节选部分<<2025年新版湖北省武汉监理工程师质量投资进度控制，难度如何？>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于保证人资格的说法.正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

第1题:下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权

正确答案:查看最佳答案

第2题:定金作为设计合同担保方式时，定金()有约束力。

A.仅对提供担保的第三方

B.对当事人双方

C.仅对接受定金的设计单位

D.仅对委托人

正确答案:查看最佳答案

第3题:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，当约定的违约金低于造成的损失时，()。

A.当事人可以请求人民法院予以适当减少

B.当事人可以请求仲裁机构予以适当减少

C.当事人可以请求人民法院予以增加

D.当事人承受此项损失

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,合同材料的所有权和风险自()之日起由卖方转移至买方。

A.材料从卖方生产加工地出厂

B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方

C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单

D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同材料交付给买方。

第5题:由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金的时间为()。

A.缺陷责任期满

B.缺陷责任期满后14天内

C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内

D.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

第6题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第7题:某工程的人货梯拆除施工方案由专业承包单位编制，根据相关规定，该专项方案应由()签字。

A.施工总承包单位技术负责人

B.施工总承包单位项目技术负责人

C.人货梯拆除专业承包单位技术负责人

D.施工总承包单位技术负责人和人货梯拆除专业承包单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第8题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按监理人的要求提出改进措施，经监理人认可后执行。事后发现改进措施有缺陷，应由()承担责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.承包人和监理人

正确答案:查看最佳答案

第9题:因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理行为不当或违法行为应承担的法律责任。授权不明:被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任；代理人不履行职责:给被代理人造成损失的，代理人承担民事责任；与第三人串通，损害被代理人利益的，两者负连带责任；代理事项违法:双方承担连带责任。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围或者职权范围内行使代理权，超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理违法行为未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。

第10题:《招标投标法》规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的()原则。

A.最低价中标.公正和公开

B.公平.最低价中标和公开

C.公平.公正和公开

D.公平.公正和最低价中标

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据设计合同规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则()。

A.设计人应无偿负责解决有关设计问题

B.设计人负责处理有关设计问题，可适当收取咨询服务费

C.设计人不再负责有关设计问题的处理

D.按收取的费用标准确定设计问题的处理程度

正确答案:查看最佳答案

第12题:由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由()。

A.权利人承担

B.义务人承担

C.双方平均分担

D.权利人承担主要费用，义务人负连带责任

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C错误，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少合同争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；选项D错误，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。参见教材P77。

第14题:根据《标准勘察招标文件》,勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的,应由()向政府管理部门提出申请。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人和勘察人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供；位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请。

第15题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，只要单项合同估算价在100万元人民币以上的()必须进行招标。

A.施工材料的采购

B.重要设备.材料的采购

C.勘察.设计服务的采购

D.监理服务的采购

正确答案:查看最佳答案

第16题:建设工程质量，是指建设工程满足相关标准规定和()要求的程度。

A.合同约定

B.结构安全

C.使用功能

D.耐久性能

正确答案:查看最佳答案

第17题:设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，()需要通知监理人。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要

正确答案:查看最佳答案

第18题:建设工程项目施工招标中，对投标文件进行审查时，不属于评标委员会评审内容的是()。

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人的资格预审由资格审查委员会在发售招标文件前完成。

第19题:根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的()作为交货款。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方向卖方支付合同价格的60%作为交货款。

第20题:为了确保工程质量，大型.复杂设备的采购一般宜()。

A.考核合格供货厂家后直接向厂家订货

B.采用招标采购方式采购

C.货比三家后直接在市场上采购

D.通过样品鉴定后，直接请中介机构代为采购

正确答案:查看最佳答案

第21题:施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是()。

A.王某应当向施工企业赔偿损失

B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

第23题:在监理合同履行中，监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应()。

A.单位自费收集

B.向业主付费索取

C.向设计单位付费索取

D.由业主负责提供

正确答案:查看最佳答案

第24题:索赔事件主要表现为()。

A.工期的延长

B.工作效率的降低

C.工期的延长和资料的不全

D.工期的延长和成本的增加

正确答案:查看最佳答案

第25题:以下属于项目监理机构在质量控制中，依据的质量标准与技术规范的是()。

A.建筑法

B.建设单位与施工单位签订的施工合同

C.经批准的设计文件

D.有关材料标志方面的技术标准

正确答案:查看最佳答案

第26题:开标应当由()主持。

A.招标人

B.投标人代表

C.招标办

D.公证机构

正确答案:查看最佳答案

第27题:对现场交货的到货数量验收的方法不包括()。

A.经验鉴别法

B.衡量法

C.查点法

D.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

第28题:某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，根据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案:查看最佳答案

