节选部分<<2025版山西省监理工程师质量投资进度控制在线测试考试题库>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:资格审查办法描述不当的是()

A.合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案

B.合格制可能增加招标成本

C.有限数量制得分按高到低排序

D.有限数量制和合格制在审查标准上，二者有本质或重要区别

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有限数量制和合格制在审查标准上，二者无本质或重要区别，都是需要进行初步审查和详细审查。

第1题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误()。

A.不承担责任

B.承担一定责任

C.承担大部分责任

D.承担完全责任

正确答案:查看最佳答案

第2题:资格预审文件的获取，招标人在填写发售时间时应满足不少于()个工作日的要求。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人在填写发售时间时应满足不少于5个工作日的要求，售价应合理，不得以盈利为目的。

第3题:建设单位与银行签订贷款抵押合同时，不得用于抵押的财产是()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权、正在建造的建筑物、正在使用的交通工具，均可抵押。

第4题:某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.与验收的各方共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内出现的工程质量缺陷，由承包人负责修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。

第5题:建设工程监理合同的通用文件是()。

A.合同专用条件

B.合同通用条款

C.建立委托函

D.中标函

正确答案:查看最佳答案

第6题:FIDIC《施工合同条件》规定，缺陷责任期是自()开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。

A.合同签字日

B.承包商正式开工日

C.工程接收证书中写明的竣工日

D.工程正式接收之日

正确答案:查看最佳答案

第7题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由()整理，与会各方会签。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是()。

A.停建后恢复建设的单位工程，承包人发生变更的项目

B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

C.采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目

D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于分期交付买卖的规定描述错误的是()

A.购买的标的物要分批交付

B.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除

C.出卖人不交付其中-批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。

D.这种交付方式不常见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分期交付买卖，是指购买的标的物要分批交付。由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。出卖人不交付其中-批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。

第10题:法律意义上的物是指()的生产资料和消费资料。

A.可为人们控制的并具有经济价值

B.可为人们占有的并具有经济价值

C.可为人们控制的并具有使用价值

D.可为人们占有的并具有使用价值

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满(包括延长的期限终止)后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由()。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期(包括延长的期限)终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

第12题:合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将()。

A.仍然有效

B.自行终止

C.合同无效

D.双方重新协商另签合同

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在合同计划方式中，()通常用于工期较长的施工合同。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第14题:在材料采购合同履行中，()只适用于成交货物数量少，金额小的合同结算支付。

A.转账结算

B.电子结算

C.现金支付

D.托收承付

正确答案:查看最佳答案

第15题:债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第16题:在设计合同的履行过程中，发包人应当按照合同约定时间，一次性或陆续向设计人提交设计的依据文件和相关资料。如果发包人提交上述资料及文件超过规定期限()d以内的，设计人规定的交付设计文件时间应相应顺延。

A.5

B.15

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列不属于发包人和设计人必须共同满足的施工图设计条件的是()。

A.设计的施工图达到规定的设计深度

B.存在有可能损害公共利益的其他影响

C.建筑物(包括地基基础、主体结构体系)的设计稳定、安全、可靠

D.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范

正确答案:查看最佳答案

第18题:安装工程一切险自()起开始生效。

A.工地动工时

B.被保险项目被卸至施工地点时

C.保险公司中约定生效日期

D.施工准备阶段开始时

正确答案:查看最佳答案

第19题:以下不属于智力成果的是()

A.专利权

B.工程设计

C.技术秘密

D.绑扎钢筋

正确答案:查看最佳答案

参考解析:智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。

第20题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第21题:钻孔灌注桩桩长的检测方法是()。

A.静载荷试验法

B.钻芯法

C.磁测桩法

D.雷达法

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于合同公证与鉴证区别的表述中，不正确的是()。

A.经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同

B.对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力

C.公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力

D.鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内

正确答案:查看最佳答案

第23题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第24题:为了调整债务人、担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是()。

A.保险法

B.抵押法

C.定金法

D.担保法

正确答案:查看最佳答案

第25题:对于发包人供应的村料设备，在到货前24小时，发包人应以书面形式通知承包人，若发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏费用应由()负责。

A.承包人

B.发包人

C.设备保管员

D.设备运输者

正确答案:查看最佳答案

第26题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商c.节约的gmp全部归业主d.工程实际总费用超过gmp的部分由

C.承包商c.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，GMP费用不是合同承包总价；选项B.C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P145。

第27题:建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是()

