节选部分<<新版广东广州注册监理工程师在线测试考试题型>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某土方工程发包方提出的估计工程量为3000M3，合同中规定土方工程单价为32元/M3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为30元/M3。结束时实际完成土方工程量为3600M3，则土方工程款为()万元。

A.11.46

B.10.8

C.11.52

D.11.40

正确答案:查看最佳答案

第1题:开展建筑活动的主要依据是()。

A.合同主体

B.合同内容

C.合同客体

D.合同程序

正确答案:查看最佳答案

第2题:因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.其它工作

正确答案:查看最佳答案

第3题:委托监理合同的通用文件是()。

A.合同专用条件

B.合同标准条件

C.监理委托函

D.中标函

正确答案:查看最佳答案

第4题:施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。

A.承包人承担影响正常施工的费用

B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期

C.承包人只给予发包人顺延相应工期

D.发包人和承包人共同承担责任

正确答案:查看最佳答案

第5题:材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的F方法是()。

A.类比衡量法

B.理论换算法

C.尾差分析法

D.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

第6题:某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()。

A.项目前期立项咨询

B.设计阶段监理

C.工程技术咨询服务

D.施工阶段监理

正确答案:查看最佳答案

第7题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。

第9题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第10题:施工合同履行过程中，为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前()D。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算数错误时，正确的处理方式是()。

A.视投标书不符合评审标准，否决其投标

B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标报价有算数错误的，评标委员会应对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。

第12题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第13题:建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第15题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。

A.可撤销

B.有效

C.可变更

D.无效

正确答案:查看最佳答案

第16题:在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是()。

A.合同签订日

B.设计人收到定金日

C.开始设计日

D.合同约定的时间

正确答案:查看最佳答案

第17题:担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是()。

A.保证

B.抵押

C.留置

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第18题:施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。

A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

正确答案:查看最佳答案

第19题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。

A.按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行

B.调解.仲裁.诉讼可以任选

C.若达成了调解协议，不能再提起诉讼

D.只能通过仲裁解决

正确答案:查看最佳答案

第20题:接到采购方的书面异议通知后，供货方应在()天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列选项属于指定代理关系终止的条件的是()。

A.代理期间届满

B.代理事项完成

C.作为代理人的法人终止

D.被代理人死亡

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()责任补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险责任人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P81。

第23题:根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是()。

A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

正确答案:查看最佳答案

第25题:设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。

第27题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法在综合评标法的基础上，以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素，还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下，以评标价最低者作为中标人。

第28题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列关于设计合同的表述中，不正确的是()。

A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效

B.设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金

C.如果发包人未能按时支付定金，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延

D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志

正确答案:查看最佳答案

第29题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第30题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。

第32题:对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求()确认无效。

A.人民法院

B.监理单位

C.建设行政主管部门

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是()。

A.资格预审与资格后审不同时使用

B.公开招标的项目，实行资格预审

C.邀请招标的项目，实行资格后审

D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别

正确答案:查看最佳答案

第34题:定标签订合同时，应以()作为中标的合同价。

A.评标价

B.标底价

C.修正后的标底价

D.投标价

正确答案:查看最佳答案

第35题:采购工程所急需的少量特殊材料宜采用()方式签订合同。

A.公开招标

B.询价.报价比较

C.直接订购

D.邀请招标

正确答案:查看最佳答案

第36题:建筑工程合同主体一般只能是()。

A.公民

B.法人

C.其他组织

D.公民和法人

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为工程进度款支付分解表。

第38题:在索赔管理任务中，工程师起草文件.下达指令.做出决定.答复请示时都应注意到完备性和()。

A.严密性

B.正确性

C.合理性

D.周密性

正确答案:查看最佳答案

第39题:FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中()是FIDIC编制其他合同文本的基础。

A.《简明合同格式》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《施工合同条件》

D.《设计采购施工(

E.pc)/交钥匙工程合同条件》

正确答案:查看最佳答案

第40题:施工招标时，招标人与中标人签订合同时，以()为准。

A.投标价

B.评标价

C.议标价

D.招标价；

正确答案:查看最佳答案

第41题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由()整理，与会各方会签。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织监察单位进行现场勘查

