节选部分<<2025年辽宁省沈阳监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考试题库>>题型

"2025年辽宁省沈阳监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考试题库"对我们来说是十分重要的，特别是认真对待建筑考试的你来说尤为重要。易卜生曾经说过，伟大的事业，需要决心，能力，组织和责任感。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 我认为，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来练题吧！最后的祝福:努力的苦读，就为这一刻?!把你的实力全部发挥，所有关爱着你的人，都会为你祝福、祈祷，相信你会考出满意的成绩，榜上有名喔!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:材料采购合同属于()。

A.买卖合同

B.无偿合同

C.实践性合同

D.单务合同

正确答案:查看最佳答案

第1题:某些质量缺陷涉及的技术领域比较广泛，仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。

A.定期观测

B.试验验证

C.方案比较

D.专家论证

正确答案:查看最佳答案

第2题:合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中，不正确的是()。

A.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7d内派人保修

B.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修

C.涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施

D.质量保修完成后，由工程师组织验收

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当碗扣式钢管支模架高度大于()m时，顶部和底部必须设置水平剪刀撑。

A.4.0

B.4.8

C.5.0

D.8.0

正确答案:查看最佳答案

第5题:质量事故发生后，对事故状况的观测记录在处理质量事故中的作用是()。

A.核查施工质量是否符合设计规定和要求

B.界定质量责任的依据

C.判断发展变化趋势，推断事故影响程度

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案

第6题:经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请()同意。

A.项目法人

B.项目经理

C.工程师

D.行政监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

第7题:为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件。下列工作中，不属于发包人义务的是()。

A.负责青苗树木的损坏赔偿

B.拆除地上障碍物

C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备

D.提供水上勘察作业用船

正确答案:查看最佳答案

第8题:FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的()d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。

A.7

B.14

C.21

D.28.

正确答案:查看最佳答案

第9题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.合同尚未成立

B.缔约一方受有损失

C.缔约当事人有过错

D.违反先合同义务

正确答案:查看最佳答案

第10题:债权人的()是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权。

A.撤销权

B.代位权

C.先履行抗辩权

D.后履行抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列关于工程承发包模式优点的说法中，属于项目总承包模式优点的是()。

A.有利于投资控制

B.有利于质量控制

C.有利于业主选择承包商

D.有利于合同管理

正确答案:查看最佳答案

第12题:下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。

A.学校.医院等教育.医疗设施

B.抵押人依法承包的荒山土地使用权

C.抵押人依法被监管的财产

D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第13题:对于技术复杂专业性强的项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可有由()直接确定评标专家。

A.招投标鉴定机构

B.上级主管部门

C.招标代理机构

D.招标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:技术复杂专业性强的项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可有由招标人直接确定评标专家。

第14题:某建筑工程项目所需设备物资通过公开招标方式采购时，适合考虑生命周期成本采用评标价法进行评标的采购对象是()。

A.建筑钢材

B.电线电缆

C.预拌混凝土

D.成套设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于运行成本较高的成套设备适合采用以生命周期成本为基础的评标价法进行评标

第15题:为了确保工程质量，标准设备的采购，一般宜()。

A.考核合格供货厂家后直接向厂家订货

B.采用招标采购方式采购

C.货比三家后直接市场采购设备

D.通过样品鉴定后，直接请中介机构代为采购

正确答案:查看最佳答案

第16题:某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为()。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，评标价最低的投标书为最优。“评标价”既不是投标价也不是中标价，只是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第17题:关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是()。

A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

正确答案:查看最佳答案

第18题:当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。

A.签订之日

B.登记之日

C.担保之日

D.清偿之日

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由()承担。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人和勘察人共同

D.勘察人和设计人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察人的一般义务包括完成全部勘察工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补。勘察人应按合同约定提供勘察文件，以及为完成勘察服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。

第20题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，墙体节能工程材料中，增强网应进行见证取样复验的内容是()。

