节选部分<<2024年安徽合肥监理工程师质量投资进度控制在线考试，考试题库答案推荐>>题型

可能很多人都在寻求"2024年安徽合肥监理工程师质量投资进度控制在线考试，考试题库答案推荐"，吕凯特曾经说过，生命不可能有两次，但许多人连一次也不善于度过。这启发了我们， 这启发了我们， 那么，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们找答案吧！最后的祝福:经历了汗水洗礼，才更懂得收获的喜悦，加油!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

正确答案:查看最佳答案

第1题:以下关于装配式建筑PC构件存放，正确的是()。

A.墙板构件采用竖向方式存放，其他构件一般采用水平存放方式

B.墙板构件采用水平方式存放，其他构件一般采用竖向存放方式

C.所有构件均应采用竖向方式存放

D.所有构件均应采用水平存放方式

正确答案:查看最佳答案

第2题:施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经()审核签字。

A.项目经理和总监理工程师

B.项目经理和施工单位有关负责人

C.总监理工程师和施工单位有关负责人

D.项目经理和专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第3题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押物所得的价款按照()的规定清偿。

A.抵押合同以公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

C.抵押合同以登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押物未登记的先于已登记的受偿

正确答案:查看最佳答案

第4题:在监理合同的履行过程中，委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其中()是指协助监理人获取工程使用的原材料.构配件.机构设备等生产厂家名录。

A.物质服务

B.人员服务

C.技术服务

D.信息服务

正确答案:查看最佳答案

第5题:希望和他人订立合同的意思表示称为()。

A.要约

B.承诺

C.要约邀请

D.新要约

正确答案:查看最佳答案

第6题:接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

A.要约到达受要约人之前

B.承诺通知到达要约人之前

C.承诺通知发出之前

D.承诺通知到达要约人之后

正确答案:查看最佳答案

第7题:以下()适用于进行资格后审的邀请招标，让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选

A.招标公告

B.投标邀请书

C.标底

D.招标备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标

第8题:根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()。

A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还

B.返还总额的40％

C.返还总额的50％

D.全部返还

正确答案:查看最佳答案

第9题:以下关于样本中位数，正确的是()。

A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值

B.中位数反映了样本数据的分散状况

C.中位数反映了中间数据的分布

D.样本中位数是样本极差值的平均值

正确答案:查看最佳答案

第10题:按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()。

A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

C.无论上涨还是下降均按新价格执行

D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行

正确答案:查看最佳答案

第11题:招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是()。

A.返还所有投标人的投标保函

B.要求所有投标人延长投标保函有效期

C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

正确答案:查看最佳答案

第12题:在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款()。

A.有效

B.无效

C.经公证后有效

D.被拒绝后无效

正确答案:查看最佳答案

第13题:可变更的合同在变更前属于()合同。

A.有效合同

B.无效合同

C.效力待定合同

D.已经成立但未生效合同

正确答案:查看最佳答案

第14题:建设工程施工合同履行中，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由()。

A.发包人负责检查试验，并承担相应费用

B.承包人负责检查试验，并承担相应费用

C.承包人负责检查试验，费用由发包人负责

D.发包人负责检查试验，费用由承包人负责

正确答案:查看最佳答案

第15题:FIDIC《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为()。

A.缺陷通知期

B.施工期

C.合同有效期

D.合同工期

正确答案:查看最佳答案

第16题:某通用设备采购合同中约定:采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辨权

D.先诉抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第17题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人的()要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。

A.明示索赔

B.工程变更索赔

C.工程延误索赔

D.默示索赔

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序()。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人。

第19题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。参见教材P13。

第20题:某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位履行合同中，因不可抗力影响，部分材料、设备、人员未能按合同约定的时间进场。承包人为此提交了包括延长工期、补偿费用和利润的索赔申请。监理人对此索赔的正确处理方式是()。

A.批准延长工期、增加费用和利润

B.仅批准延长工期

C.批准延长工期、增加费用

D.仅批准增加费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不可抗力情况下，承包人仅能获得工期补偿。

第21题:施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔()d向工程师报告一次受害情况。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

第22题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是()。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。

