节选部分<<山东济南一建法规在线测试，刷题用什么方法好？>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。

A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

正确答案:查看最佳答案

第1题:按照《行政许可法》规定，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

第2题:在，买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。

A.标的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付价款

正确答案:查看最佳答案

第3题:乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。

A.乙承担赔偿责任

B.丙承担该损失

C.甲承担赔偿责任

D.乙和丙应共同承担损失

正确答案:查看最佳答案

第4题:某建筑公司与职工王某因为拖欠工资问题产生劳动争议，王某拟提出劳动仲裁，说法正确的是()。

A.当事人双方必须签订仲裁协议，劳动争议仲裁委员会才有管辖权

B.王某至迟应当在知道其权利侵害之日起一年内申请仲裁

C.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院申请支付令

D.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院提起诉讼

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列行政行为中，属于行政强制措施的是()。

A.加处罚款或者滞纳金

B.排除妨碍、恢复原状

C.查封场所、设施或者财物

D.划拨存款、汇款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政强制及其种类，选项分析:行政强制措施包括:限制公民人身自由；查封场所、设施或者财物；扣押财物；冻结存款、汇款；其他行政强制措施。ABD属于行政强制执行。行政强制执行的方式:加处罚款或者滞纳金；划拨存款、汇款；拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；排除妨碍、恢复原状；代履行；其他强制执行方式。

第6题:对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位和监理单位应当组织有关人员进行验收，验收合格的，经()及()签字后，方可进入下一道工序。

A.建设单位项目技术负责人；项目总监理工程师

B.施工单位项目技术负责人；项目总监理工程师

C.建设单位项目负责人；项目总监理工程师

D.施工单位项目负责人；项目总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。

A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人，总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师

B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任，选项分析:A错误，建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。B错误，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。C错误，对于有分公司(非独立法人)的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地分公司负责人对施工现场进行带班检查。D正确，建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。

第8题:下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。

A.《工程建设项目施工招标投标办法》

B.《安全生产许可证条例》

C.《安全生产法》

D.《建筑业企业资质管理规定》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法的形式，选项分析:选项《安全生产许可证条例》由国务院制定，属于行政法规；选项《工程建设项目施工招标投标办法》、《建筑业企业资质管理规定》由国务院各部委制定，属于部门规章；选项《安全生产法》属于法律。

第9题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的9桶原料。按照仓储合同的法律规定，乙的义务不包括()。

A.验收

B.出具仓单

C.提取原料

D.允许甲提取样品

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。

A.3

B.5

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是第二审程序。根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。正确选项为C。

第11题:关于职工未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，其责任承担不正确的是()。

A.依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位.建设单位承担连带责任

B.用人单位和承担连带责任的施工总承包单位.建设单位不支付的，由工伤保险基金先行支付

C.建设单位.施工总承包单位或具有用工主体资格的分包单位将工程发包给不具备用工主体资格的组织或个人，该组织或个人招用的劳动者发生工伤的发包单位与不具备用工主体资格的组织和个人承担连带责任

D.社保经办机构承担无过错责任

正确答案:查看最佳答案

第12题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程纠纷的主要种类，选项分析:行政处罚，是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。常见的行政处罚为警告、通报批评;罚款、没收违法所得、没收非法财物;暂扣许可证件、降低资质等级、吊销资质证书;限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等。行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚超越职权、滥用职权、违反法定程序、事实认定错误、适用法律错误等。

第13题:关于行政机关对申请人提出的行政许可申请的处理，正确的是()。

A.申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出驳回申请的决定

B.申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理

C.申请材料存在可以更正的错误的，应当要求申请人当场更正

D.申请材料不齐全的，应当当场或者在7日内一次告知申请人需要补正的全部内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政许可及其种类、法定程序，选项分析:行政机关对申请人提出的行政许可申请，应当根据下列情况分别作出处理:①申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理；②申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请；③申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；④申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；⑤申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。行政机关受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。

第14题:按照《建筑业企业资质管理规定》，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的且逾期不改的，其资质证书将被()。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于仲裁的说法，正确的是()

