节选部分<<2024版新版吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，到底难不难考？>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责()的工程师无权解除承包人的任何义务。

A.设计

B.规划

C.监理

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支撑系统当承受荷载较大，立杆需加密时，加密区的水平杆应向非加密区延伸()。

A.至少1跨

B.至少2跨

C.不得小于500mm

D.不得小于1200mm

正确答案:查看最佳答案

第2题:建设工程一切险的除外责任是()。

A.地面下陷下沉

B.雷电、暴雨

C.非外力引起的机械或电气装置的本身损失

D.被保险人无法控制并造成物质损失的突发性事件

正确答案:查看最佳答案

第3题:建设工程监理合同的通用文件是()。

A.合同专用条件

B.合同通用条款

C.建立委托函

D.中标函

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是()。

A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则

B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席

C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况

D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是()。

A.执行监理人编制的施工安全措施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。

第6题:建筑工程合同主体一般只能是()。

A.公民

B.法人

C.其他组织

D.公民和法人

正确答案:查看最佳答案

第7题:,以下关于工程施工质量验收不符合要求的处理，正确的是()。

A.经返工或返修的检验批，应重新进行验收

B.主控项目不能满足验收规范的，必须予以拆除返工

C.保证项目超过偏差限值的，必须予以拆除返工

D.一般项目超过偏差限值的，必须予以拆除返工

正确答案:查看最佳答案

第8题:在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，()。

A.中标人不承担合同责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。

A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.按勘察设计工作持续时间进行分解

C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解

D.按项目施工周期进行分解

正确答案:查看最佳答案

第10题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工()。

A.验收后由发包人负责

B.验收前由发包人负责

C.验收后由工程师负责

D.验收前由工程师负责

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于货样买卖的规定描述错误的是()

A.货样买卖属于非即时买卖合同

B.当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。

C.当事人应当封存样品

D.买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量可不符合同种物的通常标准。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第12题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下操作不符合平刨使用安全要求的是()。

A.平刨应设防护罩

B.刨刀应设护手装置

C.刨厚度小于30mm或长度小于400mm的木料时，应用压板.棍推进

D.可以使用平刨.圆盘锯合用一台电机的多功能木工机械

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

正确答案:查看最佳答案

第14题:,在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，主要因素对应的累计频率区间为()。

A.0%-80%

B.80%-90%

C.80%-100%

D.90%-100%

正确答案:查看最佳答案

第15题:仲裁应当()进行。

A.不开庭

B.开庭但不公开

C.公开开庭

D.书面审理，当事人不出庭

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮内的作业人员不得超过()人。升降作业时其他人员不得在吊篮内停留。

A.4

B.3

C.2

D.1

正确答案:查看最佳答案

第17题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经()生效。

A.双方当事人抵押物登记后

B.双方当事人签字盖章后

C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后

D.双方当事人签字后

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业，其时间范围是指()。

A.22时至6时

B.22时至8时

C.20时至6时

D.20时至8时

正确答案:查看最佳答案

第19题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工阶段的合同管理，工程师应至少提前()d通知承包商开工日期。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设工程招标程序中，投标人研究招标文件和现场考察后，会以书面形式提出某些质疑问题，()。

A.招标人对此可以不予理睬

B.招标人应及时给予口头解答

C.招标人需对提问者一人给予解答

D.招标人应及时给予书面解答

正确答案:查看最佳答案

第21题:扭剪型高强度螺栓连接副应检验预拉力，每批应抽取()套。

A.4

B.6

C.8

D.10

正确答案:查看最佳答案

第22题:在项目评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是()。

A.满足主要材料订货的需要

B.满足非标准设备制作的需要

C.满足编制施工招标文件的需要

D.满足编制施工图设计文件的需要

正确答案:查看最佳答案

第24题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第25题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第26题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),临边防护横杆长度大于()m时，必须加设栏杆柱。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2

