节选部分<<江苏省南京一建法规预习题>>题型

人生就是一个上上下下喜喜悲悲的过程，这样的人生才叫丰富与多姿，失败一次并不可怕，只要我们能从中找到成功的奥秘和努力的勇气。这样看来，对个人而言，"江苏省南京一建法规预习题"不仅仅是一个重大的建筑考试，还可能会改变一个人的人生。王阳明曾经说过，故立志者，为学之心也；为学者，立志之事也。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 这样看来，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来学习吧。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:保险合同订立中，按照保险合同负有支付保险费义务的是()。

A.受益人

B.投保人

C.被保险人

D.保险人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是保险合同，选项分析:技保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。

第1题:甲总承包单位与乙分包单位依法签订了幕墙工程分包协议，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。

A.乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任

B.甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是总分包单位的质量责任。总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。

第2题:根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，关于建设工程总承包的说法，正确的是()。

A.工程总承包单位为联合体的，联合体各方应当就合同履行过程中的过错承担按份责任

B.工程总承包单位可以同时是工程总承包项目的代建单位

C.建设单位依法采用招标或者直接发包等方式选择工程总承包单位

D.政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，可以成为该项目的工程总承包单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程总承包的规定，选项分析:A选项，联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。B选项，工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。D选项，政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位

第3题:某建设单位2020年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法正确的是()。

A.领取施工许可证不能延期

B.可以延期，但只能延期一次

C.延期以两次为限，每次不超过两个月

D.超过延期界限的，施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是申请延期的规定。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工也不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第4题:李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年一2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。

A.李某与张某间的租赁合同无效

B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件

C.张某享有优先承租权

D.两份合同均有效，李某应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列关于投标文件，说法错误的是()。

A.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件

B.投标人在投标有效期内可以撤回投标文件

C.投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做响应

D.联合体投标的，投标文件内容应包括联合体协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查投标文件相关知识点。投标人在招标文件要求的投标截止时间前可以撤回投标文件，过了该时间不能撤回。投标有效期从招标文件规定的投标截止时间开始计算。

第6题:某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B.应由总承包单位对建设单位承担责任

C.应由分包单位对建设单位承担责任

D.由建设单位自行承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

第7题:个人所得税的税率中，综合所得适用()。

A.比例税率

B.5%至45%的超额累进税率

C.5%至35%的超额累进税率

D.3%至45%的超额累进税率

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是个人所得税的规定，选项分析:个人所得税的税率:(1)综合所得，适用3%至45%的超额累进税率;(2)经营所得，适用5%至35%的超额累进税率；(3)利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，适用比例税率，税率为20%。

第8题:以市场为主导，以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价的是()。

A.政府对市场主体的守法诚信评价

B.社会中介信用机构的综合信用评价

C.行业协会的综合信用评价

D.行业协会协助政府部门的综合信用评价

正确答案:查看最佳答案

第9题:评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。

A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审

B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审

C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列关于保险合同的说法中，正确的是()。

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.被保险人或受益人必须是投保人

C.保险合同仅以财产为保险标的

D.受益人由被保险人或投保人指定

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上

B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式

C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分

D.建设用地使用权期间届满的，自动续期

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于核发建设工程规划许可证的说法，错误的是()。

A.对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省级人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证

B.建设单位或者个人在取得乡村建设规划许可证后，方可办理用地审批手续

C.在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经乡、镇人民政府批准

D.临时建设应当在批准的使用期限内自行拆除

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是核发建设工程规划许可证，选项分析:选项C错误，在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。

第13题:发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持的情形是()。

A.承包人将承包的建设工程非法转包.违法分包的

B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

D.承包人在合同约定的期限内没有完工，在发包人催告的合理期限内完工的

正确答案:查看最佳答案

第14题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲.乙行为的说法，正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列不属于仓储合同的特征的是()。

A.仓储合同是诺成合同

B.仓储合同的保管对象是动产

C.仓储合同是双务合同

D.仓储合同是无偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仓储合同，选项分析:仓储合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储费的合同。仓储合同是一种特殊的保管合同，具有下列特征:(1)仓储合同是诺成合同。仓储合同自保管人和存货人意思表示一致时成立，不以仓储物是否交付为要件。这是区别于保管合同的显著特征。(2)仓储合同的保管对象是动产。不动产不能作为仓储合同的保管对象，这是区别于保管合同的又一显著特征。(3)仓储合同是双务合同、有偿合同。保管人履行储存仓储物的义务，存货人履行支付仓储费的义务。

