节选部分<<2026年黑龙江省哈尔滨监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:《工程建设监理合同》示范文本规定业主()要求监理单位更换不称职的监理人员。

A.无权

B.有权

C.经与监理单位协商后方可

D.经主管部门批准后

正确答案:查看最佳答案

第1题:按照《建设工程监理合同》规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。

A.向其他人泄露委托人申明的秘密

B.从承包方获取提前工期奖金

C.帮助承包人完善施工组织设计

D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015基坑开控至坑底标高后，应及时进行垫层施工，垫层应浇筑到()。

A.地下室外墙边

B.承台外缘边

C.基坑支护边

D.地下室后浇带边

正确答案:查看最佳答案

第3题:当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方。合同自()时解除。

A.发出通知

B.通知到达对方

C.对方签认通知

D.对方签认通知送达主张人

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《招标投标法》的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，()。

A.必须自行办理招标事宜，无须备案

B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案

C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案

D.可以自行办理招标事宜，无须备案

正确答案:查看最佳答案

第5题:属于按索赔目的分类的索赔是()。

A.工程延误索赔

B.工期索赔

C.合同中默示的索赔

D.合同中明示的索赔

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的()作为预付款。

A.30%

B.20%

C.15%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

第7题:根据相关规范，对热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材料钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行()检验。

A.拉伸性能

B.冷弯性能

C.反复弯曲性能

D.重量偏差

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程施工合同主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。对于主要选项条款，可在6个不同合同计价模式中选择一个适用模式(且只能选择一项)将其纳入合同条款之中，以下说法错误的是()A.选项

A.带有分项工程表的标价合同B.选项

B.选项B.带有工程量清单的标价合同C.选项

C.选项C.带有分项工程表的目标合同D.选项

D.选项D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。对于主要选项条款，可在如下6个不同合同计价模式中选择一个适用模式(且只能选择一项)，将其纳入合同条款之中:选项A.带有分项工程表的标价合同;选项B.带有工程量清单的标价合同;选项C.带有分项工程表的目标合同;选项D.带有工程量清单的目标合同;选项E.成本补偿合同;选项F.管理合同。

第9题:工程建设过程中，目标规划需要反复进行多次。这表明，目标规划具有()。

A.反复性

B.循环性

C.周期性

D.动态性

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。

A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人

B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人

C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人

D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人

正确答案:查看最佳答案

第11题:,以下关于工程施工质量验收不符合要求的处理，正确的是()。

A.经返工或返修的检验批，应重新进行验收

B.主控项目不能满足验收规范的，必须予以拆除返工

C.保证项目超过偏差限值的，必须予以拆除返工

D.一般项目超过偏差限值的，必须予以拆除返工

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，建筑外墙外保温防火隔离带保温材料的燃烧性能等级应为()。

A.B1级

B.B2级

C.A级

D.C级

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),碗扣式钢管脚手架首层立杆应采用不同的长度交错布置，底层纵.横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于()。

A.500mm

B.350mm

C.200mm

D.180mm

正确答案:查看最佳答案

第14题:被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致()关系的终止。

A.委托代理

B.转代理

C.意定代理

D.指定代理或法定代理

正确答案:查看最佳答案

第15题:工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()之日。

A.承包人第一次提交竣工验收报告

B.承包人修改后再次提请竣工验收

C.最终验收合格

D.办理竣工验收手续

正确答案:查看最佳答案

第16题:下列关于代理的叙述中，不正确的是()。

A.代理的民事责任由被代理人承担

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由()的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交

D.招标文件提出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2.审查进度计划监理人对承包人的施工组织设计中的进度计划审查，不仅要看施工阶段的时间安排是否满足合同要求，更应评审拟采用的施工组织、技术措施能否保证计划的实现。监理人审查后，应在专用条款约定的期限内，批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。

第18题:下列各项，不属于工程支付内容的是()。

A.预付款

B.定金

C.保留金

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案

第19题:发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料，导致的施工暂停，说法错误的是()

