节选部分<<重庆市一建管理，备考时间需要多久？>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某土石方工程采用混合计价。其中土方工程采用总价包干14万元:石方工程采用综合单价合同，单价为100元/m3。该工程有关工程量和价格资料见下表，则该工程结算价款为()万元。

A.34

B.39

C.37

D.42

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是单价合同。，选项分析:采用单价合同，实际工程款的支付以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。石方工程:2500×100=25万元；土方工程总价包干为14万元；因此土石方工程结算价款为:14+25=39万元。

第1题:施工区段划分、施工流向及劳动组织等，属于()中的内容。

A.施工技术方案

B.施工组织方案

C.施工管理方案

D.施工控制方案

正确答案:查看最佳答案

第2题:施工质量控制的专业技术性依据是()。

A.《招标投标法》

B.《建筑法》

C.工程建设项目质量检验评定标准

D.《建设工程质量管理条例》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工质量控制的共同性依据包括:工程建设合同，设计文件，设计交底及图纸会审记录.设计修改和技术变更.国家和政府有关部门颁布的与质量管理有关的法律和法规性文件(如《建筑法》.《中华人民共和国招标投标法》等)。只有C是专业技术性依据。

第3题:某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天；由国内某承包商总承包施工，该承包商合同额为5亿人民币，同期内公司的总管理费为1500万元；因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天。该工程项目部在施工索赔中总部管理费用的索赔额是()万元。

A.50

B.15

C.12

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是索赔费用的组成。，选项分析:对某一工程提取的管理费=同期内公司的总管理费×该工程的合同额/同期内公司的总合同额=1500×5000/50000=150万元；该工程的每日管理费=该工程向总部上缴的管理费/合同实施天数=150/300=0.5万元/天；索赔的总部管理费=该工程的每日管理费×工程延期的天数=0.5×30=15万元。

第4题:单代号搭接网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的网络计划，在单代号搭接网络计划中，STFi，j表示()。

A.工作i-j的最迟完成时间

B.i工作和j工作的时间间隔

C.i工作和j工作从开始到完成的时距

D.工作i-j的自由时差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是单代号搭接网络计划。，选项分析:完成到开始时距(FTSi,j)的连接方法,例如修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，这种等待的时间就是FTS时距。完成到完成时距(FTFi,j)的连接方法,例如相邻两工作，当紧前工作的施工速度小于紧后工作时，则必须考虑为紧后工作留有充分的工作面，否则紧后工作就将因无工作面而无法进行。这种结束工作时间之间的间隔就是FTF时距。开始到开始时距(STSi,j)的连接方法,例如道路工程中的铺设路基和浇筑路面，待路基开始工作一定时间为路面工程创造一定工作条件之后，路面工程即可开始进行，这种开始工作时间之间的间隔就是STS时距。开始到完成时距(STFi,j)的连接方法,例如要挖掘带有部分地下水的土壤，地下水位以上的土壤可以在降低地下水位工作完成之前开始，而在地下水位以下的土壤则必须要等降低地下水位之后才能开始。降低地下水位工作的完成与何时挖地下水位以下的土壤有关，至于降低地下水位何时开始，则与挖土没有直接联系。这种开始到结束的限制时间就是STF时距。由题意可知“i工作和j工作从开始到完成的时距”正确。

第5题:某混凝土试块强度值不满足规范要求，但经法定检测单位对混凝土实体强度经过法定检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求值。正确的处理方式是()。

A.不作处理

B.修补

C.返工

D.加固

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工质量事故处理的基本方法见下表所示，题干内容属于“法定检测单位鉴定合格的”，因此可“不作处理”。

第6题:环境管理体系运行的模式是()

A.策划、实施、检查、评审、改进诸环节的动态循环过程

B.策划、实施、评审、检查、改进诸环节的动态循环过程

C.策划、实施、评审、检查、评审诸环节的动态循环过程

D.策划、评审、实施、检查、改进诸环节的动态循环过程

正确答案:查看最佳答案

第7题:投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为()。

A.要约

B.要约邀请

C.承诺

D.承诺生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同订立的程序。，选项分析:投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约。

