节选部分<<河南郑州一级建造师法规测试，备考时间需要多久？>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更应当办理批准.登记手续

B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更

C.工程变更必将导致合同变更

D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致

正确答案:查看最佳答案

第1题:同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。

A.资质等级较高的

B.承担主要任务的

C.资质等级较低的

D.联合体牵头

正确答案:查看最佳答案

参考解析:国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

第2题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，()。

A.由监理单位承担主要责任

B.由建设单位承担主要责任

C.由分包单位承担主要责任

D.由总承包单位承担主要责任

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《消防法》，对于除大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式是()

A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收?

B.建设单位应当先行备案后进行消防验收?

C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查?

D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

正确答案:查看最佳答案

第5题:某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是()。

A.开标由当地建设行政主管部门主持

B.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证

C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出

D.开标时不能宣读投标文件

正确答案:查看最佳答案

第6题:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起，()个月内向发证机关报告。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是核验施工许可证的规定。，选项分析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

第7题:甲向某出版社乙去函，询问该出版社是否出版了《现行建筑施工规范大全》资料，乙立即向甲邮寄了《现行建筑施工规范大全》两套，共380元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间()。

A.合同已经成立

B.合同未成立

C.已经完成要约和承诺阶段

D.合同是否成立无法确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同成立必须满足三个一般要件:存在订约当事人.订约当事人对主要条款达成一致.经历要约与承诺两个阶段。本题没有经过订约双方协商，就合同主要条款达成一致意见，因此合同尚未成立。

第8题:关于表见代理的说法,正确的是()。

A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力

B.人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

第9题:施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

第10题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。

A.建筑业企业资质分三个序列，每个序列均划分为若干资质类别和等级

B.企业转包或违法分包的，资质许可机关2年内不予批准其资质升级申请和增项申请

C.企业因净资产.人员不符合资质条件，被责令整改期间，不得申请资质升级.增项，但可以承揽新工程

D.各有关部门和单位在企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中，不得要求企业提供资质证书原件

正确答案:查看最佳答案

第12题:某建设单位暗示施工、监理单位违反国家规定，降低工程质量，造成重大安全事故的行为是()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大质量事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是工程重大安全事故罪，选项分析:工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。

第13题:《绿色施工导则》要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于()。

A.60％

B.70％

C.80％

D.90％

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工节能的规定。《绿色施工导则》对临时用地指标作出下列规定:(1)根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。(2)要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90％。

第14题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收

B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是()。

A.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

B.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日

C.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程价款的支付，选项分析:当事人对付款时日没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第17题:根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人()。

A.不得补充.修改.替代或者撤回已经提交的投标文件

B.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人

D.须经过招标人同意才可以补充.修改.替代已经提交的投标文件

正确答案:查看最佳答案

第18题:甲施工企业就施工合同纠纷向仲裁委员会申请仲裁，该仲裁案件由三名仲裁员组成仲裁庭，该案件的仲裁员()。

A.由甲施工企业选定一名

B.只能由仲裁委员会主任指定

C.由甲施工企业选定两名

D.由甲施工企业选定三名

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁庭的组成，选项分析:仲裁合议庭的组成。当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。

第19题:某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算价格

D.市场的平均价格

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于招投标投诉的说法，正确的是()。

A.投诉人向两个有管辖权的监管部门投诉的，由最先受理的监管部门处理

B.认为资格预审文件存在不合理排斥、限制条件的，可以向招标人提出异议，也可以直接向监管部门投诉

C.以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监管部门应当予以驳回

D.行政监管部门处理投诉，应当责令暂停招投标活动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标投标投诉处理，选项分析:A错误，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理；B错误，对资格预审文件、招标文件、招标过程和中标结果的异议，应当先向招标人提出异议。C正确，投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回。D错误，行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。

第21题:《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。

A.监理单位

B.建设单位

C.设计单位

D.工程所在地人民政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于人身保险合同的说法,正确的是()

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

正确答案:查看最佳答案

第23题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第24题:()的内容符合要约规定的，视为要约。

A.招股说明书

B.招标公告

C.商业广告

D.寄送的价目表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是要约。《民法典》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告，一般来说是要约邀请，但内容符合要约规定的，可以视为要约。

第25题:2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期,施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

