2024年新版全国二建法律法规测试,到底有多容易考过?
节选部分<<2024年新版全国二建法律法规测试,到底有多容易考过?>>题型
那么多人搜索"2024年新版全国二建法律法规测试,到底有多容易考过?",吉姆·罗恩曾经说过,要么你主宰生活,要么你被生活主宰。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 这样看来,学习的成功与失败原因是多方面的,要首先从自己身上找原因,才能受到鼓舞,找出努力的方向。能那么认真找到这个页面的呢,是十分值得表扬的,那开始我们就来看刷题吧!最后的祝福:努力的苦读,就为这一刻?!把你的实力全部发挥,所有关爱着你的人,都会为你祝福、祈祷,相信你会考出满意的成绩,榜上有名喔!
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用,应包括在()内。
A.建设单位编制的工程概算
B.建设单位编制的投资估算
C.施工单位编制的投标报价
D.施工单位编制的工程预算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。,选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。故选项“建设单位编制的工程概算”正确。
第1题:关于工伤保险的说法,正确的是()。
A.由用人单位和职工按比例缴纳
B.由职工承担工伤保险费
C.由用人单位承担工伤保险费
D.职工可以不参加工伤保险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳动者的社会保险和福利。职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费,职工不缴纳工伤保险费。
第2题:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人依法应当首先进行的程序是()。
A.委托勘察.设计单位制订技术加固措施
B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固.维修和补强
C.委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定
D.申请工程质量监督机构鉴定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固.维修等措施,重新界定使用期。据此,产权所有人依法应当首先进行的程序是C,这也是符合技术要求的。
第3题:关于委托合同法律特征的说法,正确的是()。
A.应当是有偿合同
B.委托事务只能是法律行为
C.是—种典型的提供劳务的合同
D.委托人不得转委托
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托合同是一种典型的提供劳务的合同。
第4题:我国建筑业企业资质分为()三个序列。
A.工程总承包资质.施工总承包资质和专业承包资质
B.工程总承包资质.专业分包资质和施工劳务资质
C.施工总承包资质.专业分包资质和施工劳务资质
D.施工总承包资质.专业承包资质和施工劳务资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。建筑业企业资质有施工总承包资质.专业承包资质.施工劳务资质。
第5题:施工合同履行过程中出现以下情况,当事人一方可以免除违约责任的是()。
A.因为三通一平工期拖延,发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地
B.因为发包方拖延提供图纸,导致工期拖延
C.因为发生洪灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工
D.因为承包方自有设备损坏,导致工期拖延
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是违约责任,选项分析:约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。
第6题:按照《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工组织方案
B.拆除建筑物的措施
C.保证安全施工的措施
D.建设单位编制的工程概要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
第7题:关于对工程建设各阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构的说法,正确的是()。
A.工程建设全过程的执行情况由建设项目规划审查机构实施监督
B.工程建设前期咨询阶段的执行情况由工程质量监督机构实施监督
C.工程建设验收阶段的执行情况由建筑安全监督管理机构实施监督
D.工程建设勘察阶段的执行情况由施工图设计文件审查机构实施监督
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定,选项分析:建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督。
第8题:根据《建筑业企业资质管理规定》,资质许可机关应当撤销建筑业企业资质的是()。
A.企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的
B.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的
C.资质证书有效期届满,未依法申请延续的
D.将承包的工程转包或违法分包的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是企业资质证书的撤回、撤销、吊销和注销,选项分析:A属于撤回;C属于注销;D属于在申请之日起前1年至资质许可决定作出前,资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请;B正确,有下列情形之一的,资质许可机关应当撤销建筑业企业资质:(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的;(2)超越法定职权准予资质许可的;(3)违反法定程序准予资质许可的;(4)对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的;(5)以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的,应当予以撤销。注意B选项,如果说的是《建筑法》,以欺骗手段取得资质证书的,是吊销资质证书。
第9题:关于债权转让的说法,正确的是()。
A.父母对子女的赡养请求权可以转让
B.债权人转让权利的通知可以撤销
C.债务人接到债权转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张
D.当事人约定非金钱债权不得转让的,不得对抗第三人
正确答案:查看最佳答案
第10题:根据《物权法》,下列财产不可以抵押的是()。
A.生产设备
B.连设用地使用权
C.正在建设的建筑物
D.集体所有的宅基地