第24题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中发生不可抗力事件，对不可抗力事件引起的后果及其损失，承担的主体是()。

A.发包人

B.设计人

C.发包人和设计人

D.项目业主

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对不可抗力事件引起的后果及其损失按照损失自担原则确定责任主体。

第25题:担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为()。

A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

正确答案:查看最佳答案

第26题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第27题:设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

正确答案:查看最佳答案

第28题:下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是()

A.施工期，是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起，至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数

B.缺陷责任期，自工程移交证书写明的竣工日期开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数

C.颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止

D.结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于连带责任保证的说法，正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第30题:按照伙伴关系协议，()负责支付咨询顾问费用。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第31题:评标委员会对投标书进行初评是以()为依据，确定投标书的有效性。

A.投标文件

B.招标文件

C.招标公告

D.资格预审文件

正确答案:查看最佳答案

第32题:某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则()。

A.重新进行资格预审

B.改变合格标准

C.由下一家递补维持预定数量

D.减少预定数量

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),扣件式钢管脚手架内立杆距墙体净距不宜大于()。当不能满足要求时，应铺设站人片。

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

正确答案:查看最佳答案

第34题:以下关于建筑工程施工质量验收，错误的是()。

A.施工质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行

B.参加施工质量验收的各方人员应具备相应的资格

C.检验批的质量应按保证项目和允许偏差项目验收

D.对涉及环境保护的材料，应按规定进行见证检验

正确答案:查看最佳答案

第35题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()万元人民币。

A.2

B.4

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额不得超过招标项目估算费用的2%。最多不超过10万人民币

第36题:建设工程中涉及的代理主要是()。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

第37题:监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于工程设计招标管理的说法，正确的是()。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程设计招标依法可以公开招标或者邀请招标。《工程建设项目招标范围和规模标准规定》明确了必须实行公开招标的情形。招标人采用邀请招标方式的，应保证有三个以上单位参加投标。对投标人的资格审查一般包括资质审查、能力和经验审查。

第39题:根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定**的均值

正确答案:查看最佳答案

第40题:如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有()有权变更或者撤销合同。

A.当地公安机关

B.本级人民检察院

C.县级以上人民政府

D.人民法院或者仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第41题:不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是()。

A.总价合同-可变单价合同-固定单价合同-成本加酬金合同

B.总价合同-固定单价合同-可变单价合同-成本加酬金合同

C.成本加酬金合同-可变单价合同-总价合同-固定单价合同

D.成本加酬金合同-固定单价合同-可变单价合同-总价合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不同合同计价方式下承包商的风险从大到小:总价合同(固定＞可调)＞单价合同(固定＞可变)＞成本加酬金合同。

第42题:建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起()日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A.15

B.20

C.25

D.30

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第44题:钢结构焊缝质量检测，一级焊缝检验比例为()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.100%

正确答案:查看最佳答案

第45题:对潜在投标人进行()的目的是考察企业的总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。

A.现场考察

B.资格预审

C.发布招标公告

D.解答投标人的质疑

正确答案:查看最佳答案

第46题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。

A.施工方运至现场的材料

B.承包人的施工机械损坏

C.承包工程所需清理费用

D.工程本身的损失

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，委托人的权利不包括()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对其他合同承包人的选定权

D.审核承包人索赔的权利

正确答案:查看最佳答案

第48题:,某学校项目由教学楼.办公楼等构成，按建设单位项目的划分批次，教学楼属于()。

A.专业工程

B.分项工程

C.单位工程

D.分部工程

正确答案:查看最佳答案

第49题:依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。

A.现场地质条件与文件资料说明不一致

B.不利于施工的外界非自然条件

C.不利于施工的气候条件

D.其他承包商对施工的干扰

正确答案:查看最佳答案

第50题:监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得()的认可。

A.发包人

B.委托人

C.承包人

D.分包人

正确答案:查看最佳答案

第51题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

第52题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力()。

A.是终局性的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的，对发包人具有强制约束力

C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

正确答案:查看最佳答案

第53题:施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，按招标的中标价确定。未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业工程施工的价格由监理人进行估价确定。详见教材第90页。