参考解析:技术、经济等方面的专家应不少于成员总数的三分之二。

第29题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，建筑电气工程中，除临时接地装置外，接地装置应采用()。

A.圆钢

B.螺纹钢

C.热镀锌钢材

D.冷镀锌钢材

正确答案:查看最佳答案

第30题:因地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔叫做()。

A.工程变更索赔

B.合同被迫终止索赔

C.工程延误索赔

D.意外风险和不可预见因素索赔

正确答案:查看最佳答案

第31题:下列财产中，不可以作为抵押物的是()。

A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

D.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

正确答案:查看最佳答案

第33题:工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第34题:()是工程施工合同的基础和框架。

A.核心条款

B.主要选项条款

C.次要选项条款

D.基本条款

正确答案:查看最佳答案

第35题:某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第36题:合同当事人双方权利义务共同指向的对象是()。

A.标的

B.数量

C.质量

D.价款

正确答案:查看最佳答案

第37题:以下做法属于监理单位按ISO要求进行文件标识与控制的是()。

A.保存项目监理机构人员培训记录

B.将工程变更的内容反映在原图上

C.对不合格项的风险性进行确认

D.记录所采取预防措施的过程

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确和后理解使用发包人支付的预付款的担保，预付款担保的主要形式是，

A.保证书

B.银行汇票

C.保留金

D.银行保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保的主要形式为银行保函，其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额施工预付款担保P8

第39题:随着建设下程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足()的要求。

A.符合建设工程运行规律

B.具体内容具有针对性

C.基本构成内容应力求统一

D.分阶段编制完成

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)一字型.开口型双排脚手架中间宜每隔()设置一道横向斜撑。

A.2跨

B.4跨

C.6跨

D.8跨

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下错误的是()。

A.PVC管道的阻火圈安装应符合设计要求

B.母线槽应与保护导体可靠连接

C.火灾探测器应进行遮挡保护

D.消防系统的线槽.导管的防火涂料应刷涂均匀

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是()。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人

正确答案:查看最佳答案

第43题:依据标准施工合同文本，关于最终结清的说法正确的是()。

A.承包人按专用合同条款约定的份数和期限向发包人提交最终结清申请单

B.发包人应在收到后14天内审核完毕，向承包人出具最终结清证书

C.承包人对最终结清证书有异议，由监理人商定或确定

D.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:关于A，承包人按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单；关于B，发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书；关于C，承包人对最终结清证书有异议，按合同争议处理。

第44题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，薄型钢结构防火涂料的厚度为()。

A.≤3mm

B.>3mm，≤7mm

C.>7mm，<15mm

D.>7mm，≤45mm

正确答案:查看最佳答案

第45题:建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。

A.容易获得最优设计方案

B.发包人便于控制实施过程

C.合同责任明确

D.承包人承担的风险小

正确答案:查看最佳答案

第46题:下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。

A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人

B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人

C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人

D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人

正确答案:查看最佳答案

第47题:招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的()。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审与资格后审只是对投标人资格审查的时间不同，审查的内容和方法完全相同，均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力。

第48题:根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察纲要”内容的是()。

A.勘察安全保证措施

B.勘察成果文件

C.勘察人资质文件

D.勘察分包合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察纲要或设计方案应包括下列内容:勘察设计工程概况、勘察设计范围及内容、勘察设计依据及工作目标、勘察设计机构设置及岗位职责、勘察设计说明，勘察、设计方案、拟投入的勘察设计人员、勘察设备(适用于勘察投标)、勘察设计质量、进度、保密等保证措施、勘察设计安全保证措施、勘察设计工作重点和难点分析、对本工程勘察设计的合理化建议。