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:1.土地所有权;2.宅基地.自留地.自留山等集体所有土地的使用权;3.学校.幼儿园.医疗机构等为公益目的成立的非营利收入的教育设施.医疗卫生设施和其他公益设施;4.所有权.使用权不明或者有争议的财产;5.依法被查封.扣押.监管的财产;6.法律.行政法规规定不得抵押的其他财产。
第11题:关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围,下列说法中,正确的是()
A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开
B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开
C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开
D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。参见教材P104
第12题:按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系,划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限,称为()。
A.级别管辖
B.指定管辖
C.地域管辖
D.移送管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是民事诉讼的法院管辖。地管辖,是指按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系,划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限。
第13题:关于法人的说法,正确的是()
A.法人分为营利法人、非营利法人
B.营利法人的设立无须登记
C.为公益目的或者其他非营利目的成立,不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人,为非营利法人
D.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格
正确答案:查看最佳答案
第14题:在《合同法》中,要约生效的时间是()。
A.要约人发出要约时
B.要约达到受要约人时
C.受要约人作出承诺时
D.受要约人承诺到达时
正确答案:查看最佳答案
第15题:未参加工伤保险的施工总承包项目,分包单位职工发生工伤事故后,关于该职工工伤保险待遇支付的说法,正确的是()。
A.由建设单位先行支付
B.由工伤保险基金先行支付
C.分包单位支付工伤保险待遇,施工总承包单位.建设单位承担连带责任
D.由分包单位与建设单位共同承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:未参加工伤保险的建设项目,职工发生工伤事故,依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇,施工总承包单位.建设单位承担连带责任;用人单位和承担连带责任的施工总承包单位.建设单位不支付的,由工伤保险基金先行支付,用人单位和承担连责任的施工总承包单位.建设单位应当偿还:不偿还的,由社会保险经办机构依法追偿。
第16题:关于缺陷责任期的说法,正确的是()。
A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月
B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C.某工程2018年6月5日完成建设工程竣工验收备案,该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月5日
D.由于发包人原因无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,自动进入缺陷责任期
正确答案:查看最佳答案
第17题:某工程设计文件需要作重大修改,则()。
A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用
B.设计单位可直接进行修改
C.应由建设单位报原审批机关批准
D.须开专家论证会后,设计单位方可修改
正确答案:查看最佳答案
第18题:设计单位在编制设计文件时,应当结合工程实际情况,考虑施工安全作业和安全防护的需要,为施工单位的相关工作提供技术保障。该相关工作是制定()。
A.安全防护措施
B.安全操作规程
C.施工方案
D.专项施工方案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是设计单位的安全责任,选项分析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,设计单位在编制设计文件时,应当结合建设工程的具体特点和实际情况,考虑施工安全作业和安全防护的需要,为施工单位制定安全防护措施提供技术保障。故选择“安全防护措施”正确。
第19题:对于土方开挖工程,施工企业编制专项施工方案后,经()签字后实施。
A.施工企业项目经理、总监理工程师
B.施工企业技术负责人、建设单位负责人
C.施工企业技术负责人、总监理工程师
D.建设单位负责人、监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,关于停工期间的现场防护和费用负担,下列符合规定的是()。
A.建设单位应当做好现场安全防护
B.由于设计图纸出现错误,建设单位要求设计单位承担相应的现场维护费用,设计单位以现场安全安全是施工单位的责任,拒绝支付
C.由于不可抗力造成工程停工,建设单位要求施工单位做好现场维护,可以不用向看护人员支付看管费
D.不论费用由谁承担,施工单位都必须做好现场防护
正确答案:查看最佳答案
第21题:施工合同履行过程中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不可抗力是法定的免责事由。不可抗力是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。B选项梅雨季节很常见,不是不可抗力;C选项设备损坏,修理即可,可以克服,不是不可抗力;D选项当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。P128
第22题:关于工程建设强制性国家标准,说法正确的是()。
A.标准可以由行业主管部门发布
B.标准文本应当免费向社会公开
C.对标准解释的效力低于标准本身
D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:强制性国家标准国务院批准发布或者授权批准发布。故A错:强制性国家标准的解释与标准具有同等效力,故C错;复审周期一般不得超过5年,故D错。
第23题:关于建设工程实施工合同变更的说法,正确的是()。
A.合同变更协议自签字之日起生效
B.合同变更与工程变更的范围一致
C.发包人可依据其单方意思变合同
D.合同变更内容约定不明确,推定为未变更
正确答案:查看最佳答案
第24题:下列选项中有关民事诉讼证据的说法,正确的是()。
A.在民事诉讼中,书证可以只提交复印件
B.凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证
C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议,鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
