节选部分<<2024版江西省南昌监理工程师质量投资进度控制考试模拟真题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某工程完工后，承包人于2023年3月30日向监理人提交了竣工验收申请报告，监理人于2023年4月15日完成审查，认定已具备竣工验收条件。根据《标准施工招标文件》，监理人应在2023年()前提请发包人进行工程验收。

A.4月22日

B.4月27日

C.5月6日

D.5月13日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人应在收到竣工验收申请后28天内提请发包人进行竣工验收

第1题:承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经()同意。

A.设计单位

B.施工单位负责人

C.发包人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第3题:关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,买方委托第三方对合同设备进行监造的,关于监造行为的说法正确的是()。

A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认

B.不视为对合同设备制造质量的确认

C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议

D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和(或)退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

第5题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人的()要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。

A.明示索赔

B.工程变更索赔

C.工程延误索赔

D.默示索赔

正确答案:查看最佳答案

第6题:按照合同订立方式的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为()

A.材料采购合同和设备采购合同

B.竞争买卖合同和自由买卖合同。

C.即时买卖合同和非即时买卖合同

D.招投标和拍卖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照合同订立方式的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同。

第7题:设计招标文件的内容不包括()。

A.设计依据

B.工程项目应达到的技术指标

C.具体的工作量

D.项目限定的工作范围

正确答案:查看最佳答案

第8题:国家强制监理招标宜采用的招标方式为()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.监理规划和大纲竞选

正确答案:查看最佳答案

第9题:建设工程施工过程中，承包人负责采购的，承包人在材料设备到货前()小时应通知工程师共同进行到货清点。

A.24

B.36

C.40

D.48

正确答案:查看最佳答案

第10题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。

第11题:经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请()同意。

A.项目法人

B.项目经理

C.工程师

D.行政监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在合同计划方式中，()通常用于工期较长的施工合同。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第13题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

A.2%

B.2%

C.5%

D.7%

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

正确答案:查看最佳答案

第15题:某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是()。

A.由设计单位直接向承包人承担违约责任

B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任

C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任

D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人

正确答案:查看最佳答案

第16题:承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

正确答案:查看最佳答案

第17题:监理招标宜采用的招标方式为()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.监理规划或大纲竞选

正确答案:查看最佳答案

第18题:执行政府定价或政府指导价的，当事人一方逾期提取货物，遇到政府下调价格时，()。

A.按原价格执行

B.按新价格执行

C.按市场价格执行

D.按合同约定价格执行

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是()。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察招标文件内容包括:招标公告或邀请书，投标人须知，评标办法，合同条款及格式，发包人要求，投标文件格式，其他资料。

第20题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。

第21题:发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第22题:承包人对施工专业分包管理的职责是()。

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调，承担如同主合同履行过程中监理人的职责，包括审查分包工程进度计划.分包人的质量保证体系.对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。参见教材P104。

第23题:在施工索赔中，监理工程师处理索赔的决定()。

A.排除了法院的诉讼管辖

B.仲裁机构应予以认可

C.承包人必须接受

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第24题:建设工程施工合同中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.组合计价合同

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为工程进度款支付分解表。

第26题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

第27题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)人货两用施工升降机使用期间，()超载试验，确保制动器性能安全可靠。

A.每3个月进行1次

B.每月进行1次

C.每月不少于2次

D.每年进行1次

正确答案:查看最佳答案

第28题:供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。

A.抵押合同生效

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列关于指定分包商的说法中，正确的是()。

A.由业主选定，与承包商签订合同

B.由承包商选定，与业主签订合同

C.由业主或工程师选定，与承包商签订合同

D.由业主选定，与工程师签订合同

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，建筑围护结构节能工程施工完成后，应对围护结构的外墙节能构造和外窗气密性能进行()。