第55题:公证机关进行公证的依据是()，这是自愿原则的体现。

A.公证协议

B.当事人的申请

C.行政法律规定

D.法律规定

正确答案:查看最佳答案

第56题:工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第57题:当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。

A.格式条款

B.仲裁条款

C.固定条款

D.质量条款

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015，以下关于机动翻斗车的使用，不正确的是()。

A.机动翻斗车的制动装置(包括手制动)应保证灵敏有效

B.司机应经过专业培训

C.不得违章行驶

D.场内短途水平运输时，料斗内可以载人，但不得超过2人。

正确答案:查看最佳答案

第59题:某工程屋面节能工程采用了反射隔热材料，根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于该材料的复验，正确的是()。

A.应进行导热系数性能检验

B.应进行压缩强度性能检验

C.应进行太阳光反射比.半球发射率性能检验

D.应进行燃烧性能检验

正确答案:查看最佳答案

第60题:()适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用总价合同。

A.橘皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“橘皮书”，适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用总价合同。

第61题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列情形中，()不属于发包人的违约责任。

A.设计错误

B.因发包人原因要求解除合同

C.发包人延误支付

D.审批工作的延误

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列关于建设工程设计变更管理的表述中，错误的是()。

A.工程师在合同履行管理中应当严格控制变更

B.由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担

C.施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更

D.由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第63题:业主投保“建设工程一切险”后，工程项目建设过程中的()。

A.一切风险转移给保险公司

B.全部风险转移给承包商

C.部分风险转移给保险公司

D.全部风险仍由业主承担

正确答案:查看最佳答案

第64题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

第65题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。

A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商

B.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定

C.采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担

D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在保健急救方面，施工现场必须备有()。

A.职工医院

B.医务室

C.全科医生

D.保健药箱

正确答案:查看最佳答案

第67题:监理工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后，应在()天内完成审查并报送发包人。

A.14

B.21

C.28

D.35

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是()。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:编制进度计划是承包人的责任。

第69题:某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价.单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

正确答案:查看最佳答案

第70题:公证机关进行公证的依据是()，这是自愿原则的体现。

A.公证协议

B.当事人的申请

C.行政法律规定

D.法律规定

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。

第72题:()一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，由采购方对多家供货商就采购的标的物进行询价，还可通过多轮讨价还价及磋商，经过比较后选择其中一家签订供货合同。

A.询价方式

B.直接向供货商订购

C.招标选择供货商

D.指定供货商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，由采购方对多家供货商就采购的标的物进行询价，还可通过多轮讨价还价及磋商，经过比较后选择其中一家签订供货合同。该方式避免了招标采购的复杂性，工作量小，耗时短、交易成本低，也在一定程度上进行了供货商之间的报价竞争，但存在较大的主观性和随意性。

第73题:工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中

正确答案:查看最佳答案

第74题:设计工作正式开始前，发包人预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，发包人()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

第75题:如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函()个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第76题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，没有征得()同意，分包商不得将分包工程任何部分转让或分包出去。

A.承包商

B.其他分包商

C.工程师

D.业主

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下错误的是()。

A.PVC管道的阻火圈安装应符合设计要求

B.母线槽应与保护导体可靠连接

C.火灾探测器应进行遮挡保护

D.消防系统的线槽.导管的防火涂料应刷涂均匀

正确答案:查看最佳答案

第78题:供货方逾期交货，采购方认为不再需要，有权在接到供货方发货协商通知后的()天内，通知供货方办理解除合同手续。

A.10

B.15

C.20

D.25

正确答案:查看最佳答案

第79题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包

B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标

C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包

D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第81题:图纸会审的内容一般包括()。

A.地质勘探资料是否齐全

B.图纸是否经施工单位正式签署

C.防火.消防是否满足要求

D.地基处理方法是否合理

E.工程材料来源有无保证

正确答案:查看最佳答案

第82题:建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别有()。

A.专业分包人的分包收入为分包合同价格，劳务分包人的分包收入为劳务报酬

B.专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用

C.专业分包人应编制专业工程施工组织设计和进度计划，劳务分包人不需要编制单独的施工组织设计

D.专业分包人对分包工程承担质量缺陷的修复责任，劳务分包人在工程验收合格后仅承担因自己原因造成的质量问题的保修责任

E.专业分包人与承包人承担合同风险，劳务分包人不独立承担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工专业分包和劳务分包的主要区别表现为:1、专业分包规定为分包合同价格，劳务分包规定为劳务报酬；2、专业分包人独立承担分包工程的实施风险，必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不独立承担风险，不需单独办理保险和支付保险费用；3、专业分包人应编制分包工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行，劳务分包人不需编制单独的施工组织设计，施工纳入承包人的组织管理之中；4、专业分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任；全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任。教材P103-104。