正确答案:查看最佳答案

第27题:以下关于分部工程质量验收合格的规定，正确的是()。

A.所含检验批的质量验收记录应完整

B.主控项目的质量经抽样检验均应合格

C.一般项目的质量经抽样检验合格

D.观感质量验收符合要求

正确答案:查看最佳答案

第28题:下列不属于完善合同条件问题的是()。

A.关于工程交付

B.工程量及价格单

C.关于合同图纸

D.关于施工占地

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是()。

A.能够留置的财产仅限于动产

B.材料采购合同可以采用留置担保

C.施工合同可以采用留置担保

D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产

正确答案:查看最佳答案

第30题:执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照()执行。

A.新价格

B.市场价

C.原价格

D.双方协商的价格

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，合同文件优先解释顺序正确的是()。

A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要

B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款

C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察合同的组成文件优先解释顺序为(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)勘察费用清单(8)勘察纲要(9)其他合同文件。

第32题:《民法典》规定，应当先履行合同的一方有可能丧失履行债务能力的行为，则可以()。

A.撤销合同

B.变更合同

C.解除合同

D.中止合同

正确答案:查看最佳答案

第33题:根掂建设工程各阶段质量控制的特点和重点，确定各阶段质量控制的目标和任务，是建设工程质量()的要求。

A.全过程控制

B.全方位控制

C.系统控制

D.动态控制

正确答案:查看最佳答案

第34题:FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()

A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

正确答案:查看最佳答案

第35题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为()。

A.工程师已拒绝索赔要求

B.承包人需提交现场记录和补充证据资料

C.承包人的索赔要求已经被认可

D.需等待发包人批准

正确答案:查看最佳答案

第36题:债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),扣件式钢管脚手架主节点处必须设置一根()，用直角扣件扣接，且严禁拆除。

A.斜向加强杆

B.竖向加强杆

C.纵向水平杆

D.横向水平杆

正确答案:查看最佳答案

第38题:将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是()。

A.建筑工程总承包合同

B.建筑工程设计合同

C.建筑工程承包合同

D.建筑工程分包合同

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，道.人防工程或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压()。

A.不应大于12V

B.不应小于12V

C.不应大于36V

D.不应小于36V

正确答案:查看最佳答案

第40题:某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()。

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.只同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告中的要求

正确答案:查看最佳答案

第41题:设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设备供应人

正确答案:查看最佳答案

第42题:工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到()书面同意方可运至现场。

A.业主

B.监理工程师

C.施工承包商

D.设备供应商

正确答案:查看最佳答案

第43题:施工合同履行中，无论监理人是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验，重新检验表明质量合格，则()。

A.发包人承担全部费用，并相应顺延工期

B.承包人承担全部费用，并相应顺延工期

C.发包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。

A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.监理人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人供应的材料设备经承包人检验通过后，如果又发现材料设备有质量问题时，()。

A.承包人承担发生的费用，相应顺延工期

B.发包人追加合同价款，工期不予顺延

C.承包人承担发生的费用，工期不予顺延

D.发包人追加合同价款，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第46题:关于指定代理的叙述中，不正确的是()。

A.在指定代理中，被指定的人称为指定代理人

B.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人

C.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用

D.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理

正确答案:查看最佳答案

第47题:以下关于砌体结构实体检测，正确的是()。

A.砌体检测可采用原位轴压法

B.基础不均匀沉降可采用经纬仪检测

C.砌体中的钢筋可采用破损法检测

D.圈梁和构造柱设置应采用剔凿表面抹灰法

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第49题:某工程建筑节能工程施工完毕，应由()组织验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建筑旅工安全管理规范》(DB33/1116-2015，E线所用材质与相线.工作零线(N线)相同时，当相线芯线截面S为35mm时，PE线最小截面应为()。

