节选部分<<2025年宁夏回族自治区监理工程师质量投资进度控制在线考试，备考时间需要多久？>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建筑工程一切险往往还加保()。

A.安装工程一切险

B.人身意外伤害险

C.机械损坏险

D.第三者责任险

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工升降机进料口上方应搭设规范牢固的防护棚，高度30米以上的施工升降机防护棚宽度不应小于()。

A.2米

B.3米

C.4米

D.5米

正确答案:查看最佳答案

第2题:在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，()应负责对该设计资料进行审查。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于装饰装修工程，错误的是()。

A.应按设计和规范的要求使用安全玻璃

B.推拉窗扇应安装防脱落装置

C.重型灯具应安装在吊顶主龙骨上

D.外墙抹灰层与基层之间应粘结牢固

正确答案:查看最佳答案

第4题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程师有权处理的索赔是()。

A.承包商依据合同条款提出的索赔

B.承包商依据其他法律文书提出的索赔

C.承包商提出的道义索赔

D.承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下扣件式钢管模板支撑架剪刀撑设置不正确的是()。

A.模板支撑架四周应满布竖向剪刀撑

B.模板支撑架中间每隔4排立杆设置一道纵横向竖向剪刀撑

C.竖向剪刀撑由底至顶间隔设置

D.模板支撑架四边与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑

正确答案:查看最佳答案

第7题:因监理机构提出的合理化建议使业主获得了实际经济效益，按照监理合同示范文本的规定()。

A.属于正常监理工作的范畴，不必给予额外支付

B.可与业主分享获得的经济效益

C.可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励

D.按额外监理工作的计算方法给予补偿

正确答案:查看最佳答案

第8题:招标人与中标人签订合同后()个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.2

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第9题:在FIDIC施工合同中，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，特殊情况可以在施工现场发出口头指示，事后应当及时补发书面指示。如果工程师没有及时补发书面指示，承包人将工程师口头指示书面记录，并要求工程师确认该指示的函件，在2个工作日内工程师没有做出确认或拒绝答复，则()。

A.该口头指示无效

B.默认工程师拒绝答复

C.需要工程师补发书面指示

D.以承包商的书面函件作为对口头指示的书面确认

正确答案:查看最佳答案

第10题:买方延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的()

A.10%

B.20%

C.5%

D.8%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的10%

第11题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第12题:采用相关图分析法分析工程质量时，散布点形成一团或者平行于X轴的直线带，说明两变景之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

正确答案:查看最佳答案

第13题:施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由()承担责任。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和工程师

正确答案:查看最佳答案

第14题:FIDIC通用条件规定，承包商根据工程师的书面指示和工程图纸放线，如果出现与图纸有偏差的施工，应纠正差错达到工程师满意，并在工程师提供资料正确的情况下，费用由()负责。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《合同法》的规定，承担违约责任是以()为原则的。

A.补偿性

B.强制性

C.惩罚性

D.自愿性

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)潜水泵应()。

A.横卧于水中

B.直立于水中

C.放置在水面上

D.倾斜45°至60°并浸没水中

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据标准施工合同文本，关于对承包人施工设备的控制的说法不正确的是()。

A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备

B.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划时，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由发包人承担

C.承包人的施工设备未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地

D.对目前闲置的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

第18题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),潜水泵必须安装漏电保护装置，做好保护接零，电缆线密封完好，作业时()m以内水面不准有人.畜进入。

A.60

B.50

C.40

D.30

正确答案:查看最佳答案

第19题:两个人彼此互负债务，各以其债权充当债务的清偿，使双方的债务在等额范围内归于消灭的行为称为()。

A.债务相互抵消

B.债权转让

C.债务转移

D.合同解除

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是()。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、B、C项属于次要选项条款的内容。

第21题:某工程混凝土表面发生裂缝，且处于发展状态。对此，监理单位应采取的措施是()。

A.与建设单位及施工单位协商，延长责任期

B.经试验验证后予以验收

C.经方案比较后予以验收

D.经专家论证后予以验收

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用的确认实行()签证制度。

A.勘察人

B.监理人

C.发包人

D.第三方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察费用的确认实行发包人签证制度。

第23题:企业定额的水平()。

A.应反映社会平均水平

B.应高于地区定额水平才具有竞争能力

C.都高于地区定额水平

D.都低于地区定额水平

正确答案:查看最佳答案

第24题:在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由()。

A.发包人承担费用和工期损失

B.承包人承担费用和工期损失

C.承包人承担费用，但工期给予顺延

D.发包人承担费用，但工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第25题:招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是()。