A.承包人有权要求延长工期

B.承包人有权要求增加费用

C.承包人有权要求支付利润

D.属于承包人责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂停施工的责任施工过程中发生被迫暂停施工的原因，可能源于发包人的责任，也可能属于承包人的责任。通用条款规定，承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。(2)发包人责任的暂停施工发包人承担合同履行的风险较大，造成暂停施工的原因可能来自于未能履行合同的行为责任，也可能源于自身无法控制但应承担风险的责任。大体可以分为以下几类原因致使施工暂停。1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂，包括自身未能尽到管理责任，如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等；也可能源于第三者责任原因，如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2)不可抗力。3)协调管理原因。4)行政管理部门的指令。

第20题:关于组织现场踏勘的描述错误的是()

A.投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失

B.招标人在现场介绍的工程场地和相关的周边环境情况供投标人参考，不对投标人做出的判断和决策负责

C.组织现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行

D.投标人承担自己踏勘现场发生的费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:现场踏勘是指招标人组织投标人对项目的实施现场的经济、地理、地质、气候等客观条件和环境进行的现场调查。对于投标人全面了解招标项目情况，减少可能的争议具有重要的意义。招标人在投标人须知说明的时间统一组织投标人进行施工现场踏勘。《标准施工招标文件》中规定:(1)招标人按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。(2)投标人承担自己踏勘现场发生的费用。(3)除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。(4)招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。考虑到踏勘现场后投标人有可能对招标文件部分条款进行质疑，组织投标人踏勘现场的时间一般应在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行。

第21题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C错误，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少合同争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；选项D错误，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。参见教材P77。

第22题:根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的()作为交货款。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方向卖方支付合同价格的60%作为交货款。

第23题:FIDIC《施工H合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。

A.专业监理工程师

B.建设单位代表

C.监理员

D.施工项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列关于施工合同履行过程中工程分包的表述中，错误的是()。

A.工程分包能解除部分承包人的任何责任和义务

B.在施工合同履行过程中承包人提出分包要求的，需经发包人的书面同意

C.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意

D.发包人控制工程分包的基本原则是，主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成

正确答案:查看最佳答案

第25题:在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构

正确答案:查看最佳答案

第26题:标志着合同对双方当事人的法律约束力的开始的是()。

A.合同成立

B.合同生效

C.合同签订

D.要约到达受要约人

正确答案:查看最佳答案

第27题:建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交货前出现的问题，应由()负责。

A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第28题:()是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。

A.建设工程施工合同

B.建设工程设计合同

C.建设工程勘察设计合同

D.建设工程勘察合同

正确答案:查看最佳答案

第29题:依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由()。

A.发包人承担修改设计.拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

B.承包人承担修改设计.拆除及重新安装费用，工期相应顺延

C.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用，工期不予顺延

D.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第30题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，安装工程具备单机无负荷试车条件时，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

第31题:测定地基土压实度，应采用()。

A.烘干法

B.红外线照射法

C.轻型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案

第32题:工程建设的过程中，保证的金额可以随时间变化的是()。

A.施工投标保证

B.施工合同的履约保证

C.施工预付款保证

D.工程保险

正确答案:查看最佳答案

第33题:误期赔偿费的最高限额为合同价格的()%。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

第34题:当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时履行地

C.履行合同时订立地

D.订立合同时履行地

正确答案:查看最佳答案

第35题:钻孔灌注桩桩底沉渣的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.静载荷试验法

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列()不是风险型CM合同承包商的酬金约定方式。

A.按分包合同价的百分比取费

B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费

C.固定酬金

D.按总承包合同价的百分比取费

正确答案:查看最佳答案

第37题:按《建设工程施工合同(示范文本)》专用条款约定的数量和要求，承包人向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第38题:以下关于工程材料见证取样，正确的是()。

A.见证检测机构应由施工单位确定

B.见证检测机构应当是施工单位下属单位

C.见证检测机构应当具有相应的资质

D.施工单位应按规定编制见证取样送检计划

正确答案:查看最佳答案

第39题:依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是()。

A.预付款的金额不少于合同价22％

B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函

C.预付款保函金额要大于预付款额

D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10％的月开始扣回预付款

正确答案:查看最佳答案

第40题:可以质押的权利不包括()。

A.汇票、债券、仓单

B.依法可以转让的股份

C.依法可以转让的专利权中的财产权

D.不动产所有权证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;(2)依法可以转让的股份、股票;(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。

