节选部分<<2024年监理工程师质量投资进度控制考核历年题库>>题型

每个人都不得不面对考试， 在面对"2024年监理工程师质量投资进度控制考核历年题库"时，雷锋曾经说过，自己活着，就是为了使别人过得更美好。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 一般来说，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来学习之旅吧！最后的祝福:或许，人生不可能像自己想象的那样美好，一生的路也不可能都是平坦的，人的心情也不会永远静如止水。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是()。

A.技术标准和要求——图纸——已标价工程量清单——投标函及其附录

B.投标函及其附录——已标价工程量清单——技术标准和要求——图纸

C.技术标准和要求——投标函及其附录——图纸——已标价工程量清单

D.投标函及其附录——技术标准和要求——图纸——已标价工程量清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行约定，合同文件序号为优先解释的顺序:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)技术标准和要求(7)图纸(8)已标价的工程量清单(9)其他合同文件。

第1题:自债务人的行为发生之日起()年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第2题:设计标准()国家规范的强制性规定。

A.必须高于

B.可以低于

C.可以高于

D.不得高于

正确答案:查看最佳答案

第3题:某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是()。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

正确答案:查看最佳答案

第4题:建设工程招标程序中，投标人研究招标文件和现场考察后，会以书面形式提出某些质疑问题，()。

A.招标人对此可以不予理睬

B.招标人应及时给予口头解答

C.招标人需对提问者一人给予解答

D.招标人应及时给予书面解答

正确答案:查看最佳答案

第5题:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾，属于合同评审的()

A.合法性，合规性评审

B.合理性，可行性评审

C.与产品或过程有关要求的评审

D.合同风险评估

正确答案:查看最佳答案

参考解析:与产品或过程有关要求的评审:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾。通过招投标方式订立合同的，合同内容还应当符合招标文件和中标人的投标文件的实质性要求和条件。

第6题:依照《监理合同(示范文本)》规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()。

A.合同专用条款内约定的监理人工作

B.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作

C.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作

D.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作

正确答案:查看最佳答案

第7题:在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程.合同业务有关的保密资料，这是()的义务。

A.设计人

B.监理人

C.承包人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第8题:建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是()。

A.要约

B.承诺

C.新要约

D.要约邀请

正确答案:查看最佳答案

第9题:将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照()进行的分类。

A.索赔目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第10题:关于评标、决标阶段的工作程序，下列说法错误的是()。

A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标

B.设有标底的，公布标底

C.按照宣布的开标顺序当众开标

D.检查投标文件的密封情况

正确答案:查看最佳答案

第11题:人民防空工程的抗辐射能力是否达到特定的要求，是工程质量()特性的重要标志。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.耐久性

正确答案:查看最佳答案

第12题:以下不属于ISO质量管理原则的是()。

A.以产品为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法

正确答案:查看最佳答案

第13题:除专用合同条款另有约定外，勘察合同解释合同文件的优先顺序错误的是()

A.合同协议书优先中标通知书

B.投标函及投标函附录优先专用合同条款

C.通用合同条款优先发包人要求

D.勘察纲要优先勘察费用清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)勘察费用清单;(8)勘察纲要；(9)其他合同文件

第14题:关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()。

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是()。

A.资格预审适用于邀请招标方式

B.资格后审适用于投标人数量较多的情形

C.鼓励同时采用资格预审和资格后审

D.资格预审与资格后审的审查内容一致

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审多用于公开招标。资格后审适用于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。资格预审和资格后审不同时使用。

第16题:某单位采购部门与供货厂商签订了购买建筑设备的合同，此合同法律关系的客体是()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第17题:工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第18题:实行总分包的工程，分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向()负责。

A.总承包单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下错误的是()。

A.PVC管道的阻火圈.伸缩节安装应符合设计要求

B.空调水管道系统应进行强度试验和严密性试验

C.防排烟系统单机调试合格后可予以验收

D.智能建筑与电气工程共用线槽，应与电气工程导线有隔离措施

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按()执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第21题:关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是()。

