节选部分<<2026年全国二建法律法规，到底难不难考？>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程中，监理单位实施监理工作的依据不包括()。

A.施工承包合同

B.设计文件

C.《建筑法》

D.设计承包合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理的依据包括:①法律.法规，工程监理单位执行监理任务，必须符合法律.法规的规定;②有关的技术标准，技术标准分为强制性标准和推荐性标准;③设计文件，设计文件不仅是施工的依据，也是监理的依据;④建设工程承包合同，建设单位和承包单位通过订立建设工程承包合同，明确双方的权利和义务。

第1题:根据>，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是()

A.安全员

B.资料员

C.材料员

D.标准员

正确答案:查看最佳答案

第2题:·某建筑公司与某钢铁厂于2007年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《合同法》的规定，该建筑公司于2007年3月8日得知自己有撤销权。则下列关于其撤销权消灭的表述中正确的是，该公司()。

A.2008年2月5日前未行使撤销权

B.2008年3月8日前未行使撤销权

C.未明确表示是否放弃撤销权

D.未明确表示是否继续履行该合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。P125。

第3题:关于承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。

A.装饰装修工程的承包人无权请求工程价款优先受偿

B.未竣工的建设工程质量合格，承包人有权请求工程价款优先受偿

C.承包人工程价款优先受偿权的期限自建设工程竣工验收合格之日起算

D.发包人与承包人之间做放弃建设工程价款优先受偿权的约定无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程价款优先受偿权，选项分析:A错误，装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。C错误，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。D错误，发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。

第4题:劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

第5题:根据《女职工劳动保护特别规定》，下列关于女职工在经期禁忌从事劳动范围的说法，正确的是()。

A.在经期可以从事第二级低温作业

B.在经期可以从事第二级冷水作业

C.在经期可以从事第二级高处作业

D.在经期可以从事第三级高处作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是女职工的特殊保护，选项分析:女职工在经期禁忌从事的劳动范围有:①冷水作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级冷水作业(选项B错误)；②低温作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级低温作业(选项A错误)；③体力劳动强度分级标准中规定的第三级、第四级体力劳动强度的作业；④高处作业分级标准中规定的第三级、第四级高处作业(选项D错误)。

第6题:不属于建设单位向施工单位提供的资料的是()

A.相邻地下工程的有关资料?

B.地下管线资料?

C.建设单位主要负责人情况表?

D.气象资料

正确答案:查看最佳答案

第7题:·下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的变更。合同变更过程中，双方应该度合同的实质性内容进行明确。只有选项A标的物的数量属于合同的实质性内容。

第8题:下列措施中，属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是()。

A.鼓励私募基金

B.低价出让土地

C.财政安排节能专项资金

D.能源消费实行包费制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《节约能源法》《循环经济促进法》的规定，主要有如下相关的节能激励措施:(一)财政安排节能专项资金；(二)税收优惠；(三)信贷支持；(四)价格政策；(五)表彰奖励。

第9题:建筑企业新职工上岗前应获得安全培训的学时不应少于()学时。

A.12

B.20

C.32

D.40

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是进入新岗位或者新施工现场前的安全生产教育培训、安全教育培训方式，选项分析:《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出，严格落实企业职工先培训后上岗制度。建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训。故选项“32”正确。

第10题:甲施工单位与乙混凝土供应商签订商品混凝土供应合同，在履行过程中，乙厂水泥的延误供应导致甲施工单位施工质量下降。对此，甲解除了他们之间的供应合同，合同解除的时间应自()起算。

A.甲提出时

B.乙收到通知时

C.甲向乙发出通知时

D.通知到达乙方时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。《民法典》规定，按照规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律.行政法规规定解除合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。

第11题:陈某于2011年6月20日取得注册执业证书，由于工作单位变动，陈某于2012年9月20日按规定办理了注册变更手续。根据规定，陈某的注册有效期应当截至于()。

A.2014年6月20日

B.2015年6月20日

C.2015年9月20日

D.2016年9月20日

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《民事诉讼法》规定，下列裁定中，可以上诉的是()。

A.保全和先予执行

B.准许或者不准许撤诉

C.中止或者终结诉讼

D.驳回起诉

正确答案:查看最佳答案

第13题:(1)关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。

A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应子支持

D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:提供的设计有缺陷(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。A选项应承担过错责任，错误；建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。B正确，D错误；建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，不子支持，C错误；P295

第14题:当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害。财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。