正确答案:查看最佳答案

第43题:下列关于留置担保的说法中，正确的是()。

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是()

A.施工期，是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起，至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数

B.缺陷责任期，自工程移交证书写明的竣工日期开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数

C.颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止

D.结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

正确答案:查看最佳答案

第45题:订购500吨水泥的供货合同中约定的合同价格为300元／吨。在履约期内，供货方交付200吨水泥后市场价格上涨为320元／吨。供货方提出变更单价的要求，采购方不同意。此时供货方()。

A.可单方宣布解除合同

B.必须仍按原单价交付剩余水泥

C.有权拒绝原单位继续供应水泥

D.可以单方修改合同中的价格条款强制采购执行

正确答案:查看最佳答案

第46题:承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，()

A.可自行运出工地

B.不能自行运出工地

C.需经业主批准后才能运出工地

D.需经工程师批准后才能运出工地

正确答案:查看最佳答案

第47题:不可预见的物质条件的风险范围不包括()

A.自然条件

B.污染物

C.水文条件

D.气候条件

正确答案:查看最佳答案

第48题:发包人应在()的28天内完成赔付。

A.监理人收到索赔意向通知书后

B.监理人收到索赔通知书后

C.监理人做出索赔处理结果答复后

D.承包人接受索赔处理结果后

正确答案:查看最佳答案

第49题:按照伙伴关系协议，()负责支付咨询顾问费用。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

第51题:采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括()。

A.发布招标广告

B.发出投标邀请函

C.进行资格预审

D.组织现场考察

E.召开标前答疑会

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

第53题:当事人能行驶留置权的合同有()。

A.购销合同

B.加工承揽合同

C.仓储保管合同

D.借款合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第54题:设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第56题:招标人编制的招标文件通常包括()

A.投标须知

B.合同条件

C.设计审查文件

D.资格审查文件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第57题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第58题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的()，报送项目监理机构。

A.工程检查记录

B.资质证明

C.试验报告

D.工程变更单

E.复验报告

正确答案:查看最佳答案

第59题:合同法律关系的客体，包括()。

A.行为

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作

正确答案:查看最佳答案

第60题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。

第61题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

正确答案:查看最佳答案

第62题:《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A.清理条款

B.结算条款

C.质量条款

D.风险条款

正确答案:查看最佳答案

第63题:法人应当具备()等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

正确答案:查看最佳答案

第65题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。

A.合同价款

B.批准承包商索赔的价款

C.承包商因自身原因导致返工的支出

D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

正确答案:查看最佳答案

第66题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训

正确答案:查看最佳答案

第67题:下列情形中，()的合同是可撤销合同。

A.以欺诈.胁迫手段订立，损害国家利益

B.因重大误解而订立

C.在订立合同时显失公平

D.以欺诈.胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立

E.违反法律.行政法规强制性规定

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第69题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

第70题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中；正确的包括()。

A.合同主体不变，仍为甲.乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案:查看最佳答案

第71题:按照《合同法》的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。

A.由第三人向债权人履行债务

B.由债务人向第三人履行债务

C.债权人将合同内的部分权利转让给第三人

D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人

E.将合同的权利和义务全部转让给第三人

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降低评标价

E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。

第73题:(1)关于质押担保方式的说法，正确的有()。

A.质押中的质物需转移占有

B.专利权可以质押

C.股权不可质押

D.建设用地使用权不可质押

E.土地所有权可以质押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票；(2)债券.存款单；(3)仓单.提单；(4)可以转让的蕋金份额.股权；(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权；(6)应收账款；(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12～13。

第74题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:查看最佳答案

第75题:签发()必须由监理工程师亲自处理。

A.工程移交证书

B.付款证书

C.解除缺陷责任证书

D.最终证书

E.分项工程合格证书

正确答案:查看最佳答案

第76题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

A.国家行政机关现职

B.施工单位在职

C.工程咨询单位

D.设计单位

E.厂矿企业基建

正确答案:查看最佳答案

第77题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第78题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第79题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。