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金被没收的情形包括:投标人在投标有效期内撤销投标文件；中标人无正当理由拒签合同，或者签订合同时提出附加条件或者未提交履约保证金；投标人采用不正当手段骗取中标。

第28题:投标的基本单位是标包，每次招标时，可依据设备材料的性质做法错误的是()

A.只发一个标包

B.分成几个标包同时招标

C.投标人可以投一个标包

D.标包划分宜过小

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标的基本单位是标包，每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标。投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应;又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力

第29题:FIDIC《施工合同条件》规定，通用条件内针对预付款金额不少于合同价()的情况，规定了管理程序。

A.8％

B.15％

C.17％

D.22％

正确答案:查看最佳答案

第30题:某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于要约的说法，正确的是()。

A.要约必须以缔结合同为目的

B.要约的内容可以是不确定的

C.要约的相对人必须是特定的人

D.商业广告是要约

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机避雷引下线宜采用铜导线单独铺设并保证电气连接,导线截面不应小于()。

A.12mm2

B.14mm2

C.16mm2

D.18mm2

正确答案:查看最佳答案

第33题:建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。

A.容易获得最优设计方案

B.发包人便于控制实施过程

C.合同责任明确

D.承包人承担的风险小

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢结构工程，错误的是()。

A.焊工应当持证上岗，在合格证规定的范围内施焊

B.一.二级焊缝应进行焊缝内部缺陷检验

C.射线探伤不能对缺陷做出判断时，应采用超声波探伤

D.一级焊缝探伤比例是100%，二级焊缝探伤比例是20%

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，通风与空调节能工程使用的同厂家的风机盘管机组进场时，其复验取样数量正确的是()。

A.数量≤500台时，抽检1台，每增加500台增加抽检1台;

B.数量≤500台时，抽检2台，每增加500台增加抽检1台;

C.数量≤500台时，抽检1台，每增加1000台增加抽检1台;

D.数量<500台时，抽检2台，每增加1000台增加抽检1台。

正确答案:查看最佳答案

第36题:在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的()。

A.1‰

B.2‰

C.3‰

D.5％o

正确答案:查看最佳答案

第37题:用评标法评标时，能够转换成价格的评审要素，不能从投标价中减去的是()。

A.技术建设带来的效益

B.工期提前带来的效益

C.开标后投标人提出的优惠价

D.为招标单位人员进行与项目相关的技术培训费用

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。

A.因国际禁运解除进口设备运输合同

B.因战争导致在建工程合同工期延长

C.因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围

D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同

正确答案:查看最佳答案

第39题:()适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计

A.银皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“银皮书”，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包，完成一个配备完善的业主只需“转动钥匙”即可运行的工程项目，采用总价合同。“红皮书”，适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目，采用工程量清单计价，单价可调整，由业主委派工程师管理合同。“新黄皮书”，适用于“设计-建造”模式，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。“绿皮书”，适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计。

第40题:依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在()部门依法指定的媒介发布。

A.省政府发展改革

B.省政府建设

C.国务院发展改革

D.国务院建设

正确答案:查看最佳答案

第41题:由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金的时间为()。

A.缺陷责任期满

B.缺陷责任期满后14天内

C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内

D.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

第42题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人供应的材料设备经承包人检验通过后，如果又发现材料设备有质量问题时，()。

A.承包人承担发生的费用，相应顺延工期

B.发包人追加合同价款，工期不予顺延

C.承包人承担发生的费用，工期不予顺延

D.发包人追加合同价款，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将()返还承包商。

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商；颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。详见教材第141页。

第45题:投标文件记载的货物包装方式.检验标准和方法等不符合招标文件的要求，则应()。

A.作为无效投标文件

B.在初评阶段淘汰

C.返还投标人进行修改

D.在详评阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

第46题:某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则()。

A.重新进行资格预审

B.改变合格标准

C.由下一家递补维持预定数量

D.减少预定数量

正确答案:查看最佳答案

第47题:投标人须知包含()部分

A.一

B.三

C.二

D.四

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式三部分

第48题:下列选项中，不属于必须实行公开招标的是()。

A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购

B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标

C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目

D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目

正确答案:查看最佳答案

第49题:材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的F方法是()。

A.类比衡量法

B.理论换算法

C.尾差分析法

D.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

第50题:安装工程一切险通常应以()为保险期限。

A.整个工期

B.设备生产至安装完成期间

C.工程全寿命期

D.施工安全合同有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安装工程一切险通常应以整个工期为保险期限，一般是从被保险项目被卸至施工地点时起生效到工程预计竣工验收交付使用之日止。

