节选部分<<2024版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟预习题>>题型

我们该怎么找到"2024版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟预习题"？贝多芬曾经说过，卓越的人一大优点是：在不利与艰难的遭遇里百折不饶。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这样看来，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来找答案吧！最后的祝福:身为一名社会人再次进行考试,备受压力与煎熬，深知考试的重要，这毕竟是加薪与否的关键,祝愿每一位即将参加考试的你都能实现自己的证书梦!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，在TN系统中，保护零线每一重复接地装置的接地电阻值不应大于()Ω。

A.1

B.4

C.10

D.30

正确答案:查看最佳答案

第1题:FIDIC《施工合同条件》规定，设置缺陷通知期的目的是为了()。

A.证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准

B.判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工

C.考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求

D.确定业主应保证履行给承包商付款的义务

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于悬挑式脚手架，不正确的是()。

A.型钢悬挑梁应采用双轴对称截面的型钢

B.悬挑钢梁截面高度不应小于160mm

C.锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环直径不宜小于16mm

D.钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HRB400

E.钢筋

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是()。

A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释

B.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款

C.对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释

D.对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释

正确答案:查看最佳答案

第4题:某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为()万元。

A.1020

B.980

C.1000

D.1010

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设工程招标管理中，有关招标方式的选择，表述不正确的是()。

A.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围

B.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容

C.施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用单价合同

D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式

正确答案:查看最佳答案

第6题:工程施工合同主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。对于主要选项条款，可在6个不同合同计价模式中选择一个适用模式(且只能选择一项)将其纳入合同条款之中，以下说法错误的是()A.选项

A.带有分项工程表的标价合同B.选项

B.选项B.带有工程量清单的标价合同C.选项

C.选项C.带有分项工程表的目标合同D.选项

D.选项D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。对于主要选项条款，可在如下6个不同合同计价模式中选择一个适用模式(且只能选择一项)，将其纳入合同条款之中:选项A.带有分项工程表的标价合同;选项B.带有工程量清单的标价合同;选项C.带有分项工程表的目标合同;选项D.带有工程量清单的目标合同;选项E.成本补偿合同;选项F.管理合同。

第7题:工程施工质量验收的最小单位是()。

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《标准勘察招标文件》，需要由勘察人准备的文件资料是()。

A.工程勘察项目机构人员安排报告

B.工程勘察任务委托书

C.勘察工作范围内地下埋葬物资料

D.工程所需坐标与标高资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:其余选项属于发包人提供的资料

第9题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第10题:FIDIC《施工合同条件》规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为()。

A.缺陷通知期

B.合同工期

C.合同有效期

D.施工期

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据相关规定，通常情况下，施工方案由()组织编制。

A.拟派项目经理

B.施工单位技术负责人

C.施工单位项目技术负责人

D.施工单位质量管理人员

正确答案:查看最佳答案

第12题:我国的合同鉴证实行的是()，合同鉴证根据双方当事人的申请办理。

A.自愿原则

B.公平原则

C.客观原则

D.诚实信用原则

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人应当具备以下条件:①依法成立。法人的产生必须经过法定的程序，必须经过政府主管机关的批准或者核准登记:企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格；依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格。②有必要的财产或者经费。要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应。③有自己的名称、组织机构和场所。④能够独立承担民事责任。教材P5-6。

第14题:下列关于设汁阶段特点的说法中，厂确的是()。

A.发计劳动投入量与设计产品质量呈正相关关系

B.设计劳动投入量与设计产品质量呈负相关关系

C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

D.设计阶段的协调都是不同专业之间的横向协调

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送()。

A.工程质量监督机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()。

A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还

B.返还总额的40％

C.返还总额的50％

D.全部返还

正确答案:查看最佳答案

第17题:设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足()的需要。

A.控制概算

B.编制招标文件

C.施工图设计

D.非标准设备制作

正确答案:查看最佳答案

第18题:以下关于监理单位质量目标，不正确的是()。

A.要制定具体的.可测量的质量目标

B.要突出监理工作服务性.公平性的要求

C.要突出监理工作严格执法.科学执法的要求

D.可以围绕总目标制定分目标

正确答案:查看最佳答案

第19题:FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，对工程师发布的()，承包商必须执行。

A.书面指令

B.口头指令

C.无论是书面指令还是口头指令

D.承包商同意接受的指令

正确答案:查看最佳答案

第20题:委托工程监理是业主在工程()阶段的工作。

A.设汁

B.施工安装

C.建设准备

D.生产准备

正确答案:查看最佳答案

第21题:经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是()。

A.在合同履行期间，债权人可以强制要求三人履行债务

B.若三人违约，当事人可直接向其追究违约责任

C.当事人之间的权利义务关系不改变

D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给三人

正确答案:查看最佳答案

第22题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，安装工程具备单机无负荷试车条件时，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

