节选部分<<全国各地一建法规在线模拟真题>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。关于以上描述的说法不正确是()。

A.约定的期间是除斥期间

B.法定视为认可的情况

C.双方的约定无效

D.约定的期间是不可变的期间

正确答案:查看最佳答案

第1题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是()。

A.建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理

C.监理单位不能与建设单位有隶属关系

D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。，选项分析:“建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理”错误，题干问到必须实施监理的建设工程，为了保证监理工作的质量，建设单位必须将需要监理的工程委托给具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。“监理单位不能与建设单位有隶属关系”错误，监理单位受建设单位委托。“监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系”错误，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

第3题:调解包括法院调解与诉讼外调解，诉讼外调解不包括()。

A.行政调解

B.民间调解

C.仲裁调解

D.自行调解

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是调解的规定。，选项分析:调解方式主要有人民调解、行政调解、仲裁调解、法院调解、和专业机构调解等。其中法院调解属于诉讼内调解，其他属于诉讼外调解，不包括自行调解。

第4题:关于表见代理的说法,正确的是()。

A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力

B.人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列关于撤销权说法正确的是()。

A.行使撤销权应当在知道或者应该知道撤销事由之日起两年内行使

B.撤销权人行使撤销权可以向法院申请

C.撤销权人行使撤销权不能向法院申请

D.撤销权人行使撤销权既可向法院申请，也可直接行使

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是可撤销合同。撤销权的当事人行使撤销权应当在知道或者应该知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。

第6题:某建设工程于2023年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照有关规定，建设单位应当在()前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。

A.2023年9月30日

B.2023年10月15日

C.2023年11月15日

D.2023年12月15日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工验收备案，选项分析:建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

第7题:我国《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的()等。

A.保修义务、保修责任和免责条件

B.保修内容、保修期限和保修方法

C.保修责任、保修条件和保修标准

D.保修范围、保修期限和保修责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程质量保修书。，选项分析:质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

第8题:乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

第9题:大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工王某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，发生医疗费7000元。下述说法正确的是()。

A.公司最多赔偿5000元

B.公司应赔偿医疗费7000元?

C.张某应要求王某赔偿

D.公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿?

正确答案:查看最佳答案

第10题:关于抵押权的说法，正确的是()。

A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立

B.抵押权可以与债权分离而单独转让

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的，拍卖抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的，拍卖抵押财产所得的价款按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权，选项分析:选项A正确，以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。选项B错误，抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。选项CD错误，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:(1)抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；(2)抵押权已经登记的先于未登记的受偿；(3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第11题:下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是()。

A.民事判决书

B.仲裁调解书

C.和解协议书

D.民事裁定书

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是()。

A.施工企业计提的安全费用不列入工程造价

B.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

C.施工企业不得提高安全费用提取标准

D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产费用，选项分析:A选项，建设工程施工企业编制投标报价应当包含并单列企业安全生产费用，竞标时不得删减。C选项，企业根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。D选项，总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工日1个月内将至少50%企业安全生产费用直接支付给分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

第14题:乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用0.5万元，乙方应该支付甲方()万元费用。

A.0.5

B.2.5

C.3

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

第15题:?担保活动应遵循的原则不包括()。

A.诚信?

B.平等?

C.自愿?

D.公开?

正确答案:查看最佳答案

第16题:甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2023年5月1日还款。但到2023年6月1日，甲仍未还钱。2023年7月3日乙向法院提起诉讼。此行为的法律效果是()。

A.引起诉讼时效的中断

B.引起诉讼时效的中止

C.引起诉讼时效的延长

D.改变法定时效期间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼时效的规定，选项分析:《民法典》规定，有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算:(1)权利人向义务人提出履行请求；(2)义务人同意履行义务；(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁；(4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

