节选部分<<2026年安徽省二建法律法规模拟题>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2014年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。

A.2016年8月，施工单位所在地突发洪灾，1个月后恢复生产

B.2017年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，1个月后恢复生产

C.2017年7月，施工单位法定代表人生病住院，1个月后痊愈出院

D.2017年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

正确答案:查看最佳答案

第1题:页从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间()计算。

A.不再

B.重新

C.继续

D.单独

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

第2题:实行开工报告批准制度的建设工程，其开工报告是指()。

A.施工单位向监理工程师提交的开工报告

B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告

C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告

D.施工单位项目部向公司总部提交的报告

正确答案:查看最佳答案

第3题:劳动行政部门自收到集体合同文本之日起()未提出异议的，集体合同即行生效。

A.10日内

B.30日内

C.15日内

D.20日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是集体合同。劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效。

第4题:根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过()。

A.4个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

第5题:施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天内核对(审查)完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C.60

D.45

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程竣工结算，选项分析:竣工结算文件的审查期限:(1)500万元以下20天；(2)500万元至2000万元30天；(3)2000万元至5000万元45天；(4)5000万元以上60天。

第6题:某项目设计费用为100万，合同约定定金为设计费用的15%。发包方依约支付了定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成了12万元的损失。发包人对此可获支持的最大价款为()万元。

A.24

B.27

C.30

D.42

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按定金赔偿应为15*2=30万元;按实际损失赔偿是12+15=27万元。所以选大值。

第7题:根据《招标投标法实施条例》，关于投标人资格预审的说法，正确的是()。

A.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告内容可以根据特定情况存在差异

B.资格预审结束后，招标人应当及时公示资格预审结果

C.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标

D.资格预审应当在开标后按照招标文件规定的标准和方法进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定，选项分析:招标人有下列限制或者排斥潜在投标人行为之一的,由有关行政监督部门依照《招标投标法》第51条的规定处罚(即责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款):(1)依法应当公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告；(2)在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致，影响潜在投标人申请资格预审或者投标。资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。招标人釆用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

第8题:我国《建筑法》规定，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向()申请领取施工许可证。

A.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地市级以上人民政府建设行政主管部门

C.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.上级人民政府市政管理部门

正确答案:查看最佳答案

第9题:某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是()

A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B.承包人应负责返修，费用由承包方先行承担

C.承包人应负责返修，费用由发包方先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工质量检验和返修的规定，P265

第10题:,某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2012年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。2012年11月18日，人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时()。

A.招标人不允许投标人概回提交的投标文件

B.招标人与投标人协商是否可批回提交的投标文件

C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撒园提交的投标文件

D.招标人允许投标人搬回提交的投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《招标投标法》第29条的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充，修改的内容为投标文件的组成部分。

第11题:关于承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。

A.装饰装修工程的承包人无权请求工程价款优先受偿

B.未竣工的建设工程质量合格，承包人有权请求工程价款优先受偿

C.承包人工程价款优先受偿权的期限自建设工程竣工验收合格之日起算

D.发包人与承包人之间做放弃建设工程价款优先受偿权的约定无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程价款优先受偿权，选项分析:A错误，装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。C错误，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。D错误，发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。

第12题:关于询价的说法，正确的是()。

A.询价小组由采购人的代表和有关专家共5人以上的单数组成

B.询价小组可以要求被询价的供应商报出二次价格

C.采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购

D.询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于2家的供应商

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于建筑业企业资质申请，下列表述正确的是()。

A.企业首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，但只能取得最低资质等级

B.企业增项申请建筑业企业资质，考核原有资质范围内的工程业绩

C.已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等级可以高于现有的工程设计资质等级

D.已取得工程设计资质的企业首次申请相近类别建筑业企业资质，不可将相应规模的工程总承包业绩作为工程业绩予以申报

正确答案:查看最佳答案

第14题:某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于()担保。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质权，选项分析:质权分为动产质权和权利质权。动产质权是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权担保的权利。法律、行政法规禁止转让的动产不得出质。质权自出质人交付质押财产时设立。权利质权是将权利凭证交付质押人或办理出质登记担保的权利。债务人或者第三人可以将有权处分的下列权利出质:(1)汇票、本票、支票；(2)债券、存款单；(3)仓单、提单；(4)可以转让的基金份额、股权；(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(6)现有的以及将有的应收账款；(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的，依照其规定。

