节选部分<<2026年河北省监理工程师质量投资进度控制测试，适用范围有哪些？>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:投标文件记载的货物包装方式.检验标准和方法等不符合招标文件的要求，则应()。

A.作为无效投标文件

B.在初评阶段淘汰

C.返还投标人进行修改

D.在详评阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

第1题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。

第2题:当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当()。

A.设法化解双方矛盾

B.维护业主的利益

C.保持冷静

D.积极提供作证的事实材料

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列财产中，不可以作为抵押物的是()。

A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

D.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第4题:招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用()。

A.由招标人承担

B.由投标人承担

C.由双方平均分配

D.由双方协商解决

正确答案:查看最佳答案

第5题:招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是()。

A.通知中标结果，但不退还投标保证金

B.通知中标结果并退还投标保证金

C.不通知中标结果，但退还投标保证金

D.不通知中标结果，也不退换投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

第7题:国家对从事建设活动的单位实行从业许可证制度，体现的是政府监督管理职能中()。

A.建立和完善工程质量管理法规

B.建立和完善工程质量责任制

C.建设活动主体资格的管理

D.建设程序管理

正确答案:查看最佳答案

第8题:合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为()。

A.连带责任

B.违约责任

C.保证责任

D.缔约过失责任

正确答案:查看最佳答案

第9题:以下属于发包人义务的是()

A.现场外的道路通行权

B.现场查勘

C.编制施工实施计划

D.提出开工申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:四、发包人义务(一)提供施工场地1.施工现场；2.地下管线和地下设施的相关资料；3.现场外的道路通行权；(二)组织设计交底(三)约定开工时间五、承包人义务(一)现场查勘(二)编制施工实施计划(三)施工现场内的交通道路和临时工程(四)施工控制网(五)提出开工申请

第10题:下列不属于合同法律关系构成要素的是()。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C.合同法律关系内容

D.合同法律规范

正确答案:查看最佳答案

第11题:“组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望”，体现了质量管理()原则。

A.与供方互利的关系

B.全员参与

C.以顾客为关注焦点

D.管理的系统方法

正确答案:查看最佳答案

第12题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。

第13题:下列合同内容中，()是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

A.质量

B.数量

C.标的

D.价款或者报酬

正确答案:查看最佳答案

第14题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A.初步设计编制的概算价

B.施工图设计编制的预算价

C.投标书中标明的报价

D.评标委员会算出的评标价

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《标准勘察招标文件》,勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的,应由()向政府管理部门提出申请。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人和勘察人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供；位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请。

第16题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是()。

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(五)发包人要求提前竣工如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20%。

第17题:根据《建设工程监理规范》，监理规划应由()负责审批。

A.监理单位法定代表人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第18题:误期赔偿费的最高限额为合同价格的()%。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

第19题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第20题:《招标投标法》规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的()原则。

A.最低价中标.公正和公开

B.公平.最低价中标和公开

C.公平.公正和公开

D.公平.公正和最低价中标

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

第22题:公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否()。

A.编制招标文件

B.进行资格预审

C.进行公开开标

D.组织现场考察

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于合同公证与鉴证区别的表述中，不正确的是()。

A.经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同

B.对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力

C.公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力

D.鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人职责和权利的说法正确的是()。

A.监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准

B.监理人有权变更施工合同约定的承包人的义务

C.监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任

D.监理人对工程材料检验合格则视为其批准，可减轻承包人的责任和义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任，合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。

第25题:公开招标在开标时，应当由()。

A.由招标人检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加

B.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加

C.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加

D.由招标人检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准设计招标文件》,允许投标人递交备选投标方案的,关于备选投标方案的说法,正确的是()。

A.备选投标方案应采用与投标方案相同的报价

B.备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同

C.只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑

D.投标人最多只能提供一个备选投标方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。如招标人未允许，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。如招标人允许，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

第27题:建设工程设计合同履行时，属于承包人责任的是()。

A.按时提供勘察资料

B.确定设计的范围和深度

C.负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作

D.设计文件经上级主管部门审批后，在原定任务书范围内的必要修改

正确答案:查看最佳答案

第28题:建筑工程专职安全生产管理人员应实行企业委派制度，某房屋建筑工程15万㎡，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专职安全生产管理人员应不少于()人。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是()。

