节选部分<<2025年新版青海省西宁监理工程师质量投资进度控制题库>>题型

我们该怎么找到"2025年新版青海省西宁监理工程师质量投资进度控制题库"？博曾经说过，一次失败，只是证明我们成功的决心还够坚强。 维带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 既然如此，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来复习吧！最后的祝福:努力吧! 不管结果怎样，经历过，总会有结果的!考试的朋友们，为你们祝福，也为自己祈祷!愿梦开始的地方，也是梦想实现的地方!嗯嗯，加油，嗯，加油!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时建筑场地应设有消防车道，宽度不应小于()m。

A.6.0

B.5.0

C.4.5

D.4.0

正确答案:查看最佳答案

第2题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。

A.公开招标和邀请招标

B.邀请招标和议标

C.公开招标.邀请招标和议标

D.公开招标和议标

正确答案:查看最佳答案

第3题:在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0％，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因()。

A.欺诈而可撤销

B.胁迫而可撤销

C.胁迫而无效

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

第4题:FIDIC(施工合同条件》适用于()工程采用单价合同的承包方式。

A.小型复杂

B.小型简单

C.大型简单

D.大型复杂

正确答案:查看最佳答案

第5题:市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德

正确答案:查看最佳答案

第6题:工程勘察投标人拟投入项目的主要勘察设备列表中列明的内容有

A.设备产地

B.设备名称

C.造年份

D.买价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明:设备名称、型号规格、单位、数量、制造年份等。

第7题:当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，应提请()批准。

A.建设项目主管单位

B.仲裁机构

C.监理单位法人

D.项目业主

正确答案:查看最佳答案

第8题:开标时，应当不作为无效投标文件的情形是()。

A.未密封投标文件的

B.关键内容字迹无法辨认的

C.未提供投保证金和投标保证的

D.无项目经理印章的

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据ISO质量管理体系标准，以下不属于“全员参与”质量管理原则的是()。

A.让员工识别对其活动的约束

B.以主人翁的责任感区解决各种问题

C.客观公正地评价员工的业绩

D.确立组织结构.职责权限和相互关系

正确答案:查看最佳答案

第10题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第11题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的()天内向监理人递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第12题:某新建学校项目由教学楼.行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。

A.专业工程

B.单项工程

C.单位工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有:1.发包人要求；2.价格清单；3.通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是()。

A.1-2-3

B.3-2-1

C.3-1-2

D.2-3-1

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同组成文件优先解释顺序是:合同协议书，中标通知书，投标函及附录，专用条款，通用条款，发包人要求，承包人建议书，价格清单。

第14题:监理人执行监理业务时，对于建设工程有关事项和工程设计有()。

A.建议权

B.监督权

C.控制权

D.主持权

正确答案:查看最佳答案

第15题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。

第16题:根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是()。

A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违约责任。选项A，发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工;选项B，发包人有权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施;选项C，发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

第17题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

正确答案:查看最佳答案

第18题:Partnering协议通常是由()签署的协议。

A.监理单位与承包商

B.业主与承包商

C.工程参与各方共同

D.业主与监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位双方之间的协议，而需要工程项目参建各方共同签署，包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等。

第19题:按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于()。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.子分部工程

正确答案:查看最佳答案

第20题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

第21题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()。

A.偏差一律不准澄清

B.所有偏差均允许澄清

C.允许对细微偏差进行澄清

D.澄清不限于投标文件的范围

正确答案:查看最佳答案

第23题:下列风险中，既可能导致工期延误又可能产生第三者责任的是()。

A.投资风险和进度风险

B.进度风险和质量风险

C.质量风险和安全风险

D.安全风险和投资风险

正确答案:查看最佳答案

第24题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人的()要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。

A.明示索赔

B.工程变更索赔

C.工程延误索赔

D.默示索赔

正确答案:查看最佳答案

第25题:建设工程材料设备可采用询价方式进行采购，买卖双方意思表示一致，合同即可成立，并不以实XXX付为合同成立的条件，这类合同属于()合同。

A.实践

B.双务

C.信用

D.诺成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不以实物交付为合同成立条件的合同属于诺成合同

第26题:某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应()。

A.按订购数量支付

B.按实际交货数量支付

C.待供货方补足数量后再按订购数量支付

D.按订购数最支付但扣除少交部分的违约金

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商；选项B错误，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C错误，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。参见教材P140。

第28题:以下不可以工期顺延的是()