第16题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。

A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求

正确答案:查看最佳答案

第17题:代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行代理活动的，属于()。

A.有权代理

B.无权代理

C.表见代理

D.滥用代理权

正确答案:查看最佳答案

第18题:某建设单位与某施工单位订立了施工合同，建设单位负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期10日方能交付。电梯厂的回函属于()。

A.要约邀请

B.要约撤销

C.承诺

D.新要约

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是承诺，选项分析:承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。

第19题:关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是()。

A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督

B.监理工程师应当对工程勘察设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督

C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督

D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是对工程建设强制性标准的监督检查。《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督。建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

第20题:关于法人应当具备条件的说法，正确的是()。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构

正确答案:查看最佳答案

第21题:某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。

A.质量监督站

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工验收的主体和法定条件，选项分析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

第22题:安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()对现场实施全过程监督。

A.施工企业负责项目管理的技术负责人

B.监理单位负责安全的工程师

C.出租单位生产管理人员

D.安装、拆卸单位的专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

第23题:根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项惩治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定“挂证”的是()。

A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工

B.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员

C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建造师的基本义务，选项分析:住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》(建办市函〔2019〕92号)规定，对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，以下6类情形，原则上不认定为“挂证”行为:(1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；(2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；(3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；(4)属于军队自主择业人员的；(5)因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；(6)有法律法规、国家政策依据的其他情形。

第24题:关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。

A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴.补贴和奖金

B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D.劳动者在婚丧假期间,用人单位可以不支付工资

正确答案:查看最佳答案

第25题:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目中，下列不属于必须招标的规模标准是()

A.施工单项合同估算价为人民币800万元

B.重要设备的采购，单项合同估算价为人民币80万元

C.监理服务的采购，单项合同估算价为人民币85万元

D.项目总投资额为4000万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

第26题:关于建设单位的质量责任和义务，下列表述正确的是()。

A.不得以低于成本的报价竞标

B.依法履行工程质量保修义务

C.对建设工程的施工质量负责

D.将施工图设计文件报送有关部门审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位相关的质量责任和义务包括:1.依法发包工程；2.依法向有关单位提供原始资料；3.限制不合理的干预行为；4.依法报审施工图设计文件；5.依法实行工程监理；6.依法办理工程质量监督手续；7.依法保证建筑材料等符合要求；8.依法进行装修工程；9.建设单位质量违法行为应承担的法律责任。正确选项是D。

第27题:工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受()委托，按照合同约定，代表其对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。

A.建设单位

B.施工单位

C.勘察单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第28题:下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是()。

A.创造性

B.实用性

C.新颖性

D.艺术性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是专利权，选项分析:授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性；授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。除了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。

第29题:下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()

A.食品加工生产企业

B.建筑施工企业

C.烟花爆竹生产企业

D.矿业企业

正确答案:查看最佳答案

第30题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第31题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移动安全事故现场物件，应当符合的条件是()。

A.经现场物件所有权人同意

B.记忆现场物件的位置信息

C.防止事故扩大的需要

D.不造成任何其他损失

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲建设单位与乙设计院签订了设计合同,合同约定,设计费为200万元,定金为设计费的15%,甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲()万元。

A.30

B.40

C.60

D.70

正确答案:查看最佳答案

第33题:?担保活动应遵循的原则不包括()。

A.诚信?

B.平等?

C.自愿?

D.公开?

正确答案:查看最佳答案

第34题:王某参加国家一级建造师考试合格后，准备注册在某施工单位，下列关于对注册的理解正确的是()。

A.由聘用单位向工商注册所在地的省级人民政府建设行政主管部门提出申请

B.由建设单位工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门提出申请

C.王某注册在施工单位就是该单位的项目经理

D.由所聘单位工商注册所在地的县级人民政府建设行政主管部门审批

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是一级建造师的注册。，选项分析:《注册建造师管理规定》规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位提出申请注册，并可以向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料。故“由聘用单位向工商注册所在地的省级人民政府建设行政主管部门提出申请”正确。

第35题:建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。

A.半年

B.二年

C.一年

D.三年

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于民事诉讼中数个证据对同一事实的证明力，下列表述中正确的是()

A.书证的证明力大于物证

B.视听资料的证明力大于勘验笔录

C.经过公证的书证，其证明力大于证人证言

D.书证的证明力一般大于鉴定结论

正确答案:查看最佳答案

第37题:外观设计专利权的期限为()。

A.10年

B.15年

C.20年

D.30年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是专利权，选项分析:发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。