A.12mm2

B.16mm2

C.18mm2

D.35mm

正确答案:查看最佳答案

第51题:建设工程监理合同履行中，由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的工作属于()。

A.附加工作

B.额外工作

C.正常工作

D.变更工作

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于合同效力的说法，正确的是()。

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响

正确答案:查看最佳答案

第53题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()。

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第54题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，因卖方未能按时交付合同约定的材料时，每延迟交货一天，应向买方支付延迟交付材料金额()的违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每天:迟延交付材料金额×0.08%

第56题:依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。

A.因使用不当导致的质量下降

B.到货检验时采购方提出的质量异议

C.因交货后保管不善导致的质量下降

D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮在空中突遇停电状况时，吊篮操作人员应()。

A.手动操作滑降至安全位置

B.手动操作上行至顶层安全位置

C.就近往楼层转移至安全位置

D.在空中跨越转移至相邻安全吊篮

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。

第59题:某公司与他人订立合同后，分为A、B两企业。某公司未告知他人的情况下，他人有权()。

A.解除合同

B.撤销合同

C.将标的物提存

D.要求A、B两企业对合同承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第60题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.资料员

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.总监代表

正确答案:查看最佳答案

第61题:下列不属于买卖合同的一般特点的是()。

A.买卖合同是诺成合同

B.买卖合同是双务、有偿合同

C.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的

D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价

正确答案:查看最佳答案

第62题:工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的()和计算的正确性。

A.方法

B.取费规范性

C.取费合理性

D.取费实效性

正确答案:查看最佳答案

第63题:FIDIC《施工合同条件》规定，缺陷责任期是自()开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。

A.合同签字日

B.承包商正式开工日

C.工程接收证书中写明的竣工日

D.工程正式接收之日

正确答案:查看最佳答案

第64题:公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这主要体现()原则。

A.平等

B.自愿

C.公平

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第65题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工合同中构成合同一部分的其他文件是指()。

A.由承包商填写并随投标函一起提交的文件

B.在合同协议书或中标函中列明范围的文件

C.承包商负责采购材料和设备需提供的样本

D.业主的设备和免费提供的材料

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违反法律法规的是()。

A.工程招投标中的不公平竞争

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《招标投标法实施条例》，投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间()日前由招标人提出。

A.7

B.5

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间2日前由招标人提出

第68题:根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程()。

A.材料生产厂家

B.合理使用年限

C.保修期限

D.材料品牌及产地

正确答案:查看最佳答案

第69题:()适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用总价合同。

A.橘皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“橘皮书”，适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用总价合同。

第70题:不属于约定质量标准的一般度则的是()。

A.按企业颁布的企业标准执行

B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行

C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行

D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

正确答案:查看最佳答案

第71题:建设工程监理合同不包括()内容。

A.业主承担义务的条款

B.承包商承担义务的条款

C.监理单位承担义务的条款

D.承担违约责任的条款

正确答案:查看最佳答案

第72题:施工合同示范文本规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第73题:当格式条款与非格式条款不一致时，应该()。

A.采用非格式条款

B.采用格式条款

C.由提供格式条款的一方决定

D.由提供格式条款的相对人决定

正确答案:查看最佳答案

第74题:如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函()个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第75题:按照施工合同范本通用条款的规定，()原因造成的工期延误，经监理工程师确认后工期不予顺延。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

D.一周内非承包人原因停水.停电.停气造成停工累计超过6小时

正确答案:查看最佳答案

第76题:施工合同履行过程中，因监理人指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第77题:《标准设计施工总承包合同》中的价格清单是指()。