第49题:某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付()。

A.15万元

B.20万元

C.25万元

D.10万元

正确答案:查看最佳答案

第50题:若要对工程组织等节奏流水施工，其基本条件是()。

A.各施工段工程量基本相等

B.各施工队作业人数相等

C.各施工段的面积基本相等

D.各施工段所用机械相同

正确答案:查看最佳答案

第51题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当基坑支护体或支撑发生险情时，可采取的措施不包括()。

A.立即停止基坑开挖，清理基坑周边堆放的物资

B.有条件的情况下挖除坑外土体进行卸载

C.对基坑支护体或支撑进行加固处理

D.坑外双管双液注浆

正确答案:查看最佳答案

第52题:设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人负责采购材料设备的，应在材料设备到货前()h通知工程师共同进行到货清点。

A.12

B.48

C.24

D.72

正确答案:查看最佳答案

第54题:工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

正确答案:查看最佳答案

第55题:下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是()。

A.《协议书》

B.《通用条款》

C.《专用条款》》

D.《建设工程质量管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列影响工程质量的环境因素中，属于工程作业环境的是()。

A.施工工艺和方法

B.质量管理制度

C.地下障碍物的影响

D.通风照明和通信条件

正确答案:查看最佳答案

第57题:《建设工程设计合同(示范文本》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第58题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商c.节约的gmp全部归业主d.工程实际总费用超过gmp的部分由

C.承包商c.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，GMP费用不是合同承包总价；选项B.C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P145。

第59题:债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，()。

A.应当经债权人同意

B.无需经债权人同意，但应通知债权人

C.无需经债权人同意，但应办理公证手续

D.无需经债权人同意，也无需通知债权人

正确答案:查看最佳答案

第60题:某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。

A.甲投标人，合同价为5050万元

B.甲投标人，合同价为5060万元

C.乙投标人，合同价为5070万元

D.乙投标人，合同价为5050万元

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。

A.50

B.100

C.120

D.200

正确答案:查看最佳答案

第62题:施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后()小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复费用。

A.36

B.56

C.24

D.48

正确答案:查看最佳答案

第63题:对于发包人供应的村料设备，在到货前24小时，发包人应以书面形式通知承包人，若发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏费用应由()负责。

A.承包人

B.发包人

C.设备保管员

D.设备运输者

正确答案:查看最佳答案

第64题:建设监理招标的最大特点是()。

A.非常注重监理单位的报价

B.邀请招标人较多

C.很注重监理单位能力的选择

D.很注重监理单位的资金状况

正确答案:查看最佳答案

第65题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，安装工程具备单机无负荷试车条件时，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

第66题:单位工程质量验收合格后，()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.勘察设计单位

正确答案:查看最佳答案

第67题:某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()。

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

正确答案:查看最佳答案

第68题:履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。

A.所有合同文件之后

B.中标通知书之前

C.投标书之后

D.图纸之后

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列关于设计阶段特点的表述中，正确的是()。

A.设计阶段是执行计划为主的阶段

B.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

C.设计阶段需要协调的内容多

D.设计阶段合同关系复杂、合同争议多

正确答案:查看最佳答案

第70题:以下有关施工合同主体的说法中，正确的是()。

A.发包人必须是法人

B.承包人必须是法人

C.发包人必须具备资质

D.发包人和承包人都必须具备资质

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于抵押权的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证价值不变

C.转让抵押物的价款仅需高于担保债权

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A正确，抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。B错误，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。C错误，转让抵押物的价款不得明显低于其价值。D错误，抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。

第72题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，卷扬机钢丝绳在卷筒中间位置时，滑轮的位置应与卷筒轴线垂直，其垂直度允许偏差为()。

A.3°

B.5°

C.6°

D.9°

正确答案:查看最佳答案

第73题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，固定价格合同的价款并不是绝对不可调整，而是约定范围内的风险由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人按合同约定制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样和试验，分析和评估地质特征，编制勘察报告等工作属于()。

A.地质开发服务

B.勘察服务

C.设计服务

D.测量测绘服务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“勘察服务”包括:制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。