A.通知中标结果，但不退还投标保证金

B.通知中标结果并退还投标保证金

C.不通知中标结果，但退还投标保证金

D.不通知中标结果，也不退换投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列合同内容中，()是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

A.质量

B.数量

C.标的

D.价款或者报酬

正确答案:查看最佳答案

第27题:承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的()内向总监理工程师提出书面异议。

A.24小时

B.48小时

C.8小时

D.7天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

第28题:工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务完成的进度

正确答案:查看最佳答案

第29题:项目监理机构对混凝土工程的检查要点，不正确的是()。

A.构件拆模后，及时检查缺陷修补处理是否符合要求

B.检查现浇构件的养护措施是否及时.可行

C.采取商品混凝土时，可选择留置标养试块或同条件试块

D.采取商品混凝土时，应抽查砂与石子的含泥量

正确答案:查看最佳答案

第30题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是()。

A.投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答

B.如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准

C.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，且必须说明问题的来源

D.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列施工合同订立方式中为非法定方式的是()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.直接发包

D.定向议标

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据招标投标活动的公开原则，()等信息应当公开。

A.投标人名单

B.标底

C.评标委员会成员

D.评标的

正确答案:查看最佳答案

第34题:钻孔灌注桩桩长的检测方法是()。

A.静载荷试验法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.雷达法

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于基坑土方开挖，正确的是()。

A.土方开挖顺序可根据现场实际情况随时调整

B.支护结构未达到设计要求之前，可根据建设单位要求进行下层土方开挖

C.基坑开挖分层厚度应根据土质情况确定，且不应小于2米

D.基坑开挖至坑底标高后，应及时进行垫层施工，垫层应浇筑到基坑支护边

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了()。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商；选项B错误，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C错误，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。参见教材P140。

第38题:关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是()。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”，各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对“通用合同条款”进行补充、细化。工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致，使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定。

第39题:以下属于发包人义务的是()

A.现场外的道路通行权

B.现场查勘

C.编制施工实施计划

D.提出开工申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:四、发包人义务(一)提供施工场地1.施工现场；2.地下管线和地下设施的相关资料；3.现场外的道路通行权；(二)组织设计交底(三)约定开工时间五、承包人义务(一)现场查勘(二)编制施工实施计划(三)施工现场内的交通道路和临时工程(四)施工控制网(五)提出开工申请

第40题:以下不属于资格评审因素的是()

A.营业执照

B.资质等级

C.财务状况

D.投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格评审的因素一般包括营业执照、安全生产许可证、资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理、其他要求、联合体投标人等。响应性评审的因素一般包括投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已标价工程量清单、技术标准和要求等。

第41题:设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

第42题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经()生效。

A.双方当事人抵押物登记后

B.双方当事人签字盖章后

C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后

D.双方当事人签字后

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第44题:在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用()的方式请投标人予以说明。

A.书面形式

B.澄清问题会

C.口头形式

D.询问

正确答案:查看最佳答案

第45题:合同工程竣工前的工程设备试运行，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设备供应商

正确答案:查看最佳答案

第46题:工程师在确认工期是否顺延时，应当首先()

A.依据合同确认责任者

B.分析施工进度计划

C.判断是否符合顺延工期的条件

D.考察事件实际造成的时间

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。

A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目

B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目

C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目

D.构成内容多且专业性强的大型项目

正确答案:查看最佳答案

第48题:有关合同鉴证，下列说法中错误的是()。

A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷

B.合同鉴证由市级以上工商行政管理机关办理

C.合同经审查符合要求的，可以予以鉴证

D.合同鉴证可以到合同签订地、合同履行地工商行政管理机关办理

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，龙门架.井架式货用施工升降机，最大安装高度不应超过()。

A.30m

B.36m

C.48m

D.50m

正确答案:查看最佳答案

第50题:以下关于混凝土立方体抗压强度试验，正确的是()。

A.混凝土强度等级

B.混凝土强度等级≥C60时，100x100x100mm试件的尺寸换算系数为0.95

C.混凝土强度等级

D.混凝土强度等级>C60时，200x200x200mm试件的尺寸换算系数为0.95

正确答案:查看最佳答案

第51题:仲裁委员会作出裁决后，一方当事人不履行时，另一方当事人可以()。

A.向其他仲裁委员会申请仲裁

B.向该仲裁委员会申请执行

C.向有管辖权的人民法院起诉

D.向有管辖权的人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

第52题:发包人按照合同约定方式预留质保金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()

