节选部分<<一建管理题目>>题型

"一建管理题目"对我们来说是十分重要的，特别是认真对待建筑考试的你来说尤为重要。文森特·皮尔曾经说过，改变你的想法，你就改变了自己的世界。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 一般来说，学习的成功与失败原因是多方面的，要首先从自己身上找原因，才能受到鼓舞，找出努力的方向。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们看资料吧！最后的祝福:考试了，希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情，不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你，鼓励着你，为你祝福!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:组织结构模式可以用来反映一个组织系统中各子系统或各元素之间的()关系。

A.指令

B.逻辑

C.合同

D.协作

正确答案:查看最佳答案

第1题:当无驻厂监督时，未做结构性能检査的装配式混凝土预制构件，进场时应按规定进行实体检验,关于检验数量的说法，正确的是()。

A.同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取1个

B.同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取1个

C.同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取3个

D.同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取3个

正确答案:查看最佳答案

参考解析:见赵春晓押题卷二，第87题，直接命中。

第2题:分部分项工程成本分析的资料来源是()。

A.投标报价成本；施工概算；实际工程量、实际消耗人工和材料

B.投标报价成本；施工预算；计划工程量、计划消耗人工和材料

C.投标报价成本；施工概算；实际工程量、计划消耗人工和材料

D.投标报价成本；施工预算；实际工程量、实际消耗人工和材料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是综合成本的分析方法。，选项分析:分部分项工程成本分析的资料来源为:预算成本来自投标报价成本，目标成本来自施工预算，实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。

第3题:有关评标委员会的规定，说法错误的有()。

A.评标委员会的成员人数为5人以上单数

B.评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密

D.评标委员会由招标代理机构负责组建

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标程序。，选项分析:D错，招标人应负责组建评标委员会。

第4题:在质量管理过程，通过抽样检查或检验试验所得到的质量问题.偏差.缺陷.不合格等统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可采用()方法进行状况描述。

A.排列图

B.直方图

C.因果分析图

D.分层法

正确答案:查看最佳答案

第5题:某混凝土工程某月计划工程量为5000M3，计划单价为400元／M3，而实际完成工程量为4000M3，实际单价为490元／M3，则该工程本月的进度偏差为()万元。

A.—36

B.36

C.—40

D.40

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列环境管理体系的构成要素中，不属于核心要素的是()。

A.环境方针

B.内部审核

C.运行控制

D.能力、培训和意识

正确答案:查看最佳答案

第7题:组织工具是组织论基本理论应用的手段，其具体的组织工具不包括()。

A.工作流程图

B.组织结构图

C.风险分析图

D.任务分工表

正确答案:查看最佳答案

第8题:项目成本指标控制的工作包括:①采集成本数据，监测成本形成过程;②制定对策，纠正偏差;③找出偏差，分析原因;④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是()。

A.④-①-③-②

B.①-②-③-④

C.①-③-②-④

D.②-④-③-①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1-11题。项目成本指标控制程序。

第9题:施工企业在核算产品成本时，需归集在施工生产经营过程中所发生的各项费用，其是按照()来归集的。

A.概算项目

B.预算项目

C.结算项目

D.成本项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本核算的范围。，选项分析:施工企业在核算产品成本时，就是按照成本项目来归集企业在施工生产经营过程中所发生的应计入成本核算对象的各项费用。所以“成本项目”正确。

第10题:有关建设工程项目管理实施规划，下列选项中正确的是()。

A.建设工程项目管理实施规划是项目管理规划大纲的编制依据

B.建设工程项目管理实施规划是项目管理的指导性文件

C.建设工程项目管理实施规划首先应该了解相关方的要求

D.项目管理实施规划的内容包括项目范围管理

正确答案:查看最佳答案

第11题:施工成本中的人工费的控制，实行()的方法。

A.计量控制

B.指标控制

C.量价分离

D.包干控制

正确答案:查看最佳答案

第12题:支付担保的主要作用是通过发包人资信状况进行严格审查并落实各项担保措施，以()。

A.确保工程质量

B.确保工程费用及时支付到位

C.考察承包人资金实力

D.保证承包人按约履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是支付担保。，选项分析:工程款支付担保的作用在于，通过对业主资信状况进行严格审查并落实各项担保措施，确保工程费用及时支付到位；一旦业主违约，付款担保人将代为履约。