第83题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于高处作业吊篮，不正确的是()。

A.吊篮安装.使用和拆卸应编制专项施工方案

B.吊篮验收前应进行载荷试验，填写试验记录

C.吊篮可作为材料垂直运输设备

D.吊篮必须具有安全锁和超高限位装置

正确答案:查看最佳答案

第84题:施工招标资格预审中的必要合格条件包括()。

A.财务状况

B.营业执照

C.履约情况

D.流动资金

E.同类工程的施工经验

正确答案:查看最佳答案

第85题:委托代理采用书面形式授权的，授权委托书应当载明的内容有()。

A.代理事项

B.代理权限

C.代理人姓名或名称

D.代理费用

E.代理期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。

第86题:建设工程施工过程中，对不符合工程施工质量要求的处理办法中，正确的是()。

A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约定标准

B.因承包人的原因迭不到约定标准的，由承包人承担返工费用，工期不予顺延

C.因发包人的原因达不到约定标准的，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延

D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担

E.如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担

正确答案:查看最佳答案

第87题:以下属于项目监理机构质量控制依据的有()。

A.建设单位与材料设备供应单位签订的项目融资合同

B.建设单位与施工单位签订的项目融资合同

C.建设工程监理合同

D.经批准的设计图纸

E.施工过程中设计单位出具的工程变更设计文件

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列对设计人员错误的处理正确的是()

A.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，应免收直接受损失部分的设计费

C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金额

D.赔偿金额累计总额不超过设计费用

E.范本中规定赔偿责任按实际损失的百分率计算，写入相关条款

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第90题:关于建设工程材料釆购合同的说法，正确的有()。

A.以取得材料所有权为目的

B.以取得材料使用权为目的

C.是双务合同

D.是实践性合同

E.是无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第91题:供货方不能按期交货的行为可以分为()。

A.交货数量与合同不符

B.按期交货

C.逾期交货

D.提前交货

E.交货质量不符

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()。

A.土钉墙

B.土方回填

C.地下连续墙钢筋笼绑扎

D.网架结构安装

E.装配式结构安装

正确答案:查看最佳答案

第93题:建筑工程一切险责任范围中，属于除外责任的是()

A.设计错误引起的损失和费用

B.自然磨损、内在或潜在缺陷

C.其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象

D.火山爆发

E.非外力引起的机械或电气装置的本身损失

正确答案:查看最佳答案

第94题:《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A.清理条款

B.结算条款

C.质量条款

D.风险条款

正确答案:查看最佳答案

第95题:按照设计合同示范文本有关违约责任的规定，下列描述不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费

D.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费

E.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

正确答案:查看最佳答案

第96题:采用直接委托的方式发包建设任务有()

A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工

B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的

C.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的

E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有()。

A.永久工程的损失

B.施工设备损坏

C.停工损失

D.施工场地的材料和工程设备

E.承包人的人员伤亡损失

正确答案:查看最佳答案

第98题:监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。

A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失

B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失

C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失

D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出

E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额

正确答案:查看最佳答案

第99题:要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须遵循的原则包括()。

A.公平合理地处理索赔

B.诚实信用

C.及时做出决定和处理索赔

D.提交仲裁或诉讼解决

E.尽可能通过协商达成一致

正确答案:查看最佳答案

第100题:合同公证与鉴证的相同点包括()等。

A.效力相同

B.都实行自愿申请原则

C.适用范围相同

D.内容和范围相同

E.目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案

第101题:仲裁协议包括如下内容()

A.请求仲裁的意思表示

B.不向法院起诉的承诺

C.仲裁事项

D.双方争议的解决方式

E.所选定的进仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)卸料平台钢丝绳出现下列情况之一的不得使用()。