A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

正确答案:查看最佳答案

第30题:建筑工程一切险责任范围中，保险人对下列原因造成的损失和费用不负责赔偿的是()

A.飓风、台风、龙卷风、风暴

B.地面下陷下沉

C.火灾和爆炸。

D.内在或潜在缺陷

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据相关规范，以下关于普通混凝土力学性能试验不正确的是()。

A.一般采用150x150x150mm的标准试件

B.三个试件测量值的算术平均值为该组试件的强度值(精确至0.1MPa)

C.最大值最小值中有一个与中间值的差值超过中间值的15%时，取最小值为该组试件的强度值

D.最大值和最小值与中间值的差值均超过中间值的15%时，该组试件无效

正确答案:查看最佳答案

第32题:某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理行为的民事责任由代理人承担

D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意愿

正确答案:查看最佳答案

第34题:下列关于招标代理机构的说法不正确的是()。

A.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定

B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关

C.招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力

D.招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”

正确答案:查看最佳答案

第35题:在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款()。

A.有效

B.无效

C.经公证后有效

D.被拒绝后无效

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是()。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行约定，合同文件序号为优先解释的顺序:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)技术标准和要求(7)图纸(8)已标价的工程量清单(9)经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。

第37题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制()。

A.监理大纲

B.监理规划

C.监理实施细则

D.见证取样计划

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于担保的表述中，有误的是()。

A.担保通常由当事人双方订立担保合同

B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效

C.担保活动应当遵循协商一致的原则

D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()。

A.施工测量放线成果

B.岩土工程钻探方案

C.标志桩定位报告

D.建筑总平面布置图

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工测量放线成果、岩土工程钻探方案、标志桩定位报告，均由勘察人提供。

第40题:依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为()。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。

第41题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

A.公平

B.科学

C.独立

D.公正

正确答案:查看最佳答案

第42题:业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同上列明()为被保险人。

A.业主和承包商

B.监理工程师

C.业主

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第43题:工程师有权处理的索赔是()。

A.承包商依据合同条款提出的索赔

B.承包商依据其他法律文书提出的索赔

C.承包商提出的道义索赔

D.承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据有关标准，对抗震设防等级为三级的框架结构，其纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于()。

A.1.30

B.1.35

C.1.20

D.1.25

正确答案:查看最佳答案

第45题:从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。

第47题:经过鉴证的合同()。

A.人民法院应当作为认定事实的依据

B.该合同具有法律约束力

C.该合同具有强制执行的效力

D.人民法院仍需进行质证，审查确定其效力

正确答案:查看最佳答案

第48题:土方开挖施工方案程序性审查应重点审查()。

A.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系

B.施工方案的审批人是否为施工单位技术负责人

C.是否遵循“验槽合格后，尽快施工垫层”的程序

D.基坑边坡土方及堆载是否符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

第49题:项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()。

A.委托代理

B.法定代理

C.转代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第50题:设计施工图应由()负责报送建设行政主管部门审查。

A.承包商

B.设计人

C.监理单位

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第51题:某工程地下3层，地上30层，框架剪力墙结构，PC率20%，外墙为玻璃幕墙。监理人员在审查施工组织设计时，看到以下内容:

A.本工程装配式混凝土构件安装需按危大工程管理

B.本工程承重支模架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

C.本工程外墙脚手架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

D.本工程幕墙工程施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

正确答案:查看最佳答案

第52题:以下对包装的说法错误的是()

A.卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。

B.包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施

C.买方无需将包装物退还给卖方

D.买方必须将包装物退还给卖方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

第53题:我国《建筑法》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

第54题:采用综合评估法进行施工评标时，评标基准价的计算方法应以()的优先。

A.评标办法前附表

B.招标公告

C.资格预审公告

D.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标基准价的计算方法应以评标办法前附表的优先

第55题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在监理工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应()。

A.由承包人承担，并顺延工期

B.由承包人承担，工期不予顺延

C.由发包人承担，工期不予顺延

D.由发包人承担，并顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第56题:甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。