第13题:在质量管理中，通过抽样检查或检验试验所得到的有关质量问题.偏差.缺陷.不合格等方面的统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可以采用()进行状况描述，它具有直观.主次分明的特点。

A.分层法

B.因果分析法

C.排列图法

D.直方图法

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于施工成本分析依据的说法，正确的是()。

A.统计核算可以用货币计算

B.业务核算主要是价值核算

C.统计核算的计量尺度比会计核算窄

D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题是考核三个核算的特点。会计核算主要是价值核算，B错误。统计核算的计量尺度要比会计核算统计核算宽，C错误。会计核算主要是对已经发生的经济活动进行核算，D错误。

第15题:在某工程双代号时标网络计划中，除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线的波形线表示()。

A.工作的总时差

B.工作与其紧前工作之间的时间间隔

C.工作的持续时间

D.自由时差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号时标网络计划。，选项分析:双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划，时标网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。

第16题:工程项目部的工作人员在施工作业前，必须对所用的机械设备和工具进行仔细检查，发现问题立即上报，这种检查工作被称为()。

A.全面安全检查

B.专业人员安全检查

C.要害部门重点安全检查

D.经常性安全检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产检查监督的类型和内容。，选项分析:经常性安全检查:工程项目和班组应开展经常性安全检查，及时排除事故隐患。工作人员必须在工作前，对所用的机械设备和工具进行仔细的检查，发现问题立即上报。下班前，还必须进行班后检查，做好设备的维修保养和清整场地等工作，保证交接安全。

第17题:关于组织和组织工具的说法不正确的有()。

A.组织分工一般包含工作任务分工和管理职能分工

B.工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的指令关系

C.工作流程图是一种重要的组织工具

D.组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于建设工程项目施工成本的说法，正确的是()。

A.施工成本计划是对未来的成本水平和发展趋势作出估计

B.施工成本核算是通过实际成本与计划的对比，评定成本计划的完成情况

C.施工成本考核是通过成本的归集和分配，计算施工项目的实际成本

D.施工成本管理是通过采取措施，把成本控制在计划范围内，并最大程度的节约成本

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本管理的任务。，选项分析:“对未来的成本水平和发展趋势作出估计”属于施工成本预测的内容，而不是成本计划。(此选项涉及的知识点已删除)“施工成本核算是通过实际成本与计划的对比，评定成本计划的完成情况”错误，成本考核是指在项目完成后，对项目成本形成中的各责任者，按项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定施工项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩，并以此给予相应的奖励和处罚。“施工成本考核是通过成本的归集和分配，计算施工项目的实际成本”错误，施工成本核算包括两个基本环节:一是按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配，计算出施工成本的实际发生额；二是根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本。

第19题:已知某施工项目的计划数据资料如下表所示，则第3周的施工成本计划值是()万元。

A.30

B.60

C.75

D.90

正确答案:查看最佳答案

第20题:支付担保的额度为工程合同总额的()，如承包人已完成担保额度，发包人未能按时支付，承包人可依据担保合同暂停施工。

A.10%～15%

B.15%～20%

C.20%～25%

D.25%～30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是支付担保。，选项分析:发包人的支付担保实行分段滚动担保。支付担保的额度为工程合同总额的20%～25%。本段清算后进入下段。已完成担保额度，发包人未能按时支付，承包人可依据担保合同暂停施工，并要求担保人承担支付责任和相应的经济损失。

第21题:按建设工程项目成本构成编制施工成本计划时，将施工成本分解为()等。

A.直接费、间接费、利润、税金

B.单位工程施工成本及分部、分项施工成本

C.分部分项工程费、其他项目费、规费

D.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费

正确答案:查看最佳答案

第22题:对进度计划进行多方案比较和优选，体现合理使用资源，合理安排工作面，属于工程项目进度控制的()。

A.组织措施

B.管理措施

C.经济措施

D.技术措施

正确答案:查看最佳答案

第23题:成本计划编制过程中，可按()编制“时间-成本累积曲线”成本计划。

A.工程实施阶段

B.成本组成

C.项目结构

D.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是按工程实施阶段编制成本计划的方法。，选项分析:按工程实施阶段编制成本计划，其表示方式有两种:一种是在时标网络图上按月编制的成本计划直方图；另一种是用时间一成本累积曲线(S形曲线)表示。