A.仲裁委员会隶属行政机关

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员由当事人协商确定

D.裁裁决作出后可以上诉

正确答案:查看最佳答案

第16题:保险合同订立中，按照保险合同负有支付保险费义务的是()。

A.受益人

B.投保人

C.被保险人

D.保险人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是保险合同，选项分析:技保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。

第17题:注册商标的有效期为10年，自()起计算。

A.核准注册之日

B.提出申请之日

C.续展申请之日

D.初审公告之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是商标权，选项分析:注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算，因此应选择A。

第18题:在试用期内用人单位以威胁手段强迫劳动者劳动，则劳动者解除劳动合同的条件是()。

A.提前3天通知用人单位

B.提前30天通知用人单位

C.立即解除不需事先告知用人单位

D.用人单位证明不符合录用条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

第19题:企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。

A.15

B.30

C.45

D.60

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《招标投标法》，正确的是()。

A.建设行政主管部门

B.招标代理机构

C.招标人

D.投标人推选的代表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开标由招标人主持。P87.

第21题:当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院应予准许重新鉴定。

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是证据的种类，选项分析:当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据存在以下情形之一的，人民法院应当允许:(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；(2)鉴定程序严重违法的；(3)鉴定结论明显依据不足的；(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。

第22题:甲仲裁委员会于2023年9月1日收到张某和孙某的仲裁申请书，若仲裁委员会认为不符合受理条件的，则仲裁委员会最迟应于()之前书面通知当事人不予受理。

A.2023年9月3日

B.2023年9月5日

C.2023年9月7日

D.2023年9月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁案件的申请和受理，选项分析:根据《仲裁法》的规定，仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人；认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。

第23题:在财产保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同的约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是()。

A.减少保险费

B.增加保险费，但无权解除合同

C.增加保险费或者解除合同

D.中止保险合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是保险概述，选项分析:财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。

第24题:关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确是()。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通过条款中有此约定，也不能作为结算依据

D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款

正确答案:查看最佳答案

第25题:某工程项目标底价是850万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，乙承包商根据自已企业定额算得成本是700万元人民币。则甲承包商投标时报价不得低于()万元人民币。

A.850

B.700

C.750

D.800

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是投标人不得以低于成本的报价竞标。《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。

第26题:诉讼时效的中断说法正确的是()。

A.从知道或应当知道权利被侵害时算起

B.因一法定事由的出现，阻碍权利人提起诉讼

C.从中断时起，诉讼时效期间重新计算

D.从权利人知道或应当知道其权利被侵害时起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是诉讼时效中止和中断。诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算:(1)权利人向义务人提岀履行请求；(2)义务人同意履行义务；(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁；(4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

第27题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲.乙行为的说法，正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据我国《物权法》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取()方式出让。

A.招标

B.拍卖

C.协议

D.挂牌

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当()。

A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门

B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

正确答案:查看最佳答案

第30题:下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。

A.合法原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

正确答案:查看最佳答案

第31题:某建筑施工企业与应聘者刘某建立劳动关系，刘某2016年4月5日到达施工现场工作，但未订立书面劳动合同，该企业最晚应于()与其订立书面劳动合同。

A.2016年5月15日

B.2016年5月5日

C.2016年4月15日

D.2016年4月25日

正确答案:查看最佳答案

第32题:注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是()。

A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出

B.申请延续注册只需提供原注册证书

C.延续注册有效期为3年

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是二级建造师的注册。，选项分析:注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请延续注册的，应当提交下列材料:(1)注册建造师延续注册申请表；(2)原注册证书；(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。

第33题:建设用地使用权人对依法取得使用权的土地享有的权利不含()。

A.占有权

B.所有权

C.收益权

D.使用权

正确答案:查看最佳答案

第34题:下列有关未成年工特殊保护的叙述中，不正确的有()。

A.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害的劳动

C.用人单位应对未成年工定期进行健康检查

D.用人单位不得招用未满16周岁的未成年人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是对未成年工保护的基本规定，选项分析:根据《劳动法》,不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应按下列时间要求对未成年工定期进行健康检查:①安排工作岗位之前；②工作满1年；③年满18周岁，距前一次的体检时间已超过半年。《未成年人保护法》规定，任何组织或者个人不得招用未满16周岁未成年人，国家另有规定的除外。

