节选部分<<湖南省监理工程师质量投资进度控制在线历年真题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:监理合同履行过程中，“额外工作”是指()。

A.由于委托人原因，使监理工作延误，增加了延续时间

B.由于承包人原因使承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间

C.与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人完成的工作

D.发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力消失后恢复施工前必要的监理准备工作

正确答案:查看最佳答案

第1题:以下关于旁站，正确的是()。

A.接到施工单位口头通知后，项目监理机构应安排人员实施旁站

B.旁站记录与监理日志不吻合时，应以旁站记录为准

C.需要旁站的关键工序，没有旁站记录的，总监理工程师不得在相应文件上签字

D.工程竣工验收后，项目监理机构应将旁站记录移交给建设单位

正确答案:查看最佳答案

第2题:如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函()个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工合同履行过程中，工程师不能按时参加试车，须在开始试车前()以书面形式向承包人提出延期要求。

A.24h

B.48h

C.1d

D.2d

正确答案:查看最佳答案

第4题:监理人执行监理业务时，对于建设工程有关事项和工程设计有()。

A.建议权

B.监督权

C.控制权

D.主持权

正确答案:查看最佳答案

第5题:资格审查标准的正文不包括()。

A.审查方法

B.审查标准

C.审查程序

D.审查时间

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据设计合同规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则()。

A.设计人应无偿负责解决有关设计问题

B.设计人负责处理有关设计问题，可适当收取咨询服务费

C.设计人不再负责有关设计问题的处理

D.按收取的费用标准确定设计问题的处理程度

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《标准施工招标文件》，承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的，对存在争议的部分应按()处理。

A.临时付款协议

B.监理人的決定

C.谕期支付条款

D.合同争议条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对存在争议的部分应按合同争议条款处理

第8题:下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理行为的民事责任由代理人承担

D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意愿

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。

第10题:根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确和后理解使用发包人支付的预付款的担保，预付款担保的主要形式是，

A.保证书

B.银行汇票

C.保留金

D.银行保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保的主要形式为银行保函，其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额施工预付款担保P8

第11题:下列关于设计阶段特点的表述中，正确的是()。

A.设计阶段是执行计划为主的阶段

B.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

C.设计阶段需要协调的内容多

D.设计阶段合同关系复杂、合同争议多

正确答案:查看最佳答案

第12题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人和发包人共同

D.施工场地保管员

正确答案:查看最佳答案

第13题:最常用的工程质量事故处理方案类型是()。

A.修补处理

B.延期处理

C.返工处理

D.不做处理

正确答案:查看最佳答案

第14题:设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

正确答案:查看最佳答案

第15题:以下属于建设单位在施工阶段质量控制的是()。

A.选择最佳建设方案

B.选择好勘察设计单位

C.保证图纸符合现场和施工实际条件

D.择优选择监理单位

正确答案:查看最佳答案

第16题:竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人应将竣工后试验的日期提前()天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。由于工程已投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人。

第17题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，预制外墙板的接缝及门窗洞口，应采用()方法检验防水效果。

A.抗拉强度试验

B.现场淋水试验

C.三性试验

D.抗风压变形试验

正确答案:查看最佳答案

第18题:某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()。

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包

正确答案:查看最佳答案

第19题:材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的()。

A.不安抗辩权

B.同时履行抗辩权

C.后履行抗辩权

D.合同中止履行的抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第20题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师处理承包人索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.仲裁机构应予以认可

C.排除了法院的诉讼管辖

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第21题:按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是()。

A.贸易公司

B.建筑公司

C.建设主管部门

D.银行

正确答案:查看最佳答案

第22题:对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工；()应为检验和试验提供便利条件。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第23题:以下关于工程质量缺陷产生原因的分析步骤，正确的是()。①找出可能产生质量缺陷的所有因素②收集调查与质量缺陷有关的设计和施工资料③进行细致的现场调查研究④进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认⑤找出最可能造成质量缺陷的原因

A.①②③④⑤

B.③②①④⑤

C.③②①⑤④

D.②①③⑤④

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应结清全部设计费。D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

第25题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于混凝土泵车的使用措施，不符合安全规定的是()。

A.泵车就位地点应平坦坚实，不得停放在斜坡上，上空无高压电线

B.当用布料杆送料时，机身倾斜角度不得大于3°

C.根据施工需要延长布料配管和布料杆

D.作业中需要移动车身时，移动速度不得超过10km/h

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设工程施工管理中，对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解，正确的是()。