A.3%

B.5%

C.2%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:4.质量保证金发包人按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函代替预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

第53题:由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由()。

A.权利人承担

B.履行义务人承担

C.双方平均分担

D.权利人承担主要费用，义务人负担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列不属于买卖合同的一般特点的是()。

A.买卖合同是诺成合同

B.买卖合同是双务、有偿合同

C.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的

D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价

正确答案:查看最佳答案

第55题:招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满()年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。

A.3

B.5

C.6

D.8

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是()。

A.结合行业特点，编制本行业的“通用合同条款”

B.“专用合同条款"对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。

第57题:在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.承包人可以不接受

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

正确答案:查看最佳答案

第58题:下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是()。

A.严格性

B.完整性

C.灵活性

D.准确性

正确答案:查看最佳答案

第59题:工程施工质量不符合要求时，经返工重做或更换器具.设备的检验批应()。

A.予以验收

B.有条件验收

C.重新进行验收

D.专门验收

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是()。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。工程勘察、设计招标的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。评标办法中应列明评标基准价的计算方法和投标报价的偏差率计算公式。

第61题:某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。

A.按延误1个月竣工赔偿

B.按提前1个月竣工奖励

C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励

D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿

正确答案:查看最佳答案

第62题:材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该()。

A.提取部分材料，按实际交付数量付款

B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款

C.拒绝提前提货，拒付货款

D.提取全部材料，按订购数量付款

正确答案:查看最佳答案

第63题:材料采购合同中，采购方有权部分或全部拒付货款的情况不包括()。

A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款

B.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款

C.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付

D.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期外可以拒付

正确答案:查看最佳答案

第64题:单桩静承载力试验，抽检数量不得少于总桩数的1%，且不应小于()根，总桩数50根以下，不得少于()根。

A.2，3

B.3，2

C.3，4

D.4，3

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，固定式配电箱.开关箱的()与地面的垂直距离应为1.4m~1.6m。

A.箱体下口

B.箱体上口

C.中心点

D.隔离开关位置

正确答案:查看最佳答案

第66题:因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由()提出。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.原设计单位

D.法定检测机构

正确答案:查看最佳答案

第67题:如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函()个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。

第69题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

正确答案:查看最佳答案

第70题:下列不属于发包人和设计人必须共同满足的施工图设计条件的是()。

A.设计的施工图达到规定的设计深度

B.存在有可能损害公共利益的其他影响

C.建筑物(包括地基基础、主体结构体系)的设计稳定、安全、可靠

D.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列关于工程承发包模式优点的说法中，属于项目总承包模式优点的是()。

A.有利于投资控制

B.有利于质量控制

C.有利于业主选择承包商

D.有利于合同管理

正确答案:查看最佳答案

第72题:施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是()。

A.审核施工进度计划

B.控制施工工作按进度计划执行

C.争取提前完成工程

D.发布工程暂停令

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，气瓶使用时，间距应大于()m。

A.12

B.10

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

第74题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。

第75题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下错误的是()。

A.PVC管道的阻火圈.伸缩节安装应符合设计要求

B.空调水管道系统可采用强度试验替代严密性试验

C.防排烟系统应进行联合试运行与调试

D.紧急广播系统应采取防火保护措施

正确答案:查看最佳答案

第76题:项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有()。

A.代表承包人向发包人提出要求的通知

B.向工程师提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计表

C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明.维栏设施，并负责安全保卫

D.做好施工现场保护工作

正确答案:查看最佳答案

第77题:采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是()。

A.主要因素

B.次要因素

C.一般因素

D.基本因素

正确答案:查看最佳答案

第78题:当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当()。

A.设法化解双方矛盾

B.维护业主的利益

C.保持冷静

D.积极提供作证的事实材料

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是()。

A.以设备寿命周期成本为基础的评标办法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当给予评标优惠

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行贴现计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依据标的性质不同，评标价法可以分为最低投标价法、综合评标法、以设备寿命周期成本为基础的评标价法。投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，一般不给予评标优惠。运输费用是可以折算成价格的评审要素之一。计算各项费用和残值时，都应按招标文件规定的贴现率折算成净现值。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:合同生效应具备的条件有()。