第38题:关于投标的说法，正确的是()。

A.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效

B.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段的投标

C.存在控股关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标

D.投标人发生合并、分立的，其投标无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是投标人，选项分析:投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

第39题:某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无须备案

D.必须委托中介机构代理招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是招标基本程序。《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，但应当向有关行政监督部门备案。故B正确。

第40题:某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于()法律责任形式。

A.民事责任

B.行政处分

C.刑事责任

D.行政处罚

正确答案:查看最佳答案

第41题:以下关于女职工的特殊劳动保护的说法，正确的是()。

A.禁止安排女职工从事3级体力劳动强度的劳动

B.禁止安排怀孕女职工延长工作时间

C.禁止安排怀孕女职工夜班劳动

D.女职工生育享受不少于90天产假

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于一级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。

A.施工单位的注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人

B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询

C.可超出聘用单位业务范围执业

D.保证执业成果的质量并承担相应的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师应当履行下列义务:(1)遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德；(2)执行技术标准、规范和规程；(3)保证执业成果的质量，并承担相应责任；(4)接受继续教育，努力提高执业水准；(5)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密；(6)与当事人有利害关系的，应当主动回避；(7)协助注册管理机关完成相关工作。注册建造师不得有下列行为:(1)不履行注册建造师义务；(2)在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；(3)在执业过程中实施商业贿赂；(4)签署有虚假记载等不合格的文件；(5)允许他人以自己的名义从事执业活动；(6)同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；(7)涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；(8)超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；(9)法律、法规、规章禁止的其他行为。

第43题:下列关于法的效力层级的表述，错误的是()。

A.宪法至上

B.上位法优于下位法

C.一般法优于特别法

D.新法优于旧法

正确答案:查看最佳答案

第44题:甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装.投产。对此，甲公司()。

A.可以解除k06和其后各批电子装置的采购合同

B.只能解除k06电子装置的采购合同

C.只能继续履行合同

D.解除采购合同应获得乙的同意

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使其后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及其后其他各批标的物解除。

第45题:建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。

A.调控同期开工项目的数量

B.调控同期在建项目的规模

C.防止施工单位违法转包工程

D.确保工程项目符合法定的开工条件

正确答案:查看最佳答案

第46题:某工程项目施工过程中，施工单位的项目经理违反建设工程安全生产管理规章制度，强令工人违章进行施工作业，导致重大人员伤亡事故。该项目经理的行为构成()。

A.重大责任事故

B.工程重大安全事故罪

C.强迫职工劳动罪

D.重大劳动安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是重大责任事故罪。《刑法》第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。

第47题:下列不可以解除合同的是()。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的

B.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

C.当事人一方延迟履行主要债务

D.当事人一方的违约行为致使不能实现合同目的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的终止。下列情况之一当事人可以法定解除合同:1.因不可抗力致使不能实现合同目的；2.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4.当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；5.法律规定的其他情形。

第48题:给水排水管道工程的最低保修期限为()。

A.2年

B.5年

C.10年

D.合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程质量的最低保修期限。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，给水排水管道工程的最低保修期限为2年。

第49题:对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。

A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款

C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得

D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属.内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制

正确答案:查看最佳答案

第52题:某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。

A.予以追缴

B.不予支持

C.支付按合同约定全部支付

D.只支持按银行同类贷款利息支付

正确答案:查看最佳答案

第53题:在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是()

A.预期违约合同

B.附终止期限合同

C.附生效期限合同

D.附解除条件合同

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是()。

A.移交工程档案资料是建设单位的义务

B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总

C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总

D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案

正确答案:查看最佳答案

第55题:工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件，承包人在共同检查前通知监理人检查。监理人在检查中发现该工程施工质量不合格，则因此产生的修复和重新检查费用由()承担。

A.承包人

B.业主

C.监理人

D.承包人和监理人共同

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于缺陷责任期确定的说法,正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第57题:包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

正确答案:查看最佳答案

第58题:甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路.公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是()。