A.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

B.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用

C.不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由发包人依法承担相应责任

D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担使用等费用

正确答案:查看最佳答案

第27题:采购大宗建筑材料或定型批量生产的中小型设备属于()。

A.承揽合同

B.买卖合同

C.采购合同

D.供应合同

正确答案:查看最佳答案

第28题:监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是()。

A.要求承包人在合理的状态下施工

B.监理工程师对工程延期的批准

C.作为承包人进行工期索赔的依据

D.对承包人赶工措施的批准

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是()。

A.发包人应在合同生效后支付预付款

B.工程建设期间的概算调整不影响设计费

C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金

D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用

正确答案:查看最佳答案

第30题:在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应()。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。

第32题:招标文件要求工程的施工期限不得超过18个月，承包商在投标书内承诺17个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期0.5个月，填筑工程施工中遇到未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工1个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。

A.17.5

B.18

C.18.5

D.19

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列经济法律关系主体中，属于法人的是()。

A.公司经理

B.施工企业

C.公司董事长

D.施工队

正确答案:查看最佳答案

第34题:测定地基土压实度，应采用()。

A.烘干法

B.红外线照射法

C.轻型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案

第35题:公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

A.投标邀请书

B.招标公告

C.合同谈判

D.行政命令

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列各项，不属于工程支付内容的是()。

A.预付款

B.定金

C.保留金

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案

第37题:工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到()书面同意方可运至现场。

A.业主

B.监理工程师

C.施工承包商

D.设备供应商

正确答案:查看最佳答案

第38题:建筑工程一切险往往还加保()。

A.安装工程一切险

B.人身意外伤害险

C.机械损坏险

D.第三者责任险

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),扣件式钢管脚手架内立杆距墙体净距不宜大于()。当不能满足要求时，应铺设站人片。

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为()。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定值权重与可调因子的变值权重之和为1.0。

第41题:工程开工令应由()签发。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.设计单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第42题:设计交底会应该由()组织并主持。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第43题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押物所得的价款按照()的规定清偿。

A.抵押合同以公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

C.抵押合同以登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押物未登记的先于已登记的受偿

正确答案:查看最佳答案

第44题:在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款()。

A.有效

B.无效

C.经公证后有效

D.被拒绝后无效

正确答案:查看最佳答案

第45题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，()。

A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.应由指定分包商直接对业主承担责任

正确答案:查看最佳答案

第46题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工阶段的合同管理，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的()d内开工。

A.7

B.15

C.42

D.78

正确答案:查看最佳答案

第47题:施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由()负责。

A.承包人

B.发包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

第48题:发包人应在()的28天内完成赔付。

A.监理人收到索赔意向通知书后

B.监理人收到索赔通知书后

C.监理人做出索赔处理结果答复后

D.承包人接受索赔处理结果后

正确答案:查看最佳答案

第49题:监理合同自()开始生效。

A.合同签字之日

B.开工或材料运抵施工场地之日起

C.监理单位实际开始监理工作之日

D.承包合同开始执行之日

正确答案:查看最佳答案

第50题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用

正确答案:查看最佳答案

第51题:设计人有权向发包人提出索赔的是()。

A.施工图设计未达到设计深度

B.发包人要求设计人进行设计变更

C.设计人对外商的设计资料进行审查

D.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目

正确答案:查看最佳答案

第52题:采用综合评估法进行施工评标时，评标基准价的计算方法应以()的优先。

A.评标办法前附表

B.招标公告

C.资格预审公告

D.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标基准价的计算方法应以评标办法前附表的优先

第53题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，关于临时建筑论述错误的有()。

A.生活区内不得存放易燃.易爆.剧毒.放射性等化学危险品

B.生活区应设置开水炉.电热水器或饮用水保温桶

C.厕所.盥洗室.淋浴间的地面应做硬化和防滑处理

D.可采用钢管.毛竹.彩条布及脚手片等搭设简易工棚作宿舍

正确答案:查看最佳答案

第54题:以下属于工程质量事故处理方案类型的是()。

A.修补处理

B.试验验证后处理

C.定期观测处理

D.专家论证后处理

正确答案:查看最佳答案

第55题:施工合同履行过程中，工期相应顺延的情况是()。

A.由于承包人采购的材料不符合标准造成损失的

B.由于承包人采购设备制造原因试车达不到验收要求的

C.由于发包人采购设备制造原因试车达不到验收要求的

D.由于承包人施工原因试车达不到要求的

正确答案:查看最佳答案

第56题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源.