A.断丝严重.断丝局部聚集

B.内.外部磨损或腐蚀的

C.绳股挤出.钢丝挤出.扭结.弯折.压扁等变形的

D.绳股断裂

E.钢丝绳上油保养不足

正确答案:查看最佳答案

第103题:按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有()。

A.办理土地征用

B.向工程师提供工程进度计划

C.提供保证施工安全需要的围栏设施

D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

E.提供施工现场的地下管线资料

正确答案:查看最佳答案

第104题:施工合同协议书中约定的主要内容包括()。

A.工程概况

B.合同工期

C.质量标准

D.合同价款

E.工程师姓名

正确答案:查看最佳答案

第105题:下列不能成为索赔的证据资料的有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.会议纪要

D.施工现场照片

E.业主的口头承诺

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据相关规范，测定地基土最佳含水量时的最大干密度的试验方法有()。

A.环刀法

B.灌砂法

C.直接称量法

D.轻型击实法

E.重型击实法

正确答案:查看最佳答案

第107题:依法可以抵押的财产为()。

A.抵押人所有的房屋

B.抵押人所有的专利权

C.抵押人所有的商标专用权

D.抵押人所有的机器

E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第108题:以下属于设备运输方案审查内容的有()。

A.运输前准备工作

B.运输时间

C.运输方式

D.起重和加固方案

E.装箱单和随机文件

正确答案:查看最佳答案

第109题:下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。

A.《标准施工招标文件》投标人须知

B.《标准施工招标文件》投标人须知前附表

C.《标准施工招标文件》评标办法

D.《标准施工招标文件》评标办法前附表

E.《标准施工招标文件》通用合同条款

正确答案:查看最佳答案

第110题:CM承包商的酬金约定通常可以采用的方式有()。

A.按分包合同价的百分比取费

B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费

C.固定酬金

D.按总包合同价

E.按结算价

正确答案:查看最佳答案

第111题:施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()。

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

正确答案:查看最佳答案

第112题:分项报价表的内容包括()。

A.规格

B.单位

C.性能

D.数量

E.总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分项报价表的内容包括:分项名称；单位；数量；单价；总价；合计报价。

第113题:在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有()。

A.选址意见书

B.场地规划红线图

C.场地工程勘察报告

D.有关水.电等供应情况的资料

E.有关公用设施的资料

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款“不利物质条件”所包含的情形有()。

A.施工过程中不可避免发生且不能克服的自然灾害

B.施工场地遇到不可预见的自然物质条件

C.施工场地遇到不可预见的非自然的物质障碍和污染物

D.施工过程中不可避免发生且不能克服的社会性突发事件

E.施工过程中遇到的瘟疫

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

第115题:根据标准施工合同的通用条款中规定，属于发包人义务的是()。

A.及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作

B.按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料

C.按专用条款约定及时修建出入施工场地的专用和临时道路

D.根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底

E.按专用条款约定向承包人发出开工通知

正确答案:查看最佳答案

参考解析:四、发包人义务(一)提供施工场地1.施工现场发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作，并在开工后急需解决其遗留问题，同时按专用合同条款约定的时间和范围向承包人提供施工场地。2.地下管线和地下设施的相关资料发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。3.现场外的道路通行权发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权。(二)组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。(三)约定开工时间关于C，发包人的义务是办理“专用和临时道路”通行权；关于E，是监理人的职责。

第116题:在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。

A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任

C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错

D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知

E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第117题:勘察投标书主要评审的方面包括()。

A.勘察方案是否合理

B.勘察技术水平是否先进

C.勘察进度快慢

D.各种所需勘察数据能否准确可靠

E.报价是否合理

正确答案:查看最佳答案

第118题:施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()。

A.发包人无权要求交付工程

B.发包人有权要求交付工程

C.承包人可以留置工程

D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

正确答案:查看最佳答案

第119题:建设工程设计合同(一)主要条款有()。

A.设计依据

B.发包人应提供的有关资料和文件

C.双方的责任

D.项目投资要求

E.委托设计任务的范围和内容

正确答案:查看最佳答案