A.监理人不能按时发出开工通知

B.发包方现场移交延误

C.承包方开工准备未满足开工条件，监理人按时发出开工指令

D.发包方未取得现场外道路通行权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(二)开工通知1.发出开工通知的条件当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定时问向承包人发出开工通知。如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。

第29题:建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察单位必须为法人，必须持有企业法人营业执照。

第30题:根据《标准设计招标文件》,允许投标人递交备选投标方案的,关于备选投标方案的说法,正确的是()。

A.备选投标方案应采用与投标方案相同的报价

B.备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同

C.只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑

D.投标人最多只能提供一个备选投标方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。如招标人未允许，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。如招标人允许，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

第31题:根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是()。

A.投标文件格式要求

B.财务要求

C.投标有效期要求

D.质量要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件格式要求属于形式评审内容。投标有效期要求、质量要求属于响应性评审内容。

第32题:依据《民法典》的规定，()是承担违约责任的主要形式。

A.违约金

B.定金

C.赔偿损失

D.继续履行

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送()。

A.工程质量监督机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第34题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第35题:采用设计施工总承包，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第36题:施工招标时，招标人与中标人签订合同时，以()为准。

A.投标价

B.评标价

C.议标价

D.招标价；

正确答案:查看最佳答案

第37题:合同公证一般实行()原则。

A.公平公证

B.自愿公证

C.客观公证

D.合法公证

正确答案:查看最佳答案

第38题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，()进行检查，并作出检查结

A.项目技术负责人

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.项目专职质检员

正确答案:查看最佳答案

第39题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。

第40题:根据住建部工程质量安全手册(试行)》，以下关干钢筋连接，正确的是()。

A.焊接连接接头应在加工车间制作

B.预埋件钢筋埋弧焊T形接头外观检查合格后可予以验收

C.闪光对焊接头外观检查合格后可予以验收

D.直螺纹连接接头应进行力学性能检验

正确答案:查看最佳答案

第41题:当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，应提请()批准。

A.建设项目主管单位

B.仲裁机构

C.监理单位法人

D.项目业主

正确答案:查看最佳答案

第42题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列文件中应优先解释()。

A.工程量清单

B.通用条款

C.中标通知书

D.专用条款

正确答案:查看最佳答案

第43题:某工程使用了进口原材料，项目监理机构做法正确的是()。

A.总监理工程师应组织对该批原材料的考察

B.总监理工程师应主持对该批原材料的联合检查

C.专业监理工程师应组织对该批原材料的考察

D.专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明

正确答案:查看最佳答案

第44题:建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于总人数的()。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。详见教材第34页。

第45题:每一检验批且不超过()砌体的砌筑砂浆，应至少抽检一次。

A.250㎡

B.250m

C.500t

D.1000m

正确答案:查看最佳答案

第46题:建设工程一切险的除外责任是()。

A.地面下陷下沉

B.雷电.暴雨

C.非外力引起的机械或电气装置的本身损失

D.被保险人无法控制并造成物质损失的突发性事件

正确答案:查看最佳答案

第47题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，安装工程具备单机无负荷试车条件时，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

第48题:当监理工程师根据规定对承包人同时给予费用补偿和工期延长时，()。

A.监理工程师的决定不能更改

B.应由监理工程师与业主再进行协商

C.业主有作出只增加费用补偿决定的权利

D.业主没有更改监理工程师决定的权利

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。

A.再次发布招标公告进行招标

B.降低对投标人的资格要求再次招标

C.降低工程质量标准再次招标

D.采用直接发包形式委托施工任务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。

第50题:CM计价方式

A.成本加酬金

B.固定单价

C.可变总价

D.可调总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM计价方式为成本加酬金

第51题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，供暖节能工程使用的同厂家.同材质的散热器进场时，其复验取样数量正确的是()。

A.数量≤500组时，抽检1组，每增加1000组，抽检1组

B.数量≤500组时，抽检2组，每增加1000组，抽检1组

C.数量≤1000组时，抽检1组，每增加1000组，抽检1组

D.数量≤1000组时，抽检2组，每增加1000组，抽检1组

正确答案:查看最佳答案

第52题:工程师在确认工期是否顺延时，应当首先()