第26题:某商场要约卖某型号的电冰箱数台，价格为5000元，期限为7天，张某要求以4800元购买其中一台，双方成交，此种结果属于()。

A.要约失效

B.商场撤销要约

C.张某承诺到达

D.拒绝要约的通知到达要约人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的要约与承诺。承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约人的内容作出实质性变更的，为新要约。在本案例中，张某的购买价格同商场发出的要约的价格不同，因此，张某的行为为发出新要约，商场的要约失效。

第27题:甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()。

A.甲有任意解除合同权

B.乙应与丙协商后方可变更运输

C.乙有任意变更运输权

D.乙应支付丙由于变更增加的运费

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担

B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担

C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担

D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用

正确答案:查看最佳答案

第29题:对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是()。

A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为当事人起诉之日

B.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程已经实际交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，为当事人起诉之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期和支付价款的规定，选项分析:利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第30题:根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。

A.有名合同.双务合同.有偿合同

B.有名合同.双务合同.不要式合同

C.无名合同.单务合同.要式合同

D.有名合同.单务合同.要式合同

正确答案:查看最佳答案

第31题:甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请

B.甲建筑公司的订购表示属于承诺

C.水泥厂的价目表属于要约

D.水泥厂新报价属于承诺

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法典》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。商业广告和宣传的内容符合要约条件的构成要约。

第32题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的10箱化工原料。储存期间，乙发现这些原料有毒，于是采取了隔离措施，由此产生了费用。对此，下列说法中错误的是()。

A.该费用应由甲负担

B.甲有对该原料说明的义务

C.乙发现原料有毒可以拒收

D.甲和乙应共同分担增加的费用

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于建设单位的质量责任和义务，下列表述正确的是()。

A.不得以低于成本的报价竞标

B.依法履行工程质量保修义务

C.对建设工程的施工质量负责

D.将施工图设计文件报送有关部门审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位相关的质量责任和义务包括:1.依法发包工程；2.依法向有关单位提供原始资料；3.限制不合理的干预行为；4.依法报审施工图设计文件；5.依法实行工程监理；6.依法办理工程质量监督手续；7.依法保证建筑材料等符合要求；8.依法进行装修工程；9.建设单位质量违法行为应承担的法律责任。正确选项是D。

第34题:某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。

A.其间构成了不当得利之债

B.其间构成了无因管理之债

C.其间构成了侵权之债

D.其间没有形成债的关系

正确答案:查看最佳答案

第35题:按照《注册建造师执业工程规模标准规定(试行)》的规定，下列关于注册建造师执业的工程规模标准的表述中，正确的是()。

A.建筑工程专业中的房屋建筑工程分为10个工程类别

B.一般房屋建筑工程划分为工业、民用与公共建筑工程三类项目

C.工业、民用与公共建筑以建筑物的层数划分，28层以上为大型工程项目

D.一级注册建造师可担任大、中、小型项目施工负责人

正确答案:查看最佳答案

第36题:依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不少于()日。

A.15

B.20

C.25

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标基本程序-编制招标文件、标底及工程量清单计价，选项分析:招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

第37题:关于民事诉讼证据认证的说法，正确的是()。

A.当事人的陈述可以单独认定案件事实的依据

B.与一方当事人有利害关系的证人陈述的证言可以作为认定案件事实的依据

C.由当事人提交或者保管的于己不利的电子数据，人民法院不得确认其真实性

D.一方当事人控制证据无正当理由拒不提交，对待证事实负有举证责任的当事人主张该证据的内容不利于控制人的，人民法院不得认定该主张成立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼证据的种类、保全和应用，选项分析:以下证据不能单独作为认定案件事实的依据:(1)当事人的陈述;(2)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言;(3)与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言;(4)存有疑点的视听资料、电子数据;(5)无法与原件、原物核对的复制件、复制品。电子数据存在下列情形的，人民法院可以确认其真实性，但有足以反驳的相反证据的除外:由当事人提交或者保管的于己不利的电子数据;由记录和保存电子数据的中立第三方平台提供或者确认的;在正常业务活动中形成的;以档案管理方式保管的;以当事人约定的方式保存、传输、提取的。电子数据的内容经公证机关公证的，人民法院应当确认其真实性，但有相反证据足以推翻的除外。一方当事人控制证据无正当理由拒不提交，对待证事实负有举证责任的当事人主张该证据的内容不利于控制人的，人民法院可以认定该主张成立。

第38题:甲乙双方签订总价为100万元的设计合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为()万元。