A.导热系数和密度

B.燃烧性能和吸水率

C.抗压强度和吸水率

D.力学性能和抗腐蚀性能

正确答案:查看最佳答案

第21题:最常用的工程质量事故处理方案类型是()。

A.修补处理

B.延期处理

C.返工处理

D.不做处理

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由()承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人具有清场义务。承包人未按监理人要求清场，发包人有权委托他人清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

第23题:关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。

A.招标代表人2人，专家3人

B.招标代表人2人，专家4人

C.招标代表人2人，专家6人

D.招标代表人2人，专家7人

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机采用的渐进式防坠安全器，检测合格有效期为()年，使用寿命为()年。

A.1，3

B.1，5

C.3，1

D.5，1

正确答案:查看最佳答案

第25题:将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是()。

A.建筑工程总承包合同

B.建筑工程设计合同

C.建筑工程承包合同

D.建筑工程分包合同

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由()另行约定。

A.承包人

B.发包人

C.发包人和承包人

D.承包人和设计人

正确答案:查看最佳答案

第27题:对于英国新工程合同(NEC)系列中的工程施工合同(ECC)，其核心条款所包含的内容是()。

A.法律的变化

B.保留金

C.区段竣工

D.补偿事件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:核心条款包含补偿事件等，其他选项属于次要选项条款内容

第28题:业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同上列明()为被保险人。

A.业主和承包商

B.监理工程师

C.业主

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列合同计价方式中，在工程施工中“量”和“价”方面的风险分配对合同双方均最公平的是()。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:所谓单价合同，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工作内容的单位价格，实际支付时用每项工作实际完成工程量乘以该项工作的单位价格计算出该项工作的应付工程款。由于单价合同是根据工程量实际发生的多少而支付相应的工程款，发生的多则多支付，发生的少则少支付，这使得在施工工程“价”和“量”方面的风险分配对合同双方均显公平。

第30题:关于试用买卖的规定描述错误的是()

A.出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易

B.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买

C.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝

正确答案:查看最佳答案

参考解析:试用买卖，是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间，试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。

第31题:甲公司与乙公司签订的采购合同约定，10月13日甲公司向乙公司支付50万元预付款，11月13日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在10月10日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，10月13日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。

A.后履行抗辩权

B.不安抗辩权

C.同时履行抗辩权

D.撤销权

正确答案:查看最佳答案

第32题:施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款，承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得的奖励标准。

A.10

B.10.5

C.11

D.11.5

正确答案:查看最佳答案

第33题:工程质量控制主体中，下面属于监控主体的是()。

A.勘察单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机独立安装高度不宜大于使用说明书规定的最大独立高度的()。

A.60%

B.75%

C.80%

D.90%

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列关于代理的叙述中，不正确的是()。

A.代理的民事责任由被代理人承担

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

正确答案:查看最佳答案

第36题:当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院按照情形予以认定不正确的是()

A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期

B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际开工时间为开工日期

D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期

第37题:基于设计招标的特点，选择中标人时主要考虑各投标书的()。

A.投标报价高低

B.设计完成时间长短

C.工程建设周期长短

D.设计方案优劣

正确答案:查看最佳答案

第38题:某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()。

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

正确答案:查看最佳答案

第39题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，监理人提出重新检验要求，重新检验结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第40题:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾，属于合同评审的()

A.合法性，合规性评审

B.合理性，可行性评审

C.与产品或过程有关要求的评审

D.合同风险评估

正确答案:查看最佳答案

参考解析:与产品或过程有关要求的评审:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾。通过招投标方式订立合同的，合同内容还应当符合招标文件和中标人的投标文件的实质性要求和条件。

第41题:以下不属于响应性评审因素的是()

A.营业执照

B.已标价工程量清单

C.投标有效期

D.投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:响应性评审的因素一般包括投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已标价工程量清单、技术标准和要求等。营业执照属于资格评审的因素

