节选部分<<一建法规在线考试，怎么考才能过？>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。

A.用其他建筑企业的名义承揽工程

B.允许他人以本企业名义承揽工程

C.与他人联合承揽工程

D.违法分包

正确答案:查看最佳答案

第1题:关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在提交资格预审申请文件后组成

B.联合体至少一方应当具备承担招标项目的相应能力

C.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

D.联合体各方在同一招标项目中不得再以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是联合体投标的规定，选项分析:A选项，招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。B选项，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。C选项，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

第2题:施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定()，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。

A.应急预案

B.管理制度

C.评估体系

D.救助方案

正确答案:查看最佳答案

第3题:2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。

A.2017年7月6日

B.2017年7月8日

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求，选项分析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

第4题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷.邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

正确答案:查看最佳答案

第5题:甲装饰公司将部分工程剩余材料储存在乙的仓库。由于缺乏流动资金，甲将这部分材料出售给了丙，把仓单背书后交予丙，并在事后通知了乙。在仓储期满2个月后，丙持这份仓单提货，则此仓储合同及履行的下列情形中错误的是()。

A.乙公司可以拒绝交货

B.乙可以加收仓储费

C.甲有转让提取材料的权利

D.乙加收仓储费后将材料交给丙

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第387条规定:“仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利。”乙未在甲背书后的仓单上签字或盖章，因而将材料交给丙的做法错误。

第6题:下列权利中，属于担保物权的有()。

A.地役权

B.留置权

C.土地承包经营权

D.宅基地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是担保物权的一般规定，选项分析:担保物权包括抵押权、质权、留置权。

第7题:关于建筑节能的说法，正确的是()。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产.使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑节能的规定。A选项，不符合节能强制性标准的项目，已经建成的，不得投入生产和使用。B选项，应为鼓励使用节能建筑材料和节能设备，C选项，地方人民政府鼓励安装使用太阳能热水系统。

第8题:某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是()。

A.鉴定申请应当在庭审结束前提出

B.鉴定报告由造价主管部门出具

C.法院对鉴定请求不予支持

D.鉴定期间计入审限

正确答案:查看最佳答案

第9题:甲企业在施工过程中发现古墓，于是立即上报文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。

A.12

B.24

C.48

D.36

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工发现文物报告和保护的规定，选项分析:《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

第10题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位，发生了以下事件。其中判断正确的是()。

A.施工单位3月1日起诉，法院3月5日立案。本案一审一般最迟应当在6月5日前审结

B.由于案件可能涉及建设单位商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理，但应公开宣告判决

C.建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以按撤诉处理

D.法院8月1日作出第一审民事判决，判决书8月5日送达原告，8月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是8月26日

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列被监理工程的单位中，可以与监理单位存在隶属关系的是()。

A.施工企业

B.建设单位

C.建筑材料供应单位

D.建筑构配件供应单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是对有隶属关系或其他利害关系的回避，选项分析:《建筑法》《建设工程质量管理条例》均规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

第12题:关于建筑市场不良行为信息公布的说法，正确的是()。

A.应为行政处罚决定作出后15日内公布

B.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

C.均应在本地信用信息平台和全国平台同时公布

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3年

正确答案:查看最佳答案

第13题:?发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，下列正确的是()。

A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息

D.垫资违反相关规定，应予以没收

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于表见代理的说法,正确的是()。

A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力

B.人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

第15题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%0李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

第16题:在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。

A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工

B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工

D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是违约责任的免责条件，选项分析:《民法典》中规定的法定免责事由主要是不可抗力。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

第17题:某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。

A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人

B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人

C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人

D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人

正确答案:查看最佳答案

第18题:合同当事人如果未约定仲裁协议，则作为解决纠纷的最终方式是()。

A.仲裁

B.和解

C.协商

D.诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是民事纠纷的法律解决途径。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。因此应选择D。

第19题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列属于特别法人的是()。

A.有限责任公司

B.基金会

C.事业单位

D.农村集体经济组织法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法人的分类，选项分析:机关法人、基层群众性自治组织、农村集体经济组织、城镇农村的合作经济组织等属于特别法人。A为营利法人，BC为非营利法人。

第22题:根据《生产安全事故应急条例》下列情形中，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的是()。

A.制定预案所依据的规章标准发生变化

B.安全生产面临的风险发生变化

C.应急资源发生变化

D.应急指挥机构及其职责发生调整

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故应急救援预案的规定，选项分析:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档:(1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；(2)应急指挥机构及其职责发生调整的；(3)安全生产面临的风险发生重大变化的；(4)重要应急资源发生重大变化的；(5)在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；(6)编制单位认为应当修订的其他情况。

第23题:乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由()。

A.甲公司自行承担责任

B.乙公司自行承担责任

C.甲乙公司承担连带责任

D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:此题属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。

第24题:?根据《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是()

A.共同投标?