A.依据合同确认责任者

B.分析施工进度计划

C.判断是否符合顺延工期的条件

D.考察事件实际造成的时间

正确答案:查看最佳答案

第53题:以下关于质量事故技术处理方案，正确的是()。

A.一般由施工单位提出，原设计单位签认，总监理工程师批准

B.一般由设计单位提出，总监理工程师批准

C.一般由施工单位提出，原设计单位签认，建设单位批准

D.一般由监理单位提出，原设计单位签认，建设单位批准

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是()。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查。设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

第55题:设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第56题:任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为()。

A.连带责任

B.保证责任

C.缔约过失责任

D.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列关于委托代理的说法，正确的是()。

A.数人为同一代理事项的代理人的，应当分别行使代理权

B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，由代理人承担责任

C.被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托

D.民事法律行为的委托代理，应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权。B代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，由代理人和被代理人承担连带责任。D民事法律行为的委托代理，可以采用书面形式，也可以用口头形式。

第58题:根据《招标投标法》的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，()。

A.必须自行办理招标事宜，无须备案

B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案

C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案

D.可以自行办理招标事宜，无须备案

正确答案:查看最佳答案

第59题:债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第60题:2013年6月1日甲公司发出招标文件，规定投标截止日为2013年6月30日，发出招标文件后需要进行必要的修改，甲公司应当在最晚于()书面通知所有招标文件收受人。

A.2013年6月10日

B.2013年6月15日

C.2013年6月20日

D.2013年6月25日

正确答案:查看最佳答案

第61题:在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工程阶段是()。

A.踏勘现场

B.召开投标预备会

C.组建评标委员会

D.递交投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据公开招标程序，本题所涉工作阶段的先后顺序为:发售招标文件→踏勘现场→召开投标预备会→递交投标文件→组建评标委员会。

第62题:根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于发包人要求中的错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款:无条件补偿条款、有条件补偿条款，由当事人明确本合同采用哪一条款。

第63题:设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

正确答案:查看最佳答案

第64题:无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下()。

A.没有代理权而为的代理行为

B.超越代理权而为的代理行为

C.在代理人授权范围内的代理

D.代理权终止后的代理行为

正确答案:查看最佳答案

第65题:某工程场地外有一条10KV外电线路，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),当防护设施与该外电线路之间的最小安全距离达不到()m时，必须采取停电.迁移外电线路或改变工程位置等措施，否则严禁施工。

A.2.5

B.2

C.1.7

D.1.5

正确答案:查看最佳答案

第66题:招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由()。

A.招标人组织，费用由投标人承担

B.投标人组织，费用由招标人承担

C.招标人组织，费用由招标人承担

D.投标人组织，费用由投标人承担

正确答案:查看最佳答案

第67题:建设工程施工合同履行中，将施工所需水电、电信线路从施工场地外部至专用条款约定地点，并保证施工期间需要，这是()的义务。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第68题:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，当约定的违约金低于造成的损失时，()。

A.当事人可以请求人民法院予以适当减少

B.当事人可以请求仲裁机构予以适当减少

C.当事人可以请求人民法院予以增加

D.当事人承受此项损失

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是()。

A.资格预审适用于邀请招标方式

B.资格后审适用于投标人数量较多的情形

C.鼓励同时采用资格预审和资格后审

D.资格预审与资格后审的审查内容一致

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审多用于公开招标。资格后审适用于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。资格预审和资格后审不同时使用。

第70题:设计施工总承包合同的缺点是()。

A.承包人对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化

B.承包人对工程实施成本的考虑往往会使建设周期延长

C.使得合同双方的风险责任增加

D.承包人承包的范围加大，增加了设计变更的风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺点:设计不一定是最优方案，减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第71题:施工单位采购大宗建筑材料，与材料供货商签订的合同属于()合同。

A.委托

B.承揽

C.买卖

D.建设工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同。订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同。

第72题:按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是()。

A.贸易公司

B.建筑公司

C.建设主管部门

D.银行

正确答案:查看最佳答案

第73题:某工程地下3层，地上30层，框架剪力墙结构，外墙为玻璃幕墙。监理人员在审查施工组织设计时，看到以下内容:

A.本工程深基坑工程施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

B.本工程承重支模架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

C.本工程外墙脚手架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

D.本工程幕墙工程施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

正确答案:查看最佳答案

第74题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第75题:甲公司与乙厂签订一份购买建筑材料的买卖合同，双方约定合同总价款为10万元，且甲公司须先行向乙厂交付定金。根据《担保法》，甲公司向乙厂交付定金不得超过()万元。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

第76题:施工合同履行中，若承包人提出使用专利技术，应首先取得()认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。