第51题:下列财产可以抵押的是()。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.抵押人所有的房屋

D.有争议的财产

正确答案:查看最佳答案

第52题:委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当()。

A.无条件支付

B.停止支付该通知书所列酬金

C.先支付其他无异议部分酬金

D.加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是()。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。监理人收到承包人共同检验通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加。承包人为了不延误施工可以单独进行试验和检验，将记录送交监理人后可继续施工。此次试验或检验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果可靠性，监理人与承包人共同进行重新试验和检验。

第54题:在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构

正确答案:查看最佳答案

第55题:本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则()。

A.行为人承担民事责任

B.视为不同意

C.本人承担民事责任

D.视为同意

正确答案:查看最佳答案

第56题:评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的()。

A.1／3

B.1／2

C.2／3

D.3／4

正确答案:查看最佳答案

第57题:某工程场地外有一条10kV外电线路，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在该线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离为()。

A.沿垂直方向和水平方向均为1.5m

B.沿垂直方向和水平方向均为2m

C.沿垂直方向3m，沿水平方向2m

D.沿垂直方向2m，沿水平方向3m

正确答案:查看最佳答案

第58题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于设计差错的是()。

A.无证设计

B.越级设计

C.计算简图与实际受力情况不符

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第59题:按照招标人和投标人参与程序，可将招标过程概括划分为三阶段，其中不包括()。

A.准备阶段

B.招标投标阶段

C.评标定标阶段

D.决标成交阶段

正确答案:查看最佳答案

第60题:以下关于质量记录资料管理，正确的是()。

A.主要专业工种操作上岗证书不属于质量记录资料管理内容

B.在施工前，应由项目监理机构和施工单位一起列出质量资料清单

C.监理资料的管理应由专职资料员负责

D.质量记录资料一般应与施工进展同步，确有困难时，经总监批准可先验收后补资料

正确答案:查看最佳答案

第61题:某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。

A.归还委托人，并应支付折旧费

B.不用归还委托人

C.归还委托人，并应支付租赁费

D.归还委托人即可

正确答案:查看最佳答案

第62题:工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。

A.乙项目经理

B.甲施工企业

C.建设单位

D.具体施工人员

正确答案:查看最佳答案

第63题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

正确答案:查看最佳答案

第64题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

第65题:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，()。

A.不需承担赔偿责任

B.应承担赔偿责任

C.双方共同承担

D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题

正确答案:查看最佳答案

第66题:国际咨询工程师联合会(FIDIC)系列合同条件中,没有“工程师”角色的是()。

A.施工合同条件

B.设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件

C.土木工程施工合同条件

D.生产设备和设计-施工合同条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:EPC合同的当事方是业主和承包商，双方分别任命业主代表及承包商代表，负责项目的日常管理，没有“工程师”这一角色。

第67题:建设工程施工合同履行中，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由()。

A.发包人负责检查试验，并承担相应费用

B.承包人负责检查试验，并承担相应费用

C.承包人负责检查试验，费用由发包人负责

D.发包人负责检查试验，费用由承包人负责

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于对承包人施工设备的控制，以下做法正确的是()

A.施工设备不满足质量要求时，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由监理人承担

B.承包人擅自将施工设备挪作他用

C.目前闲置的施工设备，承包人擅自将其撤离施工现场

D.施工设备不满足合同进度计划，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工现场或挪作他用，对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

第69题:履约保证金不得超过中标合同金额的()

A.10%

B.20%

C.30%

D.15%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%

第70题:某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得()后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

A.委托授权书

B.订货单

C.履约保证书

D.钢材需求计划

正确答案:查看最佳答案

第71题:FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。

A.工程接收证书签发

B.颁发履约证书

C.“结清单”生效

D.提交竣工报表

正确答案:查看最佳答案

第72题:监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取()。

A.一次性结清

B.每月等额支付工程款

C.首期支付多少，工程竣工验收后结算全吾is尾款

D.首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据相关规范，同一厂家.同一类型的成型钢筋，不超过()吨为一批进行进场检验。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案:查看最佳答案