A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点

B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点

C.当事人对合同成立的地点可以另行约定

D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立

正确答案:查看最佳答案

第22题:某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()。

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建设工程监理规范》，以下做法正确的是()。

A.工程开工令签发后，建设单位应在7天内组织设计交底

B.工程开工令签发后，总监理工程师应在7天内审查施工组织设计

C.工程开工令签发后，施工单位管理人员应在7天内到岗

D.工程开工令签发，应报建设单位批准

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于混凝土泵车的使用措施，不符合安全规定的是()。

A.泵车就位地点应平坦坚实，不得停放在斜坡上，上空无高压电线

B.当用布料杆送料时，机身倾斜角度不得大于3°

C.根据施工需要延长布料配管和布料杆

D.作业中需要移动车身时，移动速度不得超过10km/h

正确答案:查看最佳答案

第25题:建设工程招标管理中，有关招标方式的选择，表述不正确的是()。

A.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围

B.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容

C.施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用单价合同

D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式

正确答案:查看最佳答案

第26题:对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。

A.发包人

B.承包人

C.发包人与承包人

D.造价管理部门

正确答案:查看最佳答案

第27题:任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为()。

A.连带责任

B.保证责任

C.缔约过失责任

D.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第28题:当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院按照情形予以认定不正确的是()

A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期

B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际开工时间为开工日期

D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期

第29题:某项目在保修期内，对涉及结构安全的质量问题，发包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取相应的防范措施，由()提出修复方案。

A.原设计单位

B.发包人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第30题:委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受()的指示完成相应的试验工作。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第31题:建设工程一切险的除外责任是()。

A.地面下陷下沉

B.雷电、暴雨

C.非外力引起的机械或电气装置的本身损失

D.被保险人无法控制并造成物质损失的突发性事件

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第33题:在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()。

A.固定价格

B.可调价格

C.综合单价

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.列明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。

第35题:工程勘察设计招标时，联合体投标人资质等级的确定原则是()。

A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的单位确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的单位确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察、设计投标人如采用联合体形式投标，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。

第36题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

A.中标人在签订合同时提出附加条件

B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第37题:关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。

A.招标代表人2人，专家3人

B.招标代表人2人，专家4人

C.招标代表人2人，专家6人

D.招标代表人2人，专家7人

正确答案:查看最佳答案

第38题:以下关于分部工程质量验收合格的规定，正确的是()。

A.所含检验批的质量验收记录应完整

B.主控项目的质量经抽样检验均应合格

C.一般项目的质量经抽样检验合格

D.观感质量验收符合要求

正确答案:查看最佳答案

第39题:施工中订购了10000m电缆线的合同，在合同约定的时间内交付了9000m，供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未做答复，则对这1000m电缆而言，()。

A.供货方不应再继续发运

B.供货方发运后，采购方有权拒收

C.供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款

D.供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款

正确答案:查看最佳答案

第40题:如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求()承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

第41题:设计合同正常履行情况下，应在()时终止合同。

A.提交设计文件

B.设计文件通过审批

C.设计人向施工单位完成设计交底

D.工程施工完成竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第42题:FIDIC《施工合同条件》规定，用合同工期与()比较，可判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。

A.缺陷通知期

B.合同有效期

C.施工期

D.开工日期

正确答案:查看最佳答案

第43题:建设工程施工合同中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.组合计价合同

正确答案:查看最佳答案

第44题:甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为()。

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第45题:土方开挖施工方案程序性审查应重点审查()

A.施工方案是否具有针对性.指导性.可操作性

B.施工方案的审批人是否为施工单位技术负责人

C.是否遵循“先撑后挖”的程序

D.监测措施是否符合要求

正确答案:查看最佳答案

第46题:按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、()和建设工程施工合同三类。

A.建设工程监理合同

B.建设工程采购合同

C.建设工程分包合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

第47题:承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，下列处理错误的是()

A.监理人有权指示承包人钻孔探测

B.监理人有权指示承包人揭开检查

C.增加的费用由承包人承担

D.工期延误由监理人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担

第48题:对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由()共同签署。

A.建设单位.设计单位.施工单位.监理单位

B.总监理工程师.监理单位技术负责人

C.项目经理.总监理工程师

D.建设单位项目负责人.项目经理.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。

第50题:关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是()。

A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则

B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席

C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况

D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.