第15题:土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于()米，不扩散到场区外。

A.0.5

B.1.0

C.1.2

D.1.5

正确答案:查看最佳答案

第16题:百货公司向彩电厂订购彩电100台，每台价格3000元，总货款为300000元，约定12月10日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金30000元，后彩电厂未能如期交货。于本案正确的表述应是()。

A.彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任

B.彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同

C.彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金

D.彩电厂如无过错，可不必支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是继续履行、违约金和定金，选项分析:《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约金有法定违约金和约定违约金两种:由法律规定的违约金为法定违约金；由当事人约定的违约金为约定违约金。继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

第17题:在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人()。

A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工.窝工损失

B.可以顺延工期，并要求赔偿停工.窝工损失

C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任

D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工.窝工损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工.窝工等损失，故B正确。

第18题:下列关于投标人与投标文件的法定要求说法正确的是()。

A.存在控股关系的不同单位，可以参加同一招标项目投标

B.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加划分标段的同一招标项目投标

C.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效

D.投标人投标影响招标公正性的，应当告知招标人

正确答案:查看最佳答案

第19题:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是公告的变更。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在5个工作日内进行核对。

第20题:用人单位依法安排劳动者在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照不低于劳动合同规定的劳动者本人小时工资标准的()支付劳动者工资。

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%

正确答案:查看最佳答案

第21题:仲裁庭调解达成协议的，调解书自()即发生法律效益。

A.仲裁庭制作完成后

B.当事人签字后

C.人民法院确认后

D.当事人签收后

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于建设用地使用权流转说法，正确的有()。

A.建设用地使用权的流转方式包括转让和互换，不包括出资、赠与或者抵押

B.建设用地使用权流转应当采取书面形式订立合同

C.当事人不得约定流转后的建设用地使用权期限

D.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施不随之处分

正确答案:查看最佳答案

第23题:下面关于建设用地使用权，表述错误的是()。

A.建设用地使用权存在于国家所有的土地上

B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上

C.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式

D.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于委托合同的说法，正确的是()。

A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务，给受托人造成损失的，委托人不再承担责任

B.委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务

C.无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失

D.经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务，但因此给受托人造成损失的，受托人可以向委托人要求赔偿损失，故A错误。委托人死亡.终止或者受托人死亡.丧失民事行为能力.终止的，委托合同终止；但当事人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终止的除外，故B错误。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失，故C错误。

第25题:根据《劳动法》的规定，以下情形不属于用人单位不得解除劳动合同情形的是()

A.职工患病在规定的医疗期内?

B.职工非因公负伤，伤愈出院?

C.女职工在孕期的?

D.在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄还有2年

正确答案:查看最佳答案

第26题:国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织，并且至少每()组织一次演练。

A.一季度

B.半年

C.一年

D.两年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施。施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警.扑灭初期火灾和自救逃生能力。

第27题:关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是()

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D.女职工生育享受不少于90天的产假

正确答案:查看最佳答案

参考解析:女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事高温.低温的体力劳动

第28题:建设工程总承包单位依法将建设工程分包，关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是()

A.总承包合同应当明确总分包单位双方的安全生产责任

B.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从总包单位安全生产管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任

D.建设工程生产安全事故应急救援预案由总承包单位和分包单位各自编制

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是()。

A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起3日内订立书面合同

C.对备案的中标合同不得进行协商变更

D.人工.材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第30题:下列情况不能提出行政复议的是()。

A.对行政处罚不服的

B.认为符合法定条件，但行政机关没有依法办理

C.对行政强制措施决定不服的

D.认为合法权利受到损害的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政复议的范围.受理和复议决定。选项D不属于可以申请行政复议的情形。

第31题:根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。企业首次申请或增项申请资质的，应当申请()。

A.最低等级资质

B.比最高等级低一级的资质

C.最高等级资质

D.比最低等级高一级的资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑业企业资质的申请，选项分析:《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。

第32题:关于工程监理单位的质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系

B.建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理

C.监理单位不得与被监理工程的施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有利害

D.参加建设单位组织的建设工程竣工验收，对建设工程消防施工质量承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

第33题:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少()修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

A.每五年

B.每三年

C.每年

D.每半年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

第34题:根据《建筑业企业资质管理规定》，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质的是()。

A.企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的

B.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的

C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的

D.将承包的工程转包或违法分包的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业资质证书的撤回、撤销、吊销和注销，选项分析:A属于撤回；C属于注销；D属于在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请；B正确，有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质:(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；(2)超越法定职权准予资质许可的；(3)违反法定程序准予资质许可的；(4)对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；(5)以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。注意B选项，如果说的是《建筑法》，以欺骗手段取得资质证书的，是吊销资质证书。

第35题:关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()