第24题:我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是()。

A.投标担保

B.保修担保

C.履约担保

D.付款担保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是履约担保。履约担保是指招标人在招标文件中规定的要求中标人提交的保证履约合同义务和责任的担保。这是工程担保中最重要，也是担保金额最大的工程担保，P307。

第25题:建设单位应在竣工验收合格之日起()将竣工验收报告和规划.公安.消防.环保等部门出具的认可文件或准许使用文件，报建设行政主管部门或相关部门备案。

A.15

B.7

C.28

D.3

正确答案:查看最佳答案

第26题:某网络计划执行情况的检查结果分析如下表，对工作M的判断分析，正确的是()。

A.比计划延迟4天，影响紧后工作2天，不影响工期

B.比计划提前4天，不影响工期

C.比计划延迟4天，不影响紧后工作，不影响工期

D.比计划延迟4天，影响工期1天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是进度计划的检查。，选项分析:工作尚有总时差小于原有总时差，且为非负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期。

第27题:支付担保是指()提供的担保。

A.承包人向发包人

B.发包人向承包人

C.发包人向政府主管部门

D.承包人向政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

第28题:当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，对网络计划进行调整的基本方法是()。

A.减少相邻工作之间的时间间隔

B.缩短关键工作的持续时间

C.减少相邻工作之间的时距

D.缩短关键工作的总时差

正确答案:查看最佳答案

第29题:施工安全技术措施应能够在每道工序中得到贯彻实施，既要考虑保证安全要求，又要考虑现场环境条件和施工技术能够做到，这表明施工安全技术措施要()。

A.具有针对性和可操作性

B.具有针对性和全面性

C.具有可行性和可操作性

D.力求全面、具体、可靠

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设项目设计方进度控制的任务是依据()对设计工作进度的要求，控制设计工作进度。

A.设计任务委托合同

B.可行性研究报告

C.设计大纲

D.设计总进度纲要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设项目设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求，控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务。

第31题:建设工程项目设计质量的控制应以()为核心，进行设计质量的综合控制。

A.法律法规和合同规定

B.强制性标准和合同规定

C.使用功能和安全可靠性

D.功能性和可靠性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目设计质量的控制。，选项分析:要保证施工质量，首先要控制设计质量。项目设计质量的控制，主要是从满足项目建设需求人手，包括国家相关法律法规、强制性标准和合同规定的明确需求以及潜在需求，以使用功能和安全可靠性为核心，进行设计质量的综合控制。

第32题:利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据分布()，则易出现质量不合格。

A.偏下限

B.充满质量标准的上下界限

C.居中且边界与上下限有一定距离

D.超出质量标准的上下限

正确答案:查看最佳答案

第33题:工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的()。

A.因果关系

B.层次关系

C.逻辑关系

D.指令关系

正确答案:查看最佳答案

第34题:施工单位年度成本分析的重点是()。

A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况

B.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径

C.针对下一年度施工进展情况，制定切实可行的成本管理措施

D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是综合成本的分析方法。，选项分析:年度成本分析的依据是年度成本报表。年度成本分析的内容，除了月(季)度成本分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况制定切实可行的成本管理措施，以保证施工项目成本目标的实现。

第35题:某埋管沟槽开挖分项工程，计日工每工日工资标准50元,折减系数为0.6。在开挖过程中，由于业主原因造成承包商8人窝工5天，承包商原因造成窝工10天，由此承包商提出的人工费索赔为()。

A.1200元

B.2000元

C.6000元

D.3600元

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，某3万m2的建筑工程项目部应配备专职安全管理人员的最少人数是()名。

A.1

B.3

C.4

D.2

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产责任制度。，选项分析:工程项目部专职安全人员的配备应按住建部的规定，1万㎡以下工程1人；1万～5万㎡的工程不少于2人；5万㎡以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