第35题:关于行政调解的说法。正确的是()

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

正确答案:查看最佳答案

第37题:某高速公路项目进行招标，开标后允许()。

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评定定标办法

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于评标的说法，正确的是()。

A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清.说明

正确答案:查看最佳答案

第39题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第40题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况，关于甲.乙行为的说法，正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于工程建设标准的说法，正确的是()。

A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布

B.行业标准可以是强制性标准

C.国家标准公布后，既有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设国家标准，选项分析:“强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布”正确，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。“行业标准可以是强制性标准”错误，国家标准分为强制性标准和推荐性标准。行业标准只有推荐性标准。“国家标准公布后，既有的行业标准继续实施”错误，行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。“国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次”错误，复审一般在国家标准实施后5年进行一次。

第42题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列属于转包的情形的是()

A.麓工总承包单位将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应管理人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的

B.施工总承包单位将承包工程再分包的

C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的

D.专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位的

正确答案:查看最佳答案

第43题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

正确答案:查看最佳答案

第44题:当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时，此项注写值以()打头，注写配置在梁两个侧面的总配筋值。且对称配置。

A.大 写 字 母 G

B.大 写字 母 A

C.大 写 字 母 B

D.大 写字 母 N

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制，但是，劳动关系终止的，应当至劳动关系终止之日起1年内提出。

第46题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()。

A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是转让安全生产许可证等应承担的法律责任，选项分析:《安全生产许可证条例》规定，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的，依照未取得安全生产许可证擅自进行生产的规定处罚。

第47题:?根据我国有关法律规定，下列关于证据证明力的表述哪个是正确的?()

A.原始证据的证明力大于传来证据

B.直接证据的证明力大于间接证据

C.国家机关依职权制作的公文书证的效力一般大于其他书证

D.书证的证明力一般大于鉴定结论?

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于建设工程质量保证金的说法，正确的是()。

A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金

B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

C.承包人不得以银行保函替代预留保证金

D.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质量保证金的预留与使用管理，选项分析:“建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%”错误，建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%；“承包人不得以银行保函替代预留保证金”错误，推行银行保函制度，承包人可以用银行保函替代预留保证金;“采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金”错误，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

第49题:某建设项目递交投标文件的截止时间为2015年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2015年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是()。

A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D.由评标办委员会按否决投标处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《招标投标法》第二十八条的规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点；在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

第50题:建设工程总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于分包工程的质量责任承担的说法，正确的是()。

A.分包工程质量责任仅由分包单位承担

B.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位承担连带责任

C.分包工程质量责任仅由总承包单位承担

D.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位按比例承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是总分包单位的质量责任，选项分析:《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第51题:当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是()。

A.经质证认定不能作为证据使用的

B.鉴定人员工作有瑕疵的

C.鉴定程序违法的

D.鉴定结论依据不足的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是证据的种类，选项分析:当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许；(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；(2)鉴定程序严重违法的；(3)鉴定结论明显依据不足的；(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。

第52题:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分部分项工程的专项施工方案实施时，由()进行现场监督。

A.专职安全生产管理人员

B.项目技术负责人

C.监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第53题:甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为800万元人民币，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为700万元人民币，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元人民币。

A.800

B.400

C.700

D.750

正确答案:查看最佳答案

第54题:建筑施工企业的安全生产许可证由()省级人民政府住房城乡建设行政主管部门颁发。

A.施工行为地

B.企业注册地

C.建设工程合同履行地

D.建设工程合同签订地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产许可证的申请，选项分析:《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进一步明确，建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照本规定向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。

第55题:下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程法律责任制度，选项分析:A可以是行政处罚，也可以是行政处分。B和C是行政处罚，行政处罚的种类为:(1)警告、通报批评；(2)罚款、没收违法所得、没收非法财物；(3)暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；(4)限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；(5)行政拘留；(6)法律、行政法规规定的其他行政处罚。D是民事责任的承担方式。《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有:(1)停止侵害；(2)排除妨碍；(3)消除危险；(4)返还财产；(5)恢复原状；(6)修理、重作、更换；(7)继续履行；(8)赔偿损失；(9)支付违约金；(10)消除影响、恢复名誉；(11)赔礼道歉。