第8题:在开工前，政府质量监督检查的重点是()。

A.审查质量保证措施

B.审查单位工程质量监督报告

C.审查工程建设各方主体的质量保证体系和相关证书.手续等

D.审查施工方案

正确答案:查看最佳答案

第9题:在国际上，项目经理是其上级任命的一个项目的项目管理班子的负责人，它的主要任务是()。

A.负责项目物资和设备的采购

B.负责项目部的日常行政管理工作

C.负责项目的技术工作

D.项目目标的控制

正确答案:查看最佳答案

第10题:某工程项目施工进度出现了滞后，为了追赶进度，采取了增加夜班施工的措施。项目经理通过落实夜班施工的条件，组织夜班施工属于管理的()职能。

A.决策

B.筹划

C.检查

D.执行

正确答案:查看最佳答案

第11题:施工预算的表格中，"两算"对比表是指()。

A.不同分项工程内容的施工预算与施工图预算的对比分析表

B.不同分项工程内容的材料消耗对比分析表

C.同一工程内容的施工预算与施工图预算的对比分析表

D.同一工程内容的人工费、材料费的对比分析表

正确答案:查看最佳答案

第12题:组织结构模式可用()来描述。

A.项目结构图

B.组织结构图

C.合同结构图

D.工作流程图

正确答案:查看最佳答案

第13题:依据《施工合同示范文本》通用条款，下列合同文件①专用合同条款②工程量清单③投标书④中标通知书，⑤图纸，⑥协议书，正确的优先解释顺序是()。

A.⑥④③①②⑤

B.⑥④③①⑤②

C.②③④①⑤⑥

D.③②④⑥⑤①

正确答案:查看最佳答案

第14题:实施卓越绩效管理已成为各国提升企业竞争力、组织自身实现持续改进、保持并不断增强竞争优势的()。

A.可选途径

B.有效途径

C.主要途径

D.唯一途径

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:卓越绩效管理的意义，选项分析:选项A、C和D都不正确，因为它们分别表达的是可选、主要和唯一的含义，这与教材的表述不符。是B，教材中提到实施卓越绩效管理是一个有效途径。

第15题:根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般()。

A.不得超过投标总价的1％，最高不超过50万元人民币

B.不得超过投标总价的1％，最高不超过80万元人民币

C.不得超过投标总价的2％，最高不超过50万元人民币

D.不得超过投标总价的2％，最高不超过80万元人民币

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是投标担保。，选项分析:根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2％，但最高不得超过80万元人民币。

第16题:初步评审主要是进行()，即重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要求。

A.符合性审查

B.详细性审查

C.实质性审查

D.标志性审查

正确答案:查看最佳答案

第17题:项目信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制，为项目建设的()服务。

A.质量

B.增值

C.安全

D.进度

正确答案:查看最佳答案

第18题:建设工程项目施工成本按构成要素可分解为()。

A.直接费、间接费、利润、税金等

B.单位工程施工成本、分部工程施工成本、分项工程施工成本等

C.人工费、材料费、施工机具施工费、措施项目费等

D.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是按成本组成编制成本计划的方法。，选项分析:施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费等。

第19题:某施工单位为订立某工程项目建造合同共发生差旅费、投标费50万元。该项目工程完工时共发生人工费600万元，差旅费5万元，管理人员工资98万元，材料采购及保管费15万元，根据《企业会计准则第15号-建造合同)，间接费用是()万元。

A.50

B.103

C.55

D.70

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本核算的范围。，选项分析:题干中:为订立某工程项目建造合同共发生差旅费、投标费、人工费、材料采购及保管费属于直接费用。属于间接费用的是:差旅费5万元，管理人员工资98万元，即103万元。

第20题:下列选项中，属于第一类危险源的是()。

A.锅炉爆炸产生的冲击波.温度和压力造成的事故

B.脚手架扣件质量低劣给高处坠落事故提供了条件

C.压力容器破裂会造成有毒气体导致中毒

D.电缆绝缘层破坏会造成人员触电

正确答案:查看最佳答案

第21题:按建设工程项目成本构成编制施工成本计划时，将施工成本分解为()等。

A.直接费、间接费、利润、税金

B.单位工程施工成本及分部、分项施工成本

C.分部分项工程费、其他项目费、规费

D.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费

正确答案:查看最佳答案

第22题:职业健康安全管理体系的系统化管理通过()实现。

A.组织职责系统化、风险管控系统化、管理过程系统化

B.法制化管理、规范化管理、适用性广泛

C.自愿原则、与其他管理体系兼容、应用的灵活性

D.预防为主、持续改进、法制化管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对职业健康安全管理体系系统化管理机制理解。，选项分析:选项B、C、D提到的内容均为职业健康安全管理体系的特点，但并非其系统化管理实现的三个方面。只有选项A准确涵盖了教材中提到的系统化管理三个方面，即组织职责系统化、风险管控系统化、管理过程系统化。

