节选部分<<2025年监理工程师质量投资进度控制考核模拟试题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程施工合同履行中，质量保修完成后，由()组织验收。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第1题:建设工程施工合同履行中，将施工所需水电、电信线路从施工场地外部至专用条款约定地点，并保证施工期间需要，这是()的义务。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第2题:公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标

正确答案:查看最佳答案

第3题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式时，根据我国《担保法》的规定，此保证属于()。

A.一般保证

B.连带保证

C.书面保证

D.反担保保证

正确答案:查看最佳答案

第4题:在项目评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保建筑工程()。

A.—切险

B.—切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.—切险加人身意外伤害险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:(1)在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；(2)被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。详见教材第17页。

第6题:合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是()。

A.有偿合同

B.无偿合同

C.计划合同

D.诺成合同

正确答案:查看最佳答案

第7题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师处理承包人索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.仲裁机构应予以认可

C.排除了法院的诉讼管辖

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第8题:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。

A.结清全部设计费

B.支付一半设计费

C.停止支付设计费

D.预留一定保证金后全部支付设计费

正确答案:查看最佳答案

第9题:施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经()签认，并报建设单位批准。

A.事故调查组建议的单位

B.施工单位

C.法定检测单位

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第10题:一般而言，建设工程的目标控制应是()过程。

A.非周期性的无限循环

B.非周期性的有限循环

C.周期性的无限循环

D.周期性的有限循环

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

正确答案:查看最佳答案

第12题:下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于特种作业人员正确的是()。

A.建筑施工特种作业人员经施工单位考核合格后取得操作资格证书

B.建筑施工特种作业人员只能受聘于一家建筑施工企业或建筑机械租赁企业

C.建筑施工特种作业人员发现现场存在险情时，应当消除险情后撤离现场

D.施工单位可自行决定特种作业人员的专业配备和人员数量

正确答案:查看最佳答案

第14题:在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的()。

A.平行工作

B.后续工作

C.先行工作

D.紧前工作

正确答案:查看最佳答案

第15题:项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有()。

A.代表承包人向发包人提出要求的通知

B.向工程师提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计表

C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明.维栏设施，并负责安全保卫

D.做好施工现场保护工作

正确答案:查看最佳答案

第16题:某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()。

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，供暖节能工程使用的保温材料进场时，同厂家.同材质的保温材料，复验次数不得少于()。

A.1次

B.2次

C.3次

D.5次

正确答案:查看最佳答案

第18题:项目监理机构掌握的质量事故相关资料在处理质量事故中的作用是()。

A.探寻事故产生的原因

B.界定质量责任的依据

C.对照.核实施工单位提供的情况

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是()。

A.结合行业特点，编制本行业的“通用合同条款”

B.“专用合同条款"对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。

第20题:2013年6月1日甲公司发出招标文件，规定投标截止日为2013年6月30日，发出招标文件后需要进行必要的修改，甲公司应当在最晚于()书面通知所有招标文件收受人。

A.2013年6月10日

B.2013年6月15日

C.2013年6月20日

D.2013年6月25日

正确答案:查看最佳答案

第21题:以下关于设备监造中质量控制点设置，正确的是()。

A.调直处理过程应作为电气自动化部件的质量控制点

B.部件组装过程应作为电气自动化部件的质量控制点

C.仪表安装应作为机械类部件的质量控制点

D.线路布置应作为机械类部件的质量控制点

正确答案:查看最佳答案

第22题:对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是()。

A.设计文件审查要求

B.适用规范标准

C.设计工作计划

D.设计方案说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人要求通常包括以下内容:勘察或设计要求、适用规范标准、成果文件要求、发包人财产清单、发包人提供的便利条件、勘察人或设计人需要自备的工作条件、发包人的其他要求。

第24题:关于担保的表述中，有误的是()。

A.担保通常由当事人双方订立担保合同

B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效

C.担保活动应当遵循协商一致的原则

D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度

正确答案:查看最佳答案

第25题:招标单位在评标委员会中人员不得超过1/3，其他人员来自()。

A.上级行政部门

B.监理单位

C.招标单位的董事会

D.省.市政府部门提供的技术.经济等方面的专家

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《合同法》的规定，承担违约责任是以()为原则的。

A.补偿性

B.强制性

C.惩罚性

D.自愿性

正确答案:查看最佳答案

第27题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于工程桩与支护结构施工顺序，正确的是()。

A.当工程桩采用挤土型桩时，宜先施工支护结构，再进行工程桩施工

B.当工程桩采用挤土型桩时，宜先施工工程桩，再进行支护结构施工

C.施工顺序可由施工单位根据现场情况随时调整

D.施工顺序应由总监理工程师确定

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团，仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较，因此大多情况下由招标人确定中标人。参见教材P35。

