节选部分<<2025年最新版监理工程师质量投资进度控制在线考核，应该怎么考？>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:以下关于分部工程质量验收合格的规定，正确的是()。

A.所含检验批的质量验收记录应完整

B.主控项目的质量经抽样检验均应合格

C.一般项目的质量经抽样检验合格

D.观感质量验收符合要求

正确答案:查看最佳答案

第1题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()。

A.2

B.4

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。

第2题:工程分包是针对()而言。

A.总承包

B.专业工程分包

C.劳务作业分包

D.转包

正确答案:查看最佳答案

第3题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位()。

A.应从业主方获得附加监理酬金

B.应从业主方获得额外监理酬金

C.应从承包方获得合理化建议的奖金

D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

正确答案:查看最佳答案

第4题:主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是()。

A.委托代理

B.表见代理

C.法定代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第5题:导致合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。

A.地震灾害导致施工暂停

B.恶劣气候影响施工安全

C.社会动乱影响施工进度

D.图纸设计错误导致的工程返工

正确答案:查看最佳答案

第6题:依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。

A.因使用不当导致的质量下降

B.到货检验时采购方提出的质量异议

C.因交货后保管不善导致的质量下降

D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议

正确答案:查看最佳答案

第7题:保证合同中，债权人与保证人对保证期间没有约定或约定不明确的，保证期间为债务履行期届满之日起()个月。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债权人与保证人对保证期间没有约定或约定不明确的，保证期间为债务履行期届满之日起6个月。

第8题:建设行政主管部门通过对建设活动的监督，主要从质量和安全的角度对工程项目进行管理。其主要职责不包括()。

A.颁布规章

B.批准工程项目的建设

C.对建设活动实施监督

D.执行建设活动

正确答案:查看最佳答案

第9题:我国的合同鉴证实行的是()，合同鉴证根据双方当事人的申请办理。

A.自愿原则

B.公平原则

C.客观原则

D.诚实信用原则

正确答案:查看最佳答案

第10题:发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列关于大型设备的采购招标说法不正确的是()。

A.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用公开招标的方式进行

B.根据法律、行政法规的规定，不适宜公开招标的，可以采取邀请招标

C.采用邀请招标方式的项目应当向商务部备案

D.工程建设机电产品国际招标采购只能采用国际招标的方式进行

正确答案:查看最佳答案

第12题:当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效

正确答案:查看最佳答案

第13题:()是设计施工合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文件。

A.合同协议书

B.履约保函

C.预付款担保

D.专用条款

正确答案:查看最佳答案

第14题:建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标，只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可，不必公开发布招标信息。

第15题:发包人逾期支付设计费()天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

A.14

B.15

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第16题:招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是()

A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果

B.招标人有权免费使用未中标人的设计成果

C.应由中标人与未中际人协商使用其设计成果的许可和费用

D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用未中标人的设计成果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果等。

第17题:采用综合评估法进行施工评标时，评标基准价的计算方法应以()的优先。

A.评标办法前附表

B.招标公告

C.资格预审公告

D.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标基准价的计算方法应以评标办法前附表的优先

第18题:目前，()项目的招投标，必须按照9部委联合颁布的《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》的规定执行。

A.列入试点计划的工程建设项目

B.工期在12个月以上的工程建设项目

C.投资额达到一定标准的工程建设项目

D.依法必须进行招标的工程建设项目

正确答案:查看最佳答案

第19题:承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，()。

A.应征得业主同意

B.可不经过业主同意

C.自行决定后通知业主

D.自行决定后通知监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《建设施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，遇有()及以上大风大雨.大雪后，结冻地区解冻后施工前，模板支撑架及其基础应进行检查与验收。