第37题:下列施工成本计划的类型中，()即选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。

A.指导性成本计划

B.竞争性成本计划

C.组织性成本计划

D.实施性计划成本

正确答案:查看最佳答案

第38题:建设工程职业健康安全事故按事故后果严重程度分类，本次事故中有一个伤员休息两个工作日，这次事故属于()。

A.轻伤事故

B.重伤事故

C.死亡事故

D.重大伤亡事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是职业伤害事故的分类。，选项分析:轻伤事故，是指造成职工肢体或某些器官功能性或器质性轻度损伤，能引起劳动能力轻度或暂时丧失的伤害的事故，一般每个受伤人员休息1个工作日以上(含1个工作日)，105个工作日以下。

第39题:影响建设项目施工质量的环境因素是()。

A.施工现场自然坏境.施工作业环境和技术环境

B.施工现场自然环境.施工作业环境和施工质量管理环境

C.施工现场自然环境.技术环境和施工质量管理环境

D.施工作业环境.技术环境和施工质量管理环境

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是项目质量形成过程和影响因素分析，影响项目质量的环境因素，包括自然环境因素，社会环境因素，管理环境因素和作业环境因素。见教材P156。

第40题:关于施工成本管理任务中的施工成本计划的叙述，错误的是()。

A.施工成本计划是该项目降低成本的指导文件

B.是进行成本管理责任制.开展成本控制和核算的基础

C.项目成本计划一般由施工单位编制

D.是施工项目成本决策与计划的依据

正确答案:查看最佳答案

第41题:网络计划中的关键工作是指()。

A.总时差最小

B.总时差为0或自由时差最小

C.持续时间最长

D.两端均为关键节点的工作

正确答案:查看最佳答案

第42题:不属于《社会责任指南》GB/T36000—2015所强调的社会责任原则的是()。

A.尊重国际行为规范

B.市场经济原则

C.合乎道德的行为

D.尊重法治

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对《社会责任指南》GB/T36000—2015中社会责任原则的理解。，选项分析:选项A、C和D都是教材中提到的社会责任原则。选项B“市场经济原则”没有在《社会责任指南》GB/T36000—2015中被提及作为社会责任原则的一部分。

第43题:有关施工承包合同组成文件的优先解释顺序正确的是()。

A.中标通知书、已标价工程量清单、专用合同条款

B.中标通知书、合同通用条款、合同专用条款

C.中标通知书、通用合同条款、图纸

D.中标通知书、已标价工程量清单、技术标准和要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工承包合同文件。，选项分析:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款规定的优先顺序:(1)合同协议书；(2)中标通知书(如果有)；(3)投标函及其附录(如果有)；(4)专用合同条款及其附件；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价工程量清单或预算书；(9)其他合同文件。

第44题:企业最高管理者按计划的时间间隔对职业健康安全管理体系进行评价，称为()。

A.初始状态评审

B.管理评审

C.内部审核

D.合规性评价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行。，选项分析:管理评审是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况和外部环境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。

第45题:下列项目管理工具中,服务于项目所有参与单位的是()。

A.管理信息系统

B.项目信息门户

C.项目管理信息系统

D.设施管理信息系统

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目信息门户。，选项分析:项目信息门户服务于一个项目的所有参与单位。

第46题:政府质量监督部门对施工中发生严重问题的单位可以发出()。

A.吊销营业执照通知单

B.吊销企业资质证书通知单

C.临时收缴资质证书通知书

D.企业资质降级通知书

正确答案:查看最佳答案

第47题:甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲.乙.丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是()。

A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务

B.丙企业只听从业主的指令

C.丙企业只听从乙企业的指令

D.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据政府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建筑施工企业应将项目作业人员有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中如实填报，人员发生变更的，应在变更后()个工作日内做相应变更。

A.30

B.15

C.14

D.7

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工企业劳动用工和工资支付管理。，选项分析:建筑施工企业应当将每个工程项目中的施工管理、作业人员劳务档案中有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中按规定如实填报。人员发生变更的，应当在变更后7个工作日内，在建筑业企业信息管理系统中作相应变更。