第42题:关于抵押效力的表述中，有误的是()。

A.当事人可以约定抵押担保的范围

B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况

正确答案:查看最佳答案

第43题:建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了()。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性

正确答案:查看最佳答案

第44题:某工程监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据《委托监理合同(示范文本)》，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。

A.40

B.47

C.37

D.50

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)市区主要路段围挡高度不得小于()m。

A.3

B.2.5

C.2.0

D.1.8

正确答案:查看最佳答案

第46题:我国的合同鉴证实行的是()，合同鉴证根据双方当事人的申请办理。

A.自愿原则

B.公平原则

C.客观原则

D.诚实信用原则

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列样本数据特征值中，描述数据离散趋势的是()。

A.总体算数平均数

B.样本算数平均值

C.中位数

D.变异系数

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据相关规范，每批钢绞线应由同一钢号.同一规格.同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于()吨。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案:查看最佳答案

第49题:工程项目中使用的任何工程设备必须得到()的书面许可后方可运至现场。

A.业主

B.承包方

C.监理工程师

D.设备供应商

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，未经()同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

A.工程师

B.发包人

C.监理单位负责人

D.勘察设计单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第51题:将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是()

A.总价合同

B.单价合同

C.成本合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第52题:以下属于项目监理机构在质量控制中，依据的质量标准与技术规范的是()。

A.建筑法

B.建设单位与施工单位签订的施工合同

C.经批准的设计文件

D.有关材料标志方面的技术标准

正确答案:查看最佳答案

第53题:下列选项中，不属于要约邀请的是()。

A.价目表的寄送

B.招标公告

C.投标书

D.招股说明书

正确答案:查看最佳答案

第54题:采用相关图分析工程质量时，散步点呈一曲线带，即在一定范围内x增加，y也增加:超过这个范围x增加，v则有下降趋势，或改变变动的斜率呈曲线形态，说明两变量之间的关系为()。

A.不相关

B.正相关

C.弱相关

D.非线性相关

正确答案:查看最佳答案

第55题:在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，()应负责对该设计资料进行审查。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第56题:工程质量控制主体中，下面属于自控主体的是()。

A.各级政府

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第57题:招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用()。

A.由招标人承担

B.由投标人承担

C.由双方平均分配

D.由双方协商解决

正确答案:查看最佳答案

第58题:监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在()后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

A.不批准承包人的索赔要求

B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料

C.将该事件确认为承包人责任

D.认定索赔不成立

正确答案:查看最佳答案

第59题:施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由()。

A.发包人办理申报手续，发包人承担有关费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担有关费用

C.承包人办理申报手续，承包人承担有关费用

D.承包人办理申报手续，发包人承担有关费用

正确答案:查看最佳答案

第60题:建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是()。

A.要约

B.承诺

C.新要约

D.要约邀请

正确答案:查看最佳答案

第61题:依据《民法典》的规定，()是承担违约责任的主要形式。

A.违约金

B.定金

C.赔偿损失

D.继续履行

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《招标投标法》，评标委员会成员组成正确的是()。

A.招标代表人3人，专家6人

B.招标代表人4人，专家8人

C.招标代表人1人，专家2人

D.招标代表人2人，专家3人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会人数为5人以上单数，其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第63题:建筑造型有特殊要求的设计项目宜采用()的方式发包建设任务。

A.公开招标

B.直接委托发包

C.邀请招标

D.内部定标

正确答案:查看最佳答案

第64题:在FIDIC《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括()。

A.对承包合同的履行有经验

B.在合同的解释方面有经验

C.能流利地使用合同中规定的交流语言

D.对该争端所涉及的工程非常熟悉

正确答案:查看最佳答案

第65题:招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期()日前，书面通知所有招标文件收受人。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。

A.收到中标通知书至签订合同

B.评标结束至确定中标人

C.开标至评标结束

D.提交标书至投标截止时间

正确答案:查看最佳答案

第67题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是()。

A.业主

B.政府监督部门

C.承包商

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第68题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第69题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。

