节选部分<<2024年最新安徽合肥监理工程师质量投资进度控制，在哪里刷题>>题型

"2024年最新安徽合肥监理工程师质量投资进度控制，在哪里刷题"对我们来说是十分重要的，特别是认真对待建筑考试的你来说尤为重要。卡耐基曾经说过，我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 既然如此，知识永远战胜愚昧。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们做题吧！最后的祝福:我在这里支持着你，鼓励着你，为你加油!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为()。

A.招标文件要求的天数

B.投标书内承包人承诺的天数

C.发包人和承包人协商的天数

D.承包人提交的施工组织设计中的天数

正确答案:查看最佳答案

第1题:担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为()。

A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，建筑围护结构节能工程施工完成后，应对围护结构的外墙节能构造和外窗气密性能进行()。

A.见证取样试验

B.现场实体检验

C.委托使用

D.型式检验

正确答案:查看最佳答案

第3题:建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

正确答案:查看最佳答案

第4题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列关于专业分包的说法，错误的是()。

A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任

C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划

D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是()。

A.以设备寿命周期成本为基础的评标办法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当给予评标优惠

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行贴现计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依据标的性质不同，评标价法可以分为最低投标价法、综合评标法、以设备寿命周期成本为基础的评标价法。投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，一般不给予评标优惠。运输费用是可以折算成价格的评审要素之一。计算各项费用和残值时，都应按招标文件规定的贴现率折算成净现值。

第7题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求:1)质量标准:包括设计要求的质量标准；2)投标人资格要求:项目经理应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，设计负责人应当具备工程设计类注册执业资格；3)设计成果补偿:招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果等。

第8题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。

A.50

B.100

C.120

D.200

正确答案:查看最佳答案

第9题:施工合同履行过程中，不属于不可抗力的是()。

A.战争

B.动乱

C.爆炸

D.洪水

正确答案:查看最佳答案

第10题:施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()。

A.地基基础

B.防水工程

C.给水管道

D.排水管道

正确答案:查看最佳答案

第11题:《民法典》规定，要约()生效。

A.到达受要约人前

B.通知发出时

C.到达受要约人时

D.双方签字时

正确答案:查看最佳答案

第12题:市场经济中，绝大部分合同都是()。

A.有偿合同

B.无偿合同

C.单务合同

D.从合同

正确答案:查看最佳答案

第13题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按监理人的要求提出改进措施，经监理人认可后执行。事后发现改进措施有缺陷，应由()承担责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.承包人和监理人

正确答案:查看最佳答案

第14题:采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()。

A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同

正确答案:查看最佳答案

第15题:总监理工程师作为监理单位的代理人属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第16题:钻孔灌注桩桩底沉渣的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.静载荷试验法