正确答案:查看最佳答案
第25题:关于建设工程代理法律关系的说法,正确的是()。
A.转委托经委托人同意或追认后,受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任
B.建设工程中为被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理
C.无权代理一般有自始未经授权和代理权已终止两种表现形式
D.无权代理发生后,相对人可以催告被代理人,被代理人未作表示的,视为追认
正确答案:查看最佳答案
第26题:建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响(),规定环境噪声污染的防治措施,并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。
A.登记表
B.报告表
C.报审表
D.报告书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设项目环境噪声污染的防治。建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告书,规定环境噪声污染的防治措施,并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。
第27题:以下关于法院开庭审理程序的表述中,不正确的是()。
A.原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以按撤诉处理
B.原告未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理
C.被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以延期开庭
D.被告未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的审判程序,选项分析:原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理;被告反诉的,可以缺席判决。被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决。所以本题选“被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以延期开庭”。
第28题:建设工程施工合同无效,但已完工程验收合格,应当返还财产。关于返还财产的说法,正确的是()。
A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业
B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮
C.折价返还应当按照合同约定的价款进行
D.折价返还可以按照当地市场价.定额量据实结算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当建设工程施工合同无效.被撤销后,应当返还财产。执行返还财产的方式是“折价返还”,即承包人已经施工完成的工程,发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款。主要有两种方式:一是参照无效合同中的约定价款;二是按当地市场价.定额量据实结算。
第29题:关于建设工程规划许可证和施工许可证的领取,说法正确的是()。
A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可
B.申请领取施工许可证时,应当报送安全施工措施进行审批
C.按照规定可以直接发包的工程采用招标发包,可以邀请招标的采用公开招标,确定的施工企业无效
D.施工许可证发证机关收到申请,发现申请人证明文件不全的,应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容
正确答案:查看最佳答案
第30题:女大学生张某毕业后被企业录用。张某为了锻炼自己,主动要求到最苦.最累.最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求,但不得安排的工作是()。
A.高处.高温工作
B.低温.冷水作业
C.夜班劳动
D.矿山井下作业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第31题:多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资,授权委托书中仅写明代理权限是全权代理。依此授权书,甲所具有的代理权限是()。
A.程序性诉讼
B.承认、放弃、变更诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或者上诉
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是诉讼代理人,选项分析:《民事诉讼法》规定:诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解、提起反诉或者上诉,必须有委托人的特别授权。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”,而无具体授权的情形,最高人民法院还特别规定,在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权,即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解、提起反诉或者上诉。故选项“程序性诉讼”正确。
第32题:下列情形中,视为不同投标人之间相互串通投标情形的是()。
A.投标人之间约定中标人
B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件
D.投标人提供虚假的财务状况或者业绩骗取中标的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定,选项分析:A是属于不同投标人之间相互串通投标的情形,题干问的是“视为”的情形,不合题意。C属于招标人与投标人串通投标。D属于以其他方式弄虛作假骗取中标的。有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;B正确。(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
第33题:根据《建设工程质量管理条例》,关于建筑材料检验的说法,正确的是()。
A.书面检验记录应当由项目负责人签字
B.应当按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定迸行检验
C.当事人在合同中约定不检验的,可以不进行检验
D.厂家附带合格证的,不再进行检验
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测,选项分析:施工单位的检验要依据工程设计要求、施工技术标准和合同约定。合同若有其他约定的,检验工作还应满足合同相应条款的要求。检验结果要按规定的格式形成书面记录,并由相关的专业人员签字。对于未经检验或检验不合格的,不得在施工中使用。