A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务

B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务

C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务

D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。

第70题:关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是()。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工作需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的全部承包工作内容可分包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。

第71题:关于要约的表述中，不正确的是()。

A.要约必须是特定人的意思表示

B.要约必须是以缔结合同为目的

C.要约必须具备合同的一般条款

D.要约必须由相对人承诺，且相对人必须为不特定的多数人

正确答案:查看最佳答案

第72题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。

A.费用和工期损失全部由业主承担

B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于要约和承诺生效的表述中，有误的是()。

A.要约到达受要约人时生效

B.承诺的通知发出时生效

C.采用数据电文形式订立合同，但收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达时间

D.采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间

正确答案:查看最佳答案

第74题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第75题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。

A.城市规划许可文件

B.工程勘察资料

C.限额设计的要求

D.经批准的项目可行性研究报告

正确答案:查看最佳答案

第77题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第78题:施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工的，应在不迟于协议书约定的开工日期前()天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求。

A.7

B.14

C.24

D.48

正确答案:查看最佳答案

第79题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《民法典》的规定，关于合同变更的表述，正确的有()。

A.变更必须采用书面形式

B.合同的变更一般不涉及已履行的内容

C.当事人协商一致可以变更合同

D.有效的合同变更必须要有明确的合同内容的变更

E.合同变更后原合同债消灭，产生新的合同债

正确答案:查看最佳答案

第81题:工程设计资质分为()。

A.工程设计综合资质

B.工程设计行业资质

C.工程设计专业资质

D.工程设计专项资质

E.工程设计劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第82题:以下关于混凝土结构或构件变形检测，正确的有()。

A.采用水准仪检测构件的挠度

B.采用水准仪检测构件的垂直度

C.采用水准仪检测基础不均匀沉降

D.采用激光定位仪检测构件的挠度

E.采用经纬仪检测构件的倾斜

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机有下列情况之一的，严禁安装和使用()。

A.结构上有可见裂纹和严重锈蚀的

B.主要受力杆件存在塑性变形的

C.连接件存在严重磨损和塑性变形的

D.钢丝绳达到报废标准的

E.出厂年限超过10年的630kN·m塔式起重机

正确答案:查看最佳答案

第84题:法人应当具备()等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()。

A.地下室底板卷材防水细部处理

B.土方回填

C.地下连续墙钢筋笼绑扎

D.钢结构安装

E.装配式结构安装

正确答案:查看最佳答案

第86题:监理人确认分包工程的施工质量工作包括()。

A.检查确认分包工程的施工质量

B.审查、批准分包商的索赔

C.向分包商发出变更指令

D.审查分包商的资质

E.计量确定分包商完成的工程量

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《标准施工招标文件》，关于招标阶段组织现场踏勘的说法，正确的有()。

A.招标人应鼓励投标人自主完成现场踏勘

B.投标人应自行承担踏勘现场所发生的费用

C.招标人应为任何原因导致投标人踏勘现场中所发生的人员伤亡负责

D.招标人踏勘现场时可以介绍工地情况，供投标人参考

E.招标人应在投标截止时间15日前组织现场踏勘

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人按招标文件规定的时间、地点统一组织投标人踏勘项目现场。投标人承担自己踏勘现场发生的费用。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。组织踏勘现场的时间一般应在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行。

第88题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),基坑工程施工应具备以下条件()。

A.基础结构设计文件交底已完成

B.基坑支护设计文件交底已完成

C.基坑监理细则已按规定编制审批完毕

D.应急所必须的机械.人员.材料已按方案落实

E.已根据设计文件要求进行试抽水

正确答案:查看最佳答案

第89题:建设工程监理工作的规范化主要体现在)。

A.监理工作的时序性

B.热情服务的工作原则

C.严密的职责分工

D.各项监理工作目标明确

E.各项工作的完成时间有明确的限定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第90题:工程材料质量证明文件包括()。

A.材料检测试验室资质证书

B.材料出厂合格证

C.材料质量检验报告.