A.四级

B.五级

C.六级

D.七级

正确答案:查看最佳答案

第22题:确定中标人，招标人与投标人应以()作为施工合同价。

A.评标价

B.投标价

C.标底价

D.标底修正价

正确答案:查看最佳答案

第23题:项目总承包模式的优点是()。

A.合同关系简单

B.招标发包工作难度小

C.业主择优选择承包方的范围大

D.容易进行质量控制

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是()。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B、D项属于承包人义务。C项属于监理人义务。

第25题:()是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。

A.建设工程施工合同

B.建设工程设计合同

C.建设工程勘察设计合同

D.建设工程勘察合同

正确答案:查看最佳答案

第26题:施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。

第28题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下错误的是()。

A.PVC管道的阻火圈.伸缩节安装应符合设计要求

B.空调水管道系统应进行强度试验和严密性试验

C.防排烟系统单机调试合格后可予以验收

D.智能建筑与电气工程共用线槽，应与电气工程导线有隔离措施

正确答案:查看最佳答案

第29题:施工合同履行中，实施暴(同音字)破作业需要采取相应的防护措施。由此产生费用的正确处理方式是()。

A.无须监理人认可，费用由承包人承担

B.无须监理人认可，费用由发包人承担

C.须经监理人认可，费用由承包人承担

D.须经监理人认可，费用由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人实施暴(同音字)破作业需要采取相应的防护措施，应由监理人审查，费用由承包人承担。

第30题:FIDIC《施工合同条件》规定，合同工期的()作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。

A.测量和估价

B.时间界限

C.变更和调整

D.竣工检验

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于供货方代运货物的说法错误的是()。

A.采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货

B.采购方接收后，运输部门不再负责

C.在交运前出现的问题，由供货方负责

D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，必须进行招标的项目是()。

A.涉及国家安全、国家秘密的工程

B.施工单项合同估算价在150万元人民币以上的项目

C.抢险救灾工程

D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的项目

正确答案:查看最佳答案

第33题:以下关于样本中位数，正确的是()。

A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值

B.中位数反映了样本数据的分散状况

C.中位数反映了中间数据的分布

D.样本中位数是样本极差值的平均值

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑开挖深度大于或等于()米时，应实施监测。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第35题:发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于().

A.合同约定的合同价款

B.追加的合同价款

C.工程预付款

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程委托监理合同的终止日为()之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满

正确答案:查看最佳答案

第37题:FIDIC《施工合同条件》规定，通用条件内针对预付款金额不少于合同价()的情况，规定了管理程序。

A.8％

B.15％

C.17％

D.22％

正确答案:查看最佳答案

第38题:甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是()。

A.在买卖合同纠纷来经审判或者仲裁，丙就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任

B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任

C.此保证合同属于共同保证

D.此保证属于对将来债务的保证

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人供应的材料设备经承包人检验通过后，如果又发现材料设备有质量问题时，()。

A.承包人承担发生的费用，相应顺延工期

B.发包人追加合同价款，工期不予顺延

C.承包人承担发生的费用，工期不予顺延

D.发包人追加合同价款，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列组织或机构中,不能作为保证人的是()

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.银行

D.合伙企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以下组织不能作为保证人:①学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。②企业法人的职能部门。③企业法人的分支机构。④国家机关。

第41题:在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的()。

A.平行工作

B.后续工作

C.先行工作

D.紧前工作

正确答案:查看最佳答案

第42题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第43题:我国的合同鉴证实行的是()，合同鉴证根据双方当事人的申请办理。

A.自愿原则

B.公平原则

C.客观原则

D.诚实信用原则

正确答案:查看最佳答案

第44题:招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的()。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审与资格后审只是对投标人资格审查的时间不同，审查的内容和方法完全相同，均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力。

第45题:钻孔灌注桩桩端持力层的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.静载荷试验法

正确答案:查看最佳答案

第46题:设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

正确答案:查看最佳答案

第47题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第48题:某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。

A.按延误1个月竣工赔偿

B.按提前1个月竣工奖励

C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励

D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时建筑使用年限不应超过()年。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮在空中突遇停电状况时，吊篮操作人员应()。