A.2013年5月15日

B.2013年5月16日

C.2013年5月30日

D.2013年5月31日

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建设工程合同(示范文本)》的规定，群体工程中采取分阶段进行施工的()，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按工程编制进度计划，分别向工程师提交。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第58题:除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起()内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同

A.90天

B.30天

C.60天

D.50天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同

第59题:监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，()。

A.通知业主后即可调换

B.无需通知业主可自行调换

C.取得业主书面同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换

正确答案:查看最佳答案

第60题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮在空中突遇停电状况时，吊篮操作人员应()。

A.手动操作滑降至安全位置

B.手动操作上行至顶层安全位置

C.就近往楼层转移至安全位置

D.在空中跨越转移至相邻安全吊篮

正确答案:查看最佳答案

第62题:承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为()。

A.要约

B.承诺

C.新要约

D.要约邀请

正确答案:查看最佳答案

第63题:执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照()执行。

A.新价格

B.市场价

C.原价格

D.双方协商的价格

正确答案:查看最佳答案

第64题:下列关于履约保证说法不正确的是()。

A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种

B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10％

C.履约银行保函额度是合同价格的10％

D.履约担保书担保额度是合同价格的10％

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，提升高度()及以上的附着式整体和分片提升脚手架工程应由施工单位组织召开专家论证会。

A.200m

B.150m

C.50m

D.18m

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于合同效力的说法，正确的是()。

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于保证的叙述中，有误的是()。

A.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

B.保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为

C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人不得拒绝承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第68题:某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过()万元。

A.60

B.80

C.350

D.300

正确答案:查看最佳答案

第69题:某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第70题:当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的()担保。

A.定金

B.抵押

C.留置

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第71题:某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师的要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故，则该事件造成的损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.工程师与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。

A.招标代表人2人，专家3人

B.招标代表人2人，专家4人

C.招标代表人2人，专家6人

D.招标代表人2人，专家7人

正确答案:查看最佳答案

第73题:施工合同履行中，由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，应由()。

A.发包人承担重新安装和试车的费用，工期应予顺延

B.承包人承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

C.发包人承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

D.制造商承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第74题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，安装工程具备单机无负荷试车条件时，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

第75题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

第76题:在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工程阶段是()。

A.踏勘现场

B.召开投标预备会

C.组建评标委员会

D.递交投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据公开招标程序，本题所涉工作阶段的先后顺序为:发售招标文件→踏勘现场→召开投标预备会→递交投标文件→组建评标委员会。

第77题:根据相关规范，以下关于混凝土力学性能试验正确的是()。

A.采用200x200x200mm的试件，尺寸换算系数是0.95

B.采用100x100x100mm的试件，尺寸换算系数是105

C.混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件

D.使用非标准试件时，尺寸换算系数由设计确定

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管脚手架的钢管宜使用()，材质为Q235的钢管。

A.外径48mm，壁厚3.5mm

B.外径48mm，壁厚3.6mm

C.外径48.3mm，壁厚3.5mm

D.外径48.3mm，壁厚3.6mm

正确答案:查看最佳答案

第79题:某超高层工程转换层板厚800mm，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),该转换层板采用扣件式钢管模板支架，其立杆的纵横距离除满足设计要求外，不应大于()。

A.1500mm

B.1200mm

C.900mm

D.800mm

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括()。

A.债务转让权

B.法定解除权

C.撤销权

D.代位权

E.免责条款

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于施工升降机使用正确的有:()。

A.施工升降机制造单位必须具有特种设备制造许可证

B.产品出厂应随机附有产品合格证.型式试验报告.使用说明书等质量技术资料

C.使用单位应对施工升降机进行检查，每月不少于2次

D.出厂年限超过5年的钢丝绳式施工升降机应进行安全评估

E.人货两用施工升降机严格控制吊笼额定载人数量不得超过10人

正确答案:查看最佳答案

第82题:订立勘察合同时，发包人应提供的勘察依据文件和资料包括()。

A.提供地震安全性评价和环境评价

B.提供勘察工作范围地下已有埋藏物的具体位置分布图

C.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图

D.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图

E.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)

