总价金额不一致的，以总价金额为准

C.评标委员会对发现算术错误的报价可直接修正，并对投标人有约束力

D.投标文件中发现报价金额小数点有明显错误的，应予否决投标

E.投标人不接受对其投标报价的算术错误进行修正的，应予否决投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会按以下原则对投标报价进行修正:(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价(单价金额小数点有明显错误的除外)。(3)修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。

第113题:对建设工程的实体质量的监督过程中，主体结构工程抽查的主要包括()等。

A.抽查基础砌体、混凝土和防水等施工质量

B.分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录

C.混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量

D.质量保证及见证取样送检检测资料

E.结构安全重点部位的砌体、混凝土、钢筋施工质量抽查情况和检测

正确答案:查看最佳答案

第114题:下列项目属于签约合同价内的有()。

A.暂估价

B.暂列金额

C.变更价格

D.物价调价

E.额外工作价格

正确答案:查看最佳答案

第115题:投标人须知正文中，总则包括()、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容;

A.项目概况

B.资金来源和落实情况

C.招标范围

D.招标文件的组成

E.招标文件的澄清与修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式3部分。正文有:(1)总则，包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容。

第116题:建筑工程一切险承担保险责任的范围包括()。

A.错误设计引起的费用

B.火灾

C.工人恶意行为造成的事故

D.技术人员过失造成的事故

E.盗窃

正确答案:查看最佳答案

第117题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标有关文件

E.资格预审

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下哪些场地应搭设双层防护棚()。

A.木工加工场地上方有可能坠落物件

B.钢筋加工场地上方有可能坠落物件

C.临时工地办公室场地处于起重机臂回转范围之内

D.钢筋加工场地紧邻可能倒塌的围墙

E.木工加工场地紧邻深度超过5米的管沟

正确答案:查看最佳答案

第119题:建设工程监理工作的规范化主要体现在)。

A.监理工作的时序性

B.热情服务的工作原则

C.严密的职责分工

D.各项监理工作目标明确

E.各项工作的完成时间有明确的限定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)