第15题:根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为1年。

第16题:甲乙双方在合同中约定，一方违约时支付对方1万元人民币违约金。在合同履行中，甲方违约，并因该违约造成了乙方5万元人民币的损失。乙方诉诸法院，可获支持的最高赔偿额为()万元人民币。

A.5

B.1

C.2

D.6

正确答案:查看最佳答案

第17题:建设工程债产生的根据不包括()。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.谈判

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于仲裁裁决的不予执行和撤销，说法正确的是()。

A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决

B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出

C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决

D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁裁决的执行，选项分析:被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行:(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所根据的证据是伪造的；(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。根据《仲裁法》的规定，当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人之间的纠纷并未解决。根据《仲裁法》的规定，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

第19题:建筑企业对行政处罚结果不服，提请行政复议，如不服行政复议决定，则()。

A.不可以提起诉讼

B.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起3天内提起

C.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起15天内提起

D.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起30天内提起

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政案件的审理程序，选项分析:经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉;若行政复议机关逾期不作复议决定的，除法律另有规定的外，应当在行政复议期满之日起15日内起诉。

第20题:下列选项中，属于监理单位安全责任的事项有()。

A.编制安全施工大纲

B.制定安全技术措施

C.监督施工企业对安全事故隐患进行整改

D.确定建设工程安全费用

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于招标人终止招标的说法，不正确的是()。

A.应当及时发布公告

B.以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人

C.已经发售的资格预审文件、招标文件，招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用

D.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息

正确答案:查看最佳答案

第22题:某建设工程实行施工总承包，关于其工程文件移交的说法，正确的是()。

A.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位

B.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位

C.总承包单位负责整理各分包单位的工程文件，立卷后移交建设单位

D.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位

正确答案:查看最佳答案

第23题:生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告()。

A.本企业负责人

B.当地安全生产监督管理部门

C.县级以上地方人民政府

D.省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

第24题:安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是()。

A.为劳动者办理意外伤害保险

B.对劳动者进行劳动安全卫生教育

C.执行国家劳动安全卫生规程和标准

D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳动安全卫生制度。意外伤害保险是国家《建筑法》鼓励企业为从事危险作业的职工办理的，不是强制性要求的。

第25题:超过诉讼时效期间，当事人()的，不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼

B.提出请求

C.主张权利

D.自愿履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。

第26题:甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为1000万元，根据《民法典》的规定，该定金数额最多为()万元。

A.40

B.80

C.160

D.200

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

第27题:甲诉讼乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议，关于本案，下列哪一说法是正确的()。

A.当事人无权向法院申请撤诉

B.因当事人已达成和解协议，法院应当裁定终结诉讼程序

C.当事人可以申请法院依和解协议内容制作调解书

D.当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方当事人在诉讼中达成和解，并不能自然终结诉讼程序，当事人可以申请撤诉，经法院允许而结案，也可以申请法院制作调解书而结案。当事人自行和解或者经调解达成协议后，请求人民法院按照和解协议或者调解协议的内容制作判决书的，人民法院不予支持。

第28题:某工程招标文件中记载如下时间点:购买招标文件时间为2012年8月20日上午9时至2012年8月25日下午4时，标前会议时间为2012年8月28日上午9时，投标书递交截止时间为2012年9月15日下午4时。根据我国《招标投标法》有关规定，开标时间应为()。

A.2012年9月15日下午4时

B.2012年9月16日上午9时

C.2012年9月18日下午4时

D.2012年9月20日上午9时

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《仲裁法》，仲裁员具有下列情形，无需回避的是()。

A.曾经仲裁过本案代理人的其他案件的

B.是本案代理人近亲属的

C.与本案当事人有其他关系，可能影响公正仲裁的

D.私自会见本案代理人的

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是()。

A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定

B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定

C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息

D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定，故错:事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定，故B错:未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。故C错。