第41题:根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。

第42题:合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.仲裁和诉讼

B.违约和诉讼

C.结算和违约

D.结算和清理

正确答案:查看最佳答案

第43题:以下关于设备包装的基本要求，不恰当的是()。

A.应采取良好的防潮.防尘.防震.防锈等保护措施

B.应按照订货合同约定的运输包装条款进行包装

C.应对放置形式.装卸起重位置进行标识

D.相关随机文件.装箱单和附件等资料单独妥善包装后提交给收货人

正确答案:查看最佳答案

第44题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于()。

A.法定代理

B.表见代理

C.指定代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)施工现场竖向安全防护宜采用()。

A.安全栏杆

B.安全平网

C.安全立网

D.密目式安全立网

正确答案:查看最佳答案

第46题:施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有()的复工指令方可复工。

A.业主代表

B.施工单位负责人

C.监督站负责人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第47题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()。

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于限制民事行为能力人订立的合同的表述中，不正确的是()。

A.限制民事行为能力人一般情况下不能独立订立合同

B.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效

C.限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

D.合同被法定代理人追认之前，善意相对人无撤销的权利

正确答案:查看最佳答案

第49题:施工招标文件不包含的内容是()。

A.单价表

B.工程量清单

C.标底

D.工程设计图纸

正确答案:查看最佳答案

第50题:债权人的()是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权。

A.撤销权

B.代位权

C.先履行抗辩权

D.后履行抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第51题:在招标采购和缔约过程中，应考虑选用适合工程项目需要的标准招标文件及合同示范文本。通过参考选用标准示范文本，作用描述错误的是()

A.有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求

B.限制了当事人根据具体项目实际需要拓展合同文件条款，会造成小范围的缺款漏项

C.有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性

D.有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在招标采购和缔约过程中，应考虑选用适合工程项目需要的标准招标文件及合同示范文本。通过参考选用标准示范文本，作用在于:(1)有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；(2)可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；(3)有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；(4)有利于当事人履行合同的规范和顺畅；(5)有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；(6)有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。

第52题:按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但要通知对方

C.无须征得对方同意，但要提供担保

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

正确答案:查看最佳答案

第53题:下列关于招标流程的相关说法错误的是()。

A.现场踏勘是由招标人组织的

B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜

C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二

D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行

正确答案:查看最佳答案

第54题:评标过程中，如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以()。

A.直接发包

B.否决所有投标

C.内部定标

D.选择投标书中报价最低者中标

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产，提单属于权利凭证，可用于质押，不得用于抵押。

第56题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是监理人的职责。选项B，监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知；选项D，经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。

第57题:关于CM模式的说法，正确的是()。

A.代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位

B.代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权

C.非代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权

D.非代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B错误，CM单位对设计单位没有指令权，只能向设计单位提出一些合理化建议，这一点同样适用于非代理型CM模式；选项C错误，非代理型CM模式中，CM单位与设计单位是协调管理关系；选项D错误，代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位。

第58题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，低压配电系统使用的电线.电缆进场时，应对其导体()进行复验，复验应为见证取样检验。

A.截面积

B.电阻值

C.接地电阻值

D.击穿电压

正确答案:查看最佳答案

第59题:由于设计错误导致工程质量事故，在发包人不解除合同的情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施外，()。

A.不再承担其他赔偿责任

B.还应返还设计合同规定的定金

C.还应免收直接损失部分的设计费

D.还应双倍返还设计合同规定的定金

正确答案:查看最佳答案

第60题:《民法典》规定，应当先履行合同的一方有可能丧失履行债务能力的行为，则可以()。

A.撤销合同

B.变更合同

C.解除合同

D.中止合同

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于保证人资格的说法.正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