第23题:影响项目质量的环境因素中，建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营经营管理理念属于()。

A.自然环境因素

B.社会环境因素

C.管理环境因素

D.作业环境因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目质量的影响因素分析。，选项分析:社会环境因素，主要是指会对项目质量造成影响的各种社会环境因素，包括国家建设法律法规的健全程度及其执法力度；建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念；建筑市场包括建设工程交易市场和建筑生产要素市场的发育程度及交易行为的规范程度；政府的工程质量监督及行业管理成熟程度；建设咨询服务业的发展程度及其服务水准的高低；廉政管理及行风建设的状况等。

第24题:关于清理高层建筑施工垃圾的做法，下列说法正确的是()。

A.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理

B.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走

C.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走

D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

正确答案:查看最佳答案

第25题:工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天的。一般这个时间越短，对承包人管理水平的要求越高()。

A.对承包人越有利

B.对发包人越不利

C.对承发包双方都不利

D.对承包人越不利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工合同分析的内容。，选项分析:工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天的。一般这个时间越短，对承包人管理水平的要求越高，对承包人越不利。

第26题:职业健康安全与环境管理体系文件编写和实施应遵循的原则不包括()

A.标准要求的要写到

B.文件写到的要写到

C.做到的要有有效记录

D.做到的要保持

正确答案:查看最佳答案

第27题:工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常执行

B.将其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天

C.不影响其后续工作的继续进行，但使总工期延长1天

D.不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1天

正确答案:查看最佳答案

第28题:在编制施工成本计划中，将所有工作都按最迟开始时间开始绘制S形曲线，有利于()。

A.提高项目按期竣工的保证率

B.节约资金贷款利息

C.增加施工成本计划的数值

D.项目进度控制

正确答案:查看最佳答案

第29题:工程咨询服务合同的计价方式主要采用()。

A.总价合同和成本加酬金合同

B.总价合同和单价合同

C.单价合同和成本加酬金合同

D.总价合同.单价合同和成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程咨询合同计价方式。工程咨询服务合同的计价，主要采用总价和成本加酬金的方式。P299。

第30题:不良行为记录是指经()以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚形成的记录。

A.县级

B.市级

C.省级

D.区级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律.法规.规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

第31题:建设工程项目进度计划系统分为总进度计划.子系统进度计划和单项工程进度计划，这是根据进度计划的不同()编制的。

A.功能

B.深度

C.周期

D.编制主体

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统:总进度规划(计划);(2)项目子系统进度规划(计划);(3)项目子系统中的单项工程进度计划等。

第32题:GB/T19000质量管理体系对文件提出了明确要求，企业应具有完整和科学的()。

A.质量记录

B.质量手册

C.质量管理体系文件

D.质量检查制度

正确答案:查看最佳答案

第33题:工程施工质量事故处理的工作包括:①事故调查;②事故原因分析;③事故处理;④事故处理的鉴定验收;⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是()。

A.①—②—③—④—⑤

B.①—②—⑤—③—④

C.②—①—③—④—⑤

D.③—①—⑤—④—②

正确答案:查看最佳答案

参考解析:4-45题。口诀:查分案理收报。

第34题:下列环境管理体系的构成要素中，不属于辅助性要素的是()

A.文件控制

B.应急准备和响应

C.记录控制

D.环境方针

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是()。

A.工序质量的控制

B.质量管理点的设置

C.施工质量计划的编制

D.工序质量偏差的纠正

正确答案:查看最佳答案

第36题:修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降完成后开始。用单代号搭接网络计划表达堤坝填筑和堤坝护坡的逻辑关系时，应采用的搭接关系是()。

A.完成到完成(FTF)

B.开始到开始(STS)

C.开始到完成(STF)

D.完成到开始(FTS)

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程网络计划的编制方法。，选项分析:例如修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，这种等待的时间就是FTS时距。