A.丙应向甲承担违约责任

B.甲只能向乙主张损害赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失

正确答案:查看最佳答案

第59题:下列各项，关于仲裁庭组成的表述正确的是()。

A.由若干名仲裁员组成的仲裁庭，不设首席仲裁员

B.仲裁庭由当事人各选定两名仲裁员组成

C.仲裁庭可以由三名或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员

D.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

正确答案:查看最佳答案

第60题:在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是()。

A.刑事法律关系

B.民事商事法律关系

C.社会法律关系

D.行政法律关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设法律、行政法规与民法商法的关系，选项分析:建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系，会形成民事商事法律关系。建设民事商事法律关系，是建设活动中由民事商事法律规范所调整的社会关系。在建设活动中，各类民事商事主体，如建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位等，都是通过合同建立起相互的关系。合同关系就是一种民事商事关系。

第61题:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。

A.承包商提交的结算书

B.人民法院的判决书

C.双方协商确定的和解协议

D.备案的中标合同

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。

A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系

B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系

C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性

D.建设民事商事关系主要是人身关系

正确答案:查看最佳答案

第63题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内，依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第64题:某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向()索赔。

A.设计单位

B.建设单位

C.审图单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第65题:在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()

A.定金

B.质押

C.抵押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列有关未成年工特殊保护的叙述中，不正确的有()。

A.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害的劳动

C.用人单位应对未成年工定期进行健康检查

D.用人单位不得招用未满16周岁的未成年人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是对未成年工保护的基本规定，选项分析:根据《劳动法》,不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应按下列时间要求对未成年工定期进行健康检查:①安排工作岗位之前；②工作满1年；③年满18周岁，距前一次的体检时间已超过半年。《未成年人保护法》规定，任何组织或者个人不得招用未满16周岁未成年人，国家另有规定的除外。

第67题:关于工程分包的说法，正确的是()。

A.分包单位应当具有相应的资质条件

B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包

C.专业分包工程可以再次分包

D.分包单位就分包工程承担按份责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是分包单位的责任。，选项分析:B错误，属于转包；C错误，属于违法分包；D错误，《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

第68题:仲裁协议应当具备的内容是()。

A.仲裁事项.仲裁员.选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示.选定的仲裁委员会.仲裁事项

C.仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

D.仲裁事项.仲裁地点.仲裁规则

正确答案:查看最佳答案

第69题:人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在()提出异议。

A.提交起诉书期间

B.举证前

C.质证期间

D.提交答辩状期间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是管辖权异议。《民事诉讼法》规定，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出异议。故选择“提交答辩状期间”。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:甲公司从某银行借款后，未按照约定的借款用途使用借款。按照借款合同的法律规定，该银行可以()。

A.自行提高借款利息

B.停止发放借款

C.在下一期借款发放时预先扣除利息

D.提前收回借款

E.解除合同

正确答案:查看最佳答案

第71题:招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有()。

A.中标候选人被债权人申请破产的

B.中标候选人拖欠银行大量贷款的

C.中标候选人起诉其他债务人的

D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的

E.中标候选人存在违法行为的

正确答案:查看最佳答案

第72题:资质许可机关应当建立、健全建筑业企业信用档案管理制度，建筑业企业信用档案应当包括的内容有()

A.企业基本情况

B.工程质量和安全情况

C.合同履约情况

D.社会投诉情况

E.职工技能抽查情况

正确答案:查看最佳答案

第73题:某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。

A.有取得文物博物执业资格的人员

B.有取得文物博物专业技术职务的人员

C.有文物修缮、重建方面的工程业绩

D.有从事文物保护工程所需的技术设备

E.有建设行政主管部门颁发的资质证书

正确答案:查看最佳答案

第74题:?《水污染防治法》规定，不得新建排污口的地域包括()。

A.生活饮用水源地?

B.风景名胜区水体

C.渔业水体?

D.城市敏感建筑集中区水体

E.有特殊经济文化价值的水体?

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。

A.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳

B.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳

C.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳

D.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳

E.生育保险费，由职工自行缴纳

正确答案:查看最佳答案

第76题:下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有()。

A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用

B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用

C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用

D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用

E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列选项中属于部门规章的有()。

A.《北京市招标投标条例》

B.《工程建设项目施工招标投标办法》

C.《建设项目环境保护管理条例》

D.《安全生产许可证条例》

E.《评标委员会和评标方法暂行规定》

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。

A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商

B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件

C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求

D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标

正确答案:查看最佳答案

第79题:国家禁止承包单位将其承包的工程转包，其转包是指()。

A.将工程的非主体工程转包给其他企业

B.将工程主体部分分包给其他企业

C.将全部建筑工程转包给他人

D.将全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

E.将全部建筑工程肢解以后将非主体工程以分包的名义分别转包给他人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是转包、违法分包和挂靠行为的界定。转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

