节选部分<<2025年浙江杭州二级建造师管理，报考条件有哪些？>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:当工程质量缺陷经加固、返工处理后仍无法保证达到规定的安全要求，但没有完全丧失使用功能时，适宜采用的处理方法是()。

A.不做处理

B.报废处理

C.返修处理

D.限制使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量缺陷和质量事故处理的基本方法。，选项分析:当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。

第1题:下列关于归档施工文件的说法，不符合归档文件质量要求的是()。

A.工程文件的内容及其深度必须符合国家有关的技术规范.标准和规程

B.归档文件可以为复印件，但必须加盖单位印章

C.竣工图可以利用施工图改绘

D.工程文件使用碳素墨水书写

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B，正确的表述应为“归档的文件应为原件”。

第2题:调整项目组织结构、进行管理职能分工，属于项目目标控制纠偏措施中的()。

A.组织措施

B.管理措施

C.技术措施

D.经济措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:项目目标动态控制的纠偏措施。，选项分析:(1)组织措施。分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。(2)管理措施(包括合同措施)。分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等。(3)经济措施。分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等。(4)技术措施。分析由于技术(包括设计和施工的技术)的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。因此，“组织措施”的说法正确。

第3题:施工现场主导机械一台，台班单价1000元/台班，折旧费500/台班，人工日工资单价100元/工日，窝工补贴50元/工日，由于电网停电，导致停工2d，人工窝工10工日，则施工企业可索赔()元。

A.0

B.500

C.1000

D.1500

正确答案:查看最佳答案

第4题:承包人针对工程项目进度的偏差情况，采取了调整工作流程和工作计划的措施，则该措施属于合同实施偏差处理中的()。

A.技术措施

B.经济措施

C.组织措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。

第5题:施工单位应建立以()为第一责任人的绿色施工管理体系。

A.环保技术员

B.项目技术负责人

C.项目经理

D.施工单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是()。

A.由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，但不得要求补偿利润

B.发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护

C.因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求

D.施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求，故选项C正确;由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，并可以申请必要的利润补偿，故A错误;选项BD显然是错误的。故选C。

第7题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，不可以作为安全文明施工费计算基数的是()。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

B.定额人工费

C.定额人工费+定额机械费

D.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费+企业管理费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全文明施工费的计算基数应为定额基价(定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费).定额人工费或(定额人工费+定额机械费)，其费率由工程造价管理机构根据各专业工程的特点综合确定。

第8题:某工程施工中，操作工人不听从指导，在浇筑混凝土时随意加水造成混凝土事故，按事故责任分类，该事故属于()。

A.操作责任事故

B.自然灾害事故

C.指导责任事故

D.一般责任事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是工程质量事故的分类。工程质量事故按事故责任，可分为指导责任事故.操作责任事故.自然灾害事故。其中，操作责任事故是指在施工过程中，由于实施操作者不按规程和标准实施操作，而造成的质量事故。如浇筑混凝土时随意加水，或振捣疏漏造成混凝土质量事故等。

第9题:根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列入()等风险。

A.2

B.4

C.5

D.3

正确答案:查看最佳答案

第10题:关于建设工程项目管理的说法，正确的是()。

A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者

B.建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段

C.供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标，供货的进度和质量目标

D.建设项目工程总承包，方管理的目标只包，括总承包方的成本目标，项目的进度和质量目标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A错误，应为“业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，业主方也是建设工程项目生产过程的总组织者”。选项B错误，应为“建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段.设计阶段.施工阶段.动用前准备阶段和保修期”。选项D错误，建设项目工程总承包方的项目管理目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标.项目的进度目标和项目的质量目标。

第11题:根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是()。

A.14

B.7

C.5

D.3

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位应将施工.设计.监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后三天内报送工程质量监督机构备案。

第12题:根据《标准施工招标文件》的规定，监理人在收到承包人工程变更的书面建议后，确认存在变更的，应在收到书面建议后的()天内做出变更指示。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生过程变更时，由()向承包人发出变更指令。