正确答案:查看最佳答案

第51题:业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同上列明()为被保险人。

A.业主和承包商

B.监理工程师

C.业主

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是()。

A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违约责任。选项A，发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工;选项B，发包人有权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施;选项C，发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

第53题:对现场交货的到货数量验收的方法不包括()。

A.经验鉴别法

B.衡量法

C.查点法

D.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

第54题:施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由()承担责任。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和工程师

正确答案:查看最佳答案

第55题:参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应()，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。

A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方

B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调

C.由承包人进行协调

D.由发包人进行协调

正确答案:查看最佳答案

第56题:在职工意外伤害险保险期间内，被保险人因()造成身故或者残疾的，保险人承担给付保险金责任。

A.挑衅斗殴

B.药物过敏

C.在施工指定的生活区域内遭受意外伤害

D.酒后驾驶遭受意外伤害

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在保险期间内，被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作时，或在施工现场及施工指定的生活区域内遭受意外伤害，保险人依约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过保险金额。

第57题:合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括()。

A.无仲裁协议

B.裁决所根据的证据无效

C.裁决中有受贿行为

D.裁决对当事人不利

正确答案:查看最佳答案

第58题:采购工程所急需的少量特殊材料宜采用()方式签订合同。

A.公开招标

B.询价.报价比较

C.直接订购

D.邀请招标

正确答案:查看最佳答案

第59题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第60题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，外保温采用保温浆料，厚度大于()时应分层施工。

A.10mm

B.20mm

C.30mm

D.40mm

正确答案:查看最佳答案

第61题:招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满()年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。

A.3

B.5

C.6

D.8

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用计日工计价的工作应从()中支付。

A.暂估价

B.暂列金额

C.单价措施项目费

D.总价措施项目费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂列金额适用于材料、设备、施工、服务，包括以计日工方式支付的款项。

第63题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当基坑发生管涌.渗漏险情时，可采取的措施不包括()。

A.坑内回土反压

B.清理基坑周边堆放的物品

C.坑内封堵

D.坑外.坑内双管双液注浆

正确答案:查看最佳答案

第64题:施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。

A.发出开工通知

B.办理征地拆迁

C.办理施工现场外道路的通行权

D.办理施工现场内道路的通行权

正确答案:查看最佳答案

第65题:某施工合同履行过程中，需使用腐蚀性物品施工，则由此发生的安全防护措施费用应()。

A.经工程师认可后，由发包人承担

B.经工程师认可后，由承包人承担

C.无需工程师认可，由发包人承担

D.无需工程师认可，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第66题:中标通知书()具有法律效力

A.对招标人和中标人均

B.只对招标人

C.只对投标人

D.对招标人和中标人均不

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《(标准施工招标资格预审文件)和(标准施工招标文件)试行规定》,招标人编制施工招标文件时,应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的()。

A.投标人须知

B.招标公告格式

C.合同协议书格式

D.合同争议评审条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人编制施工招标文件时,应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”(投标人须知前附表和其他附表除外)、“评标办法”(评标办法前附表除外)、“通用合同条款”。

第68题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，分包合同的价格()。

A.不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格

B.等于主合同中所约定的该部分工程价格

C.大于主合同中所约定的该部分工程价格

D.小于主合同中所约定的该部分工程价格

正确答案:查看最佳答案

第69题:监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则()。

A.监理工程师单独计量有效

B.监理工程师单独计量无效

C.监理工程师应推迟计量时间

D.监理工程师单独计量后再请承包商确认

正确答案:查看最佳答案

第70题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

第71题:根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是()。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

第72题:一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。

A.3

B.6

C.12

D.24

正确答案:查看最佳答案

第73题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机避雷引下线宜采用铜导线单独铺设并保证电气连接,导线截面不应小于()。

A.12mm2

B.14mm2

C.16mm2

D.18mm2

正确答案:查看最佳答案

第75题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致，属于细微偏差。大型工程设备采购招标中，评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等，其中备品备件的价格可以包含在投标价内，也可以单独报价。