A.见证取样试验

B.现场实体检验

C.委托使用

D.型式检验

正确答案:查看最佳答案

第31题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。

A.岩土工程勘察.水文地质勘察

B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察

C.为设计提供勘察工作，仅涉及岩土工程

D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。

第32题:建设工程施工合同示范文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则()。

A.该项索赔视为已经批准

B.该项索赔视为已被拒绝

C.该项索赔尚待批准

D.承包商应进一步提交索赔证据

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),必要时基坑降水宜进行抽水试验确定()。

A.基坑围护体强度

B.排水沟集水井的效果

C.降水影响范围

D.监测频率

正确答案:查看最佳答案

第34题:建设工程勘察合同法律关系的客体是()。

A.行为

B.智力成果

C.物

D.财

正确答案:查看最佳答案

第35题:最常用的工程质量事故处理方案类型是()。

A.修补处理

B.延期处理

C.返工处理

D.不做处理

正确答案:查看最佳答案

第36题:以下关于工程变更，正确的是()。

A.如果变更涉及结构主体安全，该变更应按规定报送原图审机构审查

B.涉及项目功能的变更，无需报送原图审机构审查

C.施工单位提出对钢筋规格进行等强度代换，经总监理工程师审查同意后实施

D.施工单位提出对钢筋规格进行等强度代换，经设计单位审查同意后实施

正确答案:查看最佳答案

第37题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于()。

A.法定代理

B.表见代理

C.指定代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

第38题:善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为()。

A.表见代理

B.无权代理

C.越权代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第39题:某工程场地外有一条10kV外电线路，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在该线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离为()。

A.沿垂直方向和水平方向均为1.5m

B.沿垂直方向和水平方向均为2m

C.沿垂直方向3m，沿水平方向2m

D.沿垂直方向2m，沿水平方向3m

正确答案:查看最佳答案

第40题:有些工程在发现质量缺陷时，其状态可能尚未达到稳定仍会继续发展，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。

A.定期观测

B.试验验证

C.方案比较

D.专家论证

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，墙体节能工程材料中，增强网应进行见证取样复验的内容是()。

A.导热系数和密度

B.燃烧性能和吸水率

C.抗压强度和吸水率

D.力学性能和抗腐蚀性能

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，只能由()发出。

A.发包人

B.总承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经发包人同意，监理人可按约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。若没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更合同内容。

第43题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机松

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.项目监理机构宜将要求发回修改施工组织设计的情况及时向建设单位通报

D.施工单位擅自改动施工组织设计，项目监理机构应及时发出停工令

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行()程序。

A.质量预控

B.承包商自检

C.质量检验

D.技术复核?

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人审查后认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

第46题:根据《建设工程合同(示范文本)》的规定，群体工程中采取分阶段进行施工的()，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按工程编制进度计划，分别向工程师提交。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建设工程监理规范》，监理规划应由()负责审批。

A.监理单位法定代表人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),扣件式钢管脚手架内立杆距墙体净距不宜大于()。当不能满足要求时，应铺设站人片。

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

正确答案:查看最佳答案

第49题:下列文件中，不属于工程材料质量证明文件的是()。

A.材料供货合同

B.出厂合格证

C.质量检验报告

D.性能检测报告

正确答案:查看最佳答案

第50题:施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为()的组成部分。

A.施工文件

B.合同文件

C.监理文件

D.竣工检验文件

正确答案:查看最佳答案

第51题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按监理人的要求提出改进措施，经监理人认可后执行。事后发现改进措施有缺陷，应由()承担责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.承包人和监理人

正确答案:查看最佳答案

第52题:建设监理招标的最大特点是()。

A.非常注重监理单位的报价

B.邀请招标人较多

C.很注重监理单位能力的选择

D.很注重监理单位的资金状况

正确答案:查看最佳答案

第53题:某项目监理机构在进行桩基分包单位审核确认时，以下做法，不正确的是()。

A.应审查桩基工程分包内容是否符合施工合同约定

B.对桩基分包单位的营业执照进行审查

C.对桩基分包单位的资质证书进行审查

D.由于工期紧张，允许桩基单位先行施工，一周内补齐报审资料

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据相关规范，对热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材料钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行()检验。

A.拉伸性能

B.冷弯性能

C.反复弯曲性能

D.重量偏差

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据设计合同规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则()。