第37题:针对各种技术措施.新工艺等项目，既可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的，也可以对准备采取措施的项目进行核查和审查，看是否有效果的核算方法是()。

A.会计核算

B.业务核算

C.统计核算

D.成本核算

正确答案:查看最佳答案

第38题:按照我国的保险制度，工程一切险包括建筑工程一切险.安装工程一切险两类，我国工程通常由()办理保险。

A.承包人

B.投资方

C.项目法人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

第39题:某工程基础包含开挖基槽.浇筑混凝土垫层，砌筑砖基础三项工作，分三个施工段组织流水施工，每项工作均由一个专业班组施工，各工作在各施工段上的流水节拍分别是4天.1天和2天，混凝土热层和砖基础之间有1天的技术间歇。在保证各专业班组连续施工的情况下，完成该基础施工的工期是()天。

A.8

B.12

C.18

D.22

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用大差法计算流水步距分别为10和1，所以工期=10+1+2+2+2+1=18天。

第40题:职业健康安全管理体系的体系文件包括管理手册.程序文件.作业文件三个文件，其纲领性文件是()。

A.作业文件

B.程序文件

C.监测活动准则

D.管理手册

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是()。

A.开工前业主未能及时交付施工图纸

B.工程师指示承包商加快施工进度

C.异常恶劣的气候条件

D.业主未能及时支付工程款造成工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列干扰时间中，承包商不能提出工期索赔的是工程师指示承包商加快施工进度。

第42题:在建设工程施工期间，质量监督机构按照()对工程项目全过程施工情况进行不定期的检查。

A.国际惯例

B.行业标准

C.国家标准

D.监督方案

正确答案:查看最佳答案

第43题:在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是()

A.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险

B.全部工程量和通货膨胀的风险

C.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险

D.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列文件中，属于要约邀请的是()。

A.投标书

B.中标通知书

C.招标公告

D.现场踏勘答疑会议纪要

正确答案:查看最佳答案

第45题:国际上，()是建设项目组织结构的常用模式。

A.线性组织结构

B.职能组织结构

C.矩阵组织结构

D.项目组织结构

正确答案:查看最佳答案

第46题:下列有关工程建设项目物资采购，正确的选项是()。

A.国际上业主方工程物资采购的模式主要是业主方自行采购

B.物资采购首先要编制采购计划

C.物资采购工作只需要符合有关合同的要求

D.根据我国《建筑法》规定，合同约定由承包人采购建筑材料.购配件及设备的，发包单位不得指定其生产厂.供应商

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于施工成本控制程序的说法，正确的是()。

A.管理行为控制程序是成本全过程控制的重点

B.指标控制程序是对成本进行过程控制的基础

C.管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容

D.管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互制约

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本控制的程序。，选项分析:成本的过程控制中，有两类控制程序，一是管理行为控制程序，二是指标控制程序。管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础，指标控制程序则是成本进行过程控制的重点。两个程序既相对独立又相互联系，既相互补充又相互制约。管理行为控制的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求。

第48题:下列项目目标控制工作中，属于主动控制的是()。

A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素

B.目标出现偏离时采取纠偏措施

C.进行目标的实际值与计划值比较

D.分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目目标的动态控制和项目目标的主动控制。，选项分析:项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。

第49题:根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，无需组织专家进行施工方案论证的是()。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.脚手架工程

D.高大模板工程

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于项目的组织，下列说法正确的是()。

A.组织是目标实现的决定性因素

B.组织是目标实现的重要因素

C.组织是目标实现的唯一因素

D.组织工作是对项目参与人员的工作分配

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程项目的组织与管理。，选项分析:系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素，这是组织论的一个重要结论。如果把一个建设项目的项目管理视为一个系统，其目标决定了项目管理的组织，而项目管理的组织是项目管理的目标能否实现的决定性因素，由此可见项目管理的组织的重要性。即“组织是目标实现的决定性因素”正确。

第51题:根据工伤保险和社会保险相关法律规定，由建筑施工企业自主决定是否投保的险种是()。

A.意外伤害保险

B.养老保险

C.医疗保险

D.失业保险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤和意外伤害保险制度。，选项分析:修正后的《中华人民共和国建筑法》与修订后的《社会保险法》和《工伤保险条例》等法律法规的规定保持一致，明确了建筑施工企业作为用人单位，为职工参加工伤保险并缴纳工伤保险费是其应尽的法定义务，但为从事危险作业的职工投保意外伤害险并非强制性规定，是否投保意外伤害险由建筑施工企业自主决定。