第23题:可调因子现行价格指数应在约定付款证书相关周期最后一天前()天相应价格为准。

A.14

B.30

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可调因子现行价格指数应在约定付款证书相关周期最后一天前42天相应价格为准

第24题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，预制构件采用钢筋套筒灌浆连接时，应检查套筒的()，应进行连接接头的()。

A.型式检验报告，抗压强度试验

B.型式检验报告，抗拉强度试验

C.生产许可证，抗压强度试验

D.生产许可证，抗拉强度试验

正确答案:查看最佳答案

第25题:()是指买受人分期支付价款。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将()的优先排序。

A.设计方案得分高

B.设计资质等级高

C.投标报价低

D.项目负责人业绩优

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。如综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

第27题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

正确答案:查看最佳答案

第28题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定的比例付给设计人定金。合同开始履行后设计人违约，设计人应返还委托人()万元。

A.10

B.20

C.2

D.4

正确答案:查看最佳答案

第29题:在工程项目的设计成果完成后，由()负责组织签订.验收和向设计审批部门报批。

A.设计人

B.监理人

C.审图机构

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第30题:在建设工程委托监理合同中，委托人拥有对()的审批权。

A.设计标准

B.工程设计变更

C.选定合同承包人

D.工程规模

正确答案:查看最佳答案

第31题:下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是()。

A.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格

B.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

C.发布招标公告、开标、审查投标人资格

D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列说法错误的是()

A.工程师是受业主聘用的

B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方

C.工程师无权改变合同

D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务

正确答案:查看最佳答案

第33题:设计合同履行中，施工图设计完成后，()应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等内容的审查。

A.设计人

B.发包人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第34题:执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《合同法》的规定，遇价格下降时，应执行()。

A.原价格

B.新价格

C.原价格和新价格的平均价

D.市场价格

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人，不包括发包人，因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。

第36题:为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是()。

A.技术设计招标

B.施工图设计招标

C.全过程设计招标

D.初步设计招标

正确答案:查看最佳答案

第37题:建设工程的建设合同大体上不包括()阶段。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.造价

正确答案:查看最佳答案

第38题:建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明.分析评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。

A.地质地理环境特征

B.地质岩土工程条件

C.地质地理环境特征和地下水分布情况

D.地质地理环境特征和岩土工程条件

正确答案:查看最佳答案

第39题:招标人与中标人签订合同后()个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.2

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机的悬臂高度指的是()。

A.塔式起重机附墙后最上面一道附着点之上的塔身高度

B.塔式起重机未附着之前的塔身高度

C.人货两用施工升降机未附着之前的导轨架高度

D.人货两用施工升降机附墙后最上面一道附着点之上的导轨架高度

正确答案:查看最佳答案

第41题:债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为()。

A.抵押

B.留置

C.质押

D.保证

正确答案:查看最佳答案

第42题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第43题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，()。

A.由被代理人和代理人承担连带责任

B.由行为人承担责任

C.经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

D.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据FIDIC{施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10％时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

第45题:建筑工程合同主体一般只能是()。

A.公民

B.法人

C.其他组织

D.公民和法人

正确答案:查看最佳答案

第46题:在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.承包人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第47题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，属于业主对分包合同管理的是()。

A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权

B.对分包工程的批准

C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理

D.对分包商的施工进行监督、管理和协调

正确答案:查看最佳答案

第48题:以下关于混凝土立方体抗压强度试验，正确的是()。

A.标准试件尺寸为100x100x100mm

B.试验结果应精确至0.01MPa

C.三个测量值中，最大或最小值与中间值的差值超过中间值的15%时，取中间值为该组试块的抗压强度

D.三个测量值中，最大或最小值与中间值的差值超过中间值的15%时，该组试块无效

正确答案:查看最佳答案

第49题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于设计差错的是()。

A.无证设计

B.越级设计

C.计算简图与实际受力情况不符

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第50题:凡是()的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《标准施工合同》，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是()。

A.图纸→专用合同条款→中标通知书

B.图纸→中标通知书→专用合同条款

C.中标通知书→图纸→专用合同条款

D.中标通知书→专用合同条款→图纸

正确答案:查看最佳答案

第52题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。

第53题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第54题:工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