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于圆盘锯的使用，不符合安全规定的操作是()。

A.圆盘锯的锯片上方应设防护挡板

B.传动部位应设防护罩

C.当锯料接近端头时，不得用推棍送料

D.无人操作时应切断电源

正确答案:查看最佳答案

第18题:《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指()。

A.进行监理招标的一方

B.监督监理招标的一方

C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人

D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人

正确答案:查看最佳答案

第19题:《建设工程监理合同》规定,()应属于附加监理工作的范围。

A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

B.不可抗力事件发生后的善后工作

C.调解建设单位与施工单位的合同争议

D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

正确答案:查看最佳答案

第20题:招标文件中的投标须知是为了()。

A.指导报价

B.签订合同

C.资质审查

D.评标的标准

正确答案:查看最佳答案

第21题:钻孔灌注桩桩长的检测方法是()。

A.静载荷试验法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.雷达法

正确答案:查看最佳答案

第22题:在索赔管理任务中，工程师起草文件.下达指令.做出决定.答复请示时都应注意到完备性和()。

A.严密性

B.正确性

C.合理性

D.周密性

正确答案:查看最佳答案

第23题:《工程建设监理合同》示范文本规定业主()要求监理单位更换不称职的监理人员。

A.无权

B.有权

C.经与监理单位协商后方可

D.经主管部门批准后

正确答案:查看最佳答案

第24题:以下关于砌体结构实体检测，正确的是()。

A.砌体检测可采用回弹法

B.基础不均匀沉降可采用经纬仪检测

C.砌体中的钢筋可采用雷达法或电磁感应法检测

D.圈梁和构造柱设置应采用剔凿表面抹灰法

正确答案:查看最佳答案

第25题:下列样本数据特征值中，描述数据离散趋势的是()。

A.总体算数平均数

B.样本算数平均值

C.中位数

D.变异系数

正确答案:查看最佳答案

第26题:某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理单位

D.钢材供应商

正确答案:查看最佳答案

第27题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

正确答案:查看最佳答案

第28题:在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。

A.采购方和运输部门

B.供货方和采购方

C.供货方和运输部门

D.供货方、采购方和运输部门

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人审查后认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

第30题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第32题:招标文件要求工程的施工期限不得超过18个月，承包商在投标书内承诺17个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期0.5个月，填筑工程施工中遇到未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工1个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。

A.17.5

B.18

C.18.5

D.19

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议的内容包括()。

A.设计人员现场服务的安全保护措施

B.清理人现场人员的安全保护措施

C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施

D.业主方工程施工的安全生产方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

第34题:无权代理的情况不包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理权终止为代理行为

D.超越代理权限为代理行为

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《标准勘察招标文件》，招标人应按投标人须知前附表规定的媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日工程勘察设计的评标(P38)

第36题:某市政工程项目建安工程费12亿元，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，该工程应配备不少于()名专职安全生产管理人员。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第37题:某工程混凝土表面发生裂缝，且处于发展状态。对此，监理单位应采取的措施是()。

A.与建设单位及施工单位协商，延长责任期

B.经试验验证后予以验收

C.经方案比较后予以验收

D.经专家论证后予以验收

正确答案:查看最佳答案

第38题:施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的()。

A.内外部条件的变化

B.发包人应承担责任的原因

C.协调管理的原因

D.承包人的原因

正确答案:查看最佳答案

第39题:在评标委员会成员中，不包括()。

A.招标人代表

B.技术专家

C.投标人代表

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第40题:在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第42题:采用集成项目交付(IPD)模式时，工程参建各方需要在()阶段共同确定项目目标成本。

A.标准设计

B.策划

C.详细设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准设计阶段。确定各阶段工作任务，参与各方共同制定项目定义，确定项目目标成本，开始执行目标标准修正案。

第43题:要约以信件或者电报做出的，承诺期限自()开始计算。

A.信件或者电报到达之日

B.信件载明的日期或者电报交发之日

C.信件或者电报交发之日

D.信件邮寄的日期或者电报到达之日

正确答案:查看最佳答案

第44题:监理人对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围(包括超控、涨线)的工程()；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。

A.经发包人同意后计量

B.与承包人协商后计量

C.在竣工结算时计量

D.不予计量

正确答案:查看最佳答案

第45题:监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《中华人民共和国合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是()。

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理

正确答案:查看最佳答案

第47题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案

第48题:以下()专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.深基坑工程

C.大暴(同音字)破工程

D.模板工程

正确答案:查看最佳答案

第49题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。

第50题:下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理行为的民事责任由代理人承担

D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意愿

正确答案:查看最佳答案

第51题:施工预付款担保的主要形式是()。

A.银行保函

B.支票

C.现金

D.汇票

正确答案:查看最佳答案

第52题:以下关于结构实体检测中现浇混凝土板厚的检测方法，正确的是()。

A.必须采用破损法检查现浇混凝土板厚度

B.常用雷达法或电磁感应法进行检测

C.常用超声波对测法进行检测

D.板厚允许偏差为士10mm

正确答案:查看最佳答案

第53题:在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。

A.工程总投资超过预期金额

B.因承包人原因导致工程延长

C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故

D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加

正确答案:查看最佳答案

第54题:承发包双方人员的伤亡损失，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人分别各自

正确答案:查看最佳答案

第55题:某项目在保修期内，对涉及结构安全的质量问题，发包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取相应的防范措施，由()提出修复方案。