第52题:下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是()。

A.承包人技术交底纪要

B.承包人安全交底会议纪要

C.承包人与分包人签订的分包合同

D.合同履行中发包人和承包人洽商形成的书面协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:索赔的依据主要是三个方面:①合同文件;②法律.法规;③工程建设惯例。其中合同文件包括:①合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④合同专用条款;⑤合同通用条款;⑥标准.规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。

第53题:根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告()要求设计单位改正。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.质量监督站

D.建设单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:这个题目是考核监理的“两副嘴脸”的，对于施工单位不符合质量要求的，监理有权要求施工单位立即改正，而对于设计单位不符合质量要求的需要报告建设单位，通过建设单位要求设计单位改正。P76。

第54题:关于建设工程项目施工成本控制的说法。正确的是()。

A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证

B.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点

C.施工成本控制可分为事先控制.过程控制和事后控制

D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础；指标控制程序则是成本进行过程控制的重点，B选项错误；两者相互交叉相互制约用成本指标考核管理行为，D选项错误。施工成本管理体系属于企业内部的管理，不需要社会组织的评审和认证，A选项错误。P96。

第55题:由不同功能的计划构成的建设工程项目进度计划系统不包括()。

A.实施性进度计划

B.指导性控制计划

C.控制性进度计划

D.决策性控制计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不同类型的建设工程项目进度计划系统。，选项分析:由不同功能的计划构成进度计划系统，包括:(1)控制性进度规划(计划)；(2)指导性进度规划(计划)；(3)实施性(操作性)进度计划等。

第56题:根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前发出。

A.7

B.15

C.14

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工招标。，选项分析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。

第57题:由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按()计算。

A.台班单价

B.台班折旧费

C.台班人工费

D.台班维护费

正确答案:查看最佳答案

第58题:下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务的是()。

A.项目结构图

B.组织结构图

C.工作任务分工表

D.管理职能分工表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目结构图。，选项分析:项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。

第59题:关于施工方项目管理的说法，正确的是()。

A.可以采用工程施工总承包管理模式

B.项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系

C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程

D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2-2题，模考5-2题。项目的整体利益和施工方本身的利益是对立统一关系，两者有其统一的一面，也有其矛盾的一面。所以B错。一建管理教材中，施工方项目管理阶段未涉及设计准备阶段，但是二建管理教材中明确说了涉及设计准备阶段。所以C错。有点坑。如果采用工程施工总承包或工程施工总承包管理模式，施工总承包方或施工总承包管理方必须按工程合同规定的工期目标和质量目标完成建设任务。而施工总承包方或施工总承包管理方的成本目标是由施工企业根据其生产和经营的情况自行确定的。所以D错。

第60题:工程监理单位是建筑市场的主体之一，建设工程监理是一种高智能的()。

A.工程监理服务

B.委托代理服务

C.无偿性技术服务

D.有偿技术服务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是监理的工作性质。，选项分析:建设工程监理(以下简称工程监理)单位是建筑市场的主体之一，它是一种高智能的有偿技术服务，我国的工程监理属于国际上业主方项目管理的范畴。在国际上把这类服务归为工程咨询(工程顾问)服务。

第61题:建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是()。

A.反馈机制

B.动力机制

C.约束机制

D.持续改进机制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:动力机制是建设工程项目质量控制系统运行的核心机制，它来源于公正.公开.公平的竞争机制和利益机制的制度设计或安排。

第62题:如果一个进度计划系统由总进度计划.项目子系统进度计划.项目子系统中的单项工程进度计划组成。该进度计划系统是由()组成的进度计划系统。

A.不同功能

B.不同项目参与方

C.不同深度

D.不同周期

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于工程项目政府质量监督的说法，正确的是()。

A.施工单位应在项目开工前向监督机构申报质量监督手续

B.政府质量监督的性质属于行政执法行为

C.临时性房屋建筑工程也属于政府质量监督的范围

D.质量监督机构可以聘请助理工程师协助质量监督工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:模考2-87。政府质量监督的性质属于行政执法行为。