A.设计人应无偿负责解决有关设计问题

B.设计人负责处理有关设计问题，可适当收取咨询服务费

C.设计人不再负责有关设计问题的处理

D.按收取的费用标准确定设计问题的处理程度

正确答案:查看最佳答案

第56题:当分部工程较大或者较复杂时，可按()将分部工程划分为若干个子分部工程。

A.材料种类.施工特点.施工程序.专业系统及类别

B.工程部位.专业性质

C.独立施工条件.施工程序

D.主要工种.材料.施工工艺

正确答案:查看最佳答案

第57题:按照《建设工程监理合同》规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。

A.向其他人泄露委托人申明的秘密

B.从承包方获取提前工期奖金

C.帮助承包人完善施工组织设计

D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

正确答案:查看最佳答案

第58题:公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

正确答案:查看最佳答案

第59题:某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

正确答案:查看最佳答案

第60题:某工程地下3层，地上30层，框架剪力墙结构，外墙为玻璃幕墙。监理人员在审查施工组织设计时，看到以下内容:

A.本工程深基坑工程施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

B.本工程承重支模架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

C.本工程外墙脚手架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

D.本工程幕墙工程施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于给水排水工程，不正确的是()。

A.地漏水封深度应符合设计和规范要求

B.室内外消火栓安装应符合设计和规范要求

C.气压给水或稳压系统应设置水流指示器

D.管道穿越楼板的处理应符合设计和规范要求

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是()。

A.满足主要材料订货的需要

B.满足设备材料采购的需要

C.满足编制施工招标文件的需要

D.满足编制施工图设计文件的需要

正确答案:查看最佳答案

第63题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第64题:当投标人对现场考察后向招标人提出质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。

A.书面回函解答

B.招标文件规定

C.现场考察时招标人口头解释

D.仲裁机构裁定

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是()

A.施工合同

B.设计合同

C.买卖合同

D.勘察合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工合同、勘察合同的客体是行为，设计合同的客体是智力成果。

第66题:关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是()。

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。开标时不按报价高低排定次序。评标时不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。教材P46。

第67题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工安全技术交底，不正确的是()。

A.项目部技术人员应在分部工程作业前向班组作业人员进行交底

B.项目部技术人员应在分项工程作业前向班组作业人员进行交底

C.交底应形成书面资料，双方履行签字手续

D.项目监理人员必须参加安全技术交底并检查实施情况

正确答案:查看最佳答案

第68题:发包人应在收到定金或预付款支付申请后()内，将定金或预付款支付给勘察人

A.7天

B.14天

C.28天

D.15天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给勘察人

第69题:下列关于设备采购招标的特点，说法错误的是()。

A.招标签订合同属于购买合同

B.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

C.投标人可以是生产厂家或贸易公司

D.采购标的包括设备和伴随服务

正确答案:查看最佳答案

第70题:下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是()。

A.成本加酬金的计价方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式

正确答案:查看最佳答案

第71题:工程分包是针对()而言。

A.总承包

B.专业工程分包

C.劳务作业分包

D.转包

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架的承重杆件.连接件等材料进场后，应对产品合格证检验报告进行复核，并进行()。

A.型式检验

B.无损检验

C.抽样检验

D.全数检验

正确答案:查看最佳答案

第73题:工业生产用的管道防“跑.冒.滴.漏”，反映的是工程质量的()特性。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.耐久性

正确答案:查看最佳答案

第74题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。

第75题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承

A.7

B.10

C.12

D.28

正确答案:查看最佳答案

第76题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第77题:某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()。

A.试验室只接受发包人指示的试验项目

B.试验室应完成承包人要求的试验项目

C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责

D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

正确答案:查看最佳答案

第78题:希望和他人订立合同的意思表示称为()。

A.要约

B.承诺

C.要约邀请

D.新要约

正确答案:查看最佳答案

第79题:对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。一方当事人不按文书规定履行时，对方当事人可以向()。

A.有管辖权的基层人民法院申请执行

B.有管辖权的仲裁机构申请执行

C.有管辖权的基层人民检察院申请执行

D.有管辖权的公安机关申请执行

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训

正确答案:查看最佳答案

第81题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的情形有()。

A.当事人订立合法合同

B.法律对合同形式作出规定

C.合同一方当事人违约

D.行政机关作出罚款

E.人民法院对合同纠纷作出判决

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有()。

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指标，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