A.监理人

B.业主

C.设计人

D.变更提出方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是变更程序。根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，变更指示只能由监理人发出。

第14题:某工程在开工前，由有经验的专家对工程项目的危险性、危害性进行预测性评价，这属于施工安全生产管理制度体系中的()制度。

A.安全预评价

B.专项施工方案专家论证

C.政府安全生产监督检查

D.安全检查制度

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的.是()。

A.将有害废弃物用作土方回填

B.现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施

C.使用密封式圈筒处理高空废弃物

D.在现场露天焚烧油毡

正确答案:查看最佳答案

第16题:承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过()方式解决。

A.和解

B.行政裁决

C.仲裁

D.诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事纠纷的法律解决途径、建设工程行政纠纷，选项分析:民事纠纷的法律解决途径主要有四种，即和解、调解、仲裁、诉讼。行政裁决，即行政机关或法定授权的组织，依照法律授权，对平等主体之间发生的与行政管理活动密切相关的、特定的民事纠纷(争议)进行审查，并作出裁决的具体行政行为，如对特定的侵权纠纷、损害赔偿纠纷、权属纠纷、国有资产产权纠纷以及劳动工资、经济补偿纠纷等的裁决。行政裁决易引发的行政纠纷，通常是行政裁决违反法定程序、事实认定错误、适用法律错误等。故“行政裁决”为答案。

第17题:承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和协调。为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展，这属于施工进度控制的()。

A.组织措施

B.管理措施

C.合同措施

D.技术措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:施工方进度控制的管理措施，选项分析:承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和协调。为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。工程物资的采购模式对进度也有直接的影响，对此应作比较分析。属于进度控制的管理措施。

第18题:根据九部委《标准施工招标文件》，关于承包人索赔期限的说法，正确的是()。

A.按照合同约定提交的最终结清申请单，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

B.按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔

C.按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔

D.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔

正确答案:查看最佳答案

第19题:质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“固有特性”包括了()的

A.供方和需方

B.组织和个人

C.明示和隐含

D.一般和特殊

正确答案:查看最佳答案

第20题:施工进度计划的编制方法有多种，其中()是一种最简单并运用最广泛的传统的计划方法。

A.横道图

B.双代号网络计划

C.单代号网络计划

D.双代号时标网络计划

正确答案:查看最佳答案

第21题:施工现场设置安全防护网、现场围挡等所需费用，在工程量清单报价中应计入()。

A.分部分项工程费

B.措施项目费

C.零星项目费

D.其他项目费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。，选项分析:施工现场设置安全防护网、现场围挡等所需费用属于安全文明施工费，而安全文明施工费计入措施项目费。

第22题:下列施工现场质量检查方法中，属于理化试验方法的是()。

A.超声波焊缝探伤

B.基桩静载试验

C.门窗口对角线直尺检查

D.混凝土构件标高测量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量控制的基本环节和一般方法。，选项分析:工程中常用的理化试验包括物理力学性能方面的检验和化学成分及其含量的测定等两个方面。

第23题:建设工程质量固有特性包括:实用性、安全性、可靠性、经济性、美观性及()。

A.技术性

B.环境协调性

C.社会性

D.人文性

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，下列工作中，不属于承包人权利和义务的是()。

A.提供总包合同相关内容供分包人查阅

B.向分包人提供具备施工条件的施工场地

C.组织分包人参加由发包人组织的图纸会审

D.为分包人所分包的工作提供详细施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后()天内支付竣工结算款。

A.28

B.7

C.14

D.56

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内支付工程竣工结算价款。

第26题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，施工过程中未发生工程变更，结算工程量应为()。

A.承包人实际施工的工程量

B.承包人因施工需要自行变更后的工程量

C.承包人调整施工方案后的工程量

D.总价合同各项目的工程量

正确答案:查看最佳答案

第27题:工程施工质量事故的处理包括:①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理方案，其正确程序为()。