第17题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

正确答案:查看最佳答案

第18题:年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

正确答案:查看最佳答案

第19题:不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

第20题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

正确答案:查看最佳答案

第21题:对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩，人民法院应当予以支持的是()。

A.支付存款本金及利息请求权

B.向不特定对象发行的企业债券本息请求权

C.已转让债券的本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不适用于诉讼时效的情形，选项分析:当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持:(1)支付存款本金及利息请求权；(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权；(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。

第22题:以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

正确答案:查看最佳答案

第23题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第24题:关于民事诉讼证据证明力，说法正确的是()。

A.视听资料的证明力大于档案

B.证人证言的证明大于勘察笔录

C.书证的证明力大于物证

D.国家机关.社会团体依据职权制作的公文书证明力大于其他书证

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()

A.申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保

B.申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保

C.申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保

D.申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的实验方法

C.工程建设专业专用的术语.符合

D.工程建设勘察行业专用的质重要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是强制性标准的范围。P271.

第27题:关于行政调解的说法。正确的是()。

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政调解，选项分析:行政调解是指国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方当事人互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。行政调解属于诉讼外调解。行政调解达成的协议也不具有强制约束力。

第28题:关于招投标投诉的说法，正确的是()。

A.投诉人向两个有管辖权的监管部门投诉的，由最先受理的监管部门处理

B.认为资格预审文件存在不合理排斥、限制条件的，可以向招标人提出异议，也可以直接向监管部门投诉

C.以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监管部门应当予以驳回

D.行政监管部门处理投诉，应当责令暂停招投标活动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标投标投诉处理，选项分析:A错误，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理；B错误，对资格预审文件、招标文件、招标过程和中标结果的异议，应当先向招标人提出异议。C正确，投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回。D错误，行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。

第29题:某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是()。

A.申请日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是专利权，选项分析:申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性:①在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；②在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；③他人未经申请人同意而泄露其内容的。

第30题:建设工程发生质量事故后，有关单位应当在()h内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.6

B.12

C.24

D.36

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程质量事故报告制度。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故后，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

第31题:根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是()。

A.违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决

B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法院申请

C.仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，不可以向人民法院起诉

D.仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁

正确答案:查看最佳答案

第32题:某工程于2003年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照我国《建设工程质量管理条例》规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是()。

A.2005年3月15日

B.2005年3月31日

C.2008年3月15日

D.2008年3月31日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。自通过竣工验收之日起算。正确选项是“2008年3月15日”。

第33题:关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第34题:某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保，损失发生后，被保险人分别向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是()。

A.投保时间先后

B.投保金额大小

C.协商结果

D.约定比例

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是保险索赔，选项分析:如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。

第35题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于小额诉讼程序的说法，正确的是()。

A.小额诉讼程序适用于审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件

B.小额诉讼程序是普通程序的一种

C.小额诉讼程序适用于标的额为全国上年度就业人员年平均工资50%以下的案件

D.小额诉讼程序实行两审终审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的审判程序，选项分析:根据《民事诉讼法》,基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资50%以下的，适用小额诉讼的程序审理，实行一审终审。

第38题:根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，未经审查批准，不得使用的是()。

A.技术档案文件

B.施工图设计文件

C.质量过程控制文件

D.施工管理资料文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是依法报审施工图设计文件，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

第39题:根据《建筑法》，关于施工许可证期限的说法，正确的是()。

A.应当自领取施工许可证之日起2个月内开工

B.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止

C.可以延期，但只能延期一次

D.延期以两次为限，每次不超过2个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是申请延期的规定，选项分析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第40题:关于仲裁程序中，财产保全的说法，正确的是()。

A.仲裁程序中，当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

B.当事人提起财产保全的申请，应当在仲裁程序开始前

C.当事人要求采取财产保全的，应当向仲裁委员会提出书面申请，由仲裁委员会将当事人的申请转交仲裁委员会所在地人民法院作出裁定

D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁案件的申请和受理，选项分析:A正确，C错误，当事人要求采取财产保全及/或证据保全措施的，应向仲裁委员会提出书面申请，由仲裁委员会将当事人的申请转交被申请人住所地或其财产所在地及/或证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定；当事人也可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请。B错误，当事人提起财产保全及/或证据保全的申请，可以在仲裁程序开始前，也可以在仲裁程序进行中。D错误，申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。