第76题:在建设工程中涉及的代理主要是()。

A.委托代理

B.指定代理

C.法定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据相关规范，对钢结构薄型防火涂料涂层厚度，采用()检测。

A.测针

B.钢尺

C.涂层厚度测定仪

D.红外线测距仪

正确答案:查看最佳答案

第78题:施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前()d以书面形式向承包人发出变更通知。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第79题:质量事故发生后，对事故状况的观测记录在处理质量事故中的作用是()。

A.核查施工质量是否符合设计规定和要求

B.界定质量责任的依据

C.判断发展变化趋势，推断事故影响程度

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:供货方的运输责任主要涉及()。

A.产品质量缺陷

B.包装责任

C.逾期付款

D.发运责任

E.数量短缺责任

正确答案:查看最佳答案

第81题:在招标准备阶段，招标人主要工作包括()。

A.工程报建

B.编制招标文件

C.选择招标方式

D.进行资格预审

E.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

第82题:按照《合同法》的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。

A.由第三人向债权人履行债务

B.由债务人向第三人履行债务

C.债权人将合同内的部分权利转让给第三人

D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人

E.将合同的权利和义务全部转让给第三人

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有()。

A.材料供货合同

B.出厂合格证

C.质量检验报告

D.质量验收标准

E.性能检测报告

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购支付的合同价款有()。

A.预付款

B.交货款

C.监造款

D.验收款

E.结清款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设备采购支付的合同价款包括:预付款、交货款、验收款、结清款。

第85题:订立合同可采用的形式有()

A.承诺

B.要约

C.要约邀请

D.书面

E.口头

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有()。

A.用于支付签订了协议书时尚未确定的工程设备款

B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),塔式起重机有下列情况之一的，严禁安装和使用()。

A.结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的

B.主要受力构件存在塑性变形的

C.连接件存在严重磨损和塑性变形的

D.出厂年限超过20年的1250kN·m塔式起重机

E.安全装置失效的。

正确答案:查看最佳答案

第88题:某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()。

A.及时支付全部货物的货款

B.及时支付订购数量的货款

C.及时支付订购数量及合理尾差的货款

D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款

E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

正确答案:查看最佳答案

第89题:按照施工合同文本的规定，发包人的工作包括()等。

A.办理土地征用

B.办理施工许可证

C.提供工程进度计划

D.提供施工场地的工程地质资料

E.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

正确答案:查看最佳答案

第90题:按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。

A.工程本身的损害

B.承包方人员伤亡

C.承包人停工损失

D.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

E.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有()。

A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书

B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主

C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日

D.工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书

E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工

正确答案:查看最佳答案

第92题:投标人须知的组成部分中，正文部分关于投标的内容包括()

A.投标文件的密封和标识

B.招标文件的澄清与修改

C.投标文件的递交

D.招标文件的组成

E.投标文件的修改与撤回

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(4)投标，包括投标文件的密封和标识、投标文件的递交和投标文件的修改与撤回等内容

第93题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供()等工作内容发包给指定分包商实施。

A.服务

B.材料

C.安全

D.设备

E.管理

正确答案:查看最佳答案

第94题:建设工程竣工验收过程中，竣工验收组主要审查()单位提供的工程档案资料。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.监理

E.预算

正确答案:查看最佳答案

第95题:在钢材进场时，应按相关标准进行检验，检验的主要内容包括()

A.产品合格证

B.运输通行证

C.出厂检验报告

D.货物流通许可证

E.进场复验报告

正确答案:查看最佳答案

第96题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人应提供的项目设计要求主要包括()等。

A.工程的范围和规模

B.工程勘察依据

C.限额设计的要求

D.设计依据的标准

E.建筑物的合理使用年限设计要求

正确答案:查看最佳答案

第97题:承担违约责任的形式有()。

A.变更合同

B.解除合同

C.继续履行合同

D.赔偿损失

E.移交合同

正确答案:查看最佳答案

第98题:桩基工程完成后，需进行检测，以下做法正确的有()。

A.可采用静载荷试验法检测桩基承载力

B.可采用钻芯法检测桩基承载力

C.可采用测绳检测桩底沉渣厚度

D.可采用钻芯法检测桩底沉渣厚度

E.可采用钻芯法检测桩身混凝土强度

正确答案:查看最佳答案

第99题:属于违约事实的是()