第56题:《民法典》规定，应当先履行合同的一方有可能丧失履行债务能力的行为，则可以()。

A.撤销合同

B.变更合同

C.解除合同

D.中止合同

正确答案:查看最佳答案

第57题:采用相关图分析工程质量时，散步点呈一曲线带，即在一定范围内x增加，y也增加:超过这个范围x增加，v则有下降趋势，或改变变动的斜率呈曲线形态，说明两变量之间的关系为()。

A.不相关

B.正相关

C.弱相关

D.非线性相关

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在()万元人民币以上的项目必须进行招标。

A.30

B.50

C.100

D.80

正确答案:查看最佳答案

第59题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。

第60题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

第61题:下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是()。

A.词语定义及合同文件

B.分包工程概况

C.竣工验收与结算

D.工期

正确答案:查看最佳答案

第62题:接到采购方的书面异议通知后，供货方应在()天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第63题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位()。

A.应从业主方获得附加监理酬金

B.应从业主方获得额外监理酬金

C.应从承包方获得合理化建议的奖金

D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

正确答案:查看最佳答案

第64题:重新计算缺陷责任期，包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过()

A.2年

B.1年

C.3年

D.一年半

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重新计算缺陷责任期，包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年

第65题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和()通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。

第66题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，对高度超过8m，或跨度超过18m的扣件式钢管模板支架，立杆的纵横距离除满足设计要求外，且不应大于()。

A.1500mm

B.1200mm

C.900mm

D.800mm

正确答案:查看最佳答案

第67题:以下关于PC工程构配件的质量控制，正确的是()。

A.总监理工程师应组织对PC构配件的考察，并提出考察意见

B.构配件进场时，总监理工程师应检查其外观质量是否符合设计要求

C.外观质量检查应包括尺寸.规格.型号.产品标志等

D.构配件供应不能满足需要时，经建设单位同意可改为现浇混凝土

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)吊篮悬挂机构宜采用()方式进行拉接固定。

A.柔性连接

B.刚性连接

C.铰接连接

D.弹性连接

正确答案:查看最佳答案

第69题:设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由()负责。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.承包人的委托人

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据相关规范，以下应进行化学成份检验的是()。

A.钢丝

B.钢绞线

C.热处理钢筋

D.预应力混凝土用螺纹钢筋

正确答案:查看最佳答案

第71题:招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。

第72题:对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是()

A.因设计错误引起的工程损失

B.因原材料缺陷造成的工程损失

C.因地面下陷下沉造成的工程损失

D.非外力原因引起的机械装置损坏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因地面下陷下沉造成的工程损失由保险人负责赔偿

第73题:按照施工合同范本通用条款的规定，()原因造成的工期延误，经监理工程师确认后工期不予顺延。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时

正确答案:查看最佳答案

第74题:发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是()。

A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点

B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点

C.当事人对合同成立的地点可以另行约定

D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在()后向监理人提交最终结清申请单。

A.签发缺陷责任期终止证书

B.缺陷责任期终止

C.签发工程接收证书

D.签发保修责任证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期终止证书签发后，承包人按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。

第77题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，玻璃钢安全帽的使用期限不应超过()。

A.1.5年

B.2.5年

C.3年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

第78题:某工程监理人员在验收墙面涂膜防水层厚度时发现;设计为1.5mm省标要求平均厚度不小干设计值，最小厚度不得小干设计值的90%，则以下实测数据合格的是()。

A.1.3mm，1.6mm，1.7mm

B.·1.4mm，1.4mm，1.6mm

C.1.4mm，1.6mm，1.7mm

D.1.3mm，1.7mm，1.7mm

正确答案:查看最佳答案

第79题:依据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出()的通知。

A.指明其未履行义务

B.终止监理合同

C.暂停履行合同

D.解除合同

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有()。

A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书

B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主

C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日

D.工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书

E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工

正确答案:查看最佳答案

第81题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是()。

A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

B.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

D.延误的工期相应顺延

E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第82题:以下关于工程变更处理，正确的有()。

A.总监理工程师应组织对工程变更费用及工期影响做出评估

B.专业监理工程师应组织对工程变更费用及工期影响做出评估

C.总监理工程师应组织建设单位施工单位协商确定工程变更费用及工期变化

D.专业监理工程师应组织建设单位.施工单位协商确定工程变更费用及工期变化

E.项目监理机构应根据批准的工程变更文件监督施工单位实施变更

正确答案:查看最佳答案

第83题:不进行资格预审的项目，招标人要发布招标公告，其内容一般包括()。

A.招标条件

B.项目概况与招标范围

C.招标人资格要求

D.招标文件的获取

E.投标文件的递交

正确答案:查看最佳答案

第84题:按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有()。

A.提供施工场地

B.现场勘查

C.组织设计交底

D.编制施工实施计划

E.约定开工时间

正确答案:查看最佳答案

第85题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第86题:某订购50t水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30d通过铁路运输将55t水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3t水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有()。