正确答案:查看最佳答案

第83题:招标代理机构应具备的条件有()。

A.招标代理业务

B.编制招标文件的能力

C.从事招标代理业务的营业场所

D.可以作为评标委员会人选的"专家库"

E.专业齐备的评标专家

正确答案:查看最佳答案

第84题:国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为()。

A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年

C.供热与供冷系统，为l个采暖期、供冷期

D.给排水管道、设备安装和装修工程，为2年

E.电气管线，为2年

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《标准施工合同》，关于工程保险的说法，正确的有()。

A.进场材料和工程设备保险手续应由发包人办理

B.必须以发包人和承包人的共同名义投保

C.由承包人负责投保并承担办理保险的费用

D.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

E.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的单据和副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致。如果一个建设工程项目采用平行发包的方式交由多个承包人施工，此时由发包人办理工程保险和第三者责任保险为宜。无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。大型工程项目为了减少保险费的支出，经常采用不足额投保方式，即以建安工程费的60%-70%作为投保的保险金额。进场材料和工程设备保险由当事人双方具体约定，并在专用条款内写明投保责任。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。详见教材第81-82页。

第86题:供货方不能按期交货的行为可以分为()。

A.交货数量与合同不符

B.按期交货

C.逾期交货

D.提前交货

E.交货质量不符

正确答案:查看最佳答案

第87题:施工单位实施质量控制活动的质量记录资料包括以下内容()。

A.施工现场质量管理检查记录资料

B.工程材料质量记录

C.施工过程作业活动质量记录资料

D.质量监理细则

E.监理规划

正确答案:查看最佳答案

第88题:成本加酬金合同分为()等

A.成本加固定酬金合同

B.总价包干合同

C.成本加固定百分比酬金合同

D.单价合同

E.成本加可变酬金合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:成本加酬金合同还可分为成本加固定酬金合同、成本加固定百分比酬金合同、成本加可变酬金合同等形式。

第89题:“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。

A.业主与承包商签订施工合同日

B.承包商提交履约担保日

C.业主办理土地征用手续日

D.承保项目所用建筑材料运抵工地日

E.保险工程在工地动工日

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，由发包人承担设计服务期延误责任的情形有()。

A.发包人未按合同约定期限及时答复设计事项

B.发包人未按合同约定及时支付设计费用

C.设计人原因导致设计文件未能按期提交

D.行政管理部门审查图纸时间延长

E.勘察人提供的勘察成果滞后

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项C由设计人承担设计服务期延误责任。

第91题:根据《建设工程监理规范》工程师应及时签发工程暂停令的情形有()

A.建设单位未按合同约定支付施工单位工程款

B.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的

C.施工单位拒绝项目监理机构管理的

D.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的

E.施工单位未按施工方案施工的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第92题:依据《招标投标法》，招标方式包括()。

A.公开招标

B.议标

C.自行招标

D.邀请招标

E.委托招标

正确答案:查看最佳答案

第93题:在招标程序中，()等将作为未来合同文件的组成部分。

A.招标文件

B.中标人的投标文件

C.中标函

D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改

E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

正确答案:查看最佳答案

第94题:某监理通知单写明“楼板钢筋局部保护层厚度不足，钢筋间距偏大，请立即整改，整改完毕后回复监理单位”。这份监理通知单存在的问题有()。

A.对存在问题部位的表述不具体

B.没有用数据反映问题

C.没有说明问题存在的违规内容

D.没有具体叙述整改时限

E.应当由总监理工程师签发

正确答案:查看最佳答案

第95题:工程设计资质分为()。

A.工程设计综合资质

B.工程设计行业资质

C.工程设计专业资质

D.工程设计专项资质

E.工程设计劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工平面布置原则，正确的有()。

A.施工区域.办公区域和生活区域宜分开独立设置

B.施工区域内严禁设置办公设施

C.施工平面布置应符合消防安全.卫生防疫规定

D.大型机械设备不宜对周边环境安全带来不利影响

E.现场出入口应满足交通安全基本要求

正确答案:查看最佳答案

第97题:工程监理投标时，编制监理实施方案应包括编解的内容有。

A.监理招标函

B.招标工程量清单

C.拟投入的资源

D.拟不用的监理方法和手段

E.监理工作制度和流程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第98题:《标准材料采购招标文件》规定，评标中的初步评审包括()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.实质性评审