A.延迟履行

B.因不可抗力不能履行

C.提存

D.不完全履行

E.不适当履行

正确答案:查看最佳答案

第100题:以下()属于招标资格审查中不能通过审查的情形。

A.申请人不具备相应的资质

B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明

C.申请人为项目的设计单位

D.申请人为本项目的招标代理机构

E.申请人本年内有骗取中标的违规行为

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量验收合格的规定有()。

A.质量控制资料应完整

B.所含主控项目的质量均应验收合格

C.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定

D.所含分部工程中有关安全.节能.环境保护和主要使用功能的检验资料应完整

E.评录符合项求

正确答案:查看最佳答案

第102题:对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意()。

A.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期

B.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期

C.划清施工进度拖延的责任

D.无权要求承包人缩短合同工期

E.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容

正确答案:查看最佳答案

第103题:承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括()。

A.所引用的合同条款内容

B.政府公告资料

C.施工进度计划

D.事件发生的现场同期记录资料

E.承包商受到损害的照片

正确答案:查看最佳答案

第104题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

正确答案:查看最佳答案

第105题:下列合同中，属于无效合同的有()。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

D.必须招标的项目未招标的合同

E.订立合同时显失公平的合同

正确答案:查看最佳答案

第106题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第107题:在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()。

A.投标人资质

B.监理规划

C.总监理工程师业绩

D.监理单位业绩

E.监理费报价

正确答案:查看最佳答案

第108题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。

第109题:进行施工招标应满足的条件包括()。

A.概算已批准

B.有满足施工需要的施工图纸

C.已选择了监理单位

D.建设资金来源已落实

E.已有建筑许可证

正确答案:查看最佳答案

第110题:合同纠纷和解解决的优点体现在()。

A.有利于和解协议的执行

B.简便易行

C.有利于经济、及时地解决纠纷

D.和解双方不得反悔

E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行

正确答案:查看最佳答案

第111题:施工合同履行过程中，竣工验收分为()类，视施工合同约定的工作范围而定。

A.单项工程竣工验收

B.单位工程竣工验收

C.分部工程竣工验收

D.分项工程竣工验收

E.整体工程竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第112题:下列()属于工程施工合同第二版中的核心条款。

A.总则

B.雇主的主要责任

C.工期

D.测试和缺陷

E.所有权

正确答案:查看最佳答案

第113题:鉴于建设工程监理招标标的特殊性，其特点主要有()。

A.邀请投标人较多

B.一般采用邀请招标

C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择

D.报价在选择中居主要地位

E.邀请数量以3～5家为宜

正确答案:查看最佳答案

第114题:按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有()。

A.办理土地征用

B.向工程师提供工程进度计划

C.提供保证施工安全需要的围栏设施

D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

E.提供施工现场的地下管线资料

正确答案:查看最佳答案

第115题:合同公证与鉴证的相同点包括()等。

A.效力相同

B.都实行自愿申请原则

C.适用范围相同

D.内容和范围相同

E.目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案

第116题:危大工程专项施工方案的编制依据包括()。

A.相关法律.法规.规范性文件.标准.规范

B.监理实施细则

C.施工图设计文件

D.施工组织设计

E.技术交底记录

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第118题:设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，关于打分法的说法正确的有()。

A.打分法的好处是简便易行

B.各评标人不是独立给分

C.对评标人的水平要求高

D.评标考虑因素较为全面

E.若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，外墙外保温工程采用的预制构件.定型产品或成套技术，其型式检验报告应包括的内容有()。

A.耐候性

B.抗风压性能检验项目

C.配套组成材料的名称.生产单位.规格型号及主要性能参数

D.抗剪强度

E.见证取样送检记录

正确答案:查看最佳答案