A.原设计单位

B.发包人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第56题:撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

A.承诺通知到达要约人之后

B.承诺通知到达要约人之前

C.要约通知到达要约人之后

D.要约通知到达要约人之前

正确答案:查看最佳答案

第57题:索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交()。

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据

正确答案:查看最佳答案

第58题:合同交底说法不妥的是()

A.合同交底可用书面、电子数据形式实施

B.书面交底的应签署确认书

C.合同交底不可用口头的形式实施

D.通过合同交底，应对合同的主要内容及存在的风险做出解释和说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通过合同交底，应对合同的主要内容及存在的风险做出解释和说明，使相关人员熟悉合同中的主要内容、各种规定及要求、管理程序，了解自己的合同责任、工作范围以及法律责任，确保在执行合同时不出或少出偏差。合同交底可用书面、电子数据、视听资料和口头的形式实施，书面交底的应签署确认书。

第59题:合同生效应当具备的条件不包括()。

A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B.意思表示真实

C.不违反法律或者社会公共利益

D.必须采用一定的合同形式

正确答案:查看最佳答案

第60题:履约保证金不得超过中标合同金额的()

A.10%

B.20%

C.30%

D.15%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%

第61题:设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的()

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第62题:可以质押的权利不包括()。

A.汇票、债券、仓单

B.依法可以转让的股份

C.依法可以转让的专利权中的财产权

D.不动产所有权证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;(2)依法可以转让的股份、股票;(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。

第63题:FIDIC《施工合同条件》规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，()。

A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验

B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验

C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验

D.直接通过竣工检验

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()。

A.罚金

B.利息

C.赔偿金

D.违约金

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列关于招标代理机构的说法不正确的是()。

A.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定

B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关

C.招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力

D.招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”

正确答案:查看最佳答案

第66题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决

B.仲裁机构的裁决

C.经过公证的还款协议

D.经过鉴证的还款协议

正确答案:查看最佳答案

第67题:定金的数额由当事人约定，但不得超过()。

A.主合同与从合同标的总额的20%

B.主合同标的额的20%

C.主合同与从合同标的总额的10%

D.主合同标的额的10%

正确答案:查看最佳答案

第68题:施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款，承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得的奖励标准。

A.10

B.10.5

C.11

D.11.5

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()。

A.施工测量放线成果

B.岩土工程钻探方案

C.标志桩定位报告

D.建筑总平面布置图

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工测量放线成果、岩土工程钻探方案、标志桩定位报告，均由勘察人提供。

第70题:建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。

A.如果是承包人要求的延期开工，则监理人有权批准是否同意延期开工

B.监理人在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求

C.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延

D.如果监理人不同意延期要求，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第71题:采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是()。

A.独立评价值

B.加权评价值

C.综合评价值

D.基准评价值

正确答案:查看最佳答案

参考解析:最优的评价因素响应值得最高评价值，该最高评价值称为基准评价值。

第72题:委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收()的单位参加。

A.承担监理业务

B.有对外经营权

C.承担有关设计任务

D.承担有关施工任务

正确答案:查看最佳答案

第73题:FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

正确答案:查看最佳答案

第74题:某建筑工程项目所需设备物资通过公开招标方式采购时，适合考虑生命周期成本采用评标价法进行评标的采购对象是()。

A.建筑钢材

B.电线电缆

C.预拌混凝土

D.成套设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于运行成本较高的成套设备适合采用以生命周期成本为基础的评标价法进行评标

第75题:施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。

A.发包人承担，批准顺延工期

B.承包人承担，工期不可顺延

C.承包人承担，可以顺延工期

D.发包人承担，不批准顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第76题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位()。