A.接货后采购方应及时支付50t水泥的货款

B.接货后采购方应及时支付55t水泥的货款

C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50t水泥的货款

D.采购方可向供货方索要55t水泥的保管费

E.供货方应承担3t水泥的损失

正确答案:查看最佳答案

第87题:FIDIC《施工合同条件》规定，变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，主要包括()。

A.承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的

B.承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件

C.在开始竣工检验之前，承包商应按照相关规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册

D.承包商的文件必须符合相关规范和图纸的要求

E.承包商的文件必须符合工程师的要求

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列对设计人员错误的处理正确的是()

A.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，应免收直接受损失部分的设计费

C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金额

D.赔偿金额累计总额不超过设计费用

E.范本中规定赔偿责任按实际损失的百分率计算，写入相关条款

正确答案:查看最佳答案

第89题:建设工程质量的安全性主要表现在以下几个方面()。

A.抗震

B.耐火

C.防火能力

D.抗辐射

E.防水隔热

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()。

A.土钉墙

B.土方回填

C.地下连续墙钢筋笼绑扎

D.网架结构安装

E.装配式结构安装

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

第92题:法人应当具备的条件包括()。

A.能够独立承担民事责任

B.依法成立

C.有3名以上高级管理人员

D.有必要的财产或经费

E.有自己的名称

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列关于建设工程施工中不可抗力的表述中，正确的有()。

A.不可抗力事件发生后，对施工合同的履行会造成较大的影响

B.不可抗力是指合同当事人能预见但不能避免且不能克服的客观情况

C.在不可抗力事件结束后24h内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用

D.合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任

E.发生不可抗力后，发包人应尽力协助承包人采取措施

正确答案:查看最佳答案

第94题:关于仲裁庭组成的说法，正确的有()。

A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭

B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭

C.仲裁员只能由当事人选定

D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定

E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定

正确答案:查看最佳答案

第95题:订立勘察合同时，发包人应提供的勘察依据文件和资料包括()。

A.提供地震安全性评价和环境评价

B.提供勘察工作范围地下已有埋藏物的具体位置分布图

C.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图

D.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图

E.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),关于高处作业吊篮安全锁正确的有()。

A.吊篮必须具有安全锁

B.安全锁必须在有效标定期内使用，有效标定期不应大于两年

C.安全锁应由有相应资质的检测机构检验标定

D.检验标识应粘贴在安全锁的明显位置处

E.检验标识应在安全管理资料中存档

正确答案:查看最佳答案

第97题:“建筑工程一切险”中，保险人对()等原因造成的损失不负责赔偿。

A.包装物料的损失

B.自然磨损造成的损失

C.地震带来的损失

D.火灾带来的损失

E.设计错误引起的损失

正确答案:查看最佳答案

第98题:设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括()。

A.质量标准

B.健康

C.备案要求

D.安全与环境管理体系

E.变更

正确答案:查看最佳答案

第99题:以下关于建设工程保修义务的承担和经济责任承担，正确的有()。

A.施工单位未按国家有关标准.规范和设计要求施工，造成质量问题，由施工单位负责返修并承担经济责任

B.因设计原因造成质量问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

C.因地震.洪水等不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修，建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。

D.建设单位采购的建筑材料不合格引起的质量问题，由施工单位负因责维修并承担经济责任

E.因使用不当造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

正确答案:查看最佳答案

第100题:某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有()。

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《标准施工招标文件》，评标委员会对投标报价进行的响应性评审内容有()。

A.投标文件格式

B.投标有效期

C.投标保证金

D.已标价工程量清单

E.安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:响应性评审的因素一般包括投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已标价工程量清单、技术标准和要求等。