第34题:下列不属于刑法规定的附加刑的是()。
A.没收财产
B.拘役
C.罚金
D.剥夺政治权利
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《刑法》规定,刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括:①管制;②拘役;③有期徒刑;④无期徒刑;⑤死刑。附加刑包括:①罚金;②剥夺政治权利;③没收财.产;④驱逐出境。
第35题:发包人发生以下情形,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同,人民法院应予支持的是()。
A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工
B.拖欠垫资利息
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:1.未按约定支付工程价款的;2.提供的主要建筑材料.建筑构配件和设备不符合强制性标准的;3.不履行合同约定的协助义务的。
第36题:为进一步规范施工招标投标活动,各地应当建立中标候选人的公示制度,公示的时间应当不少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。
第37题:施工企业取得法人资格的时间为()日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工企业是以盈利为目的的企业法人,必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格,即工商登记意味着企业法人成立。
第38题:王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天,其中3天属于法定休假日,4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。
A.560
B.1360
C.800
D.1120
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳动者的工作时间和休息休假。休息日安排劳动者加班,应支付不低于200%的工资报酬;法定节假日安排工作的。支付不低于300%的工资报酬,即3x3x80+2x4*80=1360
第39题:某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建设单位已领取的施工许可证应当()。
A.申请延期
B.自行废止
C.报发证机关核验
D.重新更换
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。施工中止,建设单位在1个月内向发证机关报告。中止施工满1年的工程恢复,要核验施工许可证。
第40题:劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前()个月的平均工资。
A.3
B.6
C.10
D.12
正确答案:查看最佳答案
第41题:下列施工合同条款涉及的内容中,明确施工人施工要求并可作为确定施工人责任依据的是()。
A.工程标的
B.工程数量
C.工程价款
D.工程质量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工合同的内容,选项分析:工程质量条款是明确施工人施工要求,确定施工人责任的依据。施工人必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。发包人也不得明示或者暗示施工人违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量。
第42题:某施工总承包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业承包单位,该分包工程专项方案的编制者可以是()。
A.施工总承包单位
B.专业承包单位
C.总承包单位与专业承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第43题:北方建筑公司因重大质量事故受到省建设厅行政处罚,如对处罚不服,申请行政复议只能向()提出。
A.省建设厅
B.省会城市建委
C.国务院
D.省政府或者住房和城乡建设部
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是行政复议范围,选项分析:对于行政复议,应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请,如“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,由申请人选择,可以向该部门的本级人民政府申请行政复议,也可以向上一级主管部门申请行政复议”。因此应选择“省政府或者住房和城乡建设部”。
第44题:项目经理部行为的法律后果由()承担。
A.企业法人
B.项目经理
C.企业法定代表人
D.项目经理部与企业法人分担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理部不具有法人资格,不能独立承担民事责任,项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表,其在行使职权时产生的法律后果应当由企业法人承担。
第45题:关于借款合同的说法,正确的是()。
A.借款合同为有偿合同
B.借款合同必须采用书面形式
C.自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效
D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项C,自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效。选项A,借款合同原则上为有偿合同(有息借款),也可以是无偿合同(无息借款)。选项B,借款合同采用书面形式,但自然人之间借款另有约定的除外。选项C正确,自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效。选项D错误。
第46题:施工单位应当履行的消防安全职责,不包括()。
A.在施工现场确定消防安全责任人
B.制定消防安全管理制度和操作规程
C.在施工现场入口处设置消防安全标志
D.对建筑消防设施必须每两年全面检测一次
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场消防安全责任,选项分析:按照相关标准配备消防设施、器材,设置消防安全标志,定期检验维修,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效。《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,并在施工现场入口处设置明显标志。
第47题:根据《建筑市场信用管理暂行办法》,不良信用信息公开期限一般为(),并不得低于相关行政处罚期限。
A.3个月至1年
B.1年至3年
C.3年至5年