第49题:某施工企业承接了某个住宅小区中10#楼的土建施工任务，项目经理部针对该施工项目编制的施工组织设计属于()、

A.施工组织总设计

B.单项工程施工组织设计

C.分部工程施工组织设计

D.单位工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

第50题:在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差()。

A.均为5天

B.分别为6天和5天

C.均为6天

D.分别为ll天和6天

正确答案:查看最佳答案

第51题:某分项工程月计划完成工程量为3200㎡，计划单价为15元/㎡，月底承包商实际完成工程量为2800㎡，实际单价为20元/㎡，则该工程当月的计划工作预算费用(BCWS)为()元。

A.42000

B.48000

C.56000

D.6400

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是嬴得值(挣值)法。，选项分析:计划工作预算费用(BCWS)=计划工作量×预算单价=3200×15=48000元。

第52题:建立职业健康安全与环境管理体系的步骤不包括()。

A.领导决策

B.成立工作组

C.人员掌握

D.初始状态评审

正确答案:查看最佳答案

第53题:应用动态控制原理控制建设工程项目目标，调整项目管理班子人员，属于()措施。

A.组织

B.合同

C.经济

D.技术

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于建设工程项目总承包商责任和义务的说法，错误的是()。

A.承包商应保证其设计人员在合同期限内的所有合理事件，随时参加业主代表的讨论

B.承包商应在业主每次确认设计文件后若干时间内，向业主提供若干套修改后的设计文件以备查，并收取设计成本费用

C.承包商购买材料必须符合工程技术的标准及建设实施要求、工程材料及设备可选清单

D.承包商拟提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的工作，均需按照合同规定的方法制造加工

正确答案:查看最佳答案

第55题:监督机构应具有符合规定条件的监督人员。人员数量由县级以上地方人民政府建设主管部门根据实际需要确定。监督人员应当占监督机构总人数的()以上。

A.25%

B.50%

C.75%

D.80%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是政府质量的监督机构。，选项分析:监督机构应当具备下列条件:(1)具有符合规定条件的监督人员。人员数量由县级以上地方人民政府建设主管部门根据实际需要确定。监督人员应当占监督机构总人数的75%以上；(2)有固定的工作场所和满足工程质量监督检查工作需要的仪器、设备和工具等；(3)有健全的质量监督工作制度，具备与质量监督工作相适应的信息化管理条件。

第56题:下列关于履约担保说法正确的是()。

A.履约担保的有效期始于中标通知书发出之日起，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日

B.履约担保的形式有保留金.履约担保书.保留金及保证

C.履约担保如采用银行保函形式则为合同金额的10%

D.以上都不正确

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建筑工程施工质量验收统—标准》，分项工程质量验收的组织者是()。

A.项目经理

B.项目技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工过程的质量验收。，选项分析:分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人进行验收。

第58题:以下关于建设工程质量控制的解释，正确的是()。

A.质量控制就是质量管理

B.质量控制就是施工部门的作业技术活动

C.只要具备相关的作业技术能力，就能确保工程质量

D.要具备相关的作业技术能力和科学的管理活动才能实现预期的质量目标

正确答案:查看最佳答案

第59题:结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本，属于成本管理的()措施。

A.组织

B.经济

C.技术

D.合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:模考5-21。关键词:施工组织设计。送分题。

第60题:关于工程项目质量风险识别的说法，正确的是()。

A.从风险产生的原因分析，质量风险分为自然风险、施工风险、设计风险

B.可按风险责任单位和项目实施阶段分别进行风险识别

C.因项目实施人员自身技术水平局限造成错误的质量风险属于管理风险

D.风险识别的步骤是，分析每种风险的促发因素→画出质量风险结构层次图→将结果汇总成质量风险识别报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质量风险识别。，选项分析:从风险产生的原因分析，常见的质量风险有如下几类:1.自然风险；2.技术风险；3.管理风险；4.环境风险。质量风险识别可分三步进行:(1)采用层次分析法画出质量风险结构层次图。(2)分析每种风险的促发因素。(3)将风险识别的结果汇总成为质量风险识别报告。“因项目实施人员自身技术水平局限造成错误的质量风险”属于技术风险。

第61题:招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标邀请，为()。

A.要约

B.承诺

C.发布招标公告

D.要约邀请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同订立的程序。，选项分析:招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标邀请，为要约邀请。