第62题:合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

第63题:某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.修改招标文件后重新招标

C.改为直接发包

D.用原招标文件重新招标

正确答案:查看最佳答案

第64题:委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案

正确答案:查看最佳答案

第65题:依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应人

D.发包人和承包人按比例

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是()。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

正确答案:查看最佳答案

第67题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。

A.保障.保险及担保

B.合同的生效

C.质量与安全

D.双方一般权利和义务

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列说法错误的是()

A.工程师是受业主聘用的

B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方

C.工程师无权改变合同

D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，在建工程临时消防给水系统中，消防竖管不少于()根，管径不小于()。

A.1，DN100

B.1，DN150

C.2，DN100

D.2，DN150

正确答案:查看最佳答案

第70题:无权代理的情况不包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理权终止为代理行为

D.超越代理权限为代理行为

正确答案:查看最佳答案

第71题:工程一切险中的意外事故，包括()。

A.地震

B.海啸

C.地崩

D.飞行物体坠落

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于砌体工程，错误的是()。

A.质量应符合设计和规范要求

B.砌筑砂浆的强度应符合设计和规范要求

C.构造柱.圈梁应符合设计和规范要求

D.墙体转角处.交接处应分两次砌筑，保证强度

正确答案:查看最佳答案

第73题:下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁条款是独立存在的

B.合同若发生变更，则仲裁条款无效

C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉

D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢结构工程，错误的是()。

A.高强度螺栓连接副的安装应符合设计和规范要求

B.高强度螺栓连接副的施拧顺序应符合设计和标准规定

C.高强度螺栓连接副的初拧复拧扭矩应符合设计和标准规定

D.高强度大六角头螺栓连接副终拧完成48h后应进行终拧扭矩检查

正确答案:查看最佳答案

第75题:由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的属于()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.限额工作

正确答案:查看最佳答案

第76题:建设工程勘察合同是当事双方根据工程勘察工作需要，就查明、分析、评价建设场地的()而订立的协议。

A.地质地理环境特征和岩土工程条件

B.地质地理环境特征和施工现场布置

C.自然环境条件特征和地下施工方案

D.自然环境条件特征和土方开挖条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同的内容指勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。

第77题:美国建筑师学会(AIA)合同文本中，关于风险型管理承包合同(CM)的说法正确的是()。

A.承包商不与分包商订立分包合同

B.不允许承包商将全部施工任务进行分包

C.采用成本加酬金的计价方式

D.采用单价合同的计价方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM承包商在施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责。CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第78题:在评标委员会成员中，不包括()。

A.招标人代表

B.技术专家

C.投标人代表

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第79题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.约定保证期间

B.债权人优先受偿

C.转移占有

D.转让需办理登记

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。

第81题:大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有()。

A.出厂前的质量检验费

B.运输中破损的修理费

C.现场试运行费

D.保修期内的维护、修理费

E.运行、管理和维修人员培训费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:伴随服务的内容一般包括:(1)实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；(2)提供货物组装和/或维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理；(6)对买方的运行、管理和维修人员进行培训。详见教材第54、136页。

第82题:根据相关规范，以下关于钢结构工程，正确的有()。

A.永久性普通螺栓拧紧后，外露丝扣不应少于2扣

B.高强度螺栓连接副初拧扭矩应为标准值的30%

C.高强度螺栓连接副初拧扭矩应为标准值的50%

D.对高强度螺栓连接副终拧扭矩应采用扭矩扳手检测

E.终拧扭矩检测应在终拧1小时后，48小时之内完成

正确答案:查看最佳答案

第83题:项目监理机构对基坑土方开挖巡视的检查要点包括()。

A.土方开挖条件是否具备

B.土方开挖顺序.方法是否与设计要求一致

C.每道支撑底面粘附的土块.垫层等是否及时清理

D.垫层混凝土的浇筑是否及时

E.卷材防水的细部处理是否符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。

A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人

B.监理人是施工合同履行中独立的第三方

C.监理人在授权范围内独立开展工作

D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权

E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权

正确答案:查看最佳答案

第85题:依据《民法典》的规定，提供格式条款一方()的，该条款无效。

A.排除对方次要权利

B.减轻对方责任

C.加重对方责任

D.免除其责任

E.排除对方主要权利

正确答案:查看最佳答案

第86题:FIDIC《施工合同条件》通用条件的条款规定，构成对业主和承包商有约束力的合同文件包括()。

A.合同协议书

B.工程竣工合同

C.合同专用条件

D.工程监理合同

E.合同通用条件

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的有()