第64题:某项目需要运用成本分析方法中的比率法寻求降低成本的有效途径，从而需要了解预算成本、实际成本和降低成本的比例关系，应该采用比率法的是()。

A.相关比率法

B.构成比率法

C.动态比率法

D.静态比率法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是比率法。，选项分析:通过构成比率法，可以考察成本总量的构成情况及各成本项目占成本总量的比重，从而为寻求降低成本的途径指明方向。所以该题应该用构成比率法。

第65题:某工程双代号网络图如下图所示，箭头下方的数字表示工作的持续时间(单位:天)，则工作E的总时差和自由时差分别为()。

A.1和0

B.2和1

C.1和1

D.2和2

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设单位应在工程竣工验收前()个工作日前，将验收时间.地点.验收组名单书面通知该工程的工程质量监督机构。

A.7

B.3

C.14

D.15

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据应急预案体系，对深基坑开挖可能发生的事故制订的采取措施计划属于()。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.风险管理计划

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于建设工程项目施工成本管理责任体系的说法，正确的是()。

A.项目经理部的成本管理体现效益中心的管理职能

B.项目经理部的成本管理贯穿于单位投标和实施.结算过程

C.项目经理部的成本管理除生产成本以外，还包括经营管理费用

D.成本管理责任体系包括公司层和项目经理部的成本管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:这个题目考察的主要是施工成本管理的任务。选项A和选项B都是说公司层面贯穿于项目投标.实施和结算的全过程。体现了效益为中心的管理职能。选项C公司层面的成本管理除了生产成本以外，还包括经营管理费用。第78页

第69题:关于国际工程承包合同争议的仲裁，下列说法不正确的是().

A.仲裁地点可以是争议双方工程所在的国家，也可以是第三国

B.仲裁实行一裁终局制，裁决一经做出，即对双方产生法律效力

C.仲裁程序一般是保密的

D.合同双方应该在合同中约定仲裁裁决的效力

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:建设工程项目总进度目标论证时，编制各层进度计划之前的工作有()

A.协调各层进度计划的关系

B.编制总进度计划

C.项目的工作编码

D.进度计划系统的结构分析

E.项目结构分析

正确答案:查看最佳答案

第71题:质量风险应对策略应形成项目质量风险管理计划，其内容一般包括()。

A.项目质量风险管理方针.目标

B.质量风险识别的流程图

C.质量风险识别和评估结果

D.质量风险控制的责任分工

E.质量风险应对策略和具体措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目质量风险管理计划的内容除包括ACDE外，还包括:相应的资源准备计划。

第72题:在影响工程质量的诸多因素中，环境因素对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程作业环境条件的有()。

A.防护设施

B.水文.气象

C.施工作业面

D.组织管理体系

E.通风照明

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有()。

A.对施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施

B.负责完善无法满足施工需要的场外交通设施

C.按照承包人实际需要的数量免费提供图纸

D.无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保

E.最迟于开工日期7天内向承包人移交施工现场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:模考4-92。D选项中无条件错误。发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。

第74题:风险管理过程包括项目实施全过程的()。

A.风险策划

B.风险识别

C.风险评估

D.风险响应

E.风险控制

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于施工过程水污染防治措施的说法，正确的有()。

A.禁止将毒有害废弃物作土方回填

B.现制水磨石的污水必须沉淀池沉淀合格后再排放

C.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理

D.施工现场搅拌站废水经沉淀池沉淀合格后也不能用于工地洒水降尘

E.化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工现场环境保护的措施。，选项分析:施工过程水污染的防治措施有:(1)禁止将有毒有害废弃物作土方回填。(2)施工现场搅拌站废水，现制水磨石的污水，电石(碳化钙)的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放，最好将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用。(3)现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理，如采用防渗混凝土地面、铺油毡等措施。使用时，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，以免污染水体。(4)施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期清理，防止污染。(5)工地临时厕所、化粪池应采取防渗漏措施。中心城市施工现场的临时厕所可采用水冲式厕所，并有防蝇灭蛆措施，防止污染水体和环境。(6)化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境。

第76题:项目信息门户的核心功能有()