A.应从业主方获得附加监理酬金

B.应从业主方获得额外监理酬金

C.应从承包方获得合理化建议的奖金

D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

正确答案:查看最佳答案

第77题:工程设计投标时，投标书中首先提出的内容是()

A.设计构思和初步方案

B.设计报价和进度安排

C.设计概算和初步构思

D.设计方案和设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规方的工程量清单填报报价后算出总价。

第78题:建设工程设计合同履行过程中，属于发包人责任的是()。

A.保护设计人的知识产权

B.解决施工中出现的设计问题

C.对外商的设计资料进行审查

D.保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《英国工程施工合同文本》(ECC)，如果采用固定价格承包，则应当选择()。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同，选项A.带有分项工程表的标价合同适用于固定价格承包，选项B.带有工程量清单的标价合同适用于综合单价计量承包。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:合同公证与鉴证的相同点体现在()。

A.合同鉴证与公证的办理机关相同

B.合同鉴证与公证的办理程序相同

C.合同鉴证与公证的内容和范围相同

D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则

E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第82题:承包人与监理人对材料设备试验或检验，承包人应提供的资料包括以下()。

A.试验标准

B.试验材料

C.原始记录

D.电力燃料

E.测试要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

第83题:关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有()

A.以取得材料所有权为目的

B.以取得材料使用权为目的

C.是双务合同

D.是实践性合同

E.是无偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程材料设备采购合同的性质:(1)属于买卖合同，以转移财产所有权为目的(2)属于有偿合同(3)属于双务合同(4)属于诺成合同。

第84题:划分采购合同包需主要考虑的因素有()。

A.有利于投标竞争

B.工程进度与供货时间的关系

C.市场供应情况

D.资金计划

E.具有完善的质量保证体系

正确答案:查看最佳答案

第85题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第86题:合同法律关系包含的要素有()。

A.主体

B.内容

C.法律规范

D.法律事实

E.客体

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系包括合同法律关系主体、客体、内容三个要素。

第87题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第88题:下列内容中属于投标人须知的有()。

A.招标的货物和服务

B.招标文件的组成

C.投标分项报价表

D.招标投标程序

E.投标一览表

正确答案:查看最佳答案

第89题:总承包方式的优点包括()。

A.单一的合同责任

B.固定工期、固定费用

C.设计方案是最优方案

D.减少设计变更

E.减少承包人的索赔

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工企业应建立健全安全生产管理体系，明确以下()安全制度。

A.项目部管理人员和作业人员的安全生产责任制度

B.安全教育培训制度

C.防火消防安全制度

D.危险性较大的分部分项工程专项巡查制度

E.安全生产文明施工措施费使用管理制度

正确答案:查看最佳答案

第91题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:查看最佳答案

第92题:合同主体的权利表现为()。

A.有权按照自己的意志作出某种行为

B.必须按照对方的要求不得作出某种行为

C.当权利受到侵害时要求法律保护

D.按照合同要求完成某种行为

E.强制对方作出某种合同内没有约定的行为

正确答案:查看最佳答案

第93题:依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素包括()。

A.对经济效益的影响

B.对国家政策的影响

C.施工现场条件

D.对工程总投资影响

E.施工内容的专业要求

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当基坑发生管涌.渗漏险情时，可采取的措施有()。

A.坑内回土反压

B.坑内封堵

C.坑外局部设置深井降水

D.坑外土体卸载

E.清理周边物品

正确答案:查看最佳答案

第95题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

第96题:工程勘察投标人拟投入项目的主要勘察设备表中列明的内容有()。

A.设备产地

B.设备名称

C.制造年份

D.购买价格

E.规格型号

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明:设备名称、型号规格、单位、数量、制造年份等。

第97题:对于无权代理行为,“被代理人”可以根据无权代理的行为后果行使的权利有()。

A.催告权

B.默认权

C.拒绝权

D.追认权

E.撤销权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无权代理的法律后果:(1)“被代理人”①可以行使“追认权”，将无权代理行为转化为合法的代理行为，由被代理人承担民事责任。②可以行使“拒绝权”，由行为人承担民事责任。(2)第三人事后知道对方为无权代理的①可以向“被代理人”行使“催告权”:催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。②在被代理人追认前可以行使“撤销权”。撤销应当以通知的方式作出。