A.意思表示真实

B.不违反社会公共利益

C.当事人具有相应的民事行为能力

D.当事人具有相应的民事权利能力

E.必须发出要约邀请

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.报价占主要地位

C.报价占次要地位

D.邀请的投标人较多

E.邀请的投标人较少

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列关于违约金的说法，不正确的有()。

A.当事人可以约定一定数额的违约金

B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失

D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加

E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少

正确答案:查看最佳答案

第83题:工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括()。

A.正常的监理工作

B.附属工作

C.附加工作

D.额外工作

E.业主要求的工作

正确答案:查看最佳答案

第84题:《民法典》规定，因某种原因合同解除后，则()。

A.尚未履行的，终止履行

B.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状

C.合同中结算和清理条款的效力将受到影响

D.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可采取其他补救措施

E.当事人对于已经履行的，有权要求赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《标准施工招标文件》，施工招标文件初步评审环节应审查的内容有()。

A.程序评审

B.形式评审

C.响应性评审

D.资格评审

E.报价评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标文件初步评审环节应审查的内容有形式，资格，响应性评审

第86题:工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有()。

A.核查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况

C.核查实际进度是否滞后于计划进度

D.抽查主体结构工程的施工质量

E.依据法规对违法分包行为进行处罚

正确答案:查看最佳答案

第87题:按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有()。

A.购买约定使用的国内标准的费用

B.购买约定使用的国外标准的费用

C.承包人需增加图纸套数的复制费用

D.图纸的保密措施费用

E.修改施工进度计划的费用

正确答案:查看最佳答案

第88题:关于抵押权的说法正确的是()。

A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效

B.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押

C.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记

D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同

E.使用权不明的财产不得抵押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。

第89题:项目监理机构审查施工方案的依据有()。

A.建设工程监理合同

B.建设工程施工合同

C.经批准的设计文件

D.工程场地周边环境(含管线)资料

E.分包单位管理制度

正确答案:查看最佳答案

第90题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第91题:施工合同履行过程中，对监理单位质量行为的监督主要包括()。

A.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式

B.制订监理规划，并按照监理规划进行监理

C.按照国家普遍性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认

D.监理的工程项目有监理委托手续及合同，监理人员资格证书与承担的任务相符

E.对现场发现的使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故，及时督促、配合责任单位调查处理

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限

B.屋面防水工程为8年

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.有防水要求的卫生间为8年

E.电气管线和设备安装工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第93题:依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括()。

A.负责设计变更

B.负责修改预算

C.参加隐蔽工程验收

D.参加工程竣工验收

E.参加施工组织设计目查

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有()。

A.施工作业的时间安排

B.各施工阶段准备采用的施工方案

C.各阶段准备投入的人员和设备数量

D.分包商施工各阶段的安排计划

E.指定分包商施工各阶段的安排计划

正确答案:查看最佳答案

第95题:FIDIC《施工合同条件》通用条件的条款规定，构成对业主和承包商有约束力的合同文件包括()。

A.合同协议书

B.工程竣工合同

C.合同专用条件

D.工程监理合同

E.合同通用条件

正确答案:查看最佳答案

第96题:在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有()。

A.开展监理业务前向监理人支付预付款

B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件

C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

正确答案:查看最佳答案

第97题:以下关于工程材料见证取样，正确的有()。

A.检测试验室应具有相应资质

B.见证取样人员应经培训考核合格

C.项目监理机构应将见证人员报送施工单位备案

D.项目监理机构应按规定制定检测试验计划

E.实施取样前施工单位应通知见证人员到场见证

正确答案:查看最佳答案

第98题:以下属于监理合同评审内容的有()。

A.服务要求

B.成本核算

C.资源配置

D.建设单位财产

E.监理产品防护

正确答案:查看最佳答案

第99题:资格预审文件由招标人依据项目的特点编写，资格预审须知的内容包括()。

A.财务状况

B.工程经验

C.工作范围介绍

D.招标工程概况

E.对投标人的基本要求

正确答案:查看最佳答案

第100题:施工招标准备的工作内容有()。

A.向行业主管部门申请报批设计任务书

B.向建设行政主管部门办理招标备案手续

C.组织评标专家组成评标委员会

D.编制施工招标文件

E.发布招标公告或投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标准备工作包括成立招标机构及备案、确定招标方式、编制施工招标文件和发布招标公告(或投标邀请书)。

第101题:根据有关规定，试验室管理制度应包括()。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.试验人员工作记录