第29题:监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，()。

A.通知业主后即可调换

B.无需通知业主可自行调换

C.取得业主书面同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换

正确答案:查看最佳答案

第30题:在监理合同的履行过程中，委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其中()是指协助监理人获取工程使用的原材料.构配件.机构设备等生产厂家名录。

A.物质服务

B.人员服务

C.技术服务

D.信息服务

正确答案:查看最佳答案

第31题:物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括()。

A.有利于投标竞争

B.要根据市场供应情况

C.考虑资金计划

D.尽量提前工程进度

正确答案:查看最佳答案

第32题:以下关于钢结构螺栓性能检验，正确的是()。

A.跨度≥30米的螺栓球节点钢网架结构，其高强度螺栓应进行表面硬度试验

B.高强度大六角头螺栓连接副应检验预拉力

C.扭剪型高强度螺栓连接副应检验扭矩系数

D.高强度螺栓连接副保管时间超过6个月后，应按规定重新进行紧固轴力试验合格后方可再使用

正确答案:查看最佳答案

第33题:履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。

A.所有合同文件之后

B.中标通知书之前

C.投标书之后

D.图纸之后

正确答案:查看最佳答案

第34题:施工合同的总纲性法律文件是()

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《英国工程施工合同文本》(ECC)，如果采用固定价格承包，则应当选择()。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同，选项A.带有分项工程表的标价合同适用于固定价格承包，选项B.带有工程量清单的标价合同适用于综合单价计量承包。

第36题:按《建设工程施工合同(示范文本)》专用条款约定的数量和要求，承包人向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于起重吊装施工，不正确的是()。

A.操作人员在作业前必须对工作环境进行全面了解

B.起重吊装应编制专项施工方案

C.起重机械进场使用前应进行检查，合格后方可使用

D.遇有六级以上大风停止作业后，可直接重新作业

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()。

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定(一般为1年)。对于合同内约定有分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前。由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止。修复费用以缺陷原因的责任划分，经查验属于发包人原因造成的缺陷，承包人修复后可获得查验、修复的费用及合理利润。如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人有权要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期。影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。

第39题:建设工程勘察合同是当事双方根据工程勘察工作需要，就查明、分析、评价建设场地的()而订立的协议。

A.地质地理环境特征和岩土工程条件

B.地质地理环境特征和施工现场布置

C.自然环境条件特征和地下施工方案

D.自然环境条件特征和土方开挖条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同的内容指勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。

第40题:以下关于土方开挖施工方案，正确的是()。

A.必须遵循“先挖后撑”的原则

B.为保证工程进度，经总监认可，可一次性开挖到底

C.开挖到设计标高后，应立即施工垫层

D.基坑边坡土方及堆载应符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),单层活动房层高不宜大于()m。

A.6.5

B.5.5

C.4.5

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于供货方代运货物的说法错误的是()。

A.采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货

B.采购方接收后，运输部门不再负责

C.在交运前出现的问题，由供货方负责

D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责

正确答案:查看最佳答案

第43题:某项目在保修期内，对涉及结构安全的质量问题，发包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取相应的防范措施，由()提出修复方案。

A.原设计单位

B.发包人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第44题:招标人确定中标人后()D内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.15

B.30

C.25

D.60

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《标准材料采购招标文件》材料延迟交付违约金最高限额是()。

A.迟交材料价格的10%

B.合同价格的10%

C.迟交材料价格的25%

D.合同价格的25%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:延迟交付违约金不超过合同价格的10%

第46题:对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由()共同签署。

A.建设单位.设计单位.施工单位.监理单位

B.总监理工程师.监理单位技术负责人

C.项目经理.总监理工程师

D.建设单位项目负责人.项目经理.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第47题:建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为()。

A.售后服务

B.运输费用

C.付款条件

D.设备性能

正确答案:查看最佳答案

第48题:在施工招标工作中,中标人最终应由()确定。

A.招标人

B.评标委员会

C.工程所在地招标投标管理机构

D.招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

第49题:根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。

第50题:建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是()。

A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第51题:供货周期不超过()的签约合同价为固定价格

A.12个月

B.6个月

C.18个月

D.24个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)合同价格合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。除专用合同另有约定外，供货周期不超过12个月的签约合同价为固定价格。供贷周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。