第56题:某单位就江岸护岸工程项目向社会公开招标，2007年3月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书，根据招标投标法的有关规定，下列说法正确的是()。

A.建设单位应在2007年3月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

B.中标通知书就是正式的合同

C.双方应在2007年3月15日前订立书面合同

D.建设单位应在2007年3月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是中标的法定要求。依法必须进行招标的项目，招标人应当在确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。故A正确。

第57题:关于工程建设范围内城镇排水与污水处理设施的说法，正确的是()。

A.建设工程开工前，施工单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况

B.建设工程施工范围内有排水管网等城镇排水与污水处理设施的，建设单位应当与施工单位、设施维护运营单位分别制定设施保护方案

C.因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，建设单位应当与施工单位制定拆除、改动方案

D.重建、改建城镇排水与污水处理设施的费用，应由建设单位承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场水污染的防治，选项分析:建设工程开工前，建设单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况。建设工程施工范围内有排水管网等城镇排水与污水处理设施的，建设单位应当与施工单位、设施维护运营单位共同制定设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，建设单位应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。

第58题:关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是()。

A.纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从低适用税

B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税

C.纳税人销售货物.劳务.服务，无形资产.不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余

D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不得结转下期继续抵扣

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应该由()组织。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工验收的主体和法定条件，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

第60题:债的发生根据中，()是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。

A.侵权

B.无因管理

C.合同

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第61题:甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。

A.要约邀请

B.新要约

C.承诺

D.承诺意向

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承诺必须是受要约人同意要约的意思， 本题中， 甲公司不是丙公司要约的受要 约人， 因此其发出的文件不属于承诺， 因甲公司按丙公司的要约进行了回复， 应该属于新要 约。

第62题:某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《标准化法》关于团体标准的说法,正确的是()。

A.仅供本团体成员约定采用

B.由社会团体协调相关市场主体共同制定

C.技术要求不得高于强制性国家标准

D.应当免费向社会公开标准文本

正确答案:查看最佳答案

第64题:经人民法院判决，建设单位应最迟于2019年9月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付。2021年6月2日，建设单位法定代表人生病无力主持工作。现承包商请求强制执行的期限截止于()。

A.2021年9月5日

B.2022年9月5日

C.2023年6月2日

D.2021年12月2日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是执行程序，选项分析:当事人申请执行强制执行，还须遵守执行期限。申请执行期间为2年。申请执行时效的中止，中断适用法律有关诉讼时效的规定。但是，本题建设单位法定代表人生病无力主持工作并非是诉讼时效中止或中断的原因，因此，本题并未发生诉讼时效中断或中止，本题承包商请求强制执行的期限截止到2021年9月5日。

第65题:关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结

D.提交起诉状的同时提交全部证据

正确答案:查看最佳答案

第66题:钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，周边养殖场出现疫情。赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借，结果钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。对此，下列说法中正确的是()。

A.该借款约定无效

B.该借款约定有效

C.法庭对钱某的请求予以支持

D.赵某应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:借款合同一般为要式合同，须以书面形式订立，但自然人之间的借款合同不受此限制，且属于实践合同，也称要物合同，除当事人意思表示一致外，还须交付标的物合同方能成立。赵某未将借款交予钱某，其先前的借款约定没得到实现。

第67题:在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。

A.外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统为2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。

A.劳动报酬

B.试用期

C.保守商业秘密

D.福利待遇

正确答案:查看最佳答案

第69题:1988年2月8日夜，赵某回家路上被人用木棍从背后击伤。经过长时间的访查，赵某于2007年10月31日掌握确凿证据证明将其打伤的是钱某。赵某要求钱某赔偿的诉讼时效届满日应为()。