B.联合投标?

C.协作投标?

D.合作投标?

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具()。

A.购货发票

B.检测合格证明

C.产品使用说明书

D.相应的图片

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

第26题:根据《政府采购法》，政府采购的主要方式应是()。

A.邀请投标

B.公开招标

C.竞争性谈判

D.单一来源采购

正确答案:查看最佳答案

第27题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程常见犯罪的概念。重大劳动安全事故罪是安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果。

第28题:某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2008年6月6日上午9点整。在2008年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封。2008年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是()。

A.共收到有效标书9份

B.共收到有效标书10份

C.共收到有效标书11份

D.11点送来的标书是有效标书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是投标文件。《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。

第29题:甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同()。

A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款

B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款

C.无效，由采购员向乙公司支付货款

D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是无权代理与表见代理，选项分析:表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。在本案例中，该采购员的行为属于表见代理，表见代理对本人产生有权代理的效力，其行为后果由被代理人承担。

第30题:某实行总承包的工程，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的专业承包单位，专业承包单位又将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包单位，则劳务分包单位从事危险作业的人员的意外伤害险，保险费由()支付。

A.专业承包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.劳务分包单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建筑意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位来支付分包单位职工的意外伤害保险。应选择B。

第31题:《中华人民共和国安全生产管理条例》由()签署发布。

A.全国人大常委会

B.国务院

C.国家主席

D.国务院总理

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。

A.旁站检验

B.型式检验

C.平行检验

D.破损检验

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于建设工程代理的说法，正确的是()

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程代理行为的设立和终止。选项A,招标活动可以自行完成的，可以不委托招标代理，选项B代理人可以单方辞去委托，选项D。法定代理是更具法律的规定而发生的代理。

第34题:下列安全事故中，属于重大事故的是()。

A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元

B.12人死亡，直接经济损失960万元

C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元

D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准，选项分析:B正确，重大事故:10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失。A，较大事故；CD，特别重大事故。

第35题:某施工企业职员在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。

A.职工本人

B.工伤治疗机构

C.用人单位

D.社会保险行政部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。

第36题:建设工程施工合同不属于()。

A.双务合同

B.不要式合同

C.有名合同

D.有偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的分类，选项分析:双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。例如，建设工程施工合同中，承包人有获得工程价款的权利，而发包人则有按约支付工程价款的义务。大部分合同都是双务合同。不要式合同，是指当事人订立的合同依法并不需要采取特定的形式，当事人可以采取口头方式，也可以采取书面形式或其他形式。有名合同(又称典型合同)，是指法律上已经确定了一定的名称及具体规则的合同。《民法典》中所规定的15类合同，都属于有名合同，如建设工程合同等。有偿合同，是指一方通过履行合同义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须支付相应代价的合同，如建设工程合同等。

第37题:关于效力待定合同的说法，正确的是()。

A.善意相对人对合同有追认权

B.权利人有撤销的权利

C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在拆除工程施工15日前应当将相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。下列资料中，应当报送备案的是()。

A.拆除工程的施工合同

B.安全措施计划方案

C.工程监理单位人员名册

D.施工企业资质等级证明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位相关的安全责任，选项分析:建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案:(1)施工单位资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。

第39题:人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是()

A.没收

B.扣押

C.查封

D.勘验

正确答案:查看最佳答案

第40题:关于地役权的说法，正确的是()。

A.设立地役权的目的是利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益

B.地役权按照行政主管部门的决定设立

C.地役权自登记时设立

D.地役权不得和宅基地使用权设立在同一土地上

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是地役权，选项分析:地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。地役权自地役权合同生效时设立。需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。

第41题:施工企业的施工现场消防安全责任人应是()

A.施工企业负责人

B.专职安全员

C.一专职消防安全员

D.项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人.P235.