第31题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决;协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B.D错误

第32题:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将()报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A.施工组织方案

B.拆除建筑物的措施

C.保证安全施工的措施

D.建设单位编制的工程概要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

第33题:工程建设中使用的计算机软件是()保护的客体，受知识产权保护。

A.专利权

B.商标权

C.著作权

D.发明权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建设工程中常见的知识产权主要是专利权.商标权.著作权.发明权和其他科技成果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。

第34题:根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或专有技术

D.军队建设项目

正确答案:查看最佳答案

第35题:在代理关系中，()承担民事责任。

A.代理人对自己的行为

B.被代理人对代理人的代理行为

C.代理人对第三人的行为

D.被代理人对第三人的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民，事法律行为。被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。

第36题:关于节能技术进步的说法，正确的是()。

A.国家采取强制措施研发施工节能技术

B.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布

C.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批

D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，国家鼓励.支持节能科学技术的研究.开发.示范和推广，促进节能技术创新与进步。B项，国务院管理节能工作的部门会同国务院科技主管部门发布节能技术政策大纲，指导节能技术研究.开发和推广应用。D项，国务院和省.自治区.直辖市人民政府及其有关部门应当将循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究.应用示范和产业化发展列人国家或者省级科技发展规划和高技术产业发展规划，并安排财政性资金予以支持。利用财政性资金引进循环经济重大技术.装备的，应当制定消化.吸收和创新方案，报有关主管部门审批并由其监督实施，故C对。

第37题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。

A.竣工验收合格

B.交付使用

C.发包方支付全部价款

D.竣工验收备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。，选项分析:建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。

第38题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序.措施和应急预案体系的总纲，属于()。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.特别应急预案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合应急预案，是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序.措施和应急预案体系的总纲。故A正确。

第39题:某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位()。

A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材

B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责

C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守

D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是依法保证建筑材料等符合要求。，选项分析:《建设工程质量管理条例》第14条规定:“按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。”第二十九条规定:“施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。”

第40题:关于第三方专项检测和见证取样监测机构的法定义务，说法正确的是()。

A.检测机构是行政机关下属、具有管理公共事务职能的组织

B.检测机构负责监制建筑材料、设备和配件

C.检测机构应当将涉及结构安全检测结果的合格情况，及时报告建设主管部门

D.检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。

A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用

B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施

C.工程开工前，负责项目的安全技术交底

D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对安全技术措施或专项施工方案进行审查，属于监理单位的安全责任，故B错；C属于施工单位的安全责任；提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议，属于设计单位的安全责任，故D错。

第42题:根据《建设工程安全生产管理条例》，关于建设单位安全生产的说法，正确的是()。

A.建设单位经与施工单位协商，可以压缩合同工期

B.在申领施工许可证时，建设单位应当提供建设工程有关安全施工措施的资料

C.建设单位在编制工程概算时，可以暂不考虑安全施工措施所需要费用

D.在拆除工程施工15日后，建设单位应当及时向所在地建设行政主管部门备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位相关的安全责任，选项分析:不得提出违反安全法规的要求以及压缩合同工期。建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案:(1)施工单位资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。

第43题:某开发公司聘请王某做销售员，双方签订劳动合同，约定劳动试用期6个月，6个月后再根据王某工作表现确定劳动合同期限。对此下列选项表述正确的是()。

A.开发公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同

B.王某的工作不满1年，试用期不得超过1个月

C.劳动合同的试用期不得超过9个月，所以王某的试用期是成立的

D.试用期是不成立的，6个月应为劳动合同期限

正确答案:查看最佳答案

第44题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列属于施工单位资质不良行为的是()。

A.相互串通投标

B.允许他人以本单位名义承揽工程

C.不履行保修义务

D.转让安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是()。

A.经主管部门抽查不合格的，应当停止使用

B.建设单位应当向应急管理部门申请消防验收

C.建设单位验收后应当报主管部门审批

D.建设工程未经主管部门消防验收的，一律禁止投入使用

正确答案:查看最佳答案

第46题:某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于()。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一些