A.指定分包商由雇主或工程师选定

B.指定分包商应当与雇主、承包商共同订立分包合同

C.指定分包商完成的工作是招标文件中规定由承包商承包范围内的工作

D.承包商不对指定分包商的施工协调收取管理费

E.承包商不对指定分包商的违约行为承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第88题:下列属于材料采购合同条款内容的有()。

A.产品名称、商标、型号

B.交(提)货地点、方式

C.附随义务

D.运输方式及到站、港和费用的负担责任

E.结算方式及期限

正确答案:查看最佳答案

第89题:在合同订立前，合同主体相关各方应组织()的专业人员进行合同评审，应用文本分析、风险识别等方法完成对合同条件的审查、认定和评估工作。

A.工程管理

B.经济

C.行政事务

D.技术

E.法律方面

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在合同订立前，合同主体相关各方应组织工程管理、经济、技术和法律方面的专业人员进行合同评审，应用文本分析、风险识别等方法完成对合同条件的审查、认定和评估工作。采用招标方式订立合同时，还应对招标文件和投标文件进行审查、认定和评估。

第90题:《简明标准施工招标文件》适用的项目有()。

A.小型项目

B.设计和施工由同一承包人承担的项目

C.技术要求复杂的项目

D.工期不超过12个月的项目

E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不由同一承包人承担的小型项目。

第91题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标有关文件

E.资格预审

正确答案:查看最佳答案

第92题:采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括()。

A.发布招标广告

B.发出投标邀请函

C.进行资格预审

D.组织现场考察

E.召开标前答疑会

正确答案:查看最佳答案

第93题:在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有()。

A.选址意见书

B.场地规划红线图

C.场地工程勘察报告

D.有关水、电等供应情况的资料

E.有关公用设施的资料

正确答案:查看最佳答案

第94题:当事人能行驶留置权的合同有()。

A.购销合同

B.加工承揽合同

C.仓储保管合同

D.借款合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第95题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第96题:根据《标准施工合同》，关于工程保险的说法，正确的有()。

A.进场材料和工程设备保险手续应由发包人办理

B.必须以发包人和承包人的共同名义投保

C.由承包人负责投保并承担办理保险的费用

D.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

E.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的单据和副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致。如果一个建设工程项目采用平行发包的方式交由多个承包人施工，此时由发包人办理工程保险和第三者责任保险为宜。无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。大型工程项目为了减少保险费的支出，经常采用不足额投保方式，即以建安工程费的60%-70%作为投保的保险金额。进场材料和工程设备保险由当事人双方具体约定，并在专用条款内写明投保责任。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。详见教材第81-82页。

第97题:在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。

A.须经工程师同意

B.不须经工程师同意

C.发生的费用由发包人承担

D.发生的费用由承包人承担

E.发生的费用由双方约定承担

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据相关规范，钢结构变形检测的内容有()。

A.结构整体垂直度

B.结构整体平面弯曲

C.构件垂直度.弯曲变形

D.跨中挠度

E.平面位置偏差

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第100题:对选定的评标因素，可采用以下()量化方法调整评标价格。