第62题:施工方应视项目特点和进度控制的需要，编制()。

A.主要设备采购工作计划

B.设计进度计划

C.施工进度计划

D.项目动用前准备工作计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目进度控制的任务。，选项分析:施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性、指导性和实施性施工的进度计划，以及按不同计划周期(年度、季度、月度和旬)的施工计划等。

第63题:成本管理的工作包括:①确定项目合同价②编制成本计划，确定实施目标③进行项目过程成本控制④进行项目过程成本分析⑤进行项目过程成本考核⑥编制项目成本报告，下列排序正确的是()。

A.①→②→③→④→⑤→⑥

B.②→①→③→④→⑤→⑥

C.③→①→②→④→⑤→⑥

D.④→①→②→③→⑤→⑥

正确答案:查看最佳答案

第64题:下列各项进度计划中，不属于施工方进度计划的是()。

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.单位工程施工进度计划

D.施工招标工作计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目进度计划系统的建立。，选项分析:施工招标工作计划不属于施工进度计划。

第65题:某项目按施工进度编制的施工成本计划如下图，则4月份计划成本是()万元。

A.300

B.400

C.750

D.1150

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是按工程实施阶段编制成本计划的方法。，选项分析:4月累积成本为1150万元，3月累积成本为750万元，因此4月份计划成本为:1150-750=400万元。

第66题:某双代号网络计划如下图(单位:天)则工作E的自由时差为()天。

A.3

B.2

C.4

D.O

正确答案:查看最佳答案

第67题:《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011由()构成。

A.说明、规范性引用文件、术语和定义、方针、职业健康安全管理体系要求

B.范围、规范性引用文件、术语和定义、职业健康安全管理体系要求

C.说明、引用标准、术语和定义、职业健康安全管理体系要求

D.范围、引用标准、术语和定义、环境管理体系要求

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列选项属于职业健康安全管理体系核心要素的是()。

A.文件

B.协商和沟通

C.文件和资料控制

D.运行控制

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列关于分包工程的安全生产责任的说明正确的是()。

A.由分包商负主要责任

B.总包商负主要责任

C.由建设单位负主要责任

D.由总包商和分包商承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:项目经理应履行的职责有()。

A.项目管理目标责任书规定的职责

B.主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理

C.对资源进行静态管理

D.进行授权范围内的利益分配

E.接受审计，处理项目经理部解体的善后工作

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)，承包人主要权利和义务有()。

A.根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷

B.按照合同约定和发包人的要求，提出相关报表

C.根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知

D.根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿

E.负责办理项目审批，核准或备案手续，取得项目用地的使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程总承包单位的义务和责任。，选项分析:按照《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF--2011--0216)，承包人的主要权利和义务如下(第3.1款)。(1)承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和(或)指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。(2)承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷，或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。(3)承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。(4)承包人有权根据4.6.4款承包人的复工要求、14.9款付款时间延误和17条不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停通知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。(5)对因发包人原因给承包人带来任何损失、损害或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿和(或)延长竣工日期。

第72题:建设工程项目质量控制体系的质量控制制度包括()。

A.报告审批制度

B.例会制度

C.协调制度

D.质量验收制度

E.质量责任制度

正确答案:查看最佳答案

第73题:()的建设工程质量控制目标是保证工程质量达到施工合同和设计文件所规定的质量标准。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

E.政府质量监督单位

正确答案:查看最佳答案

第74题:建设工程项目质量控制体系建立的原则是()。

A.分层次规划

B.按地域设置

C.目标分解

D.质量责任制

E.系统有效性

正确答案:查看最佳答案

第75题:一起有效索赔事件的成立(承包人提起的索赔)，应具备的前提条件有()。

A.该事件已给承包人造成了实际的经济损失或工期的延误

B.发包人对该事件有过失

C.造成费用增加或工程延误的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任

D.承包人按合同约定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告

E.该事件发生后承包人已采取措施避免了损失的扩大

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是索赔成立的条件。，选项分析:索赔成立应具备的前提条件有:(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