A.1990年2月8日

B.2008年2月8日

C.2008年10月31日

D.2009年10月31日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查了诉讼时效期间。，选项分析:诉讼时效期间自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予保护;有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长，题中诉讼时效期间开始时间为1988年2月8日，2008年2月8日诉讼时效届满。故B正确。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于法定代表人的说法，正确的有()。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据建造师注册管理的规定，以下人员的注册申请将不予批准的有()。

A.李某因工伤丧失了民事行为能力

B.张某取得资格证书4年后方才申请注册，并继续教育合格

C.赵某将申请通过考试的两个专业类别在一个单位注册

D.魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册

E.孙某虽然已年满65岁，但仍担任单位的咨询顾问

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列属于建设单位相关的质量责任和义务的是()

A.提供原始资料的责任

B.依法进行装修工程

C.依法实行工程监理

D.依法保证建筑材料等符合要求

E.依法对设计文件进行技术交底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务，选项分析:1.依法发包工程；2.依法向有关单位提供原始资料；3.建设单位的禁止性行为；4.依法报审施工图设计文件；5.依法实行工程监理；6.依法办理工程质量监督手续；7.依法保证建筑材料等符合要求；8.依法进行装修工程；9.组织竣工验收并移交建设项目档案；10.建设单位的消防设计、施工质量责任与义务；11.建设单位质量违法行为应承担的法律责任。

第73题:?下列工程可以在开工前不申请施工许可证的有()。

A.建设资金已经落实的投资28万元的工程

B.涉及国家秘密不适宜公开招标的工程

C.工期不足一年的工程

D.设计图纸已经经过审批的军用房屋工程

E.施工企业自用的办公楼工程?

正确答案:查看最佳答案

第74题:在下列内容中，不可以做保证人的是()。

A.公民

B.国家机关

C.以公益为目的的事业单位

D.社会团体

E.企业法人的分支机构

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。

A.受自然地域环境限制的

B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的

C.施工主要技术需要使用某项特定专利的

D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的

E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的

正确答案:查看最佳答案

第76题:注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工的项目经理，但下列选项中()情况例外。

A.同一工程相邻分段发包或分期施工的

B.因非承包方原因使工程停工120天以上且经主管部门同意的

C.合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的

D.因工作需要经工程发、承包双方协商同意的

E.合同约定的工程验收合格的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是一级建造师的受聘单位和执业范围，选项分析:可以同时担任两个项目负责人的情形:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。

第77题:某建设项目招标，评标委员会由两位招标人代表和三名技术.经济等方面的专家组成，这一组成不符合相关的法律及法规，则下列关于评标委员会重新组成的做法中，正确的有()。

A.减少一名招标人代表，专家不在增加

B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家

C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家

D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取两名专家

E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列合同各项内容中，不属于合同条款的是()。

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限.地点和方式

D.当事人的名称

E.当事人的身份

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。

A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期

B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发.承包双方在合同中约定

C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期

D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计

E.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

第80题:法人是指具有()，依法享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.权利

B.承担义务

C.自然人

D.民事权利能力

E.民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是法人应具备的条件《民法典》规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

第81题:关于建设工程开工日期有争议时的处理，以下错误的有()。

A.具备开工条件时，有开工通知的，开工日期为开工通知载明的开工日期

B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以实际进场施工时间为开工日期

C.没有开工通知，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以开工条件具备时间为开工日期

D.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑各种因素认定开工日期

E.承包人经发包人同意已经实际进场施工，之后发包人又发出开工通知的，以开工通知载明的时间为开工日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期，选项分析:当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。(3)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

第82题:下列纠纷不适用《仲裁法》裁决的有()。

A.依法应当由行政机关处理的行政争议

B.婚姻.扶养和继承纠纷

C.收养和监护纠纷

D.建设施工合同纠纷

E.劳动争议案件

正确答案:查看最佳答案

第83题:行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的.由本人承担法律后果的代理行为称为表见代理。关于表见代理，下列说法正确的是()。

A.表见代理的行为人具有代理权

B.表见代理在本质上属于无权代理

C.表见代理的法律后果由行为人承担

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

E.未经被代理人追认的表见代理是无效行为

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列关于仓储合同的表述中，正确的有()