第83题:设计合同履行管理中，按照发生原因的不同，设计工作内容的变更可能涉及的原因是()。

A.设计人的工作

B.委托其他设计单位完成的变更

C.发包人原因的重大设计变更

D.承包人原因的重大设计变更

E.委托任务范围内的设计变更

正确答案:查看最佳答案

第84题:承包人请求竣工验收时，应满足的条件有()。

A.完成了合同约定的各项施工任务

B.质量监督机构确认了工程质量

C.有完整的技术档案和管理资料

D.圆满地通过了试车检验

E.有完整的现场同期记录

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。

A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人

B.监理人是施工合同履行中独立的第三方

C.监理人在授权范围内独立开展工作

D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权

E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据相关规范，钢结构工程用钢材进场验收应包括以下内容()。

A.钢材的牌号，所依据的产品标准

B.钢材的碳当量或焊接裂纹敏感指数

C.钢材的力学性能指标

D.钢材的冷弯试验

E.钢材的耐高温性能指数

正确答案:查看最佳答案

第88题:民法上“无权代理”主要包括()的代理行为

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无权代理包括以下三种情况:①没有代理权而为的代理行为；②超越代理权限而为的代理行为；③代理权终止后的代理行为。

第89题:某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()。

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

正确答案:查看最佳答案

第90题:施工合同示范文本中规定的施工合同文件由()组成。

A.图纸

B.合同履行过程中的变更协议

C.工程量清单

D.投标书

E.招标文件

正确答案:查看最佳答案

第91题:工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有()。

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,解释顺序排在“通用合同条款”之后的合同文件有()。

A.发包人要求

B.专用合同条款

C.承包人建议书

D.中标通知书

E.价格清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行约定，合同文件序号为优先解释的顺序:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)承包人建议书(8)价格清单(9)其他合同文件。

第93题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，安全技术交底的内容应包括()。

A.工程项目的作业环境

B.计算书

C.作业特点和危险源

D.安全注意事项

E.发生事故后应及时采取的避难和急救措施

正确答案:查看最佳答案

第94题:投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给投标人的情况包括()。

A.承包人破产、倒闭

B.施工过程中，承包人中途毁约

C.施工过程中，任意中断工程，或不按规定施工

D.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书

E.未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列对可更正的错误表述正确的有()。

A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价

B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准

C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝

D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受

E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受

正确答案:查看最佳答案

第96题:工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有()。

A.检测现场所用的建筑材料质量

B.检查施工现场工程建设各方主体的质量行为

C.检查工程实体质量

D.审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容

E.监督工程质量验收

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于外墙保温浆料同条件试件，正确的有()。

A.检测内容包括导热系数.干密度和抗压强度

B.试件尺寸为100x100x100mm

C.抗压强度试件数量为1组(6个)，导热系数试件数量为1组(2个)

D.抗压强度试件数量为1组(6个)，导热系数试件数量为1组(6个)

E.抗压强度试件数量为1组(2个)，导热系数试件数量为1组(2个)

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《标准施工合同》，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括()。

A.发包人和承包人的名称

B.施工的工程或标段

C.签约合同价

D.双方义务

E.质量

正确答案:查看最佳答案

第100题:构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括()。

A.招标广告

B.合同条件

C.技术规范

D.图纸和技术资料

E.对投标人质疑的书面解答

正确答案:查看最佳答案

第101题:建设工程一切险的被保险人通常有()。

A.施工分包商

B.项目贷款银行

C.业主

D.业主聘用的建筑师

E.承包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程一切险的被保险人通常包括:(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。

第102题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。

A.向发包人报告

B.及时采取减损措施

C.保护事故现场

D.妥善保管有关证据

E.通知有关部门

正确答案:查看最佳答案

第103题:承诺期限的确定，有()几种方法。

A.要约中规定承诺期限

B.要约中未规定、由仲裁人确定

C.要约中未规定、以对话方式承诺的、即时承诺

D.要约中未规定、以对话方式承诺的、在合理期限内作出

E.要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”文件包含的内容有()。

A.工程项目管理规定

B.设计完成时间

C.缺陷责任期服务要求

D.合同价格清单

E.设计标准和规范

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明11个方面的内容:(1)功能要求(2)工程范围(3)工艺安排或要求(4)时间要求，包括设计完成时间等(选项B)(5)技术要求，包括设计标准和规范等(选项E)(6)竣工试验(7)竣工验收(8)竣工后试验(如有)(9)文件要求(10)工程项目管理规定(选项A)(11)其他要求，包括缺陷责任期服务要求等。(选项C)合同价格清单和发包人要求文件同为设计施工总承包合同组成文件。(选项D)详见教材第111-113页。