D.6个月至3年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布,选项分析:建筑市场各方主体的信用信息公开期限为:(1)基本信息长期公开;(2)优良信用信息公开期限一般为3年;(3)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年,并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。
第48题:在下列选项中,抵押权自抵押合同生效时设立的是()。
A.建设用地使用权
B.交通运输工具
C.海域使用权
D.正在建造的建筑物
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是担保物权,选项分析:债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)海域使用权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将上述所列财产一并抵押。对于以上第(1)项至第(3)项规定的财产或者第(5)项规定的正在建造的建筑物抵押的,应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。以动产抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。因此本题只需找出选项中的动产即可,故B正确。ACD的抵押权都是登记时设立,不合题意。
第49题:建设工程代理存在着两个法律关系:一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的()。
A.委托关系
B.受托关系
C.信任关系
D.合同关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程代理法律关系,选项分析:建设工程代理法律关系与其他代理关系一样,存在着两个法律关系:一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的合同关系。故选项“合同关系”正确。
第50题:我国民事诉讼法确定级别管辖的根据不包括()。
A.案件的性质
B.复杂程度
C.争议金额的大小
D.当事人的年龄
正确答案:查看最佳答案
第51题:关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是()。
A.项目经理部具备法人资格
B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担
D.项目经理部是施工企业内部常设机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部是由一个项目经理与技术.生产.材料.成本等管理人员组成的项目管理班子,是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备法人资格,而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权,组织和领导本项目经理部的全面工作。
第52题:关于工程建设强制性国家标准,说法正确的是()。
A.标准可以由行业主管部门发布
B.标准文本应当免费向社会公开
C.对标准解释的效力低于标准本身
D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项错误,强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。C项错误,标准解释的效力等于标准本身。D项错误,复审周期一般不得超过5年。
第53题:下列情形中,属于弄虚作假、骗取中标的情形是()。
A.共同抬高投标报价
B.借用他人资质证书
C.行贿评标专家谋取高分
D.低价中标、高价索赔
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是投标人不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标,选项分析:《招标投标法》规定,投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标”。《招标投标法实施条例》进一步规定,使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的,属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的,属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:(1)使用伪造、变造的许可证件;(2)提供虚假的财务状况或者业绩;(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;(4)提供虚假的信用状况;(5)其他弄虚作假的行为。
第54题:《工伤保险条例》的规定,申请劳动能力鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会做出的鉴定结论不服的,可以在收到该鉴定结论之日起()内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。
A.5日
B.10日
C.15日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
第55题:下列可移动文物中不属于国家所有的是()。
A.中国境内出土的文物,国家另有规定的除外
B.国有文物收藏单位的文物
C.流失于海外的文物
D.国家购买的文物
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是受国家保护的文物范围。本题可凭常识进行选择:中华人民共和国境内地下内水和领海中遗存的一切文物,属于国家所有。
第56题:采用弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的,一经发现,立即()。
A.撤销当事人注册证书
B.取消当事人继续教育纪录,记入不良信用记录,对社会公布
C.撤销当事人建造师资格证书
D.处以罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是建造师继续教育违法行为应承担的法律责任。,选项分析:对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的,一经发现,立即取消其继续教育记录,并记入不良信用记录,对社会公布。
第57题:关于对资格预审文件、招标文件的澄清或修改的说法,正确的是()。
A.招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改
B.澄清或者修改可能影响资格预审申请文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少2日前通知所有获取资格预审文件的潜在投标人
C.澄清或者修改可能影响投标文件编制的,招标人应当在投标文件截止时间10日前,书面通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改距提交资格预审申请文件截止时间或投标截止时间不足的,可以在征得全部投标人同意后,可按原时间进行
正确答案:查看最佳答案
第58题:关于第三方专项检测和见证取样监测机构的法定义务,说法正确的是()。
A.检测机构是行政机关下属、具有管理公共事务职能的组织
B.检测机构负责监制建筑材料、设备和配件