A.项目文档管理

B.项目合同管理

C.项目各参与方的信息交流

D.项目各参与方的共同工作

E.项目风险管理

正确答案:查看最佳答案

第77题:施工承包合同中发包人的责任与义务有()。

A.按合同要求的质量完成施工任务

B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

C.按合同规定支付合同价款

D.按合同规定及时向承包人提供所需指令.批准

E.按合同规定主持和组织工程的验收

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于施工成本管理的说法，正确的有()。

A.施工成本计划是成本预测的依据

B.施工成本管理应从工程投标报价开始至竣工结算完成为止

C.施工成本一般以分项工程为成本核算对象

D.成本分析时，对于偏差的控制，分析是关键，纠偏是核心

E.成本考核是实现成本目标责任制的最后检验

正确答案:查看最佳答案

第79题:工程合同的付款分为()阶段进行。

A.预付款

B.工程进度款

C.最终付款

D.退还保留金

E.滞纳金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工承包合同谈判的主要内容。，选项分析:“预付款”正确；“工程进度款”正确；“最终付款”正确；“退还保留金”正确；“滞纳金”错误，建设工程施工合同的付款分四个阶段进行，即预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。

第80题:根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部(分项)工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经()签字后实施。

A.项目经理

B.施工单位技术负责人

C.总监理工程师

D.监理工程师

E.设计单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第81题:直方图法主要是观察分析生产过程质量是否处于()以及质量水平是否保持在公差允许的范围内。

A.不合格

B.偏差

C.正常

D.稳定

E.受控状态

正确答案:查看最佳答案

第82题:项目决策阶段中的技术策划其主要工作内容包括()。

A.技术方案分析和论证

B.关键技术分析和论证

C.技术标准和规范的应用和制定

D.项目建设成本分析

E.项目效益分析

正确答案:查看最佳答案

第83题:每一个建设项目根据其特点，应确定的工作流程有()。

A.设计准备工作的流程

B.工作任务分工的流程

C.施工招标工作的流程

D.施工作业的流程

E.信息处理的流程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工作流程组织的任务。，选项分析:每一个建设项目应根据其特点，从多个可能的工作流程方案中确定以下几个主要的工作流程组织:(1)设计准备工作的流程；(2)设计工作的流程；(3)施工招标工作的流程；(4)物资采购工作的流程；(5)施工作业的流程；(6)各项管理工作(投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等)的流程；(7)与工程管理有关的信息处理的流程。

第84题:关于项目参与各方项目管理的说法，正确的是()。

A.业主方项目管理的投资目标指的是项目的总投资目标

B.设计方的项目管理目标不包括项目的投资目标

C.施工方的项目管理不包括安全管理

D.供货方的项目管理工作主要在施工阶段，但也涉及准备阶段、设计阶段等

E.项目总承包方项目管理的目标包括项目的总投资目标等

正确答案:查看最佳答案

第85题:对PPP项目进行物有所值(VFM)定性评价的基本指标有()。

A.运营收入增长潜力

B.潜在竞争程度

C.项目建设规模

D.政府机构能力

E.风险识别与分配

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是PPP方式。，选项分析:定性评价指标包括全生命周期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性等六项基本评价指标，以及根据具体情况设置的补充评价指标。

第86题:施工成本控制的主要依据包括()。

A.工程承包合同

B.施工成本计划

C.施工图预算

D.进度报告

E.工程变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工程本控制的依据是工程本控制的主要依据包括工程承包合同施工程本计划进度报告工程变更。第95页

第87题:建设单位应组织设计单位进行设计交底，使施工单位()。

A.充分理解设计意图

B.了解设计内容和技术要求

C.解決各专业设计之间可能存在的矛盾

D.消除施工图差错

E.明确质量控制的重点与难点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工质量与设计质量的协调，建设单位和监理单位应组织设计单位向所有施工，实施单位进行详细的设计交底，实施单位充分理解设计意图，了解设计内容和技术要求，明确质量控制的重点和难点。P184。

第88题:对业主而言，建设工程采用平行承包模式的特点有()。

A.选择承包商的范围大

B.组织协调工作量小

C.合同结构简单

D.工程招标任务量大

E.工程造价控制难度大

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是平行承包模式。，选项分析:平行承包模式有以下特点:(1)有利于建设单位择优选择施工单位。(2)有利于控制工程质量。(3)有利于缩短建设工期。(4)组织管理和协调工作量大。(5)工程造价控制难度大。(6)与总承包模式相比，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的总承包商综合优势。

第89题:某混凝土工程的清单综合单价1000元/m3，按月结算，进度数据如下表。按赢得值法计算，3月末已完工作实际费用(ACWP)是9790千元。该工程3月末参数或指标正确的有()。