第98题:对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意()。

A.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期

B.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期

C.划清施工进度拖延的责任

D.无权要求承包人缩短合同工期

E.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容

正确答案:查看最佳答案

第99题:设备开箱检验内容应包括()。

A.数量检验

B.质量检验

C.能检验

D.外观检验

E.功能性检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开箱检验内容应包括数量检验，外观检验

第100题:下列对设计人员设计错误的处理，正确的是()。

A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费

B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金

D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款

E.赔偿金累计总额应不超过设计费用

正确答案:查看最佳答案

第101题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

第102题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第103题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第104题:对公证的合同效力，描述正确的一项是()。

A.公证的效力高于鉴证的效力

B.鉴证的效力高于公证的效力

C.公证的文书应当作为人民法院认定事实的依据

D.公证的文书人民法院应当审查确定其效力

E.公证的文书具有强制执行的效力

正确答案:查看最佳答案

第105题:工程设计招标中，审查投标人资格时，属于能力审查的内容有()。

A.企业资质

B.法定代表人的设计资格和能力

C.项目设计负责人的资格和能力

D.各类设计人员的专业覆盖面

E.设计人员数量是否满足工程设计的需求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程设计招标中，对投标人的资格审查包括资质审查(选项A)、能力审查、经验审查。判定投标人是否具备承担发包任务的能力，通常要进一步审查人员的技术力量。人员的技术力量主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面、人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。详见教材第47页。

第106题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下属于建筑节能分部工程质量验收资料的有()。

A.隐蔽工程验收资料和相关图像资料

B.风管系统严密性检验记录

C.设备系统节能性能检验报告

D.主要材料进场检验记录

E.观感质量评分表

正确答案:查看最佳答案

第107题:施工招标准备的工作内容有()。

A.向行业主管部门申请报批设计任务书

B.向建设行政主管部门办理招标备案手续

C.组织评标专家组成评标委员会

D.编制施工招标文件

E.发布招标公告或投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标准备工作包括成立招标机构及备案、确定招标方式、编制施工招标文件和发布招标公告(或投标邀请书)。

第108题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第109题:《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

正确答案:查看最佳答案

第110题:建设工程竣工验收应当具备下列条件()。

A.完成建设工程设计约定的各项内容

B.完成施工合同约定的各项内容

C.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第111题:下列对可更正的错误表述正确的有()。

A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价

B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准

C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝

D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受

E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受

正确答案:查看最佳答案

第112题:施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是()。

A.保证合同无效

B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失

D.材料供应商可以要求建设单位付款

E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，对填方工程施工，应检查的内容有()。

A.回填土料的有机质含量.含水量

B.分层厚度.辗迹重叠长度

C.分层压实系数

D.回填标高

E.地基承载力

正确答案:查看最佳答案

第114题:狭义的工程保险包括()。

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.安装工程一切险(及第三者责任险)

C.机器损坏险

D.人身意外伤害险

E.货物运输险

正确答案:查看最佳答案

第115题:承担违约责任的方式包括()。

A.继续履行

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.支付违约金

E.恢复名誉

正确答案:查看最佳答案

第116题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第117题:法人应当具备()等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

正确答案:查看最佳答案

第118题:关于设计招标项目评标的说法，正确的有()。

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商务标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

第119题:投标人须知正文中，总则包括()、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容;

A.项目概况

B.资金来源和落实情况

C.招标范围

D.招标文件的组成

E.招标文件的澄清与修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式3部分。正文有:(1)总则，包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容。