A.发包人

B.监理人

C.专利权人

D.专利管理机关

正确答案:查看最佳答案

第77题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第78题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标，均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。

第79题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会.财政部.建设部.铁道部.交通部.信息产业部.水利部.明用航空总局.广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本(以下简称“标准施工合同”)。参见教材P75。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:当脚手架支设在()等处时，应对上述等部位的结构安全性进行验算，并在专项施工方案中明确。

A.屋面

B.雨棚

C.硬化地面

D.阳台

E.回填地面

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第82题:施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()。

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

正确答案:查看最佳答案

第83题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第84题:以下关于平行检验，正确的有()。

A.平行检验就是对施工单位所有的检验项目均由监理同步检验

B.平行检验的项目应符合施工合同的约定

C.平行检验的项目应符合监理合同的约定

D.平行检验的频率.费用应符合施工合同的约定

E.平行检验的频率.费用应符合监理合同的约定

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据有关规定，以下施工作业人员应持建筑施工特种作业操作资格证书上岗的有()。

A.高处作业吊篮安拆工

B.高处作业吊篮操作工

C.普通脚手架架子工

D.建筑附着升降脚手架架子工

E.建筑木工

正确答案:查看最佳答案

第86题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。

第87题:关于违约金的说法，正确的有()。

A.当事人可以约定一定数额的违约金

B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失

D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加

E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列可以不进行国际招标机电产品的有()。

A.国(境)外赠送或无偿援助的机电产品

B.一次采购产品合同估算价格在200万元人民币的

C.国务院确定的特殊产品或者特定行业以及为应对国家重大突发事件需要的机电产品

D.产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50%的机电产品

E.供产品维修用的零件及部件

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),关于附着式脚手架正确的有()。

A.专业施工单位应有相应资质证书及《安全生产许可证》

B.附着式升降脚手架应在提升及下降前进行检查与验收

C.安装前应提供特种作业人员和管理人员岗位证书

D.使用.提升和下降阶段均应对防坠.防倾覆装置进行检查

E.使用过程中可根据施工需要在架体上拉结吊装缆绳

正确答案:查看最佳答案

第90题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查，如未在约定时间内核查，又未提出具体意见，则()。

A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单

B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单

C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核

D.承包人应进行修正和提供补充资料，和监理人协商后，提交修正后的竣工付款申请单

E.承包人可再次提请监理人核查

正确答案:查看最佳答案

第91题:承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是()。

A.施工图纸延误

B.发包人原因导致暂停施工

C.监理人发布错误的指令

D.工程变更，工程量增加

E.施工中遇到大雨天气

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。

第93题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

第94题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第95题:根据《标准施工合同》，履约担保的特点有()。

A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止

B.采用无条件担保方式

C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响

D.能降低发包人合同风险

E.有助于加强发包人的履约责任心

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),起重吊装专项施工方案的编制依据有()。

A.工程施工图和平面布置图

B.相关起重机械设备使用说明书

C.相关起重机械设备安全操作规程

D.作业人员的组织和安全技术措施

E.安装位置周边环境情况

正确答案:查看最佳答案

第98题:属于违约事实的是()

A.延迟履行

B.因不可抗力不能履行

C.提存

D.不完全履行

E.不适当履行

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于评标委员会组成的说法，正确的是()。

A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人

B.招标人代表2人，经济、技术等方面专家5人

C.招标人代表2人，经济、技术等方面专家4人

D.招标人代表1人，经济、技术等方面专家3人

E.招标人代表1人，经济、技术等方面专家5人

正确答案:查看最佳答案

第100题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形不属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。

A.投标函有效期不足

B.单价计算结果和总价不一致

C.没有提供资格证明文件

D.有法定代表人的签字和盖章

E.技术规格中的响应虚假投标的

正确答案:查看最佳答案

第101题:采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师在认为必要时，可以就()发布变更指令。

A.改变原定的施工顺序

B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变

C.任何联合竣工检验

D.协调几个承包商施工的干扰

E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程

正确答案:查看最佳答案

第102题:设计合同履行过程中，施工图设计阶段的主要任务包括()。

A.建筑设计

B.结构设计

C.设备设计

D.专业设计的协调

E.方案设计

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有的约定外，工程的设计依据有()。

A.项目建议书

B.与工程有关的规范、标准、规程

C.工程基础资料

D.适用的法律、法规及部门规章

E.工程勘察文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计依据包括(1)适用的法律、行政法规及部门规章；(2)与工程有关的规范、标准、规程；(3)工程基础资料及其他文件；(4)本设计服务合同及补充合同；(5)本工程勘察文件和施工需求；(6)合同履行中与设计服务有关的来往函件；(7)其他设计依据。