A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级

B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得

C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收

D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是()。

A.国务院批准开工报告的工程

B.城镇市政基础设施工程

C.建筑面积200m以上的工程

D.工程投资额在20万元以上的工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

第37题:建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是()。

A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业

B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮

C.折价返还应当按照合同约定的价款进行

D.折价返还可以按照当地市场价.定额量据实结算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当建设工程施工合同无效.被撤销后，应当返还财产。执行返还财产的方式是“折价返还”，即承包人已经施工完成的工程，发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款。主要有两种方式:一是参照无效合同中的约定价款；二是按当地市场价.定额量据实结算。

第38题:用人单位自用日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付()的工资。

A.2倍

B.1倍

C.3倍

D.5倍

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位自用日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付2倍的工资。

第39题:下列行为中，属于工程安全不良行为的是()。

A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料.建筑构配件和设备的

B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物.构筑物和地下管线等采取防护措施的

C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的

D.未对建筑材料.建筑构配件.设备.商品混凝土进行检测的

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列情形中，不予建造师注册的情形是()。

A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日起满6年的

B.年龄超过65周岁的

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的

D.在申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大安全事故的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建造师考试、注册和继续教育的规定，选项分析:《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(A可以注册)(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(C可以注册)(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(D可以注册)(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(B不予注册)(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

第41题:·当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同

C.因重大误解而订立的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可撤销合同。选项A属于效力待定合同，选项B属于无效的免责条款，选项C属于可撤销合同，选项D属于无效合同。

第42题:施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同()。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是()。

A.可以使尚未成立的合同归于无效

B.撤销权的行使应当以通知的方式作出

C.当事人不得自行放弃撤销权

D.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。D选项正确。

第44题:特种设备安全法规定，特种设备的()过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。

A.改造

B.装卸

C.运输

D.使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是特种设备的监督检验，特种设备的监督检验是指在特种设备制造或安装.改造.重大维修过程中，在制造或安装.改造.维修单位自检合格的基础上，由检验检测机构按照安全技术规范，对制造或安装.改造.重大维修过程进行的验证性检验，属于强制性的法定检验。

第45题:《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》指出，完善和落实师傅带徒弟制度。高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。下述选项中不属于这里所指的工人师傅应当具备的条件是()。

A.具有初级工以上技能等级

B.具有3年以上相应工作经历

C.善于"传、帮、带"

D.成绩突出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全教育培训方式，选项分析:《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》指出，完善和落实师傅带徒弟制度。高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。工人师傅一般应当具备中级工以上技能等级，3年以上相应工作经历，成绩突出，善于“传、帮、带”，没有发生过“三违”行为等条件。要组织签订师徒协议，建立师傅带徒弟激励约束机制。

第46题:乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙单位垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。乙除要求甲结算工程款外，还提出对垫资的利息要求。本例中法院对垫资利息的正确处理是()。

A.按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍

B.按银行借贷处理，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算

C.合同中并无利息的约定，按照工程欠款处理

D.甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效，法院不予受理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，当事人对垫资没有约定的。按照工程欠款处理。

第47题:下列有关合同权利义务的转让，描述正确的是()。

A.债权人转让权利的，受让人无法取得与债权有关的从权利

B.债务人将合同的义务全部转移给第三人的，只通知债权人即可

C.债务人将合同义务部分转移的，新旧债务人一起向债权人履行义务

D.权利和义务一并转让，转让人与受让人一同承受权利义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同权利义务的转让。债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外;债务人将合同的义务全部转移给第三人的，应当经债权人同意;合同一方当事人将其权利和义务一并转移给第三人，由第三人全部承受这些权利和义务。

第48题:关于合同解除后果的说法，正确的是()。

A.合同解除的后果使合同关系自始消灭

B.合同解除后，已经履行的，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，但无权请求赔偿损失

C.主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任不再承担

D.合同的权利义务关系终止，不影响合同中结算和清理条款的效力

正确答案:查看最佳答案

第49题:某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是()。

A.施工企业

B.项目经理

C.材料供应商

D.项目经理部

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。故选项A正确。

第50题:下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。

A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标

B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标

C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，B选项虽然国有资金只占40%的股份，但在三家合作企业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。招标的项目，应当公开招标，但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第51题:某工程已具备竣工条件，2012年4月7日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，4月13日经验收不合格，施工单位返修后于4月23日再次验收合格，5月4日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。

A.2012年4月7日

B.2012年4月13日

C.2012年4月23日

D.2012年5月4日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程质量的最低保修期限。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。正确选项是C。