第41题:不良行为记录是指建筑市场各方主体在建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。

A.乡(镇)

B.县

C.市

D.省

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()

A.投标保证金不得采用银行保函形式

B.投标保证金最高不得超过50万

C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止

D.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。《工程建设项目施工招标投标办法》规定:投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万。

第43题:根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是()。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

正确答案:查看最佳答案

第44题:以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A.组织专家论证.审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

正确答案:查看最佳答案

第45题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据我国《建筑法》的规定，()建筑工程在施工前必须办理施工许可证。

A.投资20万元的临时性房屋

B.造价为600万元的抢险救灾

C.总投资5000万元的军用房屋

D.建筑面积为8000平方米的市政广场建设

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不需要办理施工许可证和开工报告的情形，选项分析:不需要办理施工许可证和开工报告的情形:①作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮；②军用房屋建筑工程建筑活动；③限额以下的小型工程:工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。④抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动。

第47题:甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法.正确的是()

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为委托代理，合同有效

D.王某的行为为表见代理，合同有效

正确答案:查看最佳答案

第48题:在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。

A.外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统为2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

正确答案:查看最佳答案

第49题:大学毕业生张某与某电气公司签了时间为8年的劳动合同，根据规定劳动合同的试用期合法的是()。

A.3个月

B.7个月

C.8个月

D.12个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项，选项分析:合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。本题劳动合同期限为八年，试用期不得超过六个月。答案为“3个月”。

第50题:工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件，承包人在共同检查前通知监理人检查。监理人在检查中发现该工程施工质量不合格，则因此产生的修复和重新检查费用由()承担。

A.承包人

B.业主

C.监理人

D.承包人和监理人共同

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《增值税暂行条例》，下列进项税额中，准予从销项税额中抵扣的是()。

A.非正常损失的购进货物

B.用于集体福利的购进货物

C.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税

D.用于个人消费购进的不动产

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于行政行为特征的说法正确的是()。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

正确答案:查看最佳答案

第53题:甲乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第54题:甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《仲裁法》第六十二条规定，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定，向人民法院申请执行。

第55题:甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合同履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同。关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是()。

A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同

B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同

C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同

D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是承揽合同的解除，选项分析:定作人在承揽人完成工作前可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

第56题:关于施工生产安全事故报告的基本要求正确的是()。

A.事故发生后，事故现场有关人员立即向安全生产监督管理部门报告

B.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上的人民政府安全生产监督部门报告

C.自事故发生之日起15个工作日内及时补报

D.道路交通事故，火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

正确答案:查看最佳答案

第57题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订了设备买卖合同。丙按照合同要求的时间及时向甲交付了该设备，但却一直没提供该设备的质量证明文件，于是甲拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中错误的是()。

A.甲有权拒绝向乙支付租金

B.乙可以收回该设备

C.乙可按约定协助甲向丙索取质量证明文件

D.甲可直接向丙主张权利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第239条规定:“出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按照约定向承租人交付标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。”因此，对于丙未向甲提交设备质量证明文件，甲应直接向丙主张，不享有不履行支付租金的抗辩权。

第58题:关于行政行为特征的说法正确的是()。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于工程分包的说法，正确的是()。

A.分包单位应当具有相应的资质条件

B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包

C.专业分包工程可以再次分包

D.分包单位就分包工程承担按份责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是分包单位的责任。，选项分析:B错误，属于转包；C错误，属于违法分包；D错误，《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

第61题:《中华人民共和国安全生产管理条例》由()签署发布。

A.全国人大常委会

B.国务院

C.国家主席

D.国务院总理

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列情形中，工程监理单位要对工程施工造成的损失承担连带赔偿责任的是()。