第52题:合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括()。

A.无仲裁协议

B.裁决所根据的证据无效

C.裁决中有受贿行为

D.裁决对当事人不利

正确答案:查看最佳答案

第53题:采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()。

A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同

正确答案:查看最佳答案

第54题:FIDIC《施工合同条件》规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由()承担。

A.业主

B.承包商

C.政府监督部门

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是()。

A.发包人应在合同生效后支付预付款

B.工程建设期间的概算调整不影响设计费

C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金

D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用

正确答案:查看最佳答案

第56题:据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过()日。

A.14

B.21

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。

第57题:建设工程材料采购合同，交付地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为()。

A.标的物所在地

B.合同订立地

C.买受人订立合同时的营业地

D.出卖人订立合同时的营业地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:交付地点约定不明确，不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定:(1)标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人；(2)标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；出卖人和买受人订立合同时不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。

第58题:某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前l个月，评标优惠20万元。某投标人报价为800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为()万元。

A.800

B.780

C.820

D.760

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于基坑监测不正确的是()。

A.监测数据达到报警值时经总监理工程师决定可提高报警值

B.监测数据达到报警值时应提高监测频率

C.监测数据达到报警值时，必须立即通报建设单位及相关单位

D.基坑工程施工期间，不得损坏监测设施

正确答案:查看最佳答案

第60题:某项目监理机构在进行幕墙分包单位审核确认时，以下做法，不正确的是()。

A.应审查幕墙分包内容是否符合施工合同约定

B.对幕墙分包单位的安全生产许可文件进行审查

C.对幕墙分包单位的特种作业人员的资格进行审查

D.为核实工程业绩，独自对幕墙单位进行实地考察

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据相关规范，同一厂家.同一类型的成型钢筋，不超过()吨为一批进行进场检验。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案:查看最佳答案

第62题:某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。

A.大雨造成现场档案资料损毁

B.雷电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分工程拆除重建

D.施工机械过度磨损需要停工检修

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆()的立杆上。

A.上方

B.下方

C.内侧

D.外侧

正确答案:查看最佳答案

第64题:《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的()。

A.主体部分分包

B.关键部分分包

C.非主体非关键部分分包

D.任何部分分包

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设行政主管部门通过对建设活动的监督，主要从质量和安全的角度对工程项目进行管理。其主要职责不包括()。

A.颁布规章

B.批准工程项目的建设

C.对建设活动实施监督

D.执行建设活动

正确答案:查看最佳答案

第66题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

A.2%

B.2%

C.5%

D.7%

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,买方委托第三方按照卖方现场服务人员的指导和设备安装、调试技术要求进行设备安装和调试,调试过程中发现设备运行参数不符合合同约定的技术性能指标,由此造成的损失应由()承担。

A.卖方

B.买方

C.买方委托的第三方

D.买方和卖方共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和(或)出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和(或)造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

第68题:颁发履约证书后将()保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部

正确答案:查看最佳答案

第69题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。

A.2013年3月1日

B.2013年3月20日

C.2013年3月10日

D.2013年3月15日

正确答案:查看最佳答案

第70题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，复制费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第71题:工程设计投标时，投标人提交的设计费用清单中，投标报价应包括的内容是()。

A.招标文件中列明的暂定金额

B.国家规定的增值税税金

C.招标文件需求列明的暂估价

D.国家规定的规费金额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件中的勘察设计费用清单一般应包括:勘察设计费用分项名称；计算依据、过程及公式；金额；合计报价等。投标报价应包括国家规定的增值税税金。

第72题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案

第73题:FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中()是FIDIC编制其他合同文本的基础。

A.《简明合同格式》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《施工合同条件》

D.《设计采购施工(

E.pc)/交钥匙工程合同条件》

正确答案:查看最佳答案

第74题:工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务完成的进度

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第76题:关于评标.决标阶段的工作程序，下列说法错误的是()。

A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标

B.设有标底的，公布标底

C.按照宣布的开标顺序当众开标

D.检查投标文件的密封情况

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第78题:设计工作正式开始前，发包人预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，发包人()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