第76题:建设工程项目进度控制的经济措施涉及()。

A.资金需求计划

B.资金供应的条件

C.资金供应计划

D.资金需求的条件

E.经济激励措施

正确答案:查看最佳答案

第77题:某工程双代号时标网络计划(时间:天)如下图所示，图中表达的正确信息有()。

A.工作B的自由时差为1天

B.工作A的总时差为1天

C.工作C的总时差与自由时差相等

D.工作D的总时差为4天

E.工作E的总时差为零

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号时标网络计划。，选项分析:工作B的自由时差为0，工作E的总时差为1天。(注:此知识点是学习进度前锋线的基础，虽然在教材中已删除，但仍需掌握)

第78题:下列危险源中，属于第二类危险源的有()。

A.带电导体的电能

B.使用不安全设备

C.冒险进入危险场所

D.电缆绝缘层破坏

E.机械的动能

正确答案:查看最佳答案

第79题:下列关于工程咨询合同组成内容的表述，正确的是()。

A.协议书包括9个板块，是合同的通用性条件

B.通用条款是确定签约双方的基本信息和合同包含的主要文件

C.特殊条款是对标准条件的补充和说明

D.附件A规定咨询工程师的服务范围

E.附件C规定报酬和支付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同组成。，选项分析:

第80题:关于施工现场文明施工管理措施的说法，正确的有()。

A.施工现场实行封闭管理，外来人员进场实行登记制度

B.施工现场作业区.生活区主干道地面必须硬化

C.市区主要路段的工地围挡高度不低于2m

D.施工现场作业区内禁止随意吸烟

E.施工现场消防重点部位设置灭火器和消防沙箱

正确答案:查看最佳答案

参考解析:模考1-47。模考5-94。C应为2.5M。

第81题:下列承包人提出的索赔情形中，索赔能够成立的有()。

A.施工过程中，因施工方案缺陷导致的工程变更

B.发包人减少工程量，造成进场人员材料损失

C.由于阴雨天气，造成工期延误和人员窝工

D.基础工程覆盖后因建设单位要求进行剥离复验，复验结果合格

E.总承包单位经建设单位代表同意更换项目经理，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是索赔成立的条件。，选项分析:索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件:(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。

第82题:与诉讼方式比较，采用仲裁方式解决合同争议的特点有()。

A.仲裁程序效率高

B.仲裁的费用相对较高

C.仲裁周期短

D.保密性

E.专业化的仲裁员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁。，选项分析:与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点:(1)仲裁程序效率高，周期短，费用少。(2)保密性。仲裁程序一般都是保密的。从开始到终结的全过程中，双方当事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。(3)专业化。建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规等知识的专业人士担任仲裁员，从而可以更加快捷、更加公正地审理和解决合同争议。

第83题:下列建设工程施工现场的防治措施中，属于空气污染防治措施的有()。

A.清理高大建筑物的施工垃圾时使用封闭式容器

B.施工现场道路指定专人定期洒水清扫

C.机动车安装减少尾气排放的装置

D.拆除旧建筑时，适当洒水

E.化学用品妥善保管，库内存放避免污染

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工现场环境保护的措施。，选项分析:“化学用品妥善保管，库内存放避免污染”属于施工过程水污染的防治措施。

第84题:建设工程项目的进度偏差对施工成本偏差分析的结果有重要影响，下列关于进度偏差的说法中，正确的是()。

A.进度偏差为负值，表示工期提前

B.进度偏差为负值，表示工期拖延

C.进度偏差为正值，表示工期提前

D.进度偏差为正值，表示工期拖延

E.进度偏差为0时，表示进度正常

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是赢得值(挣值)法。，选项分析:进度偏差(sv)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS);当进度偏差SV为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度；当进度偏差SV为正值时，表示进度提前，即实际进度快于计划进度。

第85题:索赔的成立，应该具备的前提条件有()。

A.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的责任

B.提交了完整的索赔资料

C.与合同对照，事件已造成了承包人直接工期损失

D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

E.与合同对照，事件已造成了工程项目成本的额外支出

正确答案:查看最佳答案

第86题:政府对建设工程项目质量监督的主要职能包括()。

A.监督评定施工企业的资质

B.监督检查环境质量

C.监督工程参与各方的质量行为

D.监督检查工程实体的施工质量

E.监督审核质量验收

正确答案:查看最佳答案

第87题:建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.有施工单位签署的工程质量保修书

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

E.材料合格证和试验报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工质量验收的条件。，选项分析:建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容。(2)有完整的技术档案和施工管理资料。(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。(5)有施工单位签署的工程保修书。