第104题:《民法典》规定，()的合同均属无效合同。

A.因重大误解而订立

B.订立合同时显失公平

C.以合法形式掩盖非法目的

D.损害社会公共利益

E.恶意串通，损害集体利益

正确答案:查看最佳答案

第105题:设计人配合施工的义务包括()。

A.设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.工程验收

D.编制商务标

E.编制技术标

正确答案:查看最佳答案

第106题:在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()。

A.投标人资质

B.监理规划

C.总监理工程师业绩

D.监理单位业绩

E.监理费报价

正确答案:查看最佳答案

第107题:依据《民法典》，有关承担违约责任的条件的表述，正确的是()。

A.承担违约责任的条件采用过错责任原则

B.违反合同而承担的违约责任，是以合同有效为前提的

C.只要当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任

D.当事人一方因第三人的原因造成违约时，无须向对方承担违约责任

E.施工过程中，承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后，发包人应首先给承包人以相应损失的补偿

正确答案:查看最佳答案

第108题:关于合同解除法律后果的叙述中，正确的有()。

A.合同自通知到达对方时解除

B.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方

C.当事人一方主张解除合同，对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力

D.合同解除后，尚未履行的，继续履行

E.法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除

正确答案:查看最佳答案

第109题:FIDIC《施工合同条件》规定，工程进度款的支付程序应包括()。

A.工程师签证

B.承包商支付

C.工程量计量

D.承包商提供报表

E.业主支付

正确答案:查看最佳答案

第110题:合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有()。

A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格

B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行

C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行

E.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行；价格下降时，按原价格执行

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专项施工方案应包括的内容有()。

A.工程概况

B.计算书及相关图纸

C.施工技术措施

D.施工安全保证措施

E.危大工程旁站要求

正确答案:查看最佳答案

第112题:关于建设工程材料釆购合同的说法，正确的有()。

A.以取得材料所有权为目的

B.以取得材料使用权为目的

C.是双务合同

D.是实践性合同

E.是无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有()。

A.投标函

B.投标函附录

C.投标保函

D.评标委员会书面要求澄清的问题

E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清

正确答案:查看最佳答案

第114题:在设备制造期间，属于监理工程师的权力范围的有()。

A.检查材料性能

B.检查加工工艺

C.检查加工进度

D.检查加工及装配质量

E.决定加工人员调配

正确答案:查看最佳答案

第115题:对于工程分包，叙述正确的有()。

A.发包人向分包人支付各种工程款项

B.工程分包可解除承包人的责任和义务

C.主体工程的施工任务不允许分包

D.主要工程量必须由承包人完成

E.承包人选择的分包人不需要提请工程师同意

正确答案:查看最佳答案

第116题:某监理通知单写明“楼板钢筋局部保护层厚度不足，钢筋间距偏大，请立即整改，整改完毕后回复监理单位”。这份监理通知单存在的问题有()。

A.对存在问题部位的表述不具体

B.没有用数据反映问题

C.没有说明问题存在的违规内容

D.没有具体叙述整改时限

E.应当由总监理工程师签发

正确答案:查看最佳答案

第117题:某项目监理部对现浇混凝土实测实量质量检查后，统计数据发现，“截面尺寸偏差”占50%;“垂直度偏差”占30%;“表面平整度偏差”占10%;“标高等其他”占10%;则以下分析正确的有()。

A.截面尺寸偏差是主要因素

B.垂直度偏差是次要因素

C.表面平整度是次要因素

D.表面平整度是一般因素

E.标高等其他是一般因素

正确答案:查看最佳答案

第118题:法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法可以要求解除合同()。

A.合同标的物已经灭失时

B.因不可抗力致使不能实现合同目的的

C.约定的解除条件成熟时

D.权利人考虑到订购的货物市场价格下降时

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工升降机，正确的有()。

A.施工升降机制造单位必须具有特种设备制造许可证

B.施工升降机应附有产品合格证.型式试验报告.使用说明书

C.施工升降机应设置标牌，标明出厂编号

D.监理单位应对施工升降机进行检查，每月不少于2次

E.出厂年限超过5年的齿轮齿条式施工升降机应进行安全评估

正确答案:查看最佳答案