A.手动操作滑降至安全位置

B.手动操作上行至顶层安全位置

C.就近往楼层转移至安全位置

D.在空中跨越转移至相邻安全吊篮

正确答案:查看最佳答案

第51题:依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真

B.电子邮件

C.登记

D.信件

正确答案:查看最佳答案

第52题:定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的()。

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

第53题:甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为()。

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第54题:FIDIC合同条件规定，业主应在监理工程师签发()后的14天内，退还承包商的履约保函。

A.工程移交证书

B.解除缺陷责任证书

C.结清单

D.最终支付证书

正确答案:查看最佳答案

第55题:在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()。

A.清理施工现场

B.工程维修

C.施工收尾

D.财务结算

正确答案:查看最佳答案

第56题:在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由()。

A.发包人承担费用和工期损失

B.承包人承担费用和工期损失

C.承包人承担费用，但工期给予顺延

D.发包人承担费用，但工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。

A.强化验收

B.完善手段

C.加强评定

D.过程控制

正确答案:查看最佳答案

第58题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.转移占有

B.约定保证期间

C.债权人优先受偿

D.转让办理登记

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，在合同的计价方式中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.单项价格合同

正确答案:查看最佳答案

第60题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商c.节约的gmp全部归业主d.工程实际总费用超过gmp的部分由

C.承包商c.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，GMP费用不是合同承包总价；选项B.C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P145。

第61题:在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于()的责任。

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.分包人

正确答案:查看最佳答案

第62题:招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为8家的方式。当排名第8的投标人放弃投标时，应当()。

A.仅允许排名前7名的投标人参加投标

B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

C.由排名第9的递补，维持8家投标人

D.重新进行资格预审

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列财产可以作为抵押物的是()。

A.学校.幼儿园的教学设施

B.依法被查封.扣押.监管的财产

C.所有权.使用权不明或者有争议的财产

D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权.房屋

正确答案:查看最佳答案

第64题:项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是()。

A.定期观测和必要的判断

B.分析和必要的论证

C.检查验收和必要的鉴定

D.征询设计单位意见

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行的工况条件，设计人为满足新增的设备运行工况，修改设计方案，并完成了相应设计变更工作。由此导致了设计人费用增加，修改增加的设计费用应由()承担。

A.设计人

B.提出增加设备运行工况的用户

C.设计人和发包人共同

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人原因导致设计人费用增加，修改增加的设计费用应由发包人承担。

第66题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列关于设计合同的表述中，不正确的是()。

A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效

B.设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金

C.如果发包人未能按时支付定金，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延

D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志

正确答案:查看最佳答案

第67题:合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是()。

A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁

C.仲裁协议对合同当事人没有约束力

D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权

正确答案:查看最佳答案

第68题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)规定，监理人在应当获得监理酬金之日起()日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，监理人可向委托人发出终止合同通知。

A.5

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第69题:发包人在其所供应的材料设备到货前()内，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与友包人共I司清点。

A.24h

B.48h

C.1d

D.2d

正确答案:查看最佳答案

第70题:质量事故处理完毕后，监理单位应及时向()提交质量事故书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.项目调查组负责人

D.建设行政主管部门和项目调查组负责人

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，监理酬金支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书()天内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。

A.1

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第72题:建设工程设计合同的履行中，设计的()是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。

A.进度

B.依据

C.质量

D.计划

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于分期交付买卖的规定描述错误的是()

A.购买的标的物要分批交付

B.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除

C.出卖人不交付其中-批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。

D.这种交付方式不常见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分期交付买卖，是指购买的标的物要分批交付。由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。出卖人不交付其中-批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。

第74题:在施工招标工作中,中标人最终应由()确定。

A.招标人

B.评标委员会

C.工程所在地招标投标管理机构

D.招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

第75题:委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受()的指示完成相应的试验工作。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮内的作业人员不得超过()人。升降作业时其他人员不得在吊篮内停留。