A.10

B.30

C.50

D.20

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任不包括()。

A.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备

B.提供施工现场的地下管线资料

C.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

D.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位的安全责任，选项分析:建设单位的安全责任:①依法办理有关批准手续；②申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；③向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；④确定建设工程安全作业环境及安全施工措施费用；⑤不得提出违反安全法规的要求以及压缩合同工期；⑥不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；⑦落实安全设施"三同时"；⑧装修工程和拆除工程的安全要求；⑨建设单位违法行为应承担的法律责任。

第40题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.时刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列关于施工单位质量责任的说法，正确的有()。

A.建筑施工企业对工程的施工质量负责

B.实行施工总承包的，隔震减震装置可以分包出去

C.分包单位应当接受建设单位的质量管理

D.总、分包单位对建设工程的质量负连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任，选项分析:实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完成。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

第42题:根据现行规定，招标人和中标人应当按照招标人的招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。某项目2014年3月1日确定了中标人，2014年3月8日发出了中标通知书，2014年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2014年3月16日

B.2014年3月31日

C.2014年4月7日

D.2014年4月8日

正确答案:查看最佳答案

第43题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于这笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不当得利，选项分析:不当得利，是指没有法律依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

第44题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第45题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第46题:关于评标规则的说法,正确的是()。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序

正确答案:查看最佳答案

第47题:王女士在某网站购买了一件饰品，其质量保证期为3个月。王女士收到饰品时没有仔细检查，之后也一直没有使用。半年后王女士整理物品时，发现这件饰品有质量问题，于是联系该网站要求更换。对此，该网站()。

A.应予更换

B.可不予理睬

C.负责修整并承担相应费用

D.应联系修整，所需费用由王女士承担

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的注销与撤销，ACD选项都是安全生产许可证许可撤销的情形，只有B选项，建筑施工企业的破产.倒闭.撤销的.应当将安全许可证交回安全生产许可证颁发管理机关予以注销。

第49题:?根据劳动合同法律制度的规定，下列各项中，劳动者不需要事先告知即可解除劳动合同的是()。

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

B.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费?

正确答案:查看最佳答案

第50题:下列不属于建设工程民事纠纷的特点是()。

A.民事纠纷主体之间的法律地位平等

B.民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议

C.民事纠纷具有可处分性

D.民事纠纷具有自由裁量权

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。

A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同

B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在提交资格预审申请文件后组成

B.联合体至少一方应当具备承担招标项目的相应能力

C.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

D.联合体各方在同一招标项目中不得再以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是联合体投标的规定，选项分析:A选项，招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。B选项，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。C选项，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

第53题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对()分别处以罚款。

A.建设单位和监理单位

B.监理单位和施工单位

C.建设单位和设计单位

D.建设单位和施工单位

正确答案:查看最佳答案

第55题:甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当()。

A.要求乙双倍返还定金300万元

B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元

C.要求乙双倍返还定金240万元

D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第58题:下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑行业哪些属于特种作业垂直运输机械作业人员安装拆卸工暴(同音字)破作业人员起重信号工登高架设作业人员特种作业人员必须经过专.的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，为可上岗

第59题:下列合同中，属于实践合同的是()。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

第60题:某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确的是()。

A.不得约定试用期

B.试用期不得超过1个月

C.试用期不得超过2个月

D.试用期不得超过6个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项，选项分析:《劳动法》规定，以完成一定任务为期限的劳动合同不得约定试用期；劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限或无固定期限的合同，试用期不得超过6个月。该建筑公司与王某签订了2年期限的合同，因此，试用期不得超过2个月，故“试用期不得超过2个月”正确。

第61题:关于仲裁协议效力的说法,正确的是()。

A.仲裁协议独立存在,不受合同变更.撤销.终止.无效等的景响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第审普通程序案件不得少于10日

C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是证据的应用。选项A，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限，选项B，第一普通程序案件不得少于15日，选项D，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由，必要时可以要求其提供相应的证据。

第63题:根据《建筑法》以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是()。

A.资质许可由原资质许可机关予以撤回

B.吊销资质证书,并处罚款

C.给予警告,或处罚款

D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质

正确答案:查看最佳答案

第64题:下列选项中属于设计单位安全责任的是()。

A.依法办理有关批准手续

B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期

D.向施工单位提供真实.准确和完整的有关资料

正确答案:查看最佳答案

第65题:张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。

A.张某与李某间的买卖合同无效

B.张某与王某间的买卖合同无效

C.这两个买卖合同均有效

D.张某办理产权登记前不享有所有权

正确答案:查看最佳答案

第66题:在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为()。

A.知情权

B.紧急避险权

C.拒绝权

D.建议权

正确答案:查看最佳答案

第67题:标的物在订立买卖合同之前已经为买受人占有，合同生效即视为完成支付，这种交付方式是()。

A.拟制交付

B.简易交付

C.占有改定

D.特别交付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是买卖合同的法律规定，选项分析:简易交付，指标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付。