第52题:某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位()。

A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材

B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责

C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守

D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是依法保证建筑材料等符合要求。，选项分析:《建设工程质量管理条例》第14条规定:“按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。”第二十九条规定:“施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。”

第53题:关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是()。

A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年

B.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限

C.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限

D.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；A错误。建设单位与施工单位经平等协商另行签订保修合同的，其保修期限可以高于法定的最低保修期限，但不能低于最低保修期限，否则视作无效。B错误。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。D错误。

第54题:下列选项中，当事人应承担侵权责任的是()。

A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌

B.某施工单位未按照合同约定工期竣工

C.因台风导致工程损害

D.某工程存在质量问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:侵权纠纷，是指一方当事人对另一方侵权而产生的纠纷。在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成对他方损害而产生的侵权纠纷。

第55题:公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼中，属于行政诉讼受案范围的是()。

A.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的

B.对行政机关的调解行为不服的

C.对行政机关的行政指导行为不服的

D.对行政机关针对信访事项作出的复核意见不服的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政诉讼受案范围，选项分析:下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围:(1)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；(2)调解行为以及法律规定的仲裁行为；(3)行政指导行为；(4)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；(5)行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；(6)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；(7)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；(8)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；(9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；(10)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

第56题:以下不适用专属管辖的案件是()。

A.房屋买卖纠纷

B.土地使用权转让纠纷

C.建设工程施工合同纠纷

D.农民土地经营纠纷

正确答案:查看最佳答案

第57题:某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2018.年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日，该建筑工程一切险责任起始日期为()。

A.2018.年5月10日

B.2018.年5月15日

C.2018.年7月20日

D.2018.年8月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

第58题:债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的()。

A.经济关系

B.权利义务关系

C.物权关系

D.合同关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利义务关系。

第59题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全建报手续

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准.核准.备案后，建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市.县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置.面积.允许建设的范围，颁发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:关于劳动者工资的说法，正确的是()。

A.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内

B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人

C.如遇节假日或休息日，工资支付时间延后至最近的工作日支付

D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当支付工资

E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

正确答案:查看最佳答案

第61题:下列分包合同中，属于违法分包或者分包合同无效的有()。

A.承包人承包了某土方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业

B.承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业

C.承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务分包给丙劳务企业

D.承包人分包了某装饰装修工程后，将地面瓷砖铺设的工程分包给丁施工企业

E.承包人分包了某基础工程后，将其全部分包给丙施工企业

正确答案:查看最佳答案

第62题:被申请人提出证据证明仲裁裁决有()，经人民法院合议庭审查核实或经人民法院认定，可作出裁定不予执行。

A.当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的

B.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的

C.认定事实的主要证据清楚的

D.仲裁员在仲裁该案时有贪污受贿，私舞弊，枉法裁决行为的

E.执行该裁决违背社会公共利益的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行:1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的:4)裁决所根据的证据是伪造的5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿.徇私舞弊.枉法裁决行为的。此外，人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。

第63题:根据《民法典》，合同权利义务终止的情形有()。

A.债务人依法将标的物抵押

B.债权债务同归于一人

C.债务相互抵消

D.债权人依法将标的物提存

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于立法备案的说法，正确的有()。

A.设区的市的地方性法规由省、自治区的人民代表大会常务委员会报送备案

B.自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对上位法作出变通的情况

C.行政法规由国务院报全国人民代表大会备案

D.部门规章报国务院备案

E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任有()。

A.在拆除工程施工15日前，将拆除施工组织方案等资料报送有关部门备案

B.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

C.编制安全施工技术措施和施工现场临时用电方案不得压缩合同约定的工期

D.不得压缩合同约定的工期

E.统一协调总承包单位和分包单位的安全生产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位应当在拆除工程施工15日前，将资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案，故A正确。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，故B正确。C选项属于施工单位的安全生产责任，故C错误。在符合有关法律.法规和强制性标准的规定，并编制了赶工技术措施等前提下，建设单位与施工单位就提前工期的技术措施费和提前工期奖励等协商一致后，是可以对合同工期进行适当调整的，故D错误。

第66题:关于诉讼时效，下列表述中正确的有()。

A.诉讼时效期间从权利人知道或应当知道权利被侵害时起计算

B.当事人自行约定延长或者缩短诉讼时效期间的，法院不予认可

C.从权利被侵害之日起超过10年的，法院不予保护

D.超过诉讼时效期间权利人起诉，法院可以直接驳回诉讼请求

E.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于投标人的说法，正确的有()。

A.投标人发生合并.分离.破产等重大变化的，其投标无效

B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制

C.在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人发生合.分立.破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件.招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