A.认为工程施工不符合工程设计要求.施工技术标准，但未要求建筑施工企业改正的

B.发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，未及时报告的

C.将不合格的建设工程以及建筑材料.建筑构配件和设备按照合格签字的

D.工程施工过程中，未及时组织工程质量验收的

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度，不正确的是()。

A.企业负责人指的是企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师

B.施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%

C.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的应口头通知工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度，选项分析:对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。

第64题:建设工程总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于分包工程的质量责任承担的说法，正确的是()。

A.分包工程质量责任仅由分包单位承担

B.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位承担连带责任

C.分包工程质量责任仅由总承包单位承担

D.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位按比例承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是总分包单位的质量责任，选项分析:《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第65题:施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是().

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第66题:到“十二五”期末，“三项岗位”人员持证上岗最低比例为()

A.75%

B.85%

C.95%

D.100%

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于法的效力层级，下列表述中错误的是()。

A.宪法至上

B.新法优于1日法

C.特别法优于一般法

D.-般法优于特别法

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于建筑节能的说法，正确的是()。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产.使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑节能的规定。A选项，不符合节能强制性标准的项目，已经建成的，不得投入生产和使用。B选项，应为鼓励使用节能建筑材料和节能设备，C选项，地方人民政府鼓励安装使用太阳能热水系统。

第69题:下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是()。

A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供

B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等

C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准

D.信用档案信息按有关规定向社会公示

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:下列关于著作权主体的说法中，正确的有()。

A.招标文件属于单位作品，著作权完全归单位所有

B.单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人

C.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有

D.职务作品的作者可以许可第三人使用该作品

E.委托作品的著作权属于委托人

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准

B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.进行暴(同音字)破作业，需经国务院文物行政部门批准

E.全国重点文物保护单位不得拆除

正确答案:查看最佳答案

第72题:建设工程债产生的根据有()。

A.合同

B.侵权

C.公证

D.不当得利

E.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程债的发生根据，选项分析:建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理、不当得利。

第73题:关于招标的范围，下列说法正确的有()。

A.关系社会公共利益.公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标

B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标

C.使用国有资金占控股或主导地位的项目应当公开招标

D.在建工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标

E.关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时必须进行招标

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于安全生产许可证的说法，正确的有()。

A.施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动

B.施工企业变更法定代表人的，不必办理安全生产许可证变更手续

C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目，不得颁发施工许可证

D.施工企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

E.未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时自动延期

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《担保法》，除双方认为需要约记的其他事项外，下列条款中，诚于保证合同应当包含的内容有()??

A.被保证的主债权种类??

B.保证人的资产状况??

C.保证的期间??

D.保证的方式??

E.保证担保的范围?

正确答案:查看最佳答案

第76题:施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有()

A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施

D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的

E.未按照节能设计进行施工的

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。

A.监察机关

B.人民法院

C.公安机关

D.人民检察院

E.工会

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。

A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的

B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的

C.以欺诈.胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《标准化法》,下列标准中不能制定为强制性标准的有()。

A.行业标准

B.地方标准

C.团体标准

D.企业标准

E.囯家标准

正确答案:查看最佳答案

第80题:要约不得撤销所包括的内容有()。

A.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销

B.要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

C.要约虽然生效后对要约人有约束力，但是在特殊情况下，应考虑要约人的利益

D.要约人对要约的内容作出实质性的变更

E.受要约人有理由认为要约是不撤销的，并已经为履行合同做了准备工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是要约。有下列情形之一的，要约不得撤销:1.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；2.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。

第81题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。

A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的

B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的

C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的

E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第82题:某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年拒绝履行保修工作，则工程公司应承担的法律责任包括()。

A.处以罚款

B.被扣除保证金

C.申请晋升资质等级不予批准

D.申请主项资质以外的资质不予批准

E.追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第83题:在工程招标中，如在评标过程中发现有()情况之一时，投标书将被宣布为否决投标。