第102题:关于工程成套设备采购招标中对投标人要求的说法，正确的有()。

A.投标人须具有与所供应工程成套设备相关的特定专利

B.投标生产厂家须具有制造同类型设备的经验和制造能力

C.投标人可以是生产厂家，也可以是工程成套设备公司

D.一个生产厂家对同一型号的设备仅能委托一个代理商投标

E.工程成套设备公司投标须提供生产厂家的正式授权书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设备招标及报价注意事项(1)对工程成套设备的供应，投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司，为了保证设备供应并按期交货，如工程公司或贸易公司为投标人，必须提供生产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书，一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。(2)对大型设备采购招标，由于产品设计和制造的难度及复杂性，对生产厂家应有较高的资质和能力条件的要求，须具有相应的制造能力，尤其是制作同类型产品的经验，以确保标的物能够保质保量、按期交货。

第103题:监理工程师的索赔管理任务包括()。

A.按法律规定制定《索赔评价报告》

B.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

C.依据相关法规和工程合同公正合理的处理索赔事件

D.处理索赔事件时尽量维护业主的权益

E.预测和分析导致索赔的原因和可能性

正确答案:查看最佳答案

第104题:工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括()。

A.正常的监理工作

B.附属工作

C.附加工作

D.额外工作

E.业主要求的工作

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，公共机构建筑和政府出资的建筑工程应选用()的节能产品。

A.通过建筑节能产品认证

B.具有节能标识

C.燃烧性能必须为A级

D.燃烧性能必须为B1级以上

E.由政府统一采购

正确答案:查看最佳答案

第106题:在大型工程设备的采购招标中，没有实质性响应招标文件的情形有()

A.投标保证金金额不足

B.投标保函的有效期不足

C.资格证明文件不全

D.单价计算的结果与总价不一致

E.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对招标文件关键条文的偏离、保留或反对，被认为是实质上的偏离。下列情况属于没有实质性响应招标文件:(1)未提交投标保证金或金额不足、投标保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；(2)超出经营范围投标；(3)资格证明文件不全；(4)投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；(5)业绩不满足招标文件要求；(6)不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。选项D、E属于细微偏差。

第107题:施工单位实施质量控制活动的质量记录资料包括以下内容()。

A.施工现场质量管理检查记录资料

B.工程材料质量记录

C.施工过程作业活动质量记录资料

D.质量监理细则

E.监理规划

正确答案:查看最佳答案

第108题:可以产生委托代理关系的基础关系包括()。

A.监护关系

B.委托合同关系

C.合伙合同关系

D.劳动合同关系

E.工作隶属关系

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，关于发包人应完成工作的表述，正确的是()。

A.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

B.办理施工许可证

C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作

D.确定水准点与坐标控制点

E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

正确答案:查看最佳答案

第110题:在FIDIC合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法错误的有()。

A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书

B.工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书

C.如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作

D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请

E.部分工程的竣工验收不颁发移交证书

正确答案:查看最佳答案

第111题:建设施工合同是否有履约担保不是合同有效的必要条件，按照合同具体约定来执行。如果合同约定有履约担保和预付款担保，则需在专用条款内明确说明()。

A.总价金额

B.担保的种类

C.担保方式有效期

D.担保金额

E.担保书的格式

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据相关规范，测定地基土最佳含水量时的最大干密度的试验方法有()。

A.环刀法

B.灌砂法

C.直接称量法

D.轻型击实法

E.重型击实法

正确答案:查看最佳答案

第113题:工程设计合同约定设计人承担违约责任的情形有()。

A.设计审批工作延误

B.设计错误

C.设计人延误完成设计任务

D.设计人原因要求解除合同

E.不可抗力

正确答案:查看最佳答案

第114题:建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段，如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定()。

A.保险范围

B.保险金额

C.投保的险种

D.办理保险的责任

E.保险的内容

正确答案:查看最佳答案

第115题:关于工程设计招标方式的说法，正确的有()。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标；选项C，依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标；参见教材P46。

第116题:设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按()阶段和专用条款约定的比例进行分解。

A.订立采购合同

B.设备制造完成

C.进场验收合格

D.安装就位

E.工程竣工

正确答案:查看最佳答案

第117题:下列属于发包人违约责任的是()。

A.设计错误

B.设计工作暂停

C.审批工作延误

D.发包人延误支付定金

E.设计人员受不可抗为影响延误完成

正确答案:查看最佳答案

第118题:民法上“无权代理”主要包括()的代理行为

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无权代理包括以下三种情况:①没有代理权而为的代理行为；②超越代理权限而为的代理行为；③代理权终止后的代理行为。

第119题:合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括()。

A.债务转让权

B.法定解除权

C.撤销权

D.代位权

E.免责条款

正确答案:查看最佳答案