第105题:按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有()。

A.提供施工场地

B.现场勘查

C.组织设计交底

D.编制施工实施计划

E.约定开工时间

正确答案:查看最佳答案

第106题:按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，关于监理人在合同管理地位和职责的说法正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定单价的合理调整、变更估价、索赔

B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商

C.承包人收到监理人发出的任何指示，执行前应征得到发包人的批准

D.监理人有权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任

E.除合同另有约定外，承包人可以从发包人和总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)受发包人委托对施工合同的履行进行管理(3)承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。(4)在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。(二)居于施工合同履行管理的核心地位(2)除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示。(3)“商定或确定”条款规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。(三)监理人的指示(2)监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。

第107题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.总监理工程师应对开工条件逐项审查

C.开工条件合格率达到80%以上时，方可签发开工令

D.开工条件合格率达到90%以上时，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案

第108题:按照施工合同文本的规定，监理人发布变更通知的范围应限于()等方面。

A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B.更改部分工程的位置和尺寸

C.增加部分合同中约定的工程量

D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程

正确答案:查看最佳答案

第109题:《建设工程监理合同(示范文本)》中规定属于附加监理工作的情况包括()。

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.参加工程竣工验收，签署竣工验收意见

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有()。

A.招标人在投标截止日前对招标文件内容做出修改

B.至投标截止时间共有2家单位投标

C.开标时发现所有投标人报价均高于标底

D.评标委员会成员中有投标人的近亲

E.所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人需重新招标的情形包括:投标截止时间止，投标人少于3个的；经评标委员会评审后否决所有投标的。

第111题:设计阶段监理工程师进行合同管理的主要依据包括()。

A.设计合同

B.设计监理委托合同

C.经批准的可行性研究报告及设计任务书

D.设计参考资料

E.规划部门批文

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据《民法典》的规定，关于合同变更的表述，正确的有()。

A.变更必须采用书面形式

B.合同的变更一般不涉及已履行的内容

C.当事人协商一致可以变更合同

D.有效的合同变更必须要有明确的合同内容的变更

E.合同变更后原合同债消灭，产生新的合同债

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，下列基坑工程的监测方案应进行技术论证()。

A.地质和环境条件复杂的基坑工程

B.临近历史文物等破坏后果很严重的基坑工程

C.已发生严重事故，重新组织施工的基坑工程

D.采用新技术的二级基坑工程

E.开挖深度为3米的基坑工程

正确答案:查看最佳答案

第114题:设备监造过程质量状况记录资料的主要内容有()。

A.设备制造单位质量管理检查记录

B.设备订货的合同文件

C.设备制造依据及工艺资料

D.设备制造材料的质量记录

E.零部件加工检查验收记录

正确答案:查看最佳答案

第115题:依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件()。

A.依法成立

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.有符合法定条件的法定代理人

E.能独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第116题:建设项目施工招标中，履约担保的方式可以是()。

A.提供第三人信用担保

B.银行出具履行保函

C.提交履约保证金

D.担保公司出具履约保函

E.提交工程预付款

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

A.合同号

B.目的港

C.出发港

D.收货人编号

E.提单号

正确答案:查看最佳答案

第118题:仲裁协议包括如下内容()

A.请求仲裁的意思表示

B.不向法院起诉的承诺

C.仲裁事项

D.双方争议的解决方式

E.所选定的进仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

第119题:以下关于施工组织设计审查的基本内容，正确的是()。

A.编审程序应符合相关规定

B.施工进度.施工方案及工程质量保证措施应符合监理单位的要求

C.资金.劳动力.材料.设备等资源供应计划应满足工程施工需要

D.安全技术措施应符合工程建设强制性标准

E.施工总平面布置应科学合理

正确答案:查看最佳答案