D.项目监理机构见证取样记录

E.施工单位的质量抽检报告

正确答案:查看最佳答案

第91题:保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为()

A.发生与否的不确定性

B.发生时间的不确定性

C.发生地点的不确定性

D.发生形式的不确定性

E.发生后果的不确定性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为(1)发生与否的不确定性;(2)发生时间的不确定性;(3)发生后果的不确定性。

第92题:在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括()。

A.火灾引起的电气装备的毁坏

B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏

E.气温变化造成精密仪表毁坏

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),混凝土输送泵的使用符合安全规定的有()。

A.安放在平整.坚实的地面上，周围没有障碍物

B.当放下支腿并调整后应使机身保持水平和稳定

C.为保证泵送管道敷设牢固，应就近固定在脚手架上

D.泵送管道敷设后应进行耐压试验。

E.作业中，应对泵送设备和管路进行观察，发现隐患应及时处理

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》，关于工程师履行职责的说法，正确的有()。

A.工程师拒收不符合合同规定的永久设备

B.工程师拒收有缺陷的材料

C.工程师指示承包商对不符合合同规定的工作进行返工

D.工程师指示承包商按合同约定重新进行试验

E.工程师拒绝回复承包商的索赔要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果根据检查、检验或试验，发现任何永久设备、材料或工艺有缺陷或不符合同规定，工程师可通知承包商并说明理由，拒收此永久设备、材料或工艺。若工程师要求对此永久设备、材料或工艺再度进行试验，则试验应按相同条款和条件重新进行。即使先前已经通过了试验或颁发了证书，工程师仍可以指示承包商对不符合合同规定的任何工作进行返工。

第95题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，勘察合同的内容有()。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.勘察成果的提交

D.勘察费用的支付

E.合同争议的解决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程勘察合同(示范文本)(一)》合同条款的主要内容包括:(1)工程概况；(2)发包人应提供的资料；(3)勘察成果的提交；(4)勘察费用的支付；(5)发包人、勘察人责任；(6)违约责任；(7)未尽事宜的约定；(8)其他约定事项；(9)合同争议的解决；(10)合同生效。教材P61。

第96题:以下质量控制依据中，属于行政法规的有()

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国消防法》

C.《建设工程质量管理条例》

D.《民用建筑节能条例》

E.《建筑工程施工许可证管理办法》

正确答案:查看最佳答案

第97题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第98题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有()。

A.永久工程的损失

B.施工设备损坏

C.停工损失

D.施工场地的材料和工程设备

E.承包人的人员伤亡损失

正确答案:查看最佳答案

第99题:以下属于监理合同评审内容的有()。

A.服务要求

B.成本核算

C.资源配置

D.建设单位财产

E.监理产品防护

正确答案:查看最佳答案

第100题:在FIDIC合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法错误的有()。

A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书

B.工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书

C.如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作

D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请

E.部分工程的竣工验收不颁发移交证书

正确答案:查看最佳答案

第101题:如果以合同形式的产生依据划分，合同形式则可分为()。

A.口头形式

B.书面形式

C.电传形式

D.法定形式

E.约定形式

正确答案:查看最佳答案

第102题:关于违约金的说法，正确的有()。

A.当事人可以约定一定数额的违约金

B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失

D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加

E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少

正确答案:查看最佳答案

第103题:合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写，约定的主要内容包括()。

A.工程概况

B.工程承包范围

C.合同工期

D.质量标准

E.合同条款

正确答案:查看最佳答案

第104题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在缺陷责任期内应由发包人承担责任的有()。

A.承包人提供的材料存在质量缺陷

B.发包人提供的设备存在质量缺陷

C.发包人超设计工况运行导致故障

D.发包人按承包人提供的运行手册运行导致故障

E.设备未及时进行日常维护导致故障

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，修复费用和利润按缺陷原因的责任方承担:属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用；属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。A、D属于承包人的责任。缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。E属于发包人责任。