第79题:设计施工总承包合同工程接受证书中注明的实际竣工日期，以()为准。

A.合同约定的竣工日期

B.实际竣工日期

C.提交竣工验收申请报告的日期

D.签发工程接收证书的日期

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。

A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失

B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失

C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失

D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出

E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额

正确答案:查看最佳答案

第81题:在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有()。

A.手触

B.目测

C.常用的检测工具量测

D.拉伸试验

E.压缩试验

正确答案:查看最佳答案

第82题:对施工单位提交的设备采购方案，项目监理机构审查的内容有()。

A.采购的基本原则

B.依据的设计图纸

C.采购合同条款

D.依据的质量标准

E.检查和验收程序

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列关于设计施工总承包合同的说法错误的有()。

A.设计方案最优

B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

C.可以增加设计变更

D.减少承包人的索赔

E.可以缩短建设周期

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人有权且只能提出工期和费用补偿的情形有()。

A.监理人的指示延误

B.发包人提供的材料和设备提前交货

C.施工中遇到文物

D.发包人未按合同约定支付进度款

E.施工中遇到不利物质条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、D项可提出工期、费用、利润补偿；B项仅能提出费用补偿。

第85题:在工程质量验收时，主控项目是指建筑工程中对()起决定性作用的检验项目。

A.工程效益

B.工程安全

C.环境保护

D.节能

E.工程规模

正确答案:查看最佳答案

第86题:依据《民法典》的规定，合同履行的原则包括()。

A.公开原则

B.公正原则

C.全面履行原则

D.诚实信用原则

E.公平原则

正确答案:查看最佳答案

第87题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商应在收到开工通知后的28d内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的()。

A.施工方法

B.进度计划安排

C.施工设计图

D.施工组织方案

E.按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表

正确答案:查看最佳答案

第88题:可以产生委托代理关系的基础关系包括()。

A.监护关系

B.委托合同关系

C.合伙合同关系

D.劳动合同关系

E.工作隶属关系

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有()。

A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施

B.暂估价是签约合同价的组成部分

C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标

D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定

E.暂估价金额由监理人控制使用

正确答案:查看最佳答案

第90题:决标成交阶段的主要工作内容有()。

A.开标

B.资格预审

C.评标

D.定标

E.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

第91题:对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。

A.招标公告

B.投标人须知

C.资格预审须知

D.对投标人书面提出问题的回答函件

E.标前会议后发给每一位投标人的会议记录

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列关于预付款担保的表述正确的是()。

A.采用无条件担保形式

B.担保期限自预付款支付给承包人起生效

C.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款时担保期限终止

D.标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式

E.保函格式中无需保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则

正确答案:查看最佳答案

第93题:法人成立应当具备的条件是()。

A.有行政主管部门的明确授权

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称、组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第94题:关于招标投标过程中标底的说法，正确的是()

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考。招标人不得规定最低投标限价，可以规定最高投标限价。

第95题:确定变更价款的原则:确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括()。

A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款

B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款

C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行

正确答案:查看最佳答案

第96题:材料采购合同中，采购方的违约责任包括()。

A.提前交货

B.不按合同约定接受货物

C.产品的质量缺陷

D.货物交接地点错误

E.逾期付款

正确答案:查看最佳答案

第97题:要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须遵循的原则包括()。

A.公平合理地处理索赔

B.诚实信用

C.及时做出决定和处理索赔

D.提交仲裁或诉讼解决

E.尽可能通过协商达成一致

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列()属于投标文件格式。

A.投标函及投标函附录

B.法定代表人身份证明

C.联合体协议书

D.未标价工程量清单

E.拟分包项目情况表

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况包括()

A.因国家标准变化而引起的变更

B.因国家有关部门颁发施工许可证迟延

C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货

D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查

E.施工中发现文物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据总结的补偿规则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A，商定或确定处理。选项B、D、E，均为非承包人原因导致施工延误，应当补偿工期。选项C，承包人自身原因导致施工延误，不应当补偿工期。

第100题:建设工程一切险的被保险人通常有()。

A.施工分包商

B.项目贷款银行

C.业主

D.业主聘用的建筑师

E.承包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程一切险的被保险人通常包括:(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。

第101题:根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有()。

A.运输车辆可以不受限制地进出工地

B.施工机械在工程竣工前不得运出工地

C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用

D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用

E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地

正确答案:查看最佳答案

第102题:关于工程成套设备采购招标中对投标人要求的说法，正确的有()。

A.投标人须具有与所供应工程成套设备相关的特定专利

B.投标生产厂家须具有制造同类型设备的经验和制造能力

C.投标人可以是生产厂家，也可以是工程成套设备公司

D.一个生产厂家对同一型号的设备仅能委托一个代理商投标

E.工程成套设备公司投标须提供生产厂家的正式授权书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设备招标及报价注意事项(1)对工程成套设备的供应，投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司，为了保证设备供应并按期交货，如工程公司或贸易公司为投标人，必须提供生产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书，一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。(2)对大型设备采购招标，由于产品设计和制造的难度及复杂性，对生产厂家应有较高的资质和能力条件的要求，须具有相应的制造能力，尤其是制作同类型产品的经验，以确保标的物能够保质保量、按期交货。