A.①②③④⑤

B.②①③④⑤

C.②①⑤③④

D.①②⑤③④

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量事故的处理程序。，选项分析:工程施工质量事故的处理程序包括:事故调查、事故原因分析、制定事故处理方案、事故处理、事故处理的鉴定验收、提交处理报告。

第28题:对于采用建设项目总承包模式的建设工程，项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。

A.业主方

B.总承包方

C.设计方

D.监理方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程项目的总进度目标的内涵。建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目目标进行控制。建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务(若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务)。

第29题:对于同类产品规格多，工序重复.工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是()

A.统计分析法

B.经验估价法

C.技术测定法

D.比较类推法

正确答案:查看最佳答案

第30题:施工项目年度成本分析的重点是()。

A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况

B.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施

C.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径

D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平

正确答案:查看最佳答案

第31题:施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送()复验确认。

A.项目技术负责人

B.项目经理

C.建设单位项目负责人

D.监控工程师

正确答案:查看最佳答案

第32题:对于技术复杂、各职能部门之间的技术界面比较繁杂的大型工程项目，宜采用的项目组织形式是()组织形式。

A.直线制

B.弱矩阵制

C.中矩阵制

D.强矩阵制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是矩阵制。，选项分析:强矩阵制组织形式适用于技术复杂且时间紧迫的工程项目。

第33题:政府对施工质量实施监督管理的主要方式是()。

A.质量监督机构的强制监督

B.行政监管与强制监督

C.建设主管部门的行政监管

D.行政监管与行政执法

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，在承包人原因造成工程延误期间出现法律变化，造成费用增加和工期延误。关于责任承担的说法，正确的是()。

A.增加的费用和延误的工期均由承包人承担

B.增加的费用和延误的工期均由发包人承担

C.费用由承包人承担，工期由发包人承担

D.费用由发包人承担工期由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和(或)延误由承包人承担。

第35题:某市办公楼建于1998年，建筑面积3300m
，共四层。经过10年的使用，其功能越来越难以满足使用单位的需要，最大的问题是室内空间小，并且没有阳台。因此，该单位计划将该办公建筑进行更新改造。将原来的建筑南立面从第二层起每层外挑1.5m作为休息和活动阳台。设计单位在设计前拟采用无损试验测试既有建筑结构混凝土强度情况，可采用的无损试验方法有()。

A.冷拉试验

B.混凝土试块坍落度试验

C.混凝土试块抗压试验

D.超声波探伤

正确答案:查看最佳答案

第36题:工程建设监理的“公平性”，要求监理方在处理业主和承包商之间的矛盾或者利益冲突时应()

A.站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益

B.在维护承包商利益的同时兼顾业主的利益

C.尽最大可能同时维护业主和承包商的利益

D.在维护业主利益的同时，不损害承包商的利益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在维护业主利益的同时，不损害承包商的利益体现了公平性。

第37题:施工成本计划的编制基础是()。

A.施工成本考核

B.施工成本预测

C.施工成本核算

D.目标成本确定

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是()。

A.编制进度控制工作流程

B.优选施工方案

C.重视信息技术的应用

D.进行进度控制的会议组织设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应重视信息技术(包括相应的软件.局域网.互联网以及数据处理设备等)在进度控制中的应用。

第39题:双代号网络计划如下图所示，工作间逻辑关系表述正确的是()。

A.工作A、B、D均完成后进行工作C；工作D完成后即进行工作C

B.工作A完成后即进行工作E；工作D完成后即进行工作C

C.工作A完成后即进行工作C；工作B、D均完成后进行工作C

D.工作A、B均完成后进行工作C；工作B、D均完成后进行工作

E.；工作D完成后即进行工作CC.工作A完成后即进行工作C；工作B、D均完成后进行工作CD.工作A、B均完成后进行工作C；工作B、D均完成后进行工作E

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号网络计划的基本概念。，选项分析:工作A、B完成后进行工作C，工作B、D完成后进行工作E。