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

第57题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。

A.公开招标和邀请招标

B.邀请招标和议标

C.公开招标.邀请招标和议标

D.公开招标和议标

正确答案:查看最佳答案

第58题:设计施工总承包模式与施工承包模式相比主要优点是有利于()。

A.业主选用指定的分包商

B.吸引更多的投标人竞标

C.发包人对承包人的监督和检查

D.减少承包人的索赔

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包合同的特点包括:优点(1)单一的合同责任(2)固定工期、固定费用(3)可以缩短建设周期(4)减少设计变更(5)减少承包人的索赔；缺点(1)设计不一定是最优方案(2)发包人对承包人项目实施的监督和检查力度减弱。

第59题:建设工程施工合同履行中，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由()。

A.发包人负责检查试验，并承担相应费用

B.承包人负责检查试验，并承担相应费用

C.承包人负责检查试验，费用由发包人负责

D.发包人负责检查试验，费用由承包人负责

正确答案:查看最佳答案

第60题:资格审查分为()种审查方法

A.2

B.3

C.4

D.1

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查分为资格预审和资格后审两种审查方法资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法

第61题:制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的产生.变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。

第63题:合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是()。

A.有偿合同

B.无偿合同

C.计划合同

D.诺成合同

正确答案:查看最佳答案

第64题:评标应当由()负责评审。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.交通主管部门

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程施工准备阶段，因发包人原因施工现场尚不具备施工条件，使承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期，发包人()。

A.无须赔偿承包人因此造成的损失，但工期相应顺延

B.无须赔偿承包人因此造成的损失，工期也不予顺延

C.应当赔偿承包人因此造成的损失，但工期不予顺延

D.应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第66题:材料采购合同中，采购方有权部分或全部拒付货款的情况不包括()。

A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款

B.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款

C.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付

D.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期外可以拒付

正确答案:查看最佳答案

第67题:FIDIC《施工合同条件》规定，当某项工作因工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过()时，应考虑单价调整。

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

正确答案:查看最佳答案

第69题:FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的()。

A.10％

B.20％

C.30％

D.40％

正确答案:查看最佳答案

第70题:下列各项不属于编制设计要求文件时应兼顾的内容的是()。

A.完整性，任务要求全面不遗漏

B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度

C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制

D.严格性，文字表达应清楚不被误解

正确答案:查看最佳答案

第71题:以下关于工程项目质量控制系统的特性，正确的是()。

A.工程项目质量控制是以工程项目为对象

B.工程项目质量控制系统是独立的目标控制系统

C.工程项目质量控制系统是永久性的

D.工程项目质量控制系统是某个监理单位的管理活动

正确答案:查看最佳答案

第72题:某工程使用了进口原材料，项目监理机构做法正确的是()。

A.总监理工程师应组织对该批原材料的考察

B.总监理工程师应主持对该批原材料的联合检查

C.专业监理工程师应组织对该批原材料的考察

D.专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()。

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同

正确答案:查看最佳答案

第74题:履约担保说法错误的是()

A.采用无条件担保方式，发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求赔偿，需经承包人确认。

B.担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。

C.没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止

D.无条件担保有利于当出现承包人严重违约情况，由于解决合同争议而影响后续工程的施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2.履约担保(1)担保期限。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。(2)担保方式。采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求赔偿，不需承包人确认。无条件担保有利于当出现承包人严重违约情况，由于解决合同争议而影响后续工程的施工。

第75题:某工程监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据《委托监理合同(示范文本)》，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。

A.40

B.47

C.37

D.50

正确答案:查看最佳答案

第76题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。

A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第77题:施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第78题:以下关于开始设计描述错误的是()

A.符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前5天向设计人发出开始设计通知

B.设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。

C.因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，发包人应当承担由此增加的费用和(或)周期延误。

D.因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出解除合同，发包人应当承担由此增加的费用和(或)周期延误。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:3.开始设计符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)周期延误。

第79题:标准施工招标文件分卷组成中，图纸属于()。

A.第一卷

B.第二卷

C.第三卷

D.第四卷

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有()。

A.核查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况

C.核查实际进度是否滞后于计划进度

D.抽查主体结构工程的施工质量

E.依据法规对违法分包行为进行处罚

正确答案:查看最佳答案

第81题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第82题:与我国《标准施工合同》相比，FIDIC《施工合同条件》的特点有()。