第68题:《建设工程质量管理条例》规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。

A.业主现场代表

B.总监理工程师

C.项目经理

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

第69题:关于劳动争议解决方式的说法，正确的有()。

A.劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解

B.经劳动争议调解委员会调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁

C.当事人一方可不经调解而直接向劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁

D.当事人对劳动仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼

E.经劳动争议调解委员会调解达成协议，当事人一方不履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解，故A正确。对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，故BC正确。劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行，故D正确，E错误。

第70题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故调查组应当履行的职责有

A.核实事故基本情况，包括事故发生的经过、人员伤亡情况及直接经济损失

B.认定事故的性质和事故责任

C.依照国家有关法律法规提出对事故责任单位和责任人员的处理建议

D.总结事故教训，采取防范和整改措施

E.批复事故调查报告

正确答案:查看最佳答案

第71题:以下建设工程中，不需要申请施工许可证的有()。

A.投资额30万元以上的建筑工程

B.建筑面积300平方米以上的建筑工程

C.实行开工报告审批制度的建筑工程

D.农民自建低层住宅工程

E.抢险救灾工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不需要办理施工许可证的建设工程1.限额以下的小型工程:按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。2.抢险救灾等工程:《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。由于这几类工程有其特殊性，应当从实际出发，不需要办理施工许可证。实行开工报告审批制度的建筑工程不需要申请施工许可证,故CDE选项正确。

第72题:建设用地使用权的转让()。

A.是一种不要式行为

B.转让合同是一种权利义务的概括转让合同

C.需要满足一些法定条件，否则转让无效

D.转让方式包括买卖.赠与或者互易等

E.转让的客体仅限于国有土地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权的转让，是指通过买卖.赠予等合法方式将土地使用权转移给他的行为。当事人之间必须签订书面的转让合同，这种合同不是单一的对建设用地的使用权的转让，也同时伴随着在从国家取得使用权时必须履行的义务，属于权利义务的概括移转。转让需要满足一些法定条件，如按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书;按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的25%以上，属于成片开发土地的，形成工业用地或者其他建等用地。

第73题:用人单位不得解除劳动合同的情形有()。

A.女职工在孕期.产假.哺乳期的

B.患病或者非因工负伤.在规定的医疗期内的

C.在本单位连续工作10年，且距法定退休年龄不足5年的

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行的

E.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。

第74题:下列情形中，评标委员会应当否决的投标有()。

A.投标报价低于成本

B.投标联合体没有提交共同投标协议

C.投标文件未按招标文件要求进行密封的

D.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

E.投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人签章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《招标投标法实施条例》规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:(一)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；(二)投标联合体没有提交共同投标协议；(三)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；(四)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；(五)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；(六)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；(七)投标人有串通投标.弄虚作假.行贿等违法行为。

第75题:关于调解文书法律效力的说法，正确的有()。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力

C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力

E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解协议的法律约束力与强制执行力是两个不同的概念。法律约束力是指协议生效后，在协议当事人之间产生“私法”意义上的效力，一方不履行协议时，另一方可以通过起诉或仲裁要求其履行。而强制执行力是“公法”意义上的效力，一方不履行时，另一方可以直接申请法院对该协议内容予以强制执行。根据我国法律规定，只有法院和仲裁机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，不但具有法律约束力，而且直接具备强制执行力。而其他任何机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，只在两个当事人之间产生法律约束力;必须由双方当事人共同向法院申请司法确认，经过司法确认后方具备强制执行力。

第76题:施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。

A.甲有权要求乙承担民事责任

B.甲有权要求丙承担民事责任

C.甲无权要求丙承担民事责任

D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿

E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题综合考核总.分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为，故乙和丙对甲承担连带责任，所以选项AB正确，D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为，对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失，丙与丁承担连带赔偿责任，故选项E正确。

第77题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故一般分为以下等级()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.大事故

D.较大事故

E.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准，选项分析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故一般分为以下等级特别重大事故，重大事故，较大事故，一般事故。

第78题:关于投标人的说法，正确的有()

A.投标人发生合并.分离.破产等重大变化的，其投标无数

B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制

C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人。选项A，如发生重大变化会影响后期公平公正的投标，才会投标无效。P81

第79题:依据《建设工程质量管理条例》，工程监理企业不得与()有隶属关系或其他利害关系。

A.被监理工程的施工承包单位

B.建筑材料供应单位

C.设备供应单位

D.建设单位

E.建筑构配件供应单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是对有隶属关系或其他利害关系的回避。《建筑法》《建设工程质量管理条例》均规定，工程监理企业与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。