第40题:高层建筑采暖管道安装工艺流程为:安装准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—采暖器具安装—()—调试。

A.冲洗—防腐—试压—保温

B.试压—防腐—保温—冲洗

C.试压一冲洗一防腐—保温

D.冲洗—试压—保温—防腐

正确答案:查看最佳答案

第41题:针对第二类危险源采取的控制方法不包括()。

A.消除危险源

B.改善作业环境

C.增加安全系数

D.设置安全监控系统

正确答案:查看最佳答案

第42题:钢结构深化设计工作流程，属于工作流程组织中的()。

A.管理工作流程组织

B.物质流程组织

C.信息处理工作流程组织

D.设计工作流程组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工作流程组织包括:①管理工作流程组织，如投资控制.进度控制.合同管理.付款和设计变更等流程;②信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程;③物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程.弱电工程物资采购工作流程.外立面施工工作流程等。

第43题:建设工程施工过程中对分工程质量验收时，应该给出独合质量评价的检查项目是()

A.分项工程质量强收

B.质量控制资料验收

C.主体结构功能检测

D.观感质量验收

正确答案:查看最佳答案

第44题:工程项目施工质量保证体系的目标是()。

A.控制和保证施工产品的质量

B.保证体系文件的严格执行

C.控制产品生产的过程质量

D.保证管理体系运行的质量

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于建设工程施工招标中评标的说法正确的是()。

A.投标书中单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理

B.投标书正本.副本不一致时，将作无效标处理

C.初步评审时对投标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审

D.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工招标与投标。单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的应以单价为准，故选项A错误。标书正本和副本不一致的，则人正本为准，故选项B错误。细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评亩和商务评审，故选项C错误。

第46题:根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，下列各项可以采用措施项目费的计算方法中的分包法计价的是()。

A.混凝土模板、脚手架

B.二次搬运费

C.夜间施工费

D.室内空气污染测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是措施项目费计算。，选项分析:措施项目费的计算方法一般有以下几种:1.综合单价法，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。2.参数法计价，如夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工的计价均可以采用该方法。3.分包法计价，如室内空气污染测试等。

第47题:(1)根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是()。

A.按通用合同条款约定提供施工场地

B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实.准确.完整

C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件

D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人义务包括遵守法律(2)发出开工通知发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。(3)提供施工场地(4)协助承包人办理证件和批件(5)组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。(6)支付合同价款(7)组织竣工验收(8)其他义务

第48题:下列有关施工项目进行竣工验收的条件正确的是:()

A.工程竣工报告应经监理单位有关负责人审核签字?

B.工程质量评估报告应经建设单位有关负责人审核签字?

C.质量检查报告应经该项目负责人审核签字?

D.建设主管部门责令整改的问题整改完毕

正确答案:查看最佳答案

第49题:从风险角度而言，以下合同中承包商不承担风险的合同是()。

A.单价合同

B.总价合同

C.变动单价合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第50题:实行招标的工程，发承包人约定合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，若出现不一致的情况，应()。

A.以招标文件为准

B.要求中标人进行适当修正

C.以投标文件为准

D.要求发包人进行适当修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同价款的约定。，选项分析:实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。

第51题:下列不属于施工成本计划的编制依据的是()。

A.企业定额

B.施工图预算

C.施工成本预测资料

D.:施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

第52题:下列影响建设工程施工质量的因素中，作为施工质量控制基本出发点的因素是()

A.人

B.机械

C.材料

D.环境

正确答案:查看最佳答案

第53题:各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。这是质量管理体系八项原则的()原则。

A.管理的系统方法

B.领导作用

C.全员参与原则

D.持续改进

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于工程成本会计核算.业务核算和统计核算区别和联系的说法，正确的是()。