A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件

B.仓储合同保管的对象是动产

C.不动产能作为仓储合同的保管对象

D.仓储合同是双务合同

E.仓储合同是有偿合同

正确答案:查看最佳答案

第85题:某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质，下列说法中正确的有()。

A.向甲供应商支付货款属于合同之债

B.向乙供应商支付货款属于合同之债

C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系

D.乙供应商获得货款形成无因管理之债

E.乙供应商获得货款形成不当得利之债

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《注册建造师管理规定》的规定，申请延续注册的，应当提交的材料有()。

A.原注册证书

B.注册建造师延续注册申请表

C.注册证书复印件

D.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料

E.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于质权的说法，正确的有()。

A.质权包括动产质权和权利质权

B.动产质权自出质人交付质权财产时设立

C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立

D.质权人无权收取质押财产的孳息

E.质权人负有妥善保管质押财产的义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质权，选项分析:A正确，质押分为动产质押和权利质押。B正确，动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。法律、行政法规禁止转让的动产不得出质。质权自出质人交付质押财产时设立。C错误，权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:(1)汇票、本票、支票；(2)债券、存款单；(3)仓单、提单；(4)可以转让的基金份额、股权；(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(6)现有的以及将有的应收账款；(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的，依照其规定。D错误，质权人可以收取质押财产带来的孳息。根据《中华人民共和国民法典》第四百三十条的规定，质权人有权收取质押财产的孳息，但是合同另有约定的除外。前款规定的孳息应当先充抵收取孳息的费用。E正确，质权人负有妥善保管质押物的义务，质权人违反保管义务造成质物毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。

第88题:根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设工程质量监督机构

E.建设工程质量检测机构

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列属于建设单位的安全责任的有()

A.办理临时占用规划批准范围以外场地的有关申请批准手续

B.对安全技术措施进行审查

C.组织制定特大事故应急救援预案

D.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料

E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《注册建造师执业管理办法》的规定，注册建造师不得有的行为包括()。

A.不按设计图纸施工

B.使用不合格设备.建筑构(配)件

C.签署弄虚作假或在不合格文件上签章的

D.超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动

E.变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动

正确答案:查看最佳答案

第91题:关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()??

A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署??

B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门??

C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门??

D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账???

E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位?

正确答案:查看最佳答案

第92题:我国法的形式主要包括()。

A.宪法

B.法律

C.地方法院司法解释文件

D.国际条约

E.地方法规

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列是有关仲裁与民事诉讼的表述，错误的是()。

A.仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构

B.所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决

C.请求仲裁机构解决纠纷，应该以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议

D.仲裁案件一般情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公开审理

E.仲裁机构裁决案件实行一审裁决终局制度，法院审理案件实行两审制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是仲裁。《仲裁法》规定，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。仲裁委员会并不属于事业单位，也不属于行政机关，是属于社会团体法人，与行政机关没有隶属关系，A错误；劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁不受《仲裁法》的调整，依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁，B错误。

第94题:施工单位的“安管人员”主要是()，须经建设行政主管部门或者其他部门考核合格，并取得安全生产考核合格证书。

A.主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.特种作业人员

E.施工作业人员

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定

B.建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施工单位应具备的条件

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于调解文书法律效力的说法,正确的有()

A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力

C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力

E.仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力

正确答案:查看最佳答案

第97题:按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，生产经营单位的应急预案分为()。

A.专项应急预案

B.灭火和应急疏散预案

C.综合应急预案

D.职业病危害事故应急救援预案

E.现场处置方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。生产经营单位编制的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案之间应当相互衔接，并与所涉及的其他单位的应急预案相互衔接。

第98题:根据我国《合同法》的规定，不可抗力主要表现为()。

A.订立合同时不能预见

B.对其发生和后果不可避免并不能克服

C.对其发生的后果可采取措施避免

D.对其规律不可抗拒

E.对其产生的后果不能承受

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《合同法》的规定，以下属于违约责任具有的特征包括()。

A.违约责任具有强制性

B.违约责任是行政责任的一种形式

C.违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销

D.违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果

E.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的

正确答案:查看最佳答案