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的"以上"包括本数，所称"以下"不包括本数。

第47题:违约责任承担的方式包括()。

A.提供担保

B.解除合同

C.继续履行

D.代位追偿

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据建筑节能制度，国家对集中供热的建筑，实行分户计量、按()收费。

A.面积

B.空间

C.用热量

D.时间

正确答案:查看最佳答案

第49题:某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该()作为结算工程款的依据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算价格

D.市场的平均价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程价款的支付。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

第50题:根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，关于工程价款结算的说法，正确的是()。

A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款

B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款

C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款

D.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程价款的支付。，选项分析:AC错误，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。D错误，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。

第51题:根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。

A.6个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。

第52题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事责任包括违约责任和侵权责任，其中违约责任包括:继续履行；采取补救措施；赔偿损失；违约金；定金。侵权责任包括:停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理.重做.更换；消除影响恢复名誉；赔礼道歉。P35

第53题:根据有关规定()应当对工程建设施工.监理.验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A.工程质量监督机构

B.施工图设计审查单位

C.建设项目规划审查机关

D.建筑安全监督管理机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。工程质量监督机构应当对工程建设施工.监理.验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

第54题:下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是()

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限.地点.和方式

D.当事人的名称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。P106

第55题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动。不适用本法。C选项工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。D选项施工合同签订前申领施工许可证。

第56题:建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，环境影响报告书应当有()的意见。

A.地方政府主管部门

B.噪声污染防治监管部门

C.该建设项目所在地单位和居民

D.环境保护行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设项目环境噪声污染的防治，选项分析:建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报生态环境主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。

第57题:下列事项中，属于专利权保护对象的是()。

A.施工企业的名称成标志

B.施工企业编制的投票文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权保护对象有发明.实用新型.外观设计。选项A是商标权;选项B和选项C是著作权。

第58题:《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.30日

B.60日

C.15日

D.90日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

第59题:甲厂与乙运输公司签订货物运输合同，但货物在运输过程中因不可抗力灭失。则乙()要求甲支付运费。

A.能要求甲支付运费

B.不能要求甲支付运费

C.可要求甲支付一半运费

D.根据公平原则，可要求甲适当支付运费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承运人对承运货物的毁损.灭失承担无过错责任，但货物毁损灭失是由于不可抗力.货物本身的自然损耗或者托运人及收货人的原因造成的除外

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:关于立法备案的说法，正确的有()。

A.设区的市的地方性法规由省、自治区的人民代表大会常务委员会报送备案

B.自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对上位法作出变通的情况

C.行政法规由国务院报全国人民代表大会备案

D.部门规章报国务院备案

E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案

正确答案:查看最佳答案

第61题:授予专利权的发明和实用新型，应当具备()。

A.排他性

B.新颖性

C.创造性

D.先进性

E.实用性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项AD错误，授予发明专利和实用新型专利条件为:新颖性.创造性.实用性。

第62题:下列招标情形中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。

A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应

C.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商

D.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件

E.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止限制、排斥投标人的规定，选项分析:《招标投标法实施条例》规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人:(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

第63题:根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有()。

A.发明

B.计算机软件

C.实用新型

D.商品商标

E.外观设计

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《工伤保险条例》的规定，下列情形造成的伤害应当认定为工伤的有()

A.在办公场所因劳资纠纷自杀

B.因故意犯罪导致本人在工作中伤亡

C.在工作时间和工作岗位突发疾病死亡

D.上下班途中受到本人负主要责任的交通事故伤害

E.工作时间前从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建造师执业资格制度暂行规定》，建造师注册后，有权以建造师名义从事的工作包括()。

A.负责企业的技术工作

B.担任建设工程施工的项目经理

C.从事其他施工活动的管理工作

D.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

E.地方政府根据当地实际需要规定的其他业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是二级建造师执业岗位范围。，选项分析:《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括:(1)担任建设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。