A.会计核算是对已发生的经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对正在进行的经济活动进行核算

B.业务核算是价值核算，会计核算的范围比业务核算的范围更广

C.统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量

D.统计核算是利用会计核算和业务核算的资料，把数据按统计方法加以系统管理，发现企业生产经营活动的规律

正确答案:查看最佳答案

参考解析:成本分析的依据会计核算主要是价值核算。业务核算的范围比会计.统计核算要广。会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算不但可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的.取得预期的效果，而且可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项经济活动是否有经济效果，是否有执行的必要。

第55题:某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为()元/吨。

A.3245.13

B.3244.50

C.3240.00

D.3150.00

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是()。

A.工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现

B.工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象

C.工程监理单位从事监理工作人员均应是注册监理工程师

D.工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于建筑工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是()。

A.归档文件用原件和复印件均可

B.施工文件文字材料尺寸规格宜为A4幅面,图纸宜采用国家标准图幅

C.归档图纸可以使用计算机出图的复印件

D.可以采用纯蓝墨水书写的文件

正确答案:查看最佳答案

第58题:某建设工程施工横道图进度计划如下表所示，则关于该工程施工组织的说法正确的是()。注:I、II表示楼层:1、2、3、4表示施工段

A.各层内施工过程间不存在技术间歇和组织间歇

B.所有施工过程由于施工楼层的影响，均可能造成施工不连续

C.由于存在两个施工楼层，每一施工过程均可安排2个施工队伍

D.在施工高峰期(第9日~第24日期间)，所有施工段上均有工人在施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是横道图进度计划的编制方法。，选项分析:本题属于超纲题。所有施工过程由于施工楼层的影响，均可能造成施工不连续说法错误，所有施工过程均连续。由于存在两个施工楼层，每一施工过程均可安排2个施工队伍说法错误，每一施工过程安排1个施工队伍即可。在施工高峰期(第9日~第24日期间)，所有施工段上均有工人在施工说法错误，从图中可以看出，到21天时，楼层I已经没有施工任务了，所以在施工高峰期(第9日~第24日期间)，并不是所有施工段上都有工人在施工。

第59题:项目管理任务分工表是()的一部分。

A.项目组织设计文件

B.项目结构分解

C.项目工作流程图

D.项目管理职能分工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件的一部分。

第60题:招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

A.3

B.5

C.7

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工招标的过程。，选项分析:招标人对招标文件进行澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

第61题:在工程项目开工前，质量监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对有关文件进行审查，审查合格后签发()。

A.质量监督文件

B.施工许可证

C.质量监督报告

D.监督计划方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在工程项目开工煎，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。

第62题:下列关于单位工程施工组织设计的说法，正确的是()。

A.针对包含了某些特别重要的、技术复杂的分部(分项)工程的单位工程而编制

B.是指导全局性施工的技术和经济纲要

C.其中的主要技术经济指标包括劳动生产率、预制化程度、暂设工程等

D.根据工程规模和技术复杂程度不同，其编制内容的深度和广度也有所不同

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001，对于通过返工可以解决工程缺陷的检验批，应()。

A.按验收程序重新进行验收

B.按技术处理方案和协商文件进行验收

C.经检测单位检测鉴定后予以验收

D.经设计单位复核后予以验收

正确答案:查看最佳答案

第64题:按《标准施工招标文件》中“通用合同条款”规定，下列工作中属于发包人的责任和义务的是()

A.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作?

B.为他人提供方便?

C.负责为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件?