C.试验人员资格证书

D.外委试验管理制度

E.样品管理制度

正确答案:查看最佳答案

第102题:虽然投标书的设计方案各异需要评审的内容很多，但大致可以归纳为()。

A.设计方案的优劣

B.投入、产出经济效益比较

C.设计进度快慢

D.设计资历和社会信誉

E.设计质量

正确答案:查看最佳答案

第103题:《民法典》规定，()的合同均属无效合同。

A.因重大误解而订立

B.订立合同时显失公平

C.以合法形式掩盖非法目的

D.损害社会公共利益

E.恶意串通，损害集体利益

正确答案:查看最佳答案

第104题:在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。

A.作为被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)卸料平台钢丝绳出现下列情况之一的不得使用()。

A.断丝严重.断丝局部聚集

B.内.外部磨损或腐蚀的

C.绳股挤出.钢丝挤出.扭结.弯折.压扁等变形的

D.绳股断裂

E.钢丝绳上油保养不足

正确答案:查看最佳答案

第106题:见证取样的标识和封志内容应包括()。

A.取样部位

B.取样日期

C.样品名称

D.工程名称

E.取样人上岗证书编号

正确答案:查看最佳答案

第107题:鉴于建设工程监理招标标的特殊性，其特点主要有()。

A.邀请投标人较多

B.一般采用邀请招标

C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择

D.报价在选择中居主要地位

E.邀请数量以3～5家为宜

正确答案:查看最佳答案

第108题:《建设工程施工合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程施工合同条件

B.建设工程施工合同通用合同条款

C.建设工程施工合同专用合同条款

D.建设工程施工合同使用说明

E.建设工程施工合同协议书

正确答案:查看最佳答案

第109题:“建筑工程一切险”中，保险人对()等原因造成的损失不负责赔偿。

A.包装物料的损失

B.自然磨损造成的损失

C.地震带来的损失

D.火灾带来的损失

E.设计错误引起的损失

正确答案:查看最佳答案

第110题:某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由承包方承担。

A.承包方人员伤亡损失

B.发包方人员伤亡损失

C.承包方施工设备损坏的损失

D.运至施工场地待安装工程设备的损害

E.工程修复费用

正确答案:查看最佳答案

第111题:监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有()

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指令进行调整

E.接收分包人的索赔报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人对分包人在现场的施工不承担协调管理义务，只履行监督义务，包括负责对分包人承担相应工程施工要求的资质、经验和能力进行审查；审查承包人的施工组织设计时，应特别关注分包人拟采用的施工工艺和保障措施是否切实可行；在对分包工程进行旁站、巡视过程中，发现分包人忽视质量的行为和存在安全隐患的情况，应及时书面通知承包人，要求其监督分包人纠正；如果分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同的履行时，监理人需对承包人发出相关指令进行相应的协调；监理人不应受理分包人直接提交的索赔报告，分包人的索赔应通过承包人的索赔来完成。

第112题:保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是()。

A.业主提供场地日

B.承包商提交履约保函日

C.投保工程开工日

D.承保项目所用材料卸至工地日

E.投保工程投保日

正确答案:查看最佳答案

第113题:承包人递交的索赔报告的内容应包括()等有关材料。

A.事件发生的结果

B.对其权益影响的证据资料

C.索赔的依据

D.此项索赔要求补偿的款项

E.工期展延天数的详细计算

正确答案:查看最佳答案

第114题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。

第115题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于扣件式钢管脚手架连墙件设置，正确的有()。

A.连墙件可采用刚性或柔性方式与建筑物连接

B.连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置

C.连墙件不能水平设置时，应向下斜连接，不应向上斜连接

D.连墙件不能水平设置时，应向上斜连接，不应向下斜连接

E.脚手架拆除时，应先拆除连墙件

正确答案:查看最佳答案

第116题:下列合同中，属于无效合同的有()。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

D.必须招标的项目未招标的合同

E.订立合同时显失公平的合同

正确答案:查看最佳答案

第117题:与传统的“设计—招标—建造”模式相比，设计施工总承包模式的特点有()

A.可减少业主方对合同协调管理的工作量

B.有利于更好实现发包人对承包人工作的监控

C.有利于缩短工程建设周期

D.加大了编制招标文件和评标的工作量

E.可减少工程施工过程中发生的设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包模式的优点:1.单一的合同责任2.固定工期、固定费用3.可以缩短建设周期4.减少设计变更5.减少承包人的索赔不足:1.设计不一定是最优方案2.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

第118题:保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是()。

A.业主提供场地日

B.承包商提交履约保函日

C.投保工程开工日

D.承保项目所用材料卸至工地日

E.投保工程投保日

正确答案:查看最佳答案

第119题:按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有()。

A.提供施工场地

B.现场勘查

C.组织设计交底

D.编制施工实施计划

E.约定开工时间

正确答案:查看最佳答案