第88题:工程项目的安全监督检查的注意事项包括()。

A.安全检查要深入基层，领导为主，深入、全面地进行

B.建立检查的组织领导机构，挑选具有较高技术业务水平的专业人员参加

C.明确检查的目的和要求，既要严格要求，又要防止一刀切，要从实际出发，分清主次矛盾，力求实效

D.将检查作为最终目的，要及时发现问题

E.做好检查的各项准备工作，包括思想、业务知识、法规政策和物资、奖金准备

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有()。

A.项目质量好坏取决于总承包单位的管理水平和技术水平

B.开工日期不可能太早，建设周期会较长

C.有利用业主方的总投资控制

D.与平行发包模式，业主组织与管理的工作量大大減少

E.业主择优选择承包方范围小

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工总承包模式的特点。P37。

第90题:施工安全技术措施的一般要求主要有()。

A.施工安全技术措施必须在工程开工后制订

B.施工安全技术措施要有重点性

C.施工安全技术措施要有针对性

D.施工安全技术措施必须包括应急预案

E.施工安全技术措施要有可行性和可操作性

正确答案:查看最佳答案

第91题:在工程项目施工阶段，监理机构的主要工作任务有()。

A.审查施工组织设计

B.签署单位工程质量评定表

C.审查施工单位提交的竣工结算申请

D.督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见

E.检查施工单位的测量、检测仪器设备，度量衡定期检验的证明文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查工程施工阶段建设监理工作的主要任务。，选项分析:“审查施工组织设计”属于施工准备阶段建设监理工作的主要任务之一。“督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见”属于竣工验收阶段建设监理工作的主要任务之一。

第92题:下列属于经济与管理风险的是()。

A.人身安全控制计划

B.工程资金供应的条件

C.组织结构模式

D.合同风险

E.工程物资

正确答案:查看最佳答案

第93题:质量记录应完整地反映质量活动的()的情况，并记载关键活动的过程参数，具有可追溯型的特点。

A.审计

B.实施

C.审核

D.验证

E.评审

正确答案:查看最佳答案

第94题:质量风险应对策略应形成项目质量风险管理计划，其内容一般包括()。

A.项目质量风险管理方针.目标

B.质量风险识别的流程图

C.质量风险识别和评估结果

D.质量风险控制的责任分工

E.质量风险应对策略和具体措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目质量风险管理计划的内容除包括ACDE外，还包括:相应的资源准备计划。

第95题:下列指标中，属于项目管理机构成本考核的有()。

A.项目成本降低额

B.项目成本降低率

C.施工生产总成本

D.劳动力不均衡系数

E.生产能力利用率

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本考核的方法。，选项分析:公司应以项目成本降低额、项目成本降低率作为对项目管理机构成本考核主要指标。

第96题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应承担的质量责任包括()。

A.不得将应由一个承包单位完成的建设工程项目肢解发包

B.不得因赶工而任意压缩合理工期

C.不得对专用设备指定供应商

D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准

E.不得采购未经鉴定的建筑材料

正确答案:查看最佳答案

第97题:下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有()。

A.事故现场会

B.岗前三级教育

C.变换岗位时的安全教育

D.安全生产会议

E.安全活动日

正确答案:查看最佳答案

第98题:通过对施工成本目标按时间进行分解，在网络计划基础上，可获得项目进度计划的横道图，并在此基础上编制成本计划。其表示方式有()。

A.在时标网络图上按月编制的

B.利用时间-成本累积曲线表示

C.在横道图上按月编制的

D.利用时间-进度累积曲线表示

E.利用进度-成本累积曲线表示

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于施工过程水污染预防措施的说法，正确的有()。

A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填

B.施工现场搅拌站废水经沉淀池沉淀合格后也不能用于工地洒水降尘

C.现制水磨石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放

D.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理

E.化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放

正确答案:查看最佳答案