第103题:下列关于投标预备会的说法正确的有()。

A.招标人按投标人须知说明的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题

B.投标人应在招标公告规定的时间前，以任何形式将提出的问题送达招标人

C.投标人应在招标公告规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人

D.投标预备会后，招标人在招标公告规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，该澄清内容不是招标文件的组成部分

E.组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下属于建筑节能分部工程质量验收资料的有()。

A.隐蔽工程验收资料和相关图像资料

B.风管系统严密性检验记录

C.设备系统节能性能检验报告

D.主要材料进场检验记录

E.观感质量评分表

正确答案:查看最佳答案

第105题:按照《招投标法》的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

A.施工单项合同估算价150万元人民币

B.使用国有资金的单项合同估算价100万元人民币

C.关系社会公众安全的公用事业项目，单项合同估算价80万元人民币

D.项目总投资4000万元，单项合同估算价180万元人民币

E.项目总投资2000万元，单项合同估算价130万元人民币

正确答案:查看最佳答案

第106题:法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法可以要求解除合同()。

A.合同标的物已经灭失时

B.因不可抗力致使不能实现合同目的的

C.约定的解除条件成熟时

D.权利人考虑到订购的货物市场价格下降时

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

第107题:下列关于违约金的说法，不正确的有()。

A.当事人可以约定一定数额的违约金

B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失

D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加

E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少

正确答案:查看最佳答案

第108题:《招标投标法》规定，对招标人的招标能力要求，下列说法中正确的是()。

A.有编制招标文件的能力

B.具有自己的场所

C.有组织开标.评标.定标的能力

D.有审查投标单位资质的能力

E.有与招标工作相适应的经济.法律咨询和技术管理人员

正确答案:查看最佳答案

第109题:施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是()。

A.工程本身的损害

B.清理修复的费用

C.施工现场的设备.机械的损坏

D.施工现场甲方人员的伤亡

E.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡

正确答案:查看最佳答案

第110题:工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括()。

A.业主延误移交施工现场

B.不可抗力造成的损失

C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿

E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

正确答案:查看最佳答案

第111题:设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括()。

A.质量标准

B.健康

C.备案要求

D.安全与环境管理体系

E.变更

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于施工升降机使用正确的有:()。

A.施工升降机制造单位必须具有特种设备制造许可证

B.产品出厂应随机附有产品合格证.型式试验报告.使用说明书等质量技术资料

C.使用单位应对施工升降机进行检查，每月不少于2次

D.出厂年限超过5年的钢丝绳式施工升降机应进行安全评估

E.人货两用施工升降机严格控制吊笼额定载人数量不得超过10人

正确答案:查看最佳答案

第113题:以下关于施工组织设计审查的基本内容，正确的是()。

A.编审程序应符合相关规定

B.施工进度.施工方案及工程质量保证措施应符合监理单位的要求

C.资金.劳动力.材料.设备等资源供应计划应满足工程施工需要

D.安全技术措施应符合工程建设强制性标准

E.施工总平面布置应科学合理

正确答案:查看最佳答案

第114题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第115题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。

A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B.对招标有关文件的核查备案

C.投标人履行合同的能力评定

D.对投标活动的监督

E.查处招投标活动的违法行为

正确答案:查看最佳答案

第116题:合同公证与鉴证的相同点体现在()。

A.合同鉴证与公证的办理机关相同

B.合同鉴证与公证的办理程序相同

C.合同鉴证与公证的内容和范围相同

D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则

E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有()。

A.编制安全措施计划

B.审批安全施工操作规程

C.制定施工安全操作规程

D.制定应对灾害的紧急预案

E.编制专项勘察方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察人应履行的安全职责包括(1)勘察人应编制安全措施计划、应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。(2)勘察人应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。(3)勘察人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对勘察人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

第118题:合同中可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为()。

A.在合同履行期限内，债权人不得要求第三人履行债务

B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务

C.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利、义务关系并不因此而改变

D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定.当事人之间的权利、义务关系因此而改变

E.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任

正确答案:查看最佳答案

第119题:合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括()。

A.物

B.行为

C.权利

D.义务

E.智力成果

正确答案:查看最佳答案