第42题:下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内

B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内

D.在试用期间被证明不符合录用条件

正确答案:查看最佳答案

第43题:建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为60万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《担保法》的规定，该定金的数额最多为()万元。

A.3

B.6

C.12

D.18

正确答案:查看最佳答案

第45题:小赵有一个借款纠纷需要委托代理人进行诉讼，没有委托律师及基层法律服务工作者。下列人员中，可以被委托为诉讼代理人的是()。

A.朋友小李

B.邻居小江

C.同事小黄

D.哥哥大赵

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是诉讼代理人，选项分析:当事人、法定代理人可以委托1—2人作为其诉讼代理人。《民事诉讼法》规定，下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师、基层法律服务工作者；(2)当事人的近亲属或者工作人员；(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

第46题:工伤保险费应当由()缴纳。

A.当地政府

B.用人单位

C.职工个人

D.工伤保险基金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动保护的规定，选项分析:职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。

第47题:城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于()的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于()的封闭围挡。

A.2.5m1.8m

B.1.8m2.5m

C.2.5m0.8m

D.0.8m1.5m

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场大气污染的防治，选项分析:城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡。

第48题:下列法律责任的承担方式中，属于行政处分的是()。

A.罚款

B.责令停产停业

C.降级

D.取消投标资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式，选项分析:行政处分种类有:警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

第49题:根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计.同时施工.同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用

A.建设行政主管部门

B.省级人民政府

C.县级以上人民政府

D.环境保护主管部门

正确答案:查看最佳答案

第50题:公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起()内提出。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.30日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是起诉，选项分析:公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起6个月内提出。

第51题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

第52题:下列情形中，属于建筑市场施工企业资质不良行为的是()。

A.未在规定期限内办理资质变更手续的

B.个人借用其他施工企业资质投标的

C.将承包的工程分包给不具有相应资质的单位的

D.转让安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准，选项分析:A为资质不良行为。资质不良行为认定标准:(1)未取得资质证书承揽工程的或超越本单位资质等级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；(4)未在规定期限内办理资质变更手续的；(5)涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。BC属于承揽业务不良行为，D为安全不良行为。

第53题:暂时不能开工的建设用地，超过()的，应当进行绿化.铺装或者遮盖。

A.1个月

B.3个月

C.2个月

D.6个月

正确答案:查看最佳答案

第54题:在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是()。

A.质押

B.抵押

C.留置

D.保证

正确答案:查看最佳答案

第55题:施工单位在公共场所施工没有设置明显标志造成一名行人重伤，主管部门责令施工单位停工整顿，由此造成工期延误。施工单位承担的责任中不包括()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政处罚

D.刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于抵押权的说法，正确的是()。

A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立

B.抵押权可以与债权分离而单独转让

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的，拍卖抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的，拍卖抵押财产所得的价款按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权，选项分析:选项A正确，以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。选项B错误，抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。选项CD错误，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:(1)抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；(2)抵押权已经登记的先于未登记的受偿；(3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第57题:2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙柱状

C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的期限为竣工验收后()个月内。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程竣工规划验收，选项分析:《城乡规划法》规定，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。故C正确。

第59题:甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()。

A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

正确答案:查看最佳答案

第60题:?可以不进行招标的项目包括()。

A.涉及国家安全的项目?

B.涉及国家秘密的项目

C.施工主要技术采用特定的专利的项目?

D.抢险救灾的项目?

正确答案:查看最佳答案

第61题:女大学生孙某毕业后被企业录用，孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作，企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。

A.高处高温工作

B.低温、冷水作业

C.夜班劳动

D.矿山井下作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是女职工和未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。

第62题:某建筑工程一切险在保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加，被保险人按照合同约定及时通知了保险人，保险人()。

A.可以按照合同约定增加保险费或者解除合同

B.应当解除合同

C.应当重新订立合同

D.不能增加保险费，也不能解除合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是保险与保险索赔的规定，选项分析:在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。

第63题:2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据《民法通则》的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是()。

A.2001年5月5日至2002年5月5日

B.2001年5月5日至2002年5月25日

C.2001年5月5日至2003年5月5日

D.2001年5月5

E.1至2003年5月25日

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是()。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.未按照节能设计进行施工的

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于城市.镇规划许可证的说法，正确的是()。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。P53.