D.负责办理出入施工场地的专用和临时道路的通行权

正确答案:查看最佳答案

第65题:单项隐患综合处理原则要求从五个方面安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性，五个方面是指()。

A.人、天、料、法、环境

B.人、机、技、法、环境

C.人、机、料、法、环境

D.人、机、料、法、气候

正确答案:查看最佳答案

第66题:为了保证工程质量，材料供应商必须提供《生产许可证》的材料是()。

A.建筑用石

B.预应力混凝土用钢材

C.防水涂料

D.建筑用砂

正确答案:查看最佳答案

第67题:某施工单位承包了高速公路工程的施工任务，一般情况下，下列不属于单位工程施工组织设计应包含内容的是()。

A.整个项目的施工平面布置图设计

B.主要技术经济指标

C.单位工程施工进度计划

D.施工方案的选择

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于《环境管理体系要求及使用指南》体系标准应用原则的说法，正确的是()。

A.该标准的实施强调自愿性原则

B.着眼于各部门自己制定的管理措施

C.是一个独立的系统，不纳入其他管理体系中

D.强调组织最高管理者的承诺而非全员参与

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是职业健康安全与环境管理体系标准。，选项分析:环境管理体系标准的应用原则:(1)标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任。(2)有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系。(3)标准着眼于采用系统的管理措施。(4)环境管理体系不必成为独立的管理系统，而应纳入组织整个管理体系中。(5)实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防。(6)有效地实施环境管理体系标准，必须有组织最高管理者的承诺和责任以及全员的参与。

第69题:建立工程项目施工质量保证体系的目标是()。

A.保证体系文件的严格执行

B.控制产品生产的过程质量

C.保证管理体系运行的质量

D.控制和保证施工产品的质量

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:政府质量监督管理的内容有()。

A.抽查主要建筑材料的质量

B.依法处罚违法违规行为

C.监督工程竣工验收

D.定期统计分析本地区质量情况

E.抽查施工进度计划的执行情况

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《建设工程安全生产管理条例》，应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有()。

A.起重吊装工程

B.拆除工程

C.深基坑工程

D.地下暗挖工程

E.高大模板工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产管理制度。，选项分析:应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有:深基坑、地下暗挖、高大模板。

第72题:通常而言，施工责任成本具有的条件包括()。

A.可考核性

B.可预计性

C.可计量性

D.可控制性

E.可分析性

正确答案:查看最佳答案

第73题:.关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有()。

A.通过建造师执业资格考试的人员只能担任项目经理

B.项目经理必须由承包人正式聘用的建造师担任

C.项目经理每月在施工现场的时间可自行决定

D.项目经理不得同时担任其他项目的经理

E.项目经理可以由取得项目管理师资格证书的人员担任

正确答案:查看最佳答案

第74题:建设单位在选择合同计价方式时，应综合考虑的因素有()。

A.工程设计深度

B.工期紧迫程度

C.工程复杂程度

D.质量要求高低

E.技术先进程度

正确答案:查看最佳答案

第75题:建设项目管理常用的组织结构模式有()。

A.网络组织结构

B.职能组织结构

C.多层组织结构

D.矩阵组织结构

E.线性组织结构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:常用的组织结构模式包括职能组织结构.线性组织结构和矩阵组织结构等。

第76题:根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有()。

A.50人以上100人以下重伤

B.3人以上10人以下死亡

C.1亿元以上直接经济损失

D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失

E.5000万元以上1亿元以下直接经济损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

第77题:承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采取的措施，分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括()等。

A.最终的工程状况

B.解决偏差的具体措施

C.工程最终经济效益(利润)水平

D.承包商将承担的后果

E.双方争议的仲裁方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同实施的偏差分析。，选项分析:针对合同实施偏差情况，可以采取不同的措施，应分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括:(1)最终的工程状况，包括总工期的延误、总成本的超支、质量标准、所能达到的生产能力(或功能要求)等；(2)承包商将承担什么样的后果，如被罚款、被清算，甚至被起诉，对承包商资信、企业形象、经营战略的影响等；(3)最终工程经济效益(利润)水平。