第75题:根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

正确答案:查看最佳答案

第76题:甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与()签订分包合同。

A.甲

B.乙

C.了

D.甲和乙均可

正确答案:查看最佳答案

第77题:《工程建设监理合同》示范文本规定业主()要求监理单位更换不称职的监理人员。

A.无权

B.有权

C.经与监理单位协商后方可

D.经主管部门批准后

正确答案:查看最佳答案

第78题:以下关于评标专家的说法错误的是()

A.评标委员会成员一般应于开标前确定

B.成员名单在中标结果确定前应当保密

C.专家成员应该采用随机抽取方式，拒绝直接确定

D.专家应从事相关专业领域满八年并具有高级职称或者同等专业水平

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。一般项目，可以采取随机抽取的方式；技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。评标专家应从事相关专业领域满八年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。

第79题:由于客观条件的限制，法定代表人不能亲自签订合同，可采取()的方式订立合同。

A.转让代理

B.指定代理

C.委托代理

D.法定代理

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当基坑发生管涌.渗漏险情时，可采取的措施有()。

A.坑内回土反压

B.坑内封堵

C.坑外局部设置深井降水

D.坑外土体卸载

E.清理周边物品

正确答案:查看最佳答案

第82题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第83题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，()的关系不是合同法律关系。

A.业主和指定分包商

B.业主和工程师

C.业主和分包商

D.承包商和指定分包商

E.业主与承包商

正确答案:查看最佳答案

第84题:以下ISO质量管理体系质量管理原则中，正确的有()。

A.以建设单位为关注焦点

B.过程方法

C.全员参与

D.关系管理

E.结果导向

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有()。

A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书

B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主

C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日

D.工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书

E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工

正确答案:查看最佳答案

第86题:建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有()

A.交付导致材料的所有权发生转移

B.材料毁损的风险，交付前由出卖人承担

C.如约定交付的是一段期间，出卖人可以在期间内随时交付

D.如约定交付的是一段期间，买受人可以在期间前随时交付

E.材料灭失的风险，在合同订立后即由买受人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

第87题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

正确答案:查看最佳答案

第88题:《标准施工合同》中给出的合同附件格式有()。

A.合同协议书

B.预付款保函

C.业主支付保函

D.履约保函

E.项目经理任命书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。详见教材第76页。

第89题:按索赔目的分类施工，索赔可分为()。

A.工期索赔

B.费用索赔

C.合同中明示的索赔

D.合同中默示的索赔

E.意外风险和不可预见因素索赔

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)卸料平台钢丝绳出现下列情况之一的不得使用()。

A.断丝严重.断丝局部聚集

B.内.外部磨损或腐蚀的

C.绳股挤出.钢丝挤出.扭结.弯折.压扁等变形的

D.绳股断裂

E.钢丝绳上油保养不足

正确答案:查看最佳答案

第91题:《合同法》规定的合同生效条件包括()。

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),附着式升降脚手架应在下列阶段进行检查与验收()。

A.首次安装完成

B.提升及下降前

C.提升.下降到位，投入使用前

D.拆除后

E.遇有五级大风.大雨后

正确答案:查看最佳答案

第93题:建设工程监理招标中，评标时主要侧重于监理单位的()。

A.企业信誉

B.实施监理任务的计划

C.资质能力

D.派驻现场监理人员的素质

E.监理收费

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.地基基础工程为设计文件规定的合理使用年限

B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.有防水要求的卫生间为5年

E.电气管线和设备安装工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，自升式塔式起重机顶升加节时，以下措施正确的有()。

A.顶升系统必须完好

B.结构件必须完好

C.顶升前应确保顶升横梁搁置正确.爬爪和爬爪座无异常

D.先顶升加节.后装附着装置

E.顶升过程中，不得进行起升.回转.变幅等操作

正确答案:查看最佳答案

第96题:工程师对索赔报告审查的内容包括()。

A.事态调查

B.损害事件原因分析

C.证据资料分析

D.索赔处理决定分析

E.实际损失分析

正确答案:查看最佳答案

第97题:设计方案评审内容主要有()。

A.设计指导思想是否正确

B.工艺流程是否先进

C.建筑标准是否合理

D.勘察方案是否合理

E.“三废”治理方案是否有效

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，由于承包人施工原因使设备试车达不到要求的()。

A.重新安装和试车的费用由发包人承担

B.工期不予顺延

C.承包人应按工程师的要求重新安装和试车

D.由设备制造方负责重新安装和修理

E.试车费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第99题:在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。