A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单

B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单

C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用

D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成

正确答案:查看最佳答案

第78题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括()。

A.设计深度要求

B.建筑物的合理使用年限设计要求

C.施工组织要求

D.设计人配合施工工作的要求

正确答案:查看最佳答案

第79题:FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价必须同时满足以下条件()。

A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分

B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10％

C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01％

D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2％

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有()。

A.是否列入已标价的工程量清单

B.是否在招标阶段已经确定价格

C.是否在合同履行阶段必然发生

D.承包人是否必然获得支付

E.是否包括在签约合同价内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂估价”和“暂列金额”，二者的区别表现为:暂估价是在招投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项；暂列金额是在招投标阶段已经确定价格，但合同履行阶段未必发生，发包人根据工程实际情况可能予以支付的款项。二者的共同点是:均在已标价的工程量清单中列明，均属于包括在签约合同价内的金额。

第81题:投标保证金的形式可以是()。

A.现金

B.支票

C.汇票

D.银行保函

E.股权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金的形式除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

第82题:《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证合同应包括以下内容:(1)被保证的主债权种类、数额；(2)债务人履行债务的期限；(3)保证的方式；(4)保证担保的范围；(5)保证的期间；(6)双方认为需要约定的其他事项。

第83题:在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须()。

A.支付违约金

B.双倍支付定金

C.结束合同关系

D.书面通知设计人

E.按实际完成工程量付设计费

正确答案:查看最佳答案

第84题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第85题:以下属于项目监理机构质量控制依据的有()。

A.建设单位与材料设备供应单位签订的材料设备采购合同

B.建设单位与施工单位签订的项目融资合同

C.工程地质勘察资料

D.经批准的设计图纸

E.施工过程中设计单位出具的工程变更设计文件

正确答案:查看最佳答案

第86题:《招标投标法》规定必须进行招标的建设工程项目包括()。

A.小型建筑设施

B.私人投资的别墅

C.国家融资的项目

D.公众安全项目

E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

正确答案:查看最佳答案

第87题:施工招标中作为一个独立合同的，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在()范围内进行招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊工程

D.分部分项工程

E.土建工程和安装工程

正确答案:查看最佳答案

第88题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第89题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第90题:法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法可以要求解除合同()。

A.合同标的物已经灭失时

B.因不可抗力致使不能实现合同目的的

C.约定的解除条件成熟时

D.权利人考虑到订购的货物市场价格下降时

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第92题:世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

第93题:依照《建设工程施工合同(示范文本)》，关于提前竣工协议的内容的表述，正确的是()。

A.承包人在保证质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

B.负责修改施工进度计划

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.提前竣工时间

E.发包人应为赶工提供方便的条件

正确答案:查看最佳答案

第94题:当脚手架支设在()等处时，应对上述等部位的结构安全性进行验算，并在专项施工方案中明确。

A.屋面

B.雨棚

C.硬化地面

D.阳台

E.回填地面

正确答案:查看最佳答案

第95题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为120吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有()。

A.计量118吨，则应补交2吨

B.计量118吨，则应补交1.4吨

C.计量119.6吨，则不再补交

D.计量119.6吨，则应补交0.4吨

E.计量122吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是()。

A.合同责任单一

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.固定工期、固定费用

D.减少承包人的索赔

E.可以缩短建设周期

正确答案:查看最佳答案

第97题:建设工程竣工验收过程中，竣工验收组主要审查()单位提供的工程档案资料。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.监理

E.预算

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有()。

A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押

B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿

C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿

D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单

E.依法可以转让的所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权可以质押

正确答案:查看最佳答案

第99题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商根据施工计划向业主提供不具约束力的各阶段资金需求计划包括()。

A.接到工程开工通知的28d内，承包商应向工程师提交每一个总价承包项目的价格分解建议表

B.第一份资金需求估价单应在开工日期后42d之内提交

C.根据施工的实际进展，承包商应按季度提交修正的估价单，直到工程的接收证书已经颁发为止

D.接到承包商的请求后，应在28d内提供合理的证据，表明他已做出了资金安排，并将一直坚持实施这种安排

E.如果业主欲对其资金安排做出任何实质性变更，应向承包商发出通知并提供详细资料

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期

C.电气管线.给排水管道.设备安装为2年

D.装修工程为3年

E.基础设施工程.房屋建筑主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第101题:在设备制造期间，属于监理工程师的权力范围的有()。