第78题:施工生产中计量控制的主要工作包括()。

A.投料计量

B.施工测量

C.施工机械设备数量计量

D.监测计量

E.施工人员数量计量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是计量控制。，选项分析:计量控制是工程项目质量保证的重要内容，是施工项目质量管理的一项基础工作。施工过程中的计量工作，包括施工生产时的投料计量、施工测量、监测计量以及对项目、产品或过程的测试、检验、分析计量等。

第79题:与横道计划相比，网络计划具有的特点包括()。

A.形象、直观，且易于编制和理解

B.能够明确表达各项工作之间的逻辑关系

C.能够找出影响工期的关键工作和关键线路

D.能够确定各项工作的机动时间

E.能够利用项目管理软件进行计算、优化和调整

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列图表中，属于组织工具的有()。

A.项目结构图

B.工作任务分工表

C.工作流程图

D.因果分析图

E.管理职能分工表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组织工具包括:①项目结构图;②组织结构图(管理组织结构图);③工作任务分工表;④管理职能分工表;⑤工作流程图等。

第81题:采用控制图法分析工序质量状况时，可判定为生产状态异常的情形有()。

A.连续2点至少有1点在中心线同一侧

B.连续3点至少有2点落在二倍标准差与三倍标准差界限内

C.连续7点至少有3点落在二倍标准差与三倍标准差界限内

D.连续7点在中心线同一侧

E.连续20点至少有5点在中心线同一侧

正确答案:查看最佳答案

第82题:质量管理的PDCA循环中，“C”的职能是()。

A.确定质量管理的方针、目标

B.做好计划的交底和落实

C.检查是否严格执行了计划的行动方案

D.检查计划执行的结果

E.纠正计划执行中的偏差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量保证体系的运行。，选项分析:检查(Check)。就是对照计划，检查执行的情况和效果，及时发现计划执行过程中的偏差和问题。检查一般包括两个方面:一是检查是否严格执行了计划的行动方案，检查实际条件是否发生了变化，总结成功执行的经验，查明没按计划执行的原因；二是检查计划执行的结果，即施工质量是否达到标准的要求，并对此进行评价和确认。“确定质量管理的方针、目标”属于“计划”的内容；“做好计划的交底和落实”属于“实施”的内容；“纠正计划执行中的偏差”属于“处理”的内容。

第83题:根据《建设工程项目管理规范》，项目管理目标责任书的内容包括()。

A.项目管理实施目标

B.项目合同文件

C.项目管理机构应承担的风险

D.项目管理规划大纲

E.项目管理效果和目标实现的评价原则、内容和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目管理目标责任书。，选项分析:项目管理目标责任书可包括下列内容:(1)项目管理实施目标；(2)组织和项目管理机构职责、权限和利益的划分；(3)项目现场质量、安全、环保、文明、职业健康和社会责任目标；(4)项目设计、采购、施工、试运行管理的内容和要求；(5)项目所需资源的获取和核算办法；(6)法定代表人向项目管理机构负责人委托的相关事项；(7)项目管理机构负责人和项目管理机构应承担的风险；(8)项目应急事项和突发事件处理的原则和方法；(9)项目管理效果和目标实现的评价原则、内容和方法；(10)项目实施过程中相关责任和问题的认定和处理原则；(11)项目完成后对项目管理机构负责人的奖惩依据、标准和办法；(12)项目管理机构负责人解职和项目管理机构解体的条件及办法；(13)缺陷责任制、质量保修期及之后对项目管理机构负责人的相关要求。

第84题:根据《建筑施工组织设计规范》，施工方案的主要内容包括()。

A.工程概况

B.施工方法及工艺要求

C.施工部署

D.施工现场平面布置

E.施工准备与资源配置计划

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的有()。

A.评价项目进度管理的组织风险

B.学习进度控制的管理理念

C.进行项目进度管理的职能分工

D.优化计划系统的体系结构

E.规范进度变更的管理流程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工进度控制的措施。选项ABD均属于管理措施。