C.检测机构应当将涉及结构安全检测结果的合格情况,及时报告建设主管部门
D.检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《安全生产许可证条例》规定,说法错误的是()。
A.安全生产许可证的有效期为3年
B.企业应于期满前3个月向建设行政主管部门办理延期手续
C.安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故的,可以不审查而直接办理延期手续
D.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人应及时办理安全生产许可证变更手续
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:下列属于安全生产从业人员权利的有()。
A.知情权
B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权
C.请求赔偿权
D.危险报告权
E.紧急避险权
正确答案:查看最佳答案
第61题:某施工企业在银行办理投标保函,银行要求提供反担保。则以下单证,能够质押的有()。
A.存款单
B.仓单
C.房屋所有权证书
D.债券
E.汇票
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。选项C属于不动产,只能抵押,不能质押。
第62题:注册管理机构应当注销建造师注册的情形有()。
A.因过错发生工程建设质量事故
B.已与聘用单位解除聘合同
C.没有参加继续教育
D.跨省级行政区域执业
E.同时在两个施工企业执业
正确答案:查看最佳答案
第63题:建筑工程一切险的保险期终止时间可能是()日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.设备运抵工地
E.保修期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程一切险(及第三者责任险),选项分析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。但在任何情况下,保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
第64题:根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。
A.编制施工安全生产规章制度
B.向施工企业提供准确的地下管线青料
C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案
D.保证设计文件符合工程建设强制性标准
E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:AE是施工单位的责任,D是设计单位的责任。
第65题:根据《保障农民工工资支付条例》,农民工工资的支付形式有()。
A.实物支付
B.银行转账
C.现金支付
D.股权支付
E.债券支付
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不得以实物或有价证券等形式代替货币支付。用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡,用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。
第66题:根据《劳动法》,关于未成年工劳动保护的说法,正确的有()。
A.企业应当为未成年工定期进行健康检查
B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人
C.企业不得安排未成年工从事有毒有害的劳动
D.企业不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
E.禁止安排未成年工从事夜班工作和加班加点工作
正确答案:查看最佳答案
第67题:法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义:(1)法律规范创制机关的性质及级别:(2)法律规范的外部表现形式:(3)法律规范的效力等级:(4)法律规范的地域效力。
第68题:我国法的形式是制定法的形式,下列属于我国法的形式的有()。
A.法律
B.习惯法
C.判例
D.单行条例
E.行政法规
正确答案:查看最佳答案
第69题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行,银行同时要求甲公司提供保证担保,未约定保证方式。借款到期后,甲无力偿还银行贷款,则该银行有权()。
A.直接变卖该工程
B.直接与甲协议以工程折价受偿
C.直接转移占有该工程
D.直接要求保证人代为清偿债务
E.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查的是抵押权和保证担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形,抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖.变卖该抵押财产所得的价款优先受偿。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
第70题:根据《民法典》的相关规定,下列施工合同履行过程中发生的情形,当事人可以解除合同的有()。
A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
B.由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行
C.建设单位延期支付工程款,经催告后同意提供担保
D.施工单位施工组织不力,导致工程工期延误,使该项目已无投产价值
E.施工单位未经建设单位同意,擅自更换了现场技术人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是合同的终止,选项分析:法定解除情形:(1)不可抗力:因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)预期违约:在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)迟延催告解除:当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4)迟延立即解除:当事人一方迟延履行债务致使不能实现合同目的。(5)法律规定的其他情形。
第71题:根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》,下列情形中,人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有()。
A.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的
B.克扣、无故拖欠农民工工资报酬,数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的
C.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的