第68题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.10

B.15

C.30

D.60

正确答案:查看最佳答案

第69题:当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:李某通过一级注册建造师资格考试并取得资格证书，初始注册时被拒绝，主要是()。

A.自资格证书签发之日起超过3年提出申请且未参加过继续教育培训

B.申请人的聘用单位是二级施工企业资质

C.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

D.李某年龄刚超过60周岁并办理退休手续

E.在申请注册之日前2年担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一级建造师的注册，选项分析:申请初始注册时应当具备以下条件:(1)经考核认定或考试合格取得资格证书；(2)受聘于一个相关单位；(3)达到继续教育要求；(4)没有明确规定不予注册的情形。初始注册者，自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。另外，申请人有下列情形之一的，不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

第71题:根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。

A.工程建设通用的信息技术标准

B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准

D.工程建设通用的试验检验和评定方法

E.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设标准的分类，选项分析:下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。

第72题:下列属于建设单位的安全责任的有()

A.办理临时占用规划批准范围以外场地的有关申请批准手续

B.对安全技术措施进行审查

C.组织制定特大事故应急救援预案

D.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料

E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《劳动法》，关于妇女.未成年人劳动保护的说法，正确的有()。

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排妇女从事高处.低温.冷水作业

E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括()。

A.架子工

B.大模板安装工

C.高处作业吊篮安装拆卸工

D.起重机械拆卸工

E.起重机械司机

正确答案:查看最佳答案

第75题:当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，利息应付时间是()。

A.建设工程已实际交付的，为交付之日

B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程没有交付的，不发生利息结算

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是工程价款的支付。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间应视为应付款时间:(１)建设工程已实际交付的，为交付之日；(２)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(３)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第76题:下列法律事实中，能够引起建设工程债产生的有()

A.债务相互抵消

B.行为人违法侵害他人的财产权

C.无因管理

D.不当得利

E.提存

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列关于施工许可证延期开工.核验和重新办理批准的规定正确的是()。

A.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次

B.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告

C.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续

D.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工

E.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于买卖合同的说法，正确的有()。

A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

正确答案:查看最佳答案

第79题:对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。根据《绿色施工导则》规定，下列表述中正确的是()。

A.构筑物暴(同音字)破拆除前，做好扬尘控制计划

B.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求

C.土方作业阶段，采取洒水.覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5米

D.运送土方.垃圾.设备及建筑材料等，不污损场外道路

E.结构施工.安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m

正确答案:查看最佳答案

第80题:建设工程合同可以分为()。

A.建设工程造价咨询合同

B.建设工程勘察合同

C.建设工程监理委托合同

D.建设工程设计合同

E.建设工程施工合同

正确答案:查看最佳答案

第81题:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括()。

A.依法承揽工程的勘察.设计业务

B.勘察.设计必须执行强制性标准

C.依法进行装修工程

D.依法办理工程质量监督手续

E.勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件

C.已完成建设工程设计和合同约定的主要内容

D.有施工企业签署的工程保修书

E.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列关于联合体投标说法错误的有()。

A.共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任

B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标

C.共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人

D.资格预审后联合体增减.更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效

E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列情形中，能够产生侵权之债的有()。

A.建设单位拖欠工程进度款的

B.建筑物的悬挂物坠落致小区居民的车辆毁损

C.施工企业逾期完工的

D.施工企业的运输车辆在公共道路上遗撒建筑垃圾砸伤路人

E.采购的建筑材料不合格的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程债的发生根据，选项分析:侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。ACE均为合同之债。

第85题:根据《物权法》，下列不可以设定权利质权的是()。

A.专利中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

E.一台挖掘机

正确答案:查看最佳答案

第86题:当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，关于该合同效力的说法正确的有()。

A.自合同成立时生效

B.自办理物权登记时生效

C.未办理物权登记的，不影响合同效力

D.未办理物权登记的，合同效力待定

E.合同生效，并且当然发生物权效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护，选项分析:物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