A.雇主对工程师的权力有明确的限制

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.对工程预付款的起扣点有明确的量化规定

D.明确规定雇主不能接收存在缺陷的任何工程

E.明确规定保留金分两次返还承包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A，除非得到承包商的同意，雇主承诺不对工程师的权利进一步的限制。当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。选项D，雇主从工程缺陷不会严重影响项目的运行使用，为了提前或按时发挥工程效益角度考虑，可能同意接收存在缺陷的部分工程。

第83题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，()的关系不是合同法律关系。

A.业主和指定分包商

B.业主和工程师

C.业主和分包商

D.承包商和指定分包商

E.业主与承包商

正确答案:查看最佳答案

第84题:保险决策主要表现在()。

A.是否发生

B.是否投保

C.选择保险人

D.选择保险范围

E.索赔

正确答案:查看最佳答案

第85题:资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知的内容包括()。

A.合同条件

B.图纸和技术资料

C.招标工程概况

D.工程量清单

E.对投标人的基本要求和指导投标人填写资格预审文件的有关说明

正确答案:查看最佳答案

第86题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。

A.运至施工现场待安装设备的损害

B.承包人机械设备的损坏

C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

D.施工人员的伤亡费用

E.工程所需的修复费用

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于碗扣式钢管脚手架连墙件正确的有()。

A.当连墙件不能呈水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接

B.每层连墙件应在同一平面

C.连墙件位置应由建筑结构和风荷载计算确定

D.连墙件水平间距不应大于6m

E.连墙件可采用柔性结构

正确答案:查看最佳答案

第88题:工程质量控制按其实施的主体不同，分为()。

A.自控主体

B.实施主体

C.监控主体

D.控制主体

E.被动主体

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建设工程监理规范》，项目监理机构对工程施工质量进行巡视，应包括下列内容()。

A.按设计文件.工程建设标准施工的情况

B.工程施工质量专题会议召开情况

C.使用工程材料.构配件的合格情况

D.特种作业人员持证上岗情况

E.施工现场管理人员到位情况

正确答案:查看最佳答案

第90题:按照施工合同文本的规定，发包人的工作包括()等。

A.办理土地征用

B.办理施工许可证

C.提供工程进度计划

D.提供施工场地的工程地质资料

E.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

正确答案:查看最佳答案

第91题:建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段，如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定()。

A.保险范围

B.保险金额

C.投保的险种

D.办理保险的责任

E.保险的内容

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据住建部有关规定，进行第三方监测的危大工程监测方案的主要内容应当包括()。

A.监测内容

B.旁站监理方案

C.测点布置与保护

D.监测频次

E.预警标准

正确答案:查看最佳答案

第93题:建设工程竣工验收应当具备下列条件()。

A.完成建设工程设计约定的各项内容

B.完成施工合同约定的各项内容

C.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第94题:合同法律关系客体中的行为包括()。

A.建筑物

B.施工

C.专利权

D.安装

E.建筑材料

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有()。

A.检查确认分包工程的施工质量

B.确认分包人完成的工程量

C.向分包商发出变更指令

D.审查分包商的资质

E.对分包人使用的材料进行监督

正确答案:查看最佳答案

第96题:属于业主的风险包括

A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动

B.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战

C.承包商管理不善引起的物品爆炸

D.业主提供的设计不当造成的损失

E.一个有经验承包商通常能够预测和防范的任何自然力作用

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《标准施工合同》，关于工程保险的说法，正确的有()。

A.进场材料和工程设备保险手续应由发包人办理

B.必须以发包人和承包人的共同名义投保

C.由承包人负责投保并承担办理保险的费用

D.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

E.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的单据和副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致。如果一个建设工程项目采用平行发包的方式交由多个承包人施工，此时由发包人办理工程保险和第三者责任保险为宜。无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。大型工程项目为了减少保险费的支出，经常采用不足额投保方式，即以建安工程费的60%-70%作为投保的保险金额。进场材料和工程设备保险由当事人双方具体约定，并在专用条款内写明投保责任。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。详见教材第81-82页。

第98题:根据《标准施工招标资格预审文件》，资格审查办法的内容有()

A.审查方法

B.审查标准

C.审查委员会组成

D.审查程序

E.审查结果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法，每种办法都包括简明说明、评审因素和标准的附表和正文。附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写。正文包括4部分:(1)审查方法；(2)审查标准，包括初步审查标准、详细审查标准，以及评分标准(有限数量制)；(3)审查程序，包括初步审查、详细审查、资格预审申请文件的澄清，以及评分(有限数量制)；(4)审查结果。

第99题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间“不利物质条件”的有()。

A.不可预见的自然物质条件

B.不可预见的非自然物质障碍

C.突发性重大疫情

D.恶劣的气候条件

E.不可预见的污染物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不利物质条件指不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，不包括气候条件。C项属于不可抗力。