A.投标联合体没有提交共同投标协议

B.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为

C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件

D.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

E.没有通过资格预审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是招标基本程序。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；(2)投标联合体没有提交共同投标协议；(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

第84题:刑事责任主要包括()。

A.警告

B.罚金

C.拘役

D.有期徒刑

E.无期徒刑

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程刑事责任的种类及承担方式。《刑法》规定，刑法分为主刑和附加刑。主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑；附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。

第85题:下列责任种类中，属于行政处罚的有()。

A.警告

B.行政拘留

C.罚金

D.排除妨碍

E.没收财产

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于施工企业要求对原工程进行变更的说法，正确的有()

A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更

B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延

C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享

D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的直接损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延

E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列行政责任的承担方式中，属于行政处分的有()。

A.警告

B.记过

C.降级

D.撤职

E.罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式，选项分析:行政处罚的种类为:(1)警告、通报批评；(2)罚款、没收违法所得、没收非法财物；(3)暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；(4)限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；(5)行政拘留；(6)法律、行政法规规定的其他行政处罚。行政处分种类有:警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

第88题:根据《安全生产法》，下列单位中，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的有()。

A.矿山企业

B.金属冶炼企业

C.建筑施工企业

D.道路运输企业

E.仓储企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任，选项分析:《安全生产法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

第89题:关于仲裁协议的说法，正确的有()。

A.仲裁协议必须在纠纷发生前达成

B.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出

C.仲裁协议可以采用口头形式，但需双方认可

D.合同解除后，合同中的仲裁条款仍然有效

E.仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人不能就选择达成一致的，可以由司法行政主管部门指定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁协议的形式，选项分析:仲裁协议是指当事人自愿将已经发生或者可能发生的争议通过仲裁解决的书面协议。仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和其他以书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。仲裁协议约定2个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的1个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议解决达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。

第90题:以下属于《绿色施工导则》规定提高用水效率的措施是()。

A.混凝土养护过程中应采取必要措施

B.将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核

C.对现场各个分包生活区合计统一计量用水量

D.临时用水采用节水型产品，安装计量装置

E.现场车辆冲洗设立循环用水装置

正确答案:查看最佳答案

第91题:建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有()。

A.主要负责人

B.安全管理人员

C.生产管理人员

D.项目负责人

E.生产作业人员

正确答案:查看最佳答案

第92题:某施工企业与甲订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙，随后该施工企业向乙索回货款，并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据的说法，正确的有()。

A.施工企业与甲之间形成合同之债

B.甲、乙之间不存在债的关系

C.乙与施工企业之间形成不当得利之债

D.施工企业与乙之间形成合同之债

E.乙与施工企业之间形成无因管理之债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程债的发生根据，选项分析:A正确，B正确，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债；材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。C正确，DE错误，不当得利，是指没有法律依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

第93题:某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有()。

A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《合同法》，要约失效的情形有()

A.受要约的人拒绝要约的通知到达要约人

B.受要约人的承诺对要约内容作了实质性变更

C.要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知

D.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知

E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列纠纷不适用《仲裁法》裁决的有()。

A.依法应当由行政机关处理的行政争议

B.婚姻.扶养和继承纠纷

C.收养和监护纠纷

D.建设施工合同纠纷

E.劳动争议案件

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于调解法律效力的说法，正确的有()。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力

C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力

D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力

E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力

正确答案:查看最佳答案

第97题:当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有()。

A.没有仲裁协议的

B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的

C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

D.仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的

E.仲裁所依据的证据是伪造的

正确答案:查看最佳答案

第98题:当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形有()

A.没有仲裁协议的

B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的

C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

D.仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的

E.仲裁所依据的证据是伪造的

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列属于工程建设强制性标准的是()。

A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

B.工程建设设计、施工等使用的标准

C.工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准

D.工程建设需要的行业信息技术标准

E.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是工程建设国家标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；(5)工程建设重要的通用的信息技术标准；(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。