A.4

B.3

C.2

D.1

正确答案:查看最佳答案

第77题:材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的()。

A.不安抗辩权

B.同时履行抗辩权

C.后履行抗辩权

D.合同中止履行的抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第78题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015临时用电施工组织设计应经()批准后方可实施。

A.施工项目技术负责人

B.施工企业技术负责人

C.施工企业项目负责人和项目总监理工程师

D.施工企业技术负责人和项目总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第79题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()。

A.颁发履约证书日

B.颁发工程接收证书日

C.协议书中约定的竣工日

D.工程接收证书注明的竣工日

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额.暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

正确答案:查看最佳答案

第81题:指定代理只在没有()的情况下适用。

A.委托代理人

B.指定代理人

C.法定代表人

D.法定代理人

E.被代理人

正确答案:查看最佳答案

第82题:按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有()。

A.购买约定使用的国内标准的费用

B.购买约定使用的国外标准的费用

C.承包人需增加图纸套数的复制费用

D.图纸的保密措施费用

E.修改施工进度计划的费用

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《标准施工招标文件》，组成施工招标文件的有()。

A.投标人须知

B.发包人要求

C.图纸及工程量清单

D.合同条款及格式

E.技术标准和要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标文件包括下列内容:(1)招标公告或投标邀请书；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)工程量清单；(6)图纸；(7)技术标准和要求；(8)投标文件格式；(9)投标人须知前附表规定的其他材料。

第84题:施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有()。

A.施工企业所有的汽车

B.施工企业所有的支票

C.施工企业有处分权的国有土地使用权。

D.施工企业自有的建筑施工机具

E.施工企业所有的房产

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第86题:勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有()。

A.审查基础工程施工方案

B.参与施工验槽

C.解决工程施工中的勘察问题

D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案

E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

第88题:按照施工合同文本的规定，监理人发布变更通知的范围应限于()等方面。

A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B.更改部分工程的位置和尺寸

C.增加部分合同中约定的工程量

D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程

正确答案:查看最佳答案

第89题:当事人能行驶留置权的合同有()。

A.购销合同

B.加工承揽合同

C.仓储保管合同

D.借款合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第90题:《招标投标法》规定的招标方式中，邀请招标具有的优点有()。

A.可在较广的范围内选择中标人

B.节约招标费用和节省时间

C.减小了合同履行过程中承包方违约的风险

D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序

E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施

正确答案:查看最佳答案

第91题:下列情形中，应判定为不合格品的是()。

A.受力钢筋无出厂合格证或试验报告，且钢材品种.规格和设计图纸中的品种.规格不一致

B.机械性能检验项目不全，或某一机械性能指标不符合有关标准规定

C.使用进口钢材时，焊接前未进行化学成分检验和焊接试验

D.钢筋外观检查平直.无损伤

E.钢材出厂合格证和试验报告单不符合有关标准规定的基本要求

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有()。

A.从施工现场外部接通施工用电线路

B.施工现场的安全保卫

C.已完工程的保护

D.办理暴(同音字)破作业行政许可手续

E.施工现场邻近建筑物的保护

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期

C.电气管线.给排水管道.设备安装为2年

D.装修工程为3年

E.基础设施工程.房屋建筑主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的有()。

A.供货方逾期交货，应补偿采购方额外损失

B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货

C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同

D.采购方因供货方提前交货而应提前付款

E.逾期交货承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第95题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第96题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第97题:材料设备采购招标投标管理中，对投标人的资格审查主要包括()。

A.是否具有独立订立合同的能力

B.是否具有相应的资格和能力

C.是否具有完善的质量保证体系

D.是否提出合理的投标报价

E.是否具有相关良好业绩

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料设备采购招标，通常情况下，对投标人资格的具体要求主要有以下几个方面:(1)具有独立订立合同的能力。(2)在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力。(3)具有完善的质量保证体系。(4)业绩良好。(5)有良好的银行信用和商业信誉等。