第87题:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的()。

A.保修范围

B.保修期限

C.保修费用

D.保修责任

E.维修所使用的材料

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列不符合工程质量检测的规定的是()。

A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

B.检测机构不得转包检测业务

C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料.构(配)件和设备

D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

E.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案

正确答案:查看最佳答案

第89题:《建筑法》规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的()。

A.吊销营业执照

B.降低资质等级

C.责令停止施工

D.可以处以罚款

E.责令停业整顿

正确答案:查看最佳答案

第90题:行政强制执行的方式包括()。

A.冻结存款、汇款

B.扣押财物

C.加处罚款或滞纳金

D.排除妨碍、恢复原状

E.限制公民人身自由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政许可和行政强制的种类及法定程序，选项分析:行政强制措施的种类:(1)限制公民人身自由；(2)查封场所、设施或者财物；(3)扣押财物；(4)冻结存款、汇款；(5)其他行政强制措施。ABE属于行政强制措施。行政强制执行的方式:(1)加处罚款或者滞纳金；(2)划拨存款、汇款；(3)拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；(4)排除妨碍、恢复原状；(5)代履行；(6)其他强制执行方式。

第91题:关于调解文书法律效力的说法，正确的有()。

A.法律调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力

C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效益

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力

E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力

正确答案:查看最佳答案

第92题:注册建造师有()情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。

A.受到刑事处罚

B.依法被撤销注册

C.依法被吊销注册证书

D.年龄超过55周岁

E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年

正确答案:查看最佳答案

第93题:在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有()。

A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行

C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列终止劳动合同的情形中，属于用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()。

A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件，用人单位解除劳动合同的

B.未依法为劳动者缴纳社会保险费，劳动者解除劳动合同的

C.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位解除劳动合同的

D.用人单位被依法宣告破产的

E.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位解除劳动合同的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的履行和变更，选项分析:《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿:(1)劳动者依照《劳动合同法》第38条规定解除劳动合同的；(用人单位违法，劳动者随时解除合同的情形)(2)用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的；(用人单位主动提出，双方协商一致解除)(3)用人单位依照《劳动合同法》第40条规定解除劳动合同的；(用人单位预告解除的情形)(4)用人单位依照《劳动合同法》第41条第1款规定解除劳动合同的；(经济性裁员)(5)除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照《劳动合同法》第44条第1项规定终止固定期限劳动合同的；；(劳动合同期满)(6)依照《劳动合同法》第44条第4项、第5项规定终止劳动合同的；(用人单位破产、关闭等情形)(7)法律、行政法规规定的其他情形。用人单位无需向劳动者支付经济补偿的情形:(1)劳动者预告解除(主动解约)；(2)用人单位随时解除。其他所有情形全部需要支付经济补偿。

第95题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有()。

A.未履行注册建造师职责造成环境事故的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.未在规定期限内办理资质变更手续的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。

A.行政处罚决定在被行政复议期间的

B.行政处罚决定被依法停止执行的

C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

D.行政处罚决定经行政复议被撤销的

E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的

正确答案:查看最佳答案

第97题:建设工程债产生的根据有()。

A.合同

B.侵权

C.公证

D.不当得利

E.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程债的发生根据，选项分析:建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理、不当得利。

第98题:下列情形中，导致施工合同无效的有()。

A.未取得相应施工企业资质的承包人订立的

B.承包人对工程内容有重大误解订立的

C.承包人胁迫发包人订立的

D.要求施工企业垫资施工的

E.施工项目必须进行招标而未招标订立的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是无效合同和效力待定合同的规定；合同的履行、变更、转让、撤销和终止，选项分析:无效合同的特征是:(1)具有违法性;(2)具有不可履行性;(3)自订立之时就不其有法律效力。可撤销合同的种类:因重大误解订立的合同、在订立合同时显失公平的合同、以欺诈手段订立的合同、以胁迫的手段订立的合同。BC选项为可撤销合同，D选项为合法有效合同。法无禁止不为罪，本题没有强调是“政府投资工程”，如只提到“垫资施工”则为一般意义上，是允许垫资施工的，只要双方协商一致即可。

第99题:某合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院管辖，但不得违反对级别管辖和专属管辖的规定。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.合同签订地

D.标的物所在地

E.合同备案地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是地域管辖《民事诉讼法》规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。“与争议有实际联系的地点”，还包括侵犯物权或者知识产权等财产权益的行为实施地、侵权结果发生地等。因此本题应选“原告住所地”“被告住所地”“合同签订地”“标的物所在地”。