D.将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的
E.没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是劳动者的工资,选项分析:人力资源和社会保障部《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》(人社部规〔2017〕16号)规定,用人单位存在下列情形之一的,人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内,按照管辖权限将其列人拖欠工资"黑名单:(1)克扣、无故拖欠农民工工资报酬,数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的;(2)因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的。将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合前款规定情形的,应将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入拖欠工资"黑名单”。
第72题:用人单位的下列情形中,劳动者有权解除劳动合同的有()。
A.未按照劳动合同约定提供劳动保护的
B.未按照劳动合同约定提供劳动条件的
C.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的
D.安排劳动者加班的
E.未依法为劳动者缴纳社会保险费的
正确答案:查看最佳答案
第73题:债的产生根据有()。
A.合同
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。建设工程债产生的根据有合同.侵权.无因管理和不当得利。
第74题:根据国家有关规定,有关质量保证金和缺陷责任期,说法正确的有()。
A.所谓“缺陷”仅指建设工程质量不符合工程建设强制性标准
B.所谓“缺陷责任期”一般不超过2年,由发承包双方在合同中具体约定期限
C.所谓“质量保证金”是指通过承包合同约定,从应付工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对工程缺陷进行维修的资金
D.缺陷责任期内,工程发生缺陷,经鉴定为承包人原因的,发包人可以按照约定没收质量保证金
E.缺陷责任期到期后,承包人可以向发包人请求返还质量保证金
正确答案:查看最佳答案
第75题:关于建设工程联合共同承包的说法,正确的有()。
A.对于中小型或者结构不复杂的工程,无须采用联合共同承包方式
B.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承工程
C.两个以上具备承包资格的单位共同组成的联合体不具有法人资格
D.联合共同承包的各方应当与建设单位分别订立合同
E.联合共同承包的各方对承包合同的行承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:中小型或结构不复杂的工程,无需采用共同承包方式,完全可以由一家承包单位独立完成,A正确。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程,B错误。共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体,C正确。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任,D错误。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任,E正确。
第76题:根据《建设工程质量管理条例》,竣工验收应当具备的条件有()。
A.有完整的技术档案
B.完成工程结算备案
C.有主要建筑材料的进场试验报告
D.有设计单位签署的质量合格文件
E.有施工企业签署的质量保修书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程竣工验收应当具备下列条件:1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2.有完整的技术档案和施工管理资料;3.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;4.有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5.有施工单位签署的工程保修书。
第77题:下列安全责任中,属于建设单位应当承担的有()。
A.提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料
B.不得随意压缩合同工期
C.足额使用安全施工措施所需费用
D.不得租赁不符合安全施工要求的用具设备
E.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CD是施工单位的安全责任,E是设计单位的安全责任。
第78题:下列条款中,劳动合同应当具备的条款有()。
A.试用期
B.社会保险
C.劳动合同期限
D.工作方法与要求
E.工作内容和工作地点
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的基本条款,选项分析:劳动合同应当具备以下条款:(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(3)劳动合同期限;(4)工作内容和工作地点;(5)工作时间和休息休假;(6)劳动报酬;(7)社会保险;(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除上述规定的必备条款外,用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。
第79题:对于可撤销合同,(),撤销权消灭。
A.当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的
B.重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起60日内没有行使撤销权
C.当事人受胁迫,自胁迫行为发生之日起1年内没有行使撤销权
D.当事人受胁迫,自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权
E.当事人自民事法律行为发生之日起5年内没有行使撤销权的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查:本题考查的是可撤销合同,选项分析:《民法典》规定,有下列情形之一的,撤销权消灭:(1)当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权;(2)当事人受胁迫,自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权;(3)当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。当事人自民事法律行为发生之日起5年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://kao.ock123.com/news.jsp?ID=23818