A.运输费、保险费和其他费用

B.根据投标文件申报的交货期调整

C.根据付款条件的偏差来调整

D.投标设备的预计运行和维护费用

E.成套设备的费用

正确答案:查看最佳答案

第101题:下列关于监理人指示变更描述正确的有()。

A.可划分为直接指示的变更和通过与承包人协商后确定的变更

B.直接指示的变更属于必须实施的变更

C.直接指示的变更不需征求承包人意见

D.监理人首先向承包人发出变更意向书，并附必要的图纸和相关资料

E.若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，不进行回复即可

正确答案:查看最佳答案

第102题:施工合同履行过程中，对监理单位质量行为的监督主要包括()。

A.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式

B.制订监理规划，并按照监理规划进行监理

C.按照国家普遍性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认

D.监理的工程项目有监理委托手续及合同，监理人员资格证书与承担的任务相符

E.对现场发现的使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故，及时督促、配合责任单位调查处理

正确答案:查看最佳答案

第103题:合同法律关系包含的要素有()。

A.主体

B.内容

C.法律规范

D.法律事实

E.客体

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系包括合同法律关系主体、客体、内容三个要素。

第104题:在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则()。

A.影响正常施工的费用由承包人承担

B.影响正常施工的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.工期不予顺延

E.检查费用发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第105题:依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件()。

A.依法成立

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.有符合法定条件的法定代理人

E.能独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第106题:经济合同变更或解除后，当事人的责任为()。

A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

C.双方达成变更解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任

E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人均不承担责任

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有()。

A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书

B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主

C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日

D.工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书

E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工

正确答案:查看最佳答案

第108题:工程货物采购招标中对投标人的货物要求有()。

A.商业信誉

B.质量保证体系

C.供货业绩经验

D.企业人员数量

E.企业经营策略

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通常情况下，对投标人的资格要求主要包括如下方面:(1)具有独立订立合同的能力。(2)在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力。(3)具有完善的质量保证体系。(4)业绩良好。具有设计、制造与招标材料相同或相近材料的供货业绩及运行经验。(5)有良好的银行信用和商业信誉等。

第109题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，对填方工程施工，应检查的内容有()。

A.回填土料的有机质含量.含水量

B.分层厚度.辗迹重叠长度

C.分层压实系数

D.表面平整度

E.地基承载力

正确答案:查看最佳答案

第110题:不可预见物质条件的范围是

A.气候条件

B.承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件

C.招标文件和图纸均未说明的外界障碍物

D.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件

E.招标文件和图纸均未说明的污染物

正确答案:查看最佳答案

第111题:下列属于造成工程质量缺陷的最基本因素的有()。

A.未实施监理

B.违背建设程序

C.地质勘查数据失真

D.施工与管理不到位

E.自然环境因素

正确答案:查看最佳答案

第112题:在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有()。

A.手触

B.目测

C.常用的检测工具量测

D.拉伸试验

E.压缩试验

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。

A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿

B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿

C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿

D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿

E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》，关于工程计量工作的说法，正确的有()。

A.永久工程中的每项工程计量应按合同数据表中规定的方法

B.合同数据表中无规定的，永久工程中的每项工程计量方法应按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定

C.永久工程中的每项工程应以实际完成值计算，并考虑膨胀、收缩或浪费

D.工程计量应由工程师独立进行，不得向承包商通知和联系

E.对承包商提出的工程量测量结果的不准确之处，工程师应予以确认或修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定；对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费。当工程师要求对工程量进行计量时，应提前通知承包商代表，承包商应派员及时协助工程师进行测量并提供工程师所要求的详细资料。如果承包商不同意工程量测量记录，应通知工程师并说明记录中不准确之处，工程师应予以确认或修改。

第115题:根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括()。

A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件

B.负责组织设计成果鉴定

C.负责审查各阶段设计文件

D.对外商的设计资料的审查

E.保护设计人的知识产权

正确答案:查看最佳答案

第116题:设计合同履行管理中，按照发生原因的不同，设计工作内容的变更可能涉及的原因是()。

A.设计人的工作

B.委托其他设计单位完成的变更

C.发包人原因的重大设计变更

D.承包人原因的重大设计变更

E.委托任务范围内的设计变更

正确答案:查看最佳答案

第117题:关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述中，正确的有()。

A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责

B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任

C.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任

D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任

E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任

正确答案:查看最佳答案

第118题:下列关于施工质量控制的说法正确的有()。

A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收

B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定

C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查

D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担

E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担

正确答案:查看最佳答案

第119题:勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括()。

A.工程测量

B.水文地质勘察

C.岩土工程勘察

D.材料设备的供应

E.变更及工程费的调整

正确答案:查看最佳答案