节选部分<<山西省监理工程师模拟练习题>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。

第1题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，()。

A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.应由指定分包商直接对业主承担责任

正确答案:查看最佳答案

第2题:债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第3题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。

A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则，开展监理工作

B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

C.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

正确答案:查看最佳答案

第4题:由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金的时间为()。

A.缺陷责任期满

B.缺陷责任期满后14天内

C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内

D.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

第5题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。

A.7，14

B.21，14

C.14，21

D.14，7

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。

第6题:在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期()。

A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补

B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期

C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期

D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期

正确答案:查看最佳答案

第7题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:查看最佳答案

第8题:可以不依法公开招标的项目是()。

A.全部使用国有资金投资的工程项目

B.国有资金投资占控股的工程项目

C.国有资金投资占主导地位的工程项目

D.总投资在3000万元人民币以上项目

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列关于定金的表述中，错误的是()。

A.定金从合同签订之日生效

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金自实际交付时生效。

第10题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。

A.发布招标公告日

B.开始资格预审日

C.发售招标文件日

D.投标截止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。

第11题:根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.结算.清理.违约

C.结算.仲裁.违约

D.仲裁和诉讼

正确答案:查看最佳答案

第12题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为()。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

正确答案:查看最佳答案

第13题:下列施工合同文件中存在相互矛盾之处，应当以()为准。

A.图纸

B.工程量清单

C.中标通知书

D.标准.规范

正确答案:查看最佳答案

第14题:要约以信件或者电报做出的，承诺期限自()开始计算。

A.信件或者电报到达之日

B.信件载明的日期或者电报交发之日

C.信件或者电报交发之日

D.信件邮寄的日期或者电报到达之日

正确答案:查看最佳答案

第15题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。

第16题:某土方工程发包方提出的估计工程量为3000M3，合同中规定土方工程单价为32元/M3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为30元/M3。结束时实际完成土方工程量为3600M3，则土方工程款为()万元。

A.11.46

B.10.8

C.11.52

D.11.40

正确答案:查看最佳答案

第17题:在进行大型工程设备采购招标的过程中，任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构和招标人的做法正确的是()。

A.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，并说明问题来源

B.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，不得透漏问题来源

C.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，并说明问题来源

D.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，不得透漏问题来源

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是()。

A.投标文件中个别地方存在漏项

B.投标文件中提供了不完整的技术信息

C.投标人所提供的投标担保有瑕疵

D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第19题:下列关于代理的表述中，正确的是()。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，“代理人”可以撤销其“代理”行为

C.无权代理的法律后果由“代理人”承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

正确答案:查看最佳答案

第20题:甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲5000元，但1年后须加倍偿还，否则以甲的房子抵债，甲表示同意。根据《合同法》的规定，甲.乙之间的借款合同因()。

A.乘人之危而可撤销

B.胁迫而无效

C.欺诈而可撤销

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.300

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。

A.提供资料的有效性和完整性

B.企业资质条件

C.拟派项目经理资格

D.企业类似工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第24题:根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。

第25题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，在合同正常履行的情况下()，设计人为合同项目的服务结束。

A.交付设计文件

B.完成设计变更

C.设计文件审查通过

D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收

正确答案:查看最佳答案

第26题:设备采购合同履行过程中，由于包装防护不妥，造成货物锈蚀，由此造成的损失由()承担。

A.卖方

B.买方

C.运输方

D.买卖双方

正确答案:查看最佳答案

第27题:单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由()确认。

A.总监理工程师

B.建设单位代表

C.设计单位代表

D.各单位验收人员共同

正确答案:查看最佳答案

第28题:施工合同履行过程中，发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()。

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

第29题:对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是()。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责()的工程师无权解除承包人的任何义务。

A.设计

B.规划

C.监理

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内

正确答案:查看最佳答案

第32题:工程施工质量不符合要求时，经返工重做或更换器具.设备的检验批应()。

A.予以验收

B.有条件验收

C.重新进行验收

D.专门验收

正确答案:查看最佳答案

第33题:依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。

A.因使用不当导致的质量下降

B.到货检验时采购方提出的质量异议

C.因交货后保管不善导致的质量下降

D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议

正确答案:查看最佳答案

第34题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第35题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

第36题:投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，()。

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定

正确答案:查看最佳答案

第37题:对分包商主要通过分包合同明确双方的()，保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。

A.责权利关系

B.法律义务关系

C.分包责任关系

D.利益分配关系

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。

第39题:下列不是合同价款应规定的内容的是()。

A.计算方式

B.结算方式

C.价款的支付期限

D.价款支付日期

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。

第41题:设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()。

A.投标单位的企业规模大小

B.投标方案的投入.产出比高低

C.完成初步设计时间的早晚

D.报价的合理性

正确答案:查看最佳答案

第42题:颁发履约证书后将()保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部

正确答案:查看最佳答案

第43题:债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第44题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。

第45题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

第46题:建设工程投资控制最主要的阶段是()。

A.施工阶段

B.招标阶段

C.竣工验收阶段

D.设计阶段

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金，联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；选项C错误，投标保证金有效期与投标有效期一致；选项D错误，招标人与中标人签订合同后的5个工作日内，就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。

第48题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

第49题:在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

C.工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P17。

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。

A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。

第51题:在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则()。

A.影响正常施工的费用由承包人承担

B.影响正常施工的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.工期不予顺延

E.检查费用发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。

A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段

B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求

D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理

E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。

第54题:下列情形中，()的合同是可撤销合同。

A.以欺诈.胁迫手段订立，损害国家利益

B.因重大误解而订立

C.在订立合同时显失公平

D.以欺诈.胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立

E.违反法律.行政法规强制性规定

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。

第58题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第59题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第60题:可以质押的权利包括()。

A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；

B.依法可以转让的股份.股票；

C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；

D.房屋所有权证书

E.依法可以质押的其他权利。

正确答案:查看最佳答案

第61题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第62题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第63题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对工程承包人的选定权

D.对实施项目的监理控制权

E.有关各方的主持协调权

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。

A.投标人d的投标报价与招标标底一致

B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同

E.不同投标人的投标文件异常一致

正确答案:查看最佳答案

第66题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第67题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第68题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第69题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标有关文件

E.资格预审

正确答案:查看最佳答案

第70题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第71题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的()，报送项目监理机构。

A.工程检查记录

B.资质证明

C.试验报告

D.工程变更单

E.复验报告

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。

第73题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()。

A.合同专用条件中的条款

B.经工程师认可的施工进度计划

C.施工现场和施工会议记录

D.工程延期审批表

E.费用索赔审批表

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

第75题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第76题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第77题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第78题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力

E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

正确答案:查看最佳答案

第79题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。