第74题:FIDIC《施工合同条件》规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为()。

A.缺陷通知期

B.合同工期

C.合同有效期

D.施工期

正确答案:查看最佳答案

第75题:因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.其它工作

正确答案:查看最佳答案

第76题:招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

第77题:招标单位在评标委员会中人员不得超过1/3，其他人员来自()。

A.上级行政部门

B.监理单位

C.招标单位的董事会

D.省、市政府部门提供的技术、经济等方面的专家

正确答案:查看最佳答案

第78题:项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量控制可采取()方式。

A.驻厂监造

B.定点监造

C.巡回监造

D.目标监造

正确答案:查看最佳答案

第79题:招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自()。

A.参与竞争的投标人

B.招标单位的董事会

C.上级行政主管部门

D.省，市政府部门提供的专家名册

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其主要表现形式为()。

A.发生与否的不确定性

B.发生顺序的不确定性

C.发生时间的不确定性

D.发生后果的不确定性

E.发生原因的不确定性

正确答案:查看最佳答案

第81题:资格预审阶段，资格审查委员会对施工项目投标人的资格审查分初步审查和详细审查两个阶段，属于详细审查的内容有()。

A.企业资质条件

B.项目经理资格

C.企业信誉

D.施工组织方案

E.质量管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对施工项目投标人的资格进行详细审查的主要内容包括:资质条件、财务状况、类似项目的业绩、信誉、项目经理资格、承接本招标项目的实施能力。选项D、E均属于对投标书进行评审的内容。

第82题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.施工单位管理人员已到位后，方可签发开工令

C.进场道路及水.电.通信满足要求后，方可签发开工令

D.施工组织设计已由总监理工程师签认后，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案

第83题:设计合同履行管理中，按照发生原因的不同，设计工作内容的变更可能涉及的原因是()。

A.设计人的工作

B.委托其他设计单位完成的变更

C.发包人原因的重大设计变更

D.承包人原因的重大设计变更

E.委托任务范围内的设计变更

正确答案:查看最佳答案

第84题:项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件包括()。

A.财务状况

B.企业信誉

C.同类工程施工经历

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

第85题:设计招标文件的主要内容包括()。

A.投标须知

B.项目说明书

C.设计依据的基础资料

D.投标有效期

E.工程概况

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有()。

A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻

B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用

C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后

D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定

E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:属于发包人违约的情形有(1)发包人未按合同约定支付设计费用(2)发包人原因造成设计停止(3)发包人无法履行或停止履行合同(4)发包人不履行合同约定的其他义务。

第87题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中；正确的包括()。

A.合同主体不变，仍为甲.乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案:查看最佳答案

第88题:依据设计合同的规定，设计人在初步设计阶段的工作任务包括()。

A.总体设计(大型工程)

B.方案设计

C.建筑和工艺设计

D.分专业设计并汇总

E.编制初步设计文件

正确答案:查看最佳答案

第89题:合同履行中发生下列()情况属发包人违约:

A.设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失;

B.违法分包

C.未经发包人同意擅自分包

D.发包人原因造成勘察停止

E.发包人未支付勘察费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同履行中发生下列情况之一的，属于发包人违约:(1)发包人未按合同约定支付勘察费用；(2)发包人原因造成勘察停止；(3)发包人无法履行或停止履行合同；(4)发包人不履行合同约定的其他义务。

第90题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第91题:根据相关规范，钢结构变形检测的内容有()。

A.结构整体垂直度

B.结构整体平面弯曲

C.构件垂直度.弯曲变形

D.跨中挠度

E.平面位置偏差

正确答案:查看最佳答案

第92题:按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有()。

A.办理土地征用

B.向工程师提供工程进度计划

C.提供保证施工安全需要的围栏设施

D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

E.提供施工现场的地下管线资料

正确答案:查看最佳答案

第93题:施工单位提出工程变更的情形一般有()。

A.图纸出现错.漏.碰等而无法施工

B.图纸不便施工，变更后更经济.方便

C.采用新材料.新工艺的需要

D.施工单位考虑自身利益，为费用索赔而提出变更

E.方案阶段考虑不周，需要局部调整使用功能

正确答案:查看最佳答案

第94题:施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是()。

A.保证合同无效

B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失

D.材料供应商可以要求建设单位付款

E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据FIDIC《施工合同条件》，业主可以凭保函索赔的有()。

A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用

B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续

C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42天未派人修补

D.承包人的施工期限超过了合同工期

E.业主因承包人的严重违约行为解除合同

正确答案:查看最佳答案

第96题:施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括()。

A.提前竣工的时间

B.为提前竣工而调整的施工进度计划

C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第97题:工程开工前，项目监理机构应进行施工现场质量管理检查，其主要内容包括()。