第66题:赵某被确定为生活不能自理的工伤职工，下列表述正确的是()。

A.生活护理费由工伤保险基金支付

B.生活护理费由所在单位支付

C.生活护理费按月支付

D.生活护理费根据伤残情况分为5个等级

E.生活部分不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤保险的规定，选项分析:工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。故选项“生活护理费由工伤保险基金支付”、“生活护理费按月支付”、“生活部分不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的30%”正确。

第67题:下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。

A.工程建设规划、施工等通用的综合标准

B.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准

D.工程建设重要的通用的信息管理标准

E.工程建设通用的有关安全和环境保护的

正确答案:查看最佳答案

第68题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但()除外。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.因特殊需要必须连续作业的

D.监理单位同意的

E.因生产工艺上要求必须连续作业的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

第69题:下列安全责任中，应当由设计单位承担的有()。

A.申请中断道路交通的批准手续

B.就设计意图、设计文件向建设单位做出说明和技术交底，并对防范生产安全事故提出指导

C.考虑施工安全操作和防护的需要

D.对“三新”等工程的施工安全提出措施建议

E.落实安全设施“三同时”

正确答案:查看最佳答案

第70题:下列情形中，属于《民法典》规定的提存情形有()。

A.债权人无正当理由拒绝受领

B.债权人下落不明

C.债权人死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力未确定监护人

D.债权人免除债务

E.债权债务同归于一人

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于抵押的效力的说法，正确的有()。

A.抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

B.乡镇、村企业的建设用地使用权不得单独抵押

C.抵押人转让抵押财产的，应当取得抵押权人同意

D.抵押权人能够证明抵押财产转让可能损害抵押权的，可以请求抵押人将转让所得的价款进行提存

E.转让的价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权，选项分析:C错误，抵押人转让抵押财产的，应当及时通知抵押权人。E错误，转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

第72题:下列情形中，用人单位有权解除劳动合同且不需要提前30天通知的有()。

A.在试用期被证明不符合录用条件的

B.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的

E.非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事单位另行安排的工作的

正确答案:查看最佳答案

第73题:响应招标文件的实质性要求是投标文件的基本前提，实质性要求和条件主要是指招标文件中有关(的内容。

A.招标项目的价格

B.招标项目的期限

C.技术规范

D.合同的主要条款

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标文件。选项E评标标准和方法是招标文件中的内容，投标单位不需要回应。

第74题:下列建设工程项目中，依法必须进行招标的项目有()。

A.高铁干线施工项目

B.建筑面积8500平方米的学校

C.亚洲开发银行贷款项目

D.电信枢纽工程

E.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列当事人提交的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。

A.与书证原件核对无误的复印件

B.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料

C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品

E.无正当理由未出庭作证的证人证言

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼证据，选项分析:不能单独作为认定案件事实根据的证据:①当事人的陈述；②无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言；③与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言；④存有疑点的视听资料、电子数据；⑤无法与原件、原物核对的复制件、复制品。无正当理由未出庭的证人以书面等方式提供的证言，不得作为认定案件事实的根据。

第76题:在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有()。

A.劳动者被依法追究刑事责任

B.女职工在孕期.产期.哺乳期

C.患病或者负伤，在规定的治疗期内的

D.因工负伤并被确认丧失劳动能力

E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。故BCD选项正确。

第77题:建设工程施工合同中发包人应当承担的赔偿损失的情形包括()。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.要求压缩合同约定工期造成的损失

C.转包、违法分包造成的损失

D.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失

E.提供图样或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于借款合同的说法，正确的是()。

A.贷款人的主要义务是按照约定提供借款和不得预先在本金中扣除借款利息

B.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人应当解除合同

C.当事人对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付

D.借贷双方没有约定利息或者对利息约定不明的，视为没有利息

E.借贷双方约定的利率不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的4倍

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于施工单位消防安全责任的说法，正确的是()。

A.单位的主要责任人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责

B.定期组织开展灭火和应急疏散演练，进行消防工作检查考核

C.单位安全费用应当保证适当比例用于消防工作

D.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测

E.设有消防控制室的，实行8小时值班制度，每班不少于1人，并持证上岗

正确答案:查看最佳答案