E.详细评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料采购招标，评标中的初步评审包括形式评审、资格评审、响应性评审。

第99题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。

第100题:某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，以下关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有()。

A.买方可要求推土机生产厂承担违约责任

B.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

C.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任

D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半

E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理

正确答案:查看最佳答案

第101题:下列关于资格预审和资格后审说法正确的有()。

A.二者不同时使用

B.二者审查的时间不同

C.二者审查的内容是不一致的

D.资格预审多用于公开招标

E.资格后审多用于邀请招标

正确答案:查看最佳答案

第102题:对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有()

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包合同的特点包括:优点(1)单一的合同责任(2)固定工期、固定费用(3)可以缩短建设周期(4)减少设计变更(5)减少承包人的索赔；缺点(1)设计不一定是最优方案(2)发包人对承包人项目实施的监督和检查力度减弱。

第103题:根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有()。

A.收集地下管线资料

B.建立专门的质量检查体系

C.测施工控制网

D.组织施工图纸会审

E.提交工程开工报审表

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

第105题:在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是()。

A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作

B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复

C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不超过2年

E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复

正确答案:查看最佳答案

第106题:建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有()。

A.物理试验法

B.理论换算法

C.衡量法

D.化学分析法

E.查点法

正确答案:查看最佳答案

第107题:构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括()。

A.招标广告

B.合同条件

C.技术规范

D.图纸和技术资料

E.对投标人质疑的书面解答

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)施工现场高处作业吊篮月检的内容应包括()。

A.型式检验报告

B.悬挂机构稳定

C.钢丝绳.提升机构

D.电气系统

E.安全锁和上限位装置

正确答案:查看最佳答案

第109题:法人成立应当具备的条件是()。

A.有行政主管部门的明确授权

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称、组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第110题:按照《招投标法》的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

A.施工单项合同估算价150万元人民币

B.使用国有资金的单项合同估算价100万元人民币

C.关系社会公众安全的公用事业项目，单项合同估算价80万元人民币

D.项目总投资4000万元，单项合同估算价180万元人民币

E.项目总投资2000万元，单项合同估算价130万元人民币

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

A.选择施工总承包人的确认权与否决权

B.工程实际竣工日期的签认权

C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

D.设计变更的审批权

E.工程款支付的审核和签认权

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于高处作业吊篮，不正确的是()。

A.吊篮安装.使用和拆卸应编制专项施工方案

B.吊篮验收前应进行载荷试验，填写试验记录

C.吊篮可作为材料垂直运输设备

D.吊篮必须具有安全锁和超高限位装置

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据九部委联合颁布的《标准施工招标资格预审文件》的规定，项目招标人在编制施工招标资格预审文件时，对()必须不加修改地引用，不能针对项目情况作修改。

A.申请人须知

B.申请人须知前附表

C.资格审查办法

D.评标办法

E.技术标准和要求

正确答案:查看最佳答案

第114题:监理工程师对总包单位或安装单位设备采购方案的审查重点包括()。

A.采购的基本原则

B.保证设备质量的具体措施

C.施工合同

D.依据的图纸

E.质量文件要求

正确答案:查看最佳答案

第115题:FIDIC《施工合同条件》规定，在分包方中，虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，其主要差异包括()。

A.选择分包单位的权利不同

B.业主对分包商利益的保护不同

C.工程款的支付开支项目不同

D.分包合同的工作内容不同

E.业主对分包商违约行为承担责任的范围不同

正确答案:查看最佳答案

第116题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第117题:FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，()是承包商应该完成的工作。

A.发出索赔意向通知

B.提出索赔报告

C.审查索赔报告

D.作好现场同期记录

E.审查索赔处理

正确答案:查看最佳答案

第118题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第119题:建设工程竣工验收应当具备下列条件()。

A.完成建设工程设计约定的各项内容

B.完成施工合同约定的各项内容

C.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案