第100题:CM承包商的酬金约定通常可以采用的方式有()。

A.按分包合同价的百分比取费

B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费

C.固定酬金

D.按总包合同价

E.按结算价

正确答案:查看最佳答案

第101题:合同履行中发生下列()情况属发包人违约:

A.设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失;

B.违法分包

C.未经发包人同意擅自分包

D.发包人原因造成勘察停止

E.发包人未支付勘察费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同履行中发生下列情况之一的，属于发包人违约:(1)发包人未按合同约定支付勘察费用；(2)发包人原因造成勘察停止；(3)发包人无法履行或停止履行合同；(4)发包人不履行合同约定的其他义务。

第102题:施工合同示范文本规定，对发包人与承包人有约束力的合同包括()等文件。

A.施工合同条件

B.施工合同协议条款

C.发包人与监理单位签订的监理委托合同

D.发包人上级主管部门的书面指示

E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议

正确答案:查看最佳答案

第103题:按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有()。

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.议标是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标意味着招标时间长、费用高

正确答案:查看最佳答案

第104题:我国现行的监理费计算方法有()。

A.按监理工程概预算的百分比计算

B.按参与监理工作的年度平均人数计算

C.由甲乙双方按商定的其它方法计算

D.中外合资.合作.外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定

E.按委托人提出的方法

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第106题:按照施工合同示范文本的规定，由于()等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

A.发包人未按约定提供施工场地

B.分包人对承包人的施工干扰

C.设计变更

D.承包人的主要施工机械出现故障

E.发生不可抗力

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据标准施工合同的通用条款中规定，属于发包人义务的是()。

A.及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作

B.按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料

C.按专用条款约定及时修建出入施工场地的专用和临时道路

D.根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底

E.按专用条款约定向承包人发出开工通知

正确答案:查看最佳答案

参考解析:四、发包人义务(一)提供施工场地1.施工现场发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作，并在开工后急需解决其遗留问题，同时按专用合同条款约定的时间和范围向承包人提供施工场地。2.地下管线和地下设施的相关资料发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。3.现场外的道路通行权发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权。(二)组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。(三)约定开工时间关于C，发包人的义务是办理“专用和临时道路”通行权；关于E，是监理人的职责。

第108题:根据《建设工程材料设备采购合同》，供货方不能按期交货的行为可以分为()。

A.交货数量与合同不符

B.延期交货

C.逾期交货

D.提前交货

E.交货质量不符

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

正确答案:查看最佳答案

第110题:我国工程建设领域推行标准招标合同文件，当事人选用标准合同文本将有利于()。

A.降低合同价格

B.避免条款缺项漏项

C.提高交易效率

D.审计监督合同

E.条款符合法规要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据标准文本编制招标文件和合同条件，作用在于:(1)有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；(2)可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；(3)有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；(4)有利于当事人履行合同的规范和顺畅；(5)有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；(6)有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。

第111题:在下列()情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。

A.监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释

B.暂停监理业务期限已超过三个月

C.暂停监理业务期限已超过半年

D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大

E.因不可抗力导致合同履行暂停

正确答案:查看最佳答案

第112题:能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的情形有()。

A.当事人订立合法合同

B.法律对合同形式作出规定

C.合同一方当事人违约

D.行政机关作出罚款

E.人民法院对合同纠纷作出判决

正确答案:查看最佳答案

第113题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第114题:仲裁协议的作用主要有()。

A.避免了违约责任的发生

B.排除了法院对纠纷的管辖权

C.合同当事人均受仲裁协议的约束

D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁

E.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

正确答案:查看最佳答案

第115题:根据《合同法》的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有()。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.电子技术对合同形式的影响

C.当事人对合同的形式不予重视

D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

正确答案:查看最佳答案

第116题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，下列工作中，属于设计单位义务的有()。

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.审查外商提供的设备设计图样

D.组织并主持设计交底会

E.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《建设工程监理合同》通用条款规定，委托人的义务包括()。

A.负责购买材料

B.提供与有关设备、房屋，供监理人无偿使用

C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面回复

E.授权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联系

正确答案:查看最佳答案

第118题:见证取样的标识和封志内容应包括()。

A.取样部位

B.取样日期

C.样品名称

D.工程名称

E.取样人上岗证书编号

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

A.合同号

B.目的港

C.出发港

D.收货人编号

E.提单号

正确答案:查看最佳答案