A.施工单位的质量管理体系

B.监理人员岗位证书

C.分包单位管理制度

D.检测试验管理制度

E.工程质量检查验收制度

正确答案:查看最佳答案

第98题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

第99题:在下列选项中，需要重新招标的是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3个的

B.经评标委员会评审后否决所有投标的

C.投标截止时间止，投标人少于5个的

D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的

E.投标截止时间止，投标人少于4个的

正确答案:查看最佳答案

第100题:供货方不能按期交货的行为可以分为()。

A.交货数量与合同不符

B.按期交货

C.逾期交货

D.提前交货

E.交货质量不符

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)卸料平台钢丝绳出现下列情况之一的不得使用()。

A.断丝严重.断丝局部聚集

B.内.外部磨损或腐蚀的

C.绳股挤出.钢丝挤出.扭结.弯折.压扁等变形的

D.绳股断裂

E.钢丝绳上油保养不足

正确答案:查看最佳答案

第102题:在《担保法》规定的担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。

A.保证

B.抵押

C.动产质押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第103题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，接到分包商的支付报表后，承包商代表应对照分包合同工程量清单中的工作项目、单价或价格复核取费的合理性和计算的正确性，并依据分包合同的约定扣除()等后，核准该阶段应付给分包商的金额。

A.分包管理费

B.对分包施工支援的实际应收款项

C.预付款

D.保留金

E.材料费、设备费

正确答案:查看最佳答案

第104题:施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有()。

A.施工企业所有的汽车

B.施工企业所有的支票

C.施工企业有处分权的国有土地使用权。

D.施工企业自有的建筑施工机具

E.施工企业所有的房产

正确答案:查看最佳答案

第105题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程放线测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有()

A.监理人的指示延误

B.发包人提供的材料和工程设备提前交货

C.异常恶劣的气候条件

D.法规变化引起的价格调整

E.隐蔽工程重新检验质量合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据总结的补偿规则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项B、D，不会影响工期，发包人无过错，所以只补偿费用。选项C，比照不可抗力，只补偿工期。

第107题:要使索赔得到公平合理的解决，监理人在工作中必须注意的原则包括()。

A.公平合理地处理索赔

B.及时作出决定和处理索赔

C.尽可能通过协商达成一致

D.诚实信用

E.尽可能通过仲裁解决索赔

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在复核“发包人要求”时，无论发现与否，由于资料错误而导致承包人费用增加，由发包人承担责任的有()。

A.引用的原始数据和资料错误

B.对工程的功能要求错误

C.对工程进度的要求不合理

D.试验和检验标准不准确

E.对项目生产工艺的要求错误

正确答案:查看最佳答案

第109题:依法可以抵押的财产为()。

A.抵押人所有的房屋

B.抵押人所有的专利权

C.抵押人所有的商标专用权

D.抵押人所有的机器

E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第110题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第111题:民法上“无权代理”主要包括()的代理行为。

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

正确答案:查看最佳答案

第112题:合同生效应具备的条件有()。

A.意思表示真实

B.不违反社会公共利益

C.当事人具有相应的民事行为能力

D.当事人具有相应的民事权利能力

E.必须发出要约邀请

正确答案:查看最佳答案

第113题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。

A.施工现场质量管理检查记录

B.施工图设计文件审查记录

C.施工过程作业活动质量记录

D.工程材料质量记录

E.工程有关合同文件评审记录

正确答案:查看最佳答案

第114题:合同法律关系客体中的行为包括()。

A.建筑物

B.施工

C.专利权

D.安装

E.建筑材料

正确答案:查看最佳答案

第115题:不可抗力事件的合同责任包括()。

A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责

B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担

D.工程所需清理、修复费用，由承包人承担

E.延误的工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第116题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()。

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.安装工程一切险(及第三者责任险)

D.货物运输险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据有关规定，试验室管理制度应包括()。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.试验人员工作记录

C.试验人员资格证书

D.外委试验管理制度

E.样品管理制度

正确答案:查看最佳答案

第118题:建设工程一切险的被保险人通常有()。

A.施工分包商

B.项目贷款银行

C.业主

D.业主聘用的建筑师

E.承包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程一切险的被保险人通常包括:(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。

第119题:下列建设工程材料的建设商采购，直接订购的有()。

A.成套设备采购

B.大宗建筑材料采购

C.零星采购

D.应急采购

E.独家生产的产品采购

正确答案:查看最佳答案

参考解析:零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由原供货商提供产品或向原供货商补订，适用直接订购。采购大宗及重要建筑材料和设备，适用招标。