A.检查材料性能

B.检查加工工艺

C.检查加工进度

D.检查加工及装配质量

E.决定加工人员调配

正确答案:查看最佳答案

第102题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。

第103题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),脚手架及其基础应在下列阶段进行检查与验收()。

A.基础完工后脚手架搭设前及悬挑梁安装完成后

B.作业层上施加荷载前

C.每搭设完6米至8米高度后

D.达到设计高度后

E.遇有四级大风.大雨后

正确答案:查看最佳答案

第104题:某监理通知单写明“楼板钢筋局部保护层厚度不足，钢筋间距偏大，请立即整改，整改完毕后回复监理单位”。这份监理通知单存在的问题有()。

A.对存在问题部位的表述不具体

B.没有用数据反映问题

C.没有说明问题存在的违规内容

D.没有具体叙述整改时限

E.应当由总监理工程师签发

正确答案:查看最佳答案

第105题:《建设工程监理合同(示范文本)》中规定属于附加监理工作的情况包括()。

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.参加工程竣工验收，签署竣工验收意见

正确答案:查看最佳答案

第106题:关于代理，以下各项表述中正确的是()。

A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任

B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任

C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任

D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任

E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任

正确答案:查看最佳答案

第107题:《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()。

A.被保证的主债权种类.数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

正确答案:查看最佳答案

第108题:《民法典》规定的承担违约责任的方式有()。

A.采取补救措施

B.继续履行

C.支付违约金

D.终止履行

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《标准材料采购招标文件》合同违约方承担违约责任的方式有()

A.增加履约保证金

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.继续履约

E.支付罚金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同违约方承担违约责任的方式包括采取补救措施，赔偿损失，继续履行

第110题:依法可以抵押的财产为()。

A.抵押人所有的房屋

B.抵押人所有的专利权

C.抵押人所有的商标专用权

D.抵押人所有的机器

E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第111题:以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。

A.地震造成的工程损坏

B.水灾的淹没损失

C.气温变化导致材料变质

D.施工机具的自然磨损

E.非外力引起的机械本身损坏

正确答案:查看最佳答案

第112题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第113题:监理人应完成的监理附加工作主要有()。

A.灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作

B.由于委托人原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间

C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作

D.由于第三方原因，使监理工作增加了工作量

E.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)下列哪些做法不符合模板支撑架拆除的安全规定()。

A.拆除作业前，应先对支撑结构的稳定性进行检查确认

B.拆除作业分层.分段，按由下至上顺序拆除

C.当只拆除部分支撑结构时，拆除前应对不拆除的支撑结构进行加固，确保稳定

D.对多层支撑结构，当楼层结构不能满足承载要求时，可以拆除下层支撑

E.遇六级强风或大雨.大雪时，可在采取相应措施后继续作业

正确答案:查看最佳答案

第115题:设计投标书的设计方案评审内容主要包括()。

A.设计指导思想是否正确

B.设备选型的经济性

C.工艺流程是否先进

D.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理

E.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有()。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份

D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份

E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有(1)卖方出具的交货清单正本一份；(2)买方签署的收货清单正本一份；(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份；(4)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第117题:关于交货验收，下列说法正确的是()。

A.运输过程中发生的问题由供货方负责

B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限

C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补

D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差

E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责

正确答案:查看最佳答案

第118题:下列关于施工合同中明确保险责任的说法正确的有()。

A.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保

B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款

D.承包人负责投保时要承担办理保险的费用

E.施工合同各方要以各自的名义投保

正确答案:查看最佳答案

第119题:建设工程委托监理合同中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是()。

A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失

B.因监理人过失造成经济损失，应按委托人的实际损失，对其进行赔偿

C.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)

D.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出

E.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出的1／2

正确答案:查看最佳答案