A.手触

B.拉伸试验

C.查点法

D.压缩试验

E.金相试验

正确答案:查看最佳答案

第100题:在下列几种情形中，()合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的

B.以合法活动掩盖非法目的的

C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D.因重大误解而订立的

E.在订立合同时显失公平的

正确答案:查看最佳答案

第101题:工程设备进场应附有的资料包括()。

A.设备检测试验室资质证书

B.设备出厂合格证

C.设备技术说明书

D.设备质量检验证明

E.有关图纸.配件清单

正确答案:查看最佳答案

第102题:设计阶段监理工程师进行合同管理的主要依据包括()。

A.设计合同

B.设计监理委托合同

C.经批准的可行性研究报告及设计任务书

D.设计参考资料

E.规划部门批文

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有()

A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%

B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%

C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%

D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%

E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:迟延交付违约金的计算方法:(1)1-4周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；(2)5-8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；(3)第9周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

第104题:合同履行中发生下列()情况属设计人违约:

A.设计人转包

B.违法分包

C.未经发包人同意擅自分包

D.发包人原因造成设计停止

E.发包人未支付设计费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同履行中发生下列情况之一的，属于设计人违约:(1)设计文件不符合法律以及合同约定:(2)设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包;(3)设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失;(4)设计人无法履行或停止履行合同;(5)设计人不履行合同约定的其他义务。

第105题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第106题:下列关于违约金的说法，不正确的有()。

A.当事人可以约定一定数额的违约金

B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失

D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加

E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少

正确答案:查看最佳答案

第107题:建筑工程地基和基础分部工程施工质量验收时，应由()参加。

A.总监理工程师

B.施工单位项目负责人

C.设计单位项目负责人

D.勘察单位项目负责人

E.建设行政主管部门项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第108题:建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有()。

A.工地内第三者对工程造成的损害

B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡

C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡

D.工地外第三者对工程造成的损害

E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害

正确答案:查看最佳答案

第109题:由于业主设计变更，导致工程暂停—个月，则承包商可索赔的费用有()。

A.机械设备窝工费

B.人工窝工费

C.利润

D.增加的现场管理费

E.材料涨价

正确答案:查看最佳答案

第110题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第111题:根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当()。

A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

C.具有高级技术职称

D.取得《监理工程师注册证书》

E.取得《监理工程师资格证书》

正确答案:查看最佳答案

第112题:工程材料质量记录包括()。

A.施工现场质量管理制度

B.主要专业工种操作上岗证书

C.各种试验检验报告

D.各种合格证

E.工程材料质量证明资料

正确答案:查看最佳答案

第113题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形不属于进行实质性响应，其投标将被否决。

A.投标函有效期不足

B.单价计算结果和总价不一致

C.没有提供资格证明文件

D.有法定代表人的签字和盖章

E.技术规格中的响应虚假投标的

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《招标投标法》的规定，招标组织形式包括()。

A.议标

B.邀请招标

C.公开招标

D.自行招标

E.委托招标

正确答案:查看最佳答案

第115题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。

第116题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。

第117题:建设工程施工合同履行过程中，发生合同争议时，应按下列程序解决的是()。

A.双方协商和解解决

B.达不成一致时请第三方调解解决

C.达不成一致时请求和解

D.调解不成，则需通过法院最终解决

E.调解不成，则需通过仲裁或诉讼最终解决

正确答案:查看最佳答案

第118题:建设工程委托监理合同中，监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为()。

A.对工程上使用的材料和施工质量进行检验

B.工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定

C.根据个人判断发布开工令、停工令、复工令

D.在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权

E.对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包人提出建议

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《英国工程施工合同文本》(ECC)，属于核心条款的有()

A.承包商的主要责任

B.工期

C.通货膨胀引起的价格调整

D.法律的变化

E.履约保证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程施工合同(ECC)第二版中的核心条款设有9条:总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止。选项C、D、E属于工程施工合同(ECC)中的次要选项条款。