第98题:根据我国《合同法》的规定，导致合同的权利、义务终止的情形包括()。

A.债务已经按照约定履行

B.债务相互抵消

C.债务人依法将标的物提存

D.合同中止

E.债权、债务同归于一人

正确答案:查看最佳答案

第99题:承担违约责任的形式有()。

A.变更合同

B.解除合同

C.继续履行合同

D.赔偿损失

E.移交合同

正确答案:查看最佳答案

第100题:公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括()。

A.工程概况

B.项目资金来源

C.投标须知

D.评标方法

E.招标范围

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，对填方工程施工，应检查的内容有()。

A.回填土料的有机质含量.含水量

B.分层厚度.辗迹重叠长度

C.分层压实系数

D.回填标高

E.地基承载力

正确答案:查看最佳答案

第102题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包含()。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料.构配件.设备的进场试验报告

D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书

E.有施工单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第103题:设计招标与其他招标在程序上的主要区别包括()。

A.招标方式不同

B.招标文件的内容不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同

正确答案:查看最佳答案

第104题:设计人配合施工的义务包括()。

A.设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.工程验收

D.编制商务标

E.编制技术标

正确答案:查看最佳答案

第105题:合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是()。

A.有利于和解协议的执行

B.双方当事人均受和解协议的约束

C.简便易行，能经济.及时地解决纠纷

D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行

正确答案:查看最佳答案

第106题:非企业法人包括()。

A.项目法人

B.集体法人

C.行政法人

D.社团法人

E.事业法人

正确答案:查看最佳答案

第107题:建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段，如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定()。

A.保险范围

B.保险金额

C.投保的险种

D.办理保险的责任

E.保险的内容

正确答案:查看最佳答案

第108题:下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有()。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.建设工程质量不合格

D.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h

正确答案:查看最佳答案

第109题:以下不属于监理人职责的是()

A.审查承包人的实施方案

B.开工通知

C.提出开工申请

D.修建临时道路

E.编制施工环保措施计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人职责(一)审查承包人的实施方案(二)开工通知承包人义务(一)现场查勘(二)编制施工实施计划1.施工组织设计2.质量管理体系3.环境保护措施计划(三)施工现场内的交通道路和临时工程(四)施工控制网(五)提出开工申请

第110题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第111题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第112题:设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括()。

A.经批准的可行性研究报告

B.设计依据的标准

C.城市规划许可文件

D.限额设计要求

E.工程勘察资料

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《建设工程监理合同》通用条款规定，委托人的义务包括()。

A.负责购买材料

B.提供与有关设备.房屋，供监理人无偿使用

C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面回复

E.授权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联系

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，属于监理人的义务的有()。

A.负责工程施工中有关各方的协调管理

B.负责办理施工有关的行政批准手续

C.按合同约定派驻人员

D.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

E.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

正确答案:查看最佳答案

第115题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况包括()

A.因国家标准变化而引起的变更

B.因国家有关部门颁发施工许可证迟延

C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货

D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查

E.施工中发现文物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据总结的补偿规则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A，商定或确定处理。选项B、D、E，均为非承包人原因导致施工延误，应当补偿工期。选项C，承包人自身原因导致施工延误，不应当补偿工期。

第116题:项目监理机构对关键部位的施工质量进行旁站时，主要职责有()。

A.检查施工单位现场质检人员到岗情况

B.现场监督关键部位的施工方案执行情况

C.现场监督关键部位的工程建设强制性标准执行情况

D.现场核查监督施工单位技术交底制度

E.现场核查进场材料采购管理制度

正确答案:查看最佳答案

第117题:对选定的评标因素，可采用以下()量化方法调整评标价格。

A.运输费、保险费和其他费用

B.根据投标文件申报的交货期调整

C.根据付款条件的偏差来调整

D.投标设备的预计运行和维护费用

E.成套设备的费用

正确答案:查看最佳答案

第118题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第119题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。