第80题:关于仲裁程序中的和解与调解，下列表述正确的是()。

A.当事人申请仲裁后，可以自行和解

B.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解

C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请

D.仲裁庭调解达成协议后制作的裁决书不具有法律效力

E.仲裁庭可以根据调解协议的结果制作裁决书

正确答案:查看最佳答案

第81题:《招标投标法》规定，投标文件()的投标人应确定为中标人。

A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求

B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

C.满足招标文件各项要求，并且报价最低

D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低

E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故调查组应当履行的职责有()。

A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失

B.认定事故的性质和事故责任

C.提出对事故责任者的处理建议

D.总结事故教训，采取防范和整改措施

E.批复事故调查报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定，选项分析:事故调查组履行下列职责:(1)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训，提出防范和整改措施;(5)提交事故调查报告。

第83题:《建设工程质量管理条例》将违法分包的情形界定为()。

A.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

B.建设工程总承包合同中有约定，又经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

C.分包单位将其承包的建设工程再分包的

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

E.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位不得与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系。

A.建筑材料供应单位

B.设计单位

C.建设单位

D.施工承包单位

E.设备供应单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是对有隶属关系或其他利害关系的回避，选项分析:工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该建设工程的监理业务。

第85题:有效仲裁协议必须同时具备的内容有()。

A.仲裁地点

B.请求仲裁的意思表示

C.仲裁事项

D.选定的仲裁委员会

E.仲裁庭组成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁协议的内容，选项分析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。1Z308031仲裁协议的规定

第86题:关于行政纠纷的说法,正确的有()

A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼

C..行政诉讼的被告只能是行政机关

D.要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼

E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。

A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人

B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款

C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人

D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人

E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师按照工程监理规范的要求，对建设工程实施监理的形式主要有()。

A.抽检

B.联合验收

C.旁站

D.巡视

E.平行检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

第89题:关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准

B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.进行暴(同音字)破作业，需经国务院文物行政部门批准

E.全国重点文物保护单位不得拆除

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于调解法律效力的说法，正确的有()。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力

C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力

D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力

E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据我国《民法典》，担保的形式有()。

A.保证

B.违约金

C.抵押

D.质押

E.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任，选项分析:《民法典》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。

第92题:某建筑工程投入使用后发现存在设计问题造成的质量缺陷，则处理方式正确的是()。

A.由设计单位进行修复

B.先由施工单位负责维修，后向建设单位索赔

C.先由施工单位负责维修，后向设计单位索赔

D.由建设单位负责维修，后向设计单位索赔

E.建设单位可就施工单位的维修向设计单位索赔

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()

A.律师代理意见

B.施工单位偷录的谈判录音

C.工程设计图纸

D.工程质量鉴定报告

E.被告法定代表人的陈述

正确答案:查看最佳答案

第94题:关于商标专用权的说法，正确的有()。

A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利

B.商标专用权的内容只包括财产权

C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

D.未经核准注册的商标不受商标法保护

E.商标设计者的人身权由专利权法保护

正确答案:查看最佳答案

第95题:建筑工程一切险的保险人对()原因造成的损失和费用，负责赔偿。

A.地震.海啸.雷电

B.飓风.台风.龙卷风

C.火灾和爆炸

D.暴雨.洪水

E.设计错误

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列选项中，用人单位应当与劳动者签订无固定期限劳动合同的有()。

A.劳动者在用人单位已经连续工作满8年

B.劳动者在用人单位已经连续工作满10年

C.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满15年

D.用人单位与劳动者已连续订立2次固定期限劳动合同

E.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《绿色施工导则》的规定，为有效防治施工现场大气扬尘污染，施工单位可采取下列措施()。

A.运送土方车辆封闭严密

B.施工现场出口设置洗车槽

C.堆放的土方洒水、覆盖

D.建筑垃圾分类堆放

E.高层建筑垃圾清运采用密闭容器

正确答案:查看最佳答案

第98题:施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装拆卸单位有下列()行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.未编制拆装方案、制定安全施工措施的

B.未由专业技术人员现场监督的

C.要求施工单位压缩合同约定工期的

D.未出具自检合格证明或者出具虚假证明的

E.未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任:(1)未编制拆装方案、制定安全施工措施的；(2)未由专业技术人员现场监督的；(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。正确选项是ABDE。

第99题:物权的保护中，造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求()。

A.修理

B.重作

C.更换

D.恢复原状

E.损害赔偿

正确答案:查看最佳答案