第106题:根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有()。

A.用于支付签订了协议书时尚未确定的工程设备款

B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

正确答案:查看最佳答案

第107题:投保建筑工程一切险的工程，保险人对()造成的损失不予赔偿。

A.地面下陷

B.设计错误

C.维修保养

D.正常检修

E.气温变化

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“确定性”事件导致的损失属于保险人的除外责任。

第108题:关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有()。

A.成套设备及生产线设备采购，宜采用市场采购的方式

B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报总监理工程师批准

C.市场采购设备，一般用于标准设备的采购

D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间“不利物质条件”的有()。

A.不可预见的自然物质条件

B.不可预见的非自然物质障碍

C.突发性重大疫情

D.恶劣的气候条件

E.不可预见的污染物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不利物质条件指不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，不包括气候条件。C项属于不可抗力。

第110题:施工现场质量管理检查记录资料包括()。

A.施工现场质量管理制度

B.主要专业工种操作上岗证书

C.施工图审查核对资料

D.施工组织设计及审批记录

E.工程材料质量证明资料

正确答案:查看最佳答案

第111题:委托代理采用书面形式授权的，授权委托书应当载明的内容有()。

A.代理事项

B.代理权限

C.代理人姓名或名称

D.代理费用

E.代理期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。

第112题:根据设计施工总承包合同，关于承包人办理工程保险的说法正确的是()。

A.承包人应为施工现场的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险

B.承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。

C.承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.承包人未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担

E.对于保险人做出的变动，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:四、保险责任(一)承包人办理保险1.投保的险种(2)第三者责任险承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。(3)工伤保险承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。2.对各项保险的要求(2)保险合同条款的变动承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。对于保险人做出的变动，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。3.未按约定投保的补救(1)如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。

第113题:指定代理只在没有()的情况下适用。

A.委托代理人

B.指定代理人

C.法定代表人

D.法定代理人

E.被代理人

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于塔式起重机，正确的有()。

A.塔式起重机附着装置的设置和悬臂高度应符合使用说明书的规定

B.塔身与建筑物距离超过使用说明书规定时，应进行专项设计

C.附着装置的杆件与建筑物之间的连接应采用焊接，不得铰接

D.附着装置的杆件与塔身之间的连接应采用铰接，不得焊接

E.附着杆长度应固定，不得调节

正确答案:查看最佳答案

第115题:《合同法》规定，解决合同纠纷的方式有()。

A.双方协商

B.去造价管理部门

C.调解

D.去质监部门

E.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第116题:工程材料质量记录包括()。

A.施工现场质量管理制度

B.主要专业工种操作上岗证书

C.各种试验检验报告

D.各种合格证

E.工程材料质量证明资料

正确答案:查看最佳答案

第117题:工程师核查后初步确定应予以补偿的额度往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致，甚至差额较大，主要原因大多为()，因此双方应就索赔的处理进行协商。

A.索赔计算的依据分歧较大

B.索赔证据不充分

C.对承担事件损害责任的界限划分不一致

D.补偿的额度随时间的增长而增长

E.索赔计算的方法分歧较大

正确答案:查看最佳答案

第118题:建设工程施工合同履行过程中，发生合同争议时，应按下列程序解决的是()。

A.双方协商和解解决

B.达不成一致时请第三方调解解决

C.达不成一致时请求和解

D.调解不成，则需通过法院最终解决

E.调解不成，则需通过仲裁或诉讼最终解决

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》，承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有()。

A.保证进度计划如期实现承诺书

B.工程各主要阶段的预期安排

C.各项重要检验工作的顺序安排

D.各项重要试验的时间安排

E.计划采取的赶工方案及措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包商应在开工日期后28天内向业主提交一份进度计划。进度计划应包括承包商计划实施工程的工作顺序，包括工程各主要阶段的预期时间安排、各项检验和试验的顺序和时间安排。