第67题:施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

第68题:甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

第69题:在委托代理关系中，因为授权不明确而给第三人造成损失，则应该由()。

A.第三人自己承担损失

B.代理人独自向第三人承担责任

C.被代理人独自向第三人承担责任

D.被代理人与代理人向第三人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:甲将一设备出租给了乙，租期3个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在赁期限还有20天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的有()。

A.甲可以解除合同

B.甲提前解除合同要承担违约责任

C.甲和乙应共同承担给丙造成的损失

D.丙只能白认倒霉

E.乙应承担给丙造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第71题:建筑施工企业安全生产管理机构具有以下职责()。

A.组织制定项目安全生产管理制度并监督实施

B.建立、健全本单位安全生产责任制

C.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

D.组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练

E.组织开展安全教育培训与交流

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任，选项分析:建筑施工企业安全生产管理机构具有以下职责:(1)宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准；(2)编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；(3)组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练；(4)组织开展安全教育培训与交流；(5)协调配备项目专职安全生产管理人员；(6)制订企业安全生产检查计划并组织实施；(7)监督在建项目安全生产费用的使用；(8)参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会；(9)通报在建项目违规违章查处情况；(10)组织开展安全生产评优评先表彰工作；(11)建立企业在建项目安全生产管理档案；(12)考核评价分包企业安全生产业绩及项目安全生产管理情况；(13)参加生产安全事故的调查和处理工作；(14)企业明确的其他安全生产管理职责。

第72题:?根据我国《行政复议法》的规定，行政复议期间具体行政行为不停止，但是有()情形之一的，可以停止执行。?

A.被申请人认为需要停止执行的?

B.申请人认为需要停止执行的

C.行政复议机关认为需要停止执行的

D.法律规定停止执行的?

E.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行的?

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案分为()。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.总体应急预案

D.详细应急预案

E.现场处置方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故应急救援预案的编制，选项分析:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

第74题:下列责任种类中，属于行政处罚的有()。

A.警告

B.行政拘留

C.罚金

D.排除妨碍

E.没收财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政处罚的种类，CE选项，刑事责任，D选项是民事责任。

第75题:下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有()??

A.不同投标人的投标文件相互混装??

B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标??

C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件??

D.不同投标人委托同一单位办理投标??

E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。?

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。

A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装

E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于投标人的说法，正确的有()。

A.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效

B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制

C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有()。

A.无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的

B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的

C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案

D.未按招标文件要求提交投标保证金的

E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《城市建设档案管理规定》，施工企业一般应提交的档案资料有()。

A.工程技术档案资料

B.竣工图

C.工程检验评定资料

D.工程结算资料

E.材料采购合同

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列行为属于投标人串通投标报价的是()。

A.投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价

B.投标人之间相互约定抬高或降低投标报价

C.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标

D.招标人预先内定中标人

E.招标人向投标人泄露标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止投标人相互串通投标，选项分析:《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第81题:关于诉讼时效中断的说法,正确的有()。

A.自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届

B.人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力

C.权利人对同一债权中的部债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权

D.债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断

E.因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效中断

正确答案:查看最佳答案

第82题:债权人不可转让其合同权利的情形有()。

A.根据合同性质不得转让的

B.按照当事人约定不得转让的

C.未经债务人同意的转让

D.未办理批准登记手续的转让

E.依照法律规定不得转让的

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列情形中，劳动者可以通知用人单位解除劳动合同的是()。

A.劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内

B.在试用期内

C.女职工在孕期.产假.哺乳期内

D.用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动

E.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件

正确答案:查看最佳答案

第84题:关于评标，下列说法不正确的是()。

A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密

B.评标委员会的人数为5人以上的奇数，其技术经济专家不少于成员总数的2/3

C.评标委员会完成评标后，应当直接确定中标人

D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触

E.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，不可以否决所有投标

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列劳动合同无效的是()。

A.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的

B.以欺诈、胁迫的手段订立的劳动合同

C.17周岁的未成年人订立的劳动合同

D.用人单位发生合并或分立的劳动合同

E.用人单位变更名称的劳动合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的效力，选项分析:《劳动法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；(3)违反法律、行政法规强制性规定的。

第86题:某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照《建设工程安全生产管理条例》，租赁公司应当出具塔吊的()。