A.已完工作预算费用(BCWP)是9100千元

B.进度偏差(SV)是-1600千元

C.费用绩效指数(CPI)是0.93

D.计划工作预算费用(BCWS)是10700千元

E.费用偏差(CV)是690千元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是嬴得值法。，选项分析:“已完工作预算费用(BCWP)是9100千元”正确，已完工作预算费用(BCWP)=已完成工作量×预算单价=9100×1000=9100千元；“进度偏差(SV)是-1600千元”正确，进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS)=9100-10700=-1600千元；“费用绩效指数(CPI)是0.93”正确，费用绩效指数(CPI)=已完工作预算费用(BCWP)／已完工作实际费用(ACWP)=9100÷9790=0.93；“计划工作预算费用(BCWS)是10700千元”正确，计划工作预算费用(BCWS)=计划工作量×预算单价=10700×1000=10700千元；“费用偏差(CV)是690千元”错误，费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP)=9100-9790=-690千元。

第90题:关于单位工程施工组织设计的表述，正确的是()。

A.是以单位工程为对象编制的施工组织设计

B.是指导全局性施工的技术和经济纲要

C.是施工组织总设计的进一步具体化

D.其内容具体.详细，可操作性强

E.直接指导单位工程的施工管理和技术经济活动

正确答案:查看最佳答案

第91题:在网络计划中，当计算工期等于计划工期时，关于关键工作的叙述，下列正确的是()。

A.总时差为0的工作

B.总时差最小的工作

C.最早完成时间与最迟完成时间相等的工作

D.最早开始时间与最迟开始时间相等的工作

E.总时差最大的工作

正确答案:查看最佳答案

第92题:在索赔资料准备阶段，主要工作包括()。

A.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过

B.分析干扰事件产生原因，划清各方责任，确定索赔根据

C.损失结果的调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值

D.搜集证据

E.认真研究合同约定，防止对方向自己提出索赔

正确答案:查看最佳答案

参考解析:索赔资料的准备阶段，主要工作有:跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过;分析干扰事件产生原因，划清各方责任，确定索赔根据;损失或损害调查分析与计算;确定工期索赔和费用索赔值;搜集证据，获得充分而有效的各种证据;起草索赔文件。选项E是反索赔的内容。

第93题:施工总承包管理与施工总承包模式的比较，正确的是()。

A.工作开展程序不同

B.合同关系不同

C.对分包单位付款相同

D.对分包单位的选择和认可不太相同

E.为分包单位的服务相同

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列施工费用中，可直接计入直接成本的有()。

A.周转材料购置费

B.管理人员差旅交通费

C.人工费

D.施工机械使用费

E.材料采购保管费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:模考3-56。直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，是可以直接计入工程对象的费用，包括人工费.材料费和施工机具使用费等。

第95题:施工质量控制的专业性依据包括()。

A.工程建设项目质量检验评定标准

B.工程建设合同

C.设计文件

D.有关建筑材料.半成品和构配件的质量方面的专门技术法规性文件

E.设计交底及图纸会审记录

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列关于横道图进度计划的表述，正确的有()。

A.适用于手工编制计划

B.工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，易表达清楚

C.没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作.关键路线与时差

D.计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大

E.能适应大的进度计划系统

正确答案:查看最佳答案

第97题:对于采用变动总价计价的施工合同，在合同中通常可以约定调整合同价款的情况有()。

A.估计工程量误差

B.设计变更导致工程量发生变化

C.设计变更导致工程条件发生变化

D.通货膨胀使工料成本增加超过一定幅度

E.政府政策变化影响到合同价款

正确答案:查看最佳答案

第98题:为顺利地实施建设工程项目的进度控制，项目管理者应当强化()的管理理念。

A.与供方互利

B.系统方法

C.动态控制

D.以顾客为关注焦点

E.多方案比选

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于项目信息管理手册及其内容的说法，正确的有()。

A.信息管理部门负责编制信息管理手册

B.应编制项目参与各方通用的信息管理手册

C.信息管理手册中应包含工程档案管理制度

D.信息管理的任务分工表是信息管理手册的主要内容

E.信息管理手册应随项目进展而做必要的修改和补充

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B，正确的表述应为“各方都应编制各自的信息管理手册，以规范信息管理工作”。