第86题:关于施工成本核算的说法，正确的有()。

A.项目管理机构应编制项目成本报告

B.项目管理机构应按规定的会计周期进行项目成本核算

C.成本核算应在成本控制的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析

D.施工成本核算一般以单位工程为对象

E.竣工工程完全成本用于考核项目管理绩效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工成本管理的任务。选项C错误，成本分析是在成本核算的基础上对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，包括有利偏差的挖掘和不利偏差的纠正。选项E错误，竣工工程现场成本和竣工工程完全成本，分别由项目管理机构和企业财务部门进行核算分析，分别用于考核项目管理绩效和企业经营效益。

第87题:下列属于管理类工程信息的是()。

A.专家信息

B.投资控制信息

C.合同管理信息

D.建设物资的市场信息

E.项目融资的信息

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列属于项目目标动态控制组织措施的有()。

A.调整项目组织结构

B.调整项目进度管理的方法

C.强化合同管理

D.调整项目管理职能分工

E.调整项目管理班子人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:项目目标动态控制的纠偏措施。，选项分析:调整项目进度管理的方法与强化合同管理均属于管理措施。项目目标动态控制组织措施是指分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。

第89题:根据项目成本管理程序，在成本考核前需完成的工作有()。

A.编制成本计划，确定成本实施目标

B.进行成本控制

C.进行项目过程成本分析

D.编制项目成本报告

E.项目成本管理资料归档

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本管理的程序的内容。，选项分析:项目成本管理应遵循下列程序:(1)掌握生产要素的价格信息；(2)确定项目合同价；(3)编制成本计划，确定成本实施目标；(4)进行成本控制；(5)进行项目过程成本分析；(6)进行项目过程成本考核；(7)编制项目成本报告；(8)项目成本管理资料归档。

第90题:材料消耗定额指标的组成，按其使用性质、用途和用量大小划分为()。

A.主要材料

B.周转性材料

C.辅助材料

D.零星材料

E.施工废料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是材料消耗定额指标的组成。，选项分析:材料消耗定额指标的组成，按其使用性质、用途和用量大小划分为四类。(1)主要材料，是指直接构成工程实体的材料。(2)辅助材料，是指直接构成工程实体，但比重较小的材料。(3)周转性材料，又称工具性材料，是指施工中多次使用但并不构成工程实体的材料，如模板、脚手架等。(4)零星材料，指用量小，价值不大，不便计算的次要材料，可用估算法计算。

第91题:根据《质量管理体系基础和术语》，施工企业质量管理应遵循的原则有()。

A.过程方法

B.循证决策

C.以内控体系为关注焦点

D.全员积极参与

E.领导作用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质量管理原则。，选项分析:《质量管理体系基础和术语》提出了质量管理的七项原则，内容如下:1.以顾客为关注焦点；2.领导作用；3.全员积极参与；4.过程方法；5.改进；6.循证决策；7.关系管理。

第92题:运行质量成本是指为运行质量体系达到和保持规定的质量水平所支付的费用，包括()。

A.质量保证措施、程序、数据、证实试验和评定的费用

B.预防成本

C.鉴定成本

D.内部损失成本

E.外部损失成本

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列干扰事件中，承包人可以进行索赔的有()。

A.承包人选择的分包人不能按时进场施工

B.发包人对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格

C.发包人要求提前完成项目或者缩短工期

D.承包人为项目创优而自主增加投入

E.监理工程师对合同文件的歧义解释影响了工程进展

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包商可以提起索赔的事件有:(1)发包人违反合同给承包人造成时间.费用的损失。(2)因工程变更(含设计变更.发包人提出的工程变更.监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间.费用损失。(3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释.技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变造成了时间.费用的增加。(4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。(5)发包人延误支付期限造成承包人的损失。(6)合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用。(7)非承包人的原因导致工程暂时停工。

第94题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程的划分依据有()。

A.施工段

B.工种

C.工程量

D.施工工艺

E.设备类别

正确答案:查看最佳答案