A.发票

B.原始合同

C.检测合格证明

D.生产许可证

E.产品合格证

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于租赁合同特征的说法，正确的是()。

A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件

C.出租方转移租赁物的所有权

D.承租人获得租赁物的使用收益权

E.定期租赁合同的租期最长为20年

正确答案:查看最佳答案

第88题:《民事诉讼法》规定，关于一审程序中宣判的说法正确的有()。

A.判决前能够调解的，还可以进行调解

B.调解书经双方当时人签收后，即具有法律效力

C.最高人民法院的判决.裁定.是发生法律效力的判决和裁定

D.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的可以缺席审判

E.原告经传票传唤，可以不到庭即缺席审判即可

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列属于设计单位安全责任的是()。

A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计

B.对安全技术措施或专项施工方案进行审查

C.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

D.依法对施工安全事故隐患进行处理

E.就设计意图、设计文件向施工单位做出说明和技术交底

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列案件适用于专属管辖的是()。

A.建设工程设计合同纠纷

B.建设工程施工合同纠纷

C.房地产合作开发合同纠纷

D.建设工程土地使用权转让纠纷

E.建设工程租赁合同纠纷

正确答案:查看最佳答案

第91题:甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。

A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

B.丙的保证方式为连带责任保证

C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任

E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

正确答案:查看最佳答案

第92题:商标的主体包括()。

A.企业单位

B.事业单位

C.个体工商户

D.一般自然人

E.外资企业

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于工程监理单位安全责任的说法，正确的有()。

A.对安全事故隐患进行整改

B.对安全技术措施或者专项施工方案进行审查

C.依法对施工安全事故隐患进行处理

D.依法办理临时中断道路交通批准手续

E.承担建设工程安全生产的监理责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理单位的安全责任，选项分析:工程监理单位的安全责任:1)对建设工程安全生产的总体监督；2)审查安全技术措施或专项施工方案；3)依法处理施工安全事故隐患；4)承担建设工程安全生产的监理责任。A是施工单位的安全生产责任。D是建设单位安全责任。

第94题:当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作。

A.设备

B.技术

C.材料

D.资金

E.劳力

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列文件资料中,属于建设单位办理工程质量监督手续应当提交的有()。

A.建设用地规划许可证

B.建设工程规划许可证

C.施工企业资质等级证书及营业执照副本

D.可行性研究报告

E.工程勘察设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是依法办理工程质量监督手续需要的材料，选项分析:建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料:(1)工程规划许可证；(2)设计单位资质等级证书；(3)监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；(4)施工单位资质等级证书及营业执照副本；(5)工程勘察设计文件；(6)中标通知书及施工承包合同等。

第96题:根据《建设工程安全生产管理条例》，关于对达到一定规模、危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案的说法，正确的有()。

A.应当附具安全验算结果

B.应当经施工企业技术负责人签字

C.应当经总监理工程师签字

D.由专职安全生产管理人员进行现场监督

E.应当经建设单位负责人签字

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定，选项分析:对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除、暴(同音字)破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

第97题:仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。

A.制作调解书

B.制作仲裁书

C.驳回申请

D.撤消案件

E.要求当事人撤回申请

正确答案:查看最佳答案

第98题:建设单位办理工程质量安全监督手续，应提供的资料包括()。

A.经规划部门审核的建设规划总平面图

B.施工图审查合格书

C.设计单位资质等级证书

D.投标文件及施工承包合同

E.施工单位的中标通知书和安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是依法办理工程质量监督手续，选项分析:一般来讲，办理建设工程质量安全监督手续需提交下列材料:(1)经规划部门审核的建设规划总平面图；(2)施工图审查合格书；(3)保证建设工程质量和施工安全措施的资料；(4)与勘察、设计、施工、监理等单位签订的合同；(5)勘察、设计、施工、监理等单位的资质证书；(6)施工单位的中标通知书和安全生产许可证等等。

第99题:下列应由供应商承担的物毁损，灭失风险的情形有()。

A.施工企业购买一批安全帽，供应商未交付

B.合同仅约定由供应商将货位交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未达到约定的地点

C.合同约定在标的物所在地交费，约定时间已过，施工企业仍未前往提货

D.标的